承攬加工螺紋鋼協(xié)議書(shū)

　　在生活中，很多場(chǎng)合都離不了協(xié)議，簽訂協(xié)議可以使雙方受到法律的保護。我敢肯定，大部分人都對擬定協(xié)議很是頭疼的，下面是小編為大家收集的承攬加工螺紋鋼協(xié)議書(shū)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

承攬加工螺紋鋼協(xié)議書(shū)1

　　委托方：______________公司

　　受托方：______________

　　標的、數量、價(jià)款：

　　1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關(guān)行業(yè)標準。

　　2.質(zhì)量要求：應提供蓋有鮮章的出廠(chǎng)檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付，但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

　　5.(交)提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠(chǎng)房?jì)取?/p>

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的'信息、用戶(hù)資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應在本協(xié)議期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時(shí)委托方有終止一切合作的權力。

　　9.本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據《_____》及有關(guān)法律法規，雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委托方：____________公司

　　__年__月__日

　　受托方：______________

　　__年__月__日

承攬加工螺紋鋼協(xié)議書(shū)2

　　承攬方：_____________

　　身份證號：_____________

　　電話(huà)：_____________

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：_____________

　　電話(huà)：_____________

　　_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著(zhù)自愿公正、互利共贏(yíng)的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產(chǎn)品及工價(jià)(見(jiàn)產(chǎn)品清單)

　　第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)

　　第三條：資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應當及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應即時(shí)回復并提出修改意見(jiàn)。

　　2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價(jià)結賬(有特殊約定的除外);

　　第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。

　　第六條：交貨時(shí)間和地點(diǎn)：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條：結算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數據結賬(平時(shí)借支除外)。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實(shí)施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無(wú)關(guān)。

　　第九條：承攬方的違約責任

　　1、承攬方未按合同規定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的'時(shí)間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的，承擔逾期交付的責任;產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進(jìn)行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數量少于合同(訂單)規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;

　　3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書(shū)面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所，機器設備和材料、部份工具等;

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。

　　本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;

　　定作方(代表人)________________________

　　簽訂地點(diǎn)：_____________

　　_______年___月___日

　　承攬方(代表人)：________________________

　　簽訂地點(diǎn)：_____________

　　_______年___月___日

承攬加工螺紋鋼協(xié)議書(shū)3

　　定作方：__________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承攬方：__________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　風(fēng)險告知：本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務(wù)。在這里需要注意的是合同訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件，并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協(xié)助進(jìn)行討論。通常情況下，根據《民法典》的規定，承攬人應當以自己的設備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同!

　　依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規定，為明確雙方權力義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

　　一、 工程概況：

　　_________________項目位于_______________，工程建筑面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。

　　二、 加工事宜：

　　甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線(xiàn)材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過(guò)程中乙方使用非合同規定的原材料時(shí)，須事先以書(shū)面形式通知甲方，經(jīng)甲方授權委托人簽字同意后，方可實(shí)施加工(如甲方在二十四小時(shí)內未能做出書(shū)面回復，則視為甲方同意乙方意見(jiàn))。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進(jìn)行加工。

　　風(fēng)險告知：上述條款列明了定做方對加工產(chǎn)品的質(zhì)量、數量、規格、材料等的要求，經(jīng)雙方約定無(wú)異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質(zhì)量及其他特殊要求后，承攬方不得擅自改變，否則需要承擔相應的違約責任，亦不可以以該批次產(chǎn)品可替代使用為由。

　　三、 重量結算依據：

　　根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經(jīng)四舍五入保留小數點(diǎn)后三位。

　　四、 甲方工作：

　　1、 合同簽訂時(shí)甲方提供授權經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

　　2、 合同簽訂時(shí)，甲方應以書(shū)面的形式對乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應詳細說(shuō)明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖，計劃施工進(jìn)度(月度計劃及結構封頂時(shí)間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長(cháng)度，特殊角度的工藝要求等。

