- 相關(guān)推薦
工程建設公司安全合同通用
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心，合同的類(lèi)型越來(lái)越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編整理的工程建設公司安全合同通用，歡迎大家分享。
工程建設公司安全合同通用1
合同編號：_________
建設項目：_________
貸款方（甲方）：_________
借款方（乙方）：_________
根據國家規定，乙方為進(jìn)行基本建設所需貸款，經(jīng)甲方審查發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣（大寫(xiě)）_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元；二季度_________元；三季度_________元；四季度_________元。
第二條借款用途：購置設備_________臺（套）_________元；土建_________平方米_________元；其它_________元。
第五條貸款還本付息的資金來(lái)源，雙方同意按規定在建設項目投產(chǎn)后用下列資金清償：
1.基本建設收入；
2.新增固定資產(chǎn)的基本折舊基金；
3.固定資產(chǎn)稅；
4.利潤。
乙方還款超過(guò)合同期限，還本付息的資金來(lái)源按規定辦理。
第六條乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押（或保證）協(xié)議作為合同附件。
第七條貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個(gè)月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收；以抵押方式提供擔保的，可變賣(mài)抵押財產(chǎn)歸還貸款。
第八條乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進(jìn)度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關(guān)規定及時(shí)供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經(jīng)營(yíng)管理、計劃執行、財務(wù)活動(dòng)、物資庫存等情況。乙方應提供有關(guān)統計、會(huì )計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
第十條聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。
第十二條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的'客觀(guān)事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書(shū)面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交______________委員會(huì )_____；
2.依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法人代表（簽字）：_________法人代表（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
工程建設公司安全合同通用2
甲方：
乙方：
依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱(chēng)：東大煤礦礦井自動(dòng)化控制系統建設工程
二、工程地點(diǎn)：東大煤礦
三、工程范圍及內容
1、建立自動(dòng)化控制網(wǎng)絡(luò )平臺。
2、實(shí)施井下_____變電所、_____泵房、-732泵房、井下強力皮帶輸送機遠程集中控制系統;地面主扇風(fēng)機的在線(xiàn)監測監控。
3、實(shí)現主副井提升機及地面35KV變電所的運行監測。東大煤礦構建基于千兆工業(yè)以太網(wǎng)基礎上的礦井自動(dòng)化系統，包括新建和完善子系統：井下_____水泵房、井下_____變電所、-732泵房、井下強力皮帶輸送機遠程集中控制系統、地面主扇風(fēng)機的在線(xiàn)監測監控。實(shí)現主副井提升機及地面35KV變電所的運行監測。系統要求完全構建于1000兆/100兆工業(yè)以太網(wǎng)基礎上，并在系統內建立完善、直觀(guān)的視頻監測系統作為自動(dòng)化控制系統的有益補充。要求系統預留30~50%接口，以備后期項目的接入。
第二條合同價(jià)款
合同總價(jià)款：93.6萬(wàn)元(大寫(xiě)：人民幣玖拾叁萬(wàn)陸千元整)(附詳細清單)
第三條雙方責任
一、甲方責任
1、無(wú)償提供施工用水、電，提供施工人員住宿、洗浴、材料存放庫，就餐費用由乙方負責。
2、工程完工后及時(shí)參加工程竣工驗收，并辦理簽證和竣工結算。按合同規定撥付工程款項。
3、指派________為甲方施工代表，對工程進(jìn)度、質(zhì)量、合同履行情況進(jìn)行監督檢查，負責簽證和協(xié)商其它有關(guān)事宜，及時(shí)解決應由甲方解決的問(wèn)題。
二、乙方責任
1、開(kāi)工前向甲方發(fā)出開(kāi)工通知。
2、編制施工技術(shù)措施，并報甲方備案，做好各項施工準備工作。
3、嚴格按照規范要求文明施工，確保工程質(zhì)量，質(zhì)保期一年，按期完工和交付。
4、工程竣工后，及時(shí)清理現場(chǎng)，做到工完場(chǎng)清。在規定的時(shí)間內辦理竣工驗收手續和竣工結算。
5、使用甲方的材料庫，工程竣工后要完好交付甲方。
6、指派________為乙方代表，負責施工現場(chǎng)的`管理及與甲方的聯(lián)系工作。
第四條工程期限
一、總工期為30天，自20_________年6月16日開(kāi)工，至20_________年7月16日竣工驗收。
二、因甲方原因和外部關(guān)系及不可抗力等非乙方原因引起的延期開(kāi)工、中途停工和窩工，經(jīng)甲方同意后，工期順延。
第五條工程價(jià)款的支付與結算方式
合同簽字蓋章生效后付合同總額的30%，貨到付合同總額的30%，安裝調試合格正常運行再付合同總額的30%，10%質(zhì)保金驗收合格后一年內付清。
第六條施工安全
1、乙方應按煤礦安全法規及有關(guān)規定做到安全施工，承擔由于乙方自身安全措施不力造成的責任和因此發(fā)生的費用;由甲方造成的責任，甲方承擔有關(guān)責任及費用。
2、施工期間，乙方損壞的設備設施及造成的損失，由乙方承擔。
第七條違約責任
甲方違約責任
1、未能按合同的規定履行自己應負的責任，除竣工期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
乙方違約責任
1、由于乙方責任造成工程不符合合同規定的，由乙方負責修理及返工，由于修理、返工造成的費用由乙方自行承擔，并承擔甲方造成的損失。
2、在質(zhì)保期內凡因施工造成的質(zhì)量事故和缺陷，由乙方無(wú)償保修。
第八條糾紛解決辦法
本合同履行中發(fā)生爭議，雙方當事人應本著(zhù)友好協(xié)商的態(tài)度及時(shí)解決。當協(xié)商無(wú)效時(shí)，可向棗莊市_____委依法_____。
第九條附則
一、本合同一式6份，甲乙雙方各執3份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專(zhuān)用章即生效。工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。
三、本項目技術(shù)協(xié)議作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
四、乙方負責提供具體設計方案及圖紙資料。
五、軟、硬件購Z發(fā)票應分開(kāi)，硬件部分開(kāi)具17%增值稅發(fā)票，軟件開(kāi)具國家技術(shù)貿易發(fā)票。
六、本合同簽訂后，如需修改補充的，雙方協(xié)商一致后，可另行簽訂補充協(xié)議，作為本合同的組成部分。
甲方(公章)：________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【工程建設公司安全合同】相關(guān)文章：
工程建設公司工作總結11-05
工程建設公司工作總結10篇11-05
工程安全合同01-31
工程安全合同11-16
建設工程安全合同11-20
工程建設公司項目管理制度（通用6篇）11-22
建設公司工程部崗位職責（通用9篇）04-25
安裝工程安全合同11-17
工程施工安全合同12-15
工程安全合同標準范本04-25