　　3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時(shí)須提前3日，數量不得超過(guò)30噸)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱(chēng)處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。

　　4、 成型鋼筋加工制作過(guò)程中，甲方有權隨時(shí)到乙方加工現場(chǎng)就加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢工作，乙方有義務(wù)積極配合。

　　5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。

　　6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專(zhuān)人進(jìn)行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。

　　7、 成型鋼筋每車(chē)裝車(chē)數量不得小于10噸。

　　五、 乙方工作：

　　1、 合同簽訂時(shí)，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進(jìn)度。

　　2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時(shí)，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無(wú)法正確識別時(shí)，甲方授權委托人應在12小時(shí)內書(shū)面確認，否則免除乙方的供貨責任。

　　3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

　　4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠(chǎng)質(zhì)量證明合格證書(shū)。

　　5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的`要求，并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

　　6、 乙方有責任協(xié)助甲方人員在乙方加工現場(chǎng)對成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車(chē)工作，并按甲方的要求運至施工現場(chǎng)。

　　六、 設計變更：

　　1、施工過(guò)程中如出現不可預見(jiàn)及設計變更，甲方應以書(shū)形式及時(shí)向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時(shí)間(供應時(shí)間甲、乙雙方協(xié)商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準。

　　2、設計變更及修改過(guò)程中，乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規定價(jià)格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

　　七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求：

　　1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤(pán)條》;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》的規定。

　　2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規范》__________中的第五章5.3.4及《建筑結構長(cháng)城杯工程質(zhì)量評審標準》的規定。

　　3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術(shù)規程》、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規程》中的規定。

　　八、鋼筋原材復試及資料：

　　1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見(jiàn)證試驗資質(zhì)的檢測中心。

　　2、根據《北京市建設工程施工試驗實(shí)行有見(jiàn)證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進(jìn)行見(jiàn)證取樣時(shí)應持正式書(shū)面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

　　3、根據《建筑工程資料管理規程》規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場(chǎng)后，提供《半成品出廠(chǎng)合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠(chǎng)材料質(zhì)量證明書(shū)及產(chǎn)品銘牌、原材料復試檢驗報告。

　　九、合同價(jià)款及付款方式：

　　1、 合同價(jià)款：

　　(1) 本合同成型鋼筋的結算單價(jià)為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價(jià))，上述結算單價(jià)包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車(chē)費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車(chē)及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　(2) 三級螺紋鋼的結算價(jià)格在本合同結算單價(jià)基礎上加____________元/噸。

　　(3) 鋼筋機械連接頭__________元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進(jìn)行簽收。

　　(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠(chǎng)合格證》實(shí)際標注數量進(jìn)行簽收。

　　(5) 合同執行過(guò)程中如鋼廠(chǎng)價(jià)格調整，其結算價(jià)格以首鋼現貨市場(chǎng)、北京市京首貿易服務(wù)有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價(jià)政策通知作為價(jià)格調整的依據，由乙方以書(shū)面形式送達甲方，調價(jià)依據在送達后24小時(shí)內，甲方予以書(shū)面確認或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。

　　(6) 本合同成型鋼筋總量為_(kāi)___________噸，總價(jià)款(人民幣)：_______元，(大寫(xiě)：_____________________)�？們r(jià)中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　(7) 驗貨地點(diǎn)：__________________________

　　甲方：__________

　　__年__月__日

　　乙方：__________

　　__年__月__日

【承攬加工螺紋鋼協(xié)議書(shū)】相關(guān)文章：

玻璃加工承攬協(xié)議書(shū)10-21

加工項目承攬協(xié)議書(shū)11-27

公司承攬加工協(xié)議書(shū)11-17

玻璃加工承攬協(xié)議書(shū)06-10

加工商品承攬協(xié)議書(shū)09-19

原材料加工承攬協(xié)議書(shū)02-07

加工承攬合同09-10

加工承攬合同08-24

承攬加工合同12-04