關(guān)于裝飾合同合集5篇
在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中,隨時(shí)隨地,各種場(chǎng)景都有可能使用到合同,它可以保護民事法律關(guān)系。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢?以下是小編收集整理的裝飾合同5篇,歡迎大家分享。

裝飾合同 篇1
甲方(發(fā)包方):_________身份證號碼:_________電話(huà):_________
乙方(承包方):_________資質(zhì)證書(shū)號:_________身份證號碼:_________電話(huà):_________
第一條工程概況
1、1工程地點(diǎn):_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1、2住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1、3工程造價(jià):家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格,根據市場(chǎng)競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則,約定如下:總價(jià)款:_________元,大寫(xiě)(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見(jiàn)附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實(shí)另計。
1、4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
。1)乙方包工、包全部材料。(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
。2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
。3)乙方包工、甲方包全部材料(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1、5工程期限_________天;開(kāi)工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
1、6工程內容及做法(見(jiàn)附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
2、1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》。
2、2乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應資質(zhì)的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
2、3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者,應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關(guān)主管部門(mén)出具的務(wù)工證明、本人身份證、暫時(shí)居住證,向工程所在地的建設行政主管部門(mén)或者其指定的機構登記備案,實(shí)行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門(mén)制訂。
2、4凡沒(méi)有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》或者建設行政主管部門(mén)發(fā)放的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書(shū)的單位和個(gè)人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監理
若本工程實(shí)行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
4、1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為_(kāi)________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見(jiàn)附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
4、2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見(jiàn)附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內);
4、3施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條甲方權利義務(wù)
5、1開(kāi)工前_________天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場(chǎng)的牲口應認真清點(diǎn)及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
5、2開(kāi)工前將原有的電話(huà)設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項;
5、3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
5、4禁止拆動(dòng)室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線(xiàn),應負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
5、5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監督及對材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的'驗收;
5、6工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料;
5、7未經(jīng)原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動(dòng)建筑主體和承重結構;
5、8甲方無(wú)權要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃氣管線(xiàn);
5、9房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會(huì )或者單位房屋管理部門(mén)規定的地點(diǎn)、方式、時(shí)間堆放,并按有關(guān)規定清運;
5、10甲方不得拒絕和阻礙物業(yè)管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議的約定,對住宅室內裝飾裝修活動(dòng)的監督檢查;
5、11甲方進(jìn)行裝修不得損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;
5、12未經(jīng)批準,甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽(yáng)臺門(mén)窗的墻體,擴大原有門(mén)窗尺寸或者另建門(mén)窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經(jīng)穿管直接埋設電線(xiàn)或者改線(xiàn);
5、13未經(jīng)批準,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。
5、14因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條乙方權利義務(wù)
6、1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
6、2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個(gè)人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;
6、3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
6、4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關(guān)部門(mén)指定的位置、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
6、5乙方設計師負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統一指揮和管理;
6、6乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;
6、7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6、8乙方施工應符合有關(guān)規范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
6、9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
6、10乙方不得欺行霸市、強迫交易;
6、11乙方不得冒用其他企業(yè)名稱(chēng)和商標;
6、12乙方不得損害居民和其他經(jīng)營(yíng)者權益;
6、13在居民居住的地域,十二時(shí)三十分至十四時(shí)三十分、十九時(shí)至次日七時(shí)之間,乙方不得從事產(chǎn)生噪聲的房屋裝飾裝修活動(dòng)。
第七條工程變更
7、1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見(jiàn)附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現場(chǎng)工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
7、2合同簽訂后,甲方工程減項超過(guò)總工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場(chǎng),甲方需另外支付材料來(lái)回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
7、3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第八條材料的提供
8、1由甲方提供的材料、設備,其規格、質(zhì)量應符合設計要求(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時(shí)將材料、設備運到施工現場(chǎng)并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規格、質(zhì)量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由甲方承擔;
8、2由乙方提供的材料、設備的(見(jiàn)附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質(zhì)量與報價(jià)單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由乙方承提;
8、3甲方確定材料品牌、規格、型號或價(jià)位標準,由乙方負責為甲方代購的(見(jiàn)附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場(chǎng)并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
8、4除合同注明外,五金(門(mén)鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買(mǎi)并按時(shí)運到現場(chǎng);若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第九條工期延誤
9、1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
。1)工程量變化和設計變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方未按時(shí)參加階段驗收而造成的停工;
。4)甲方同意工期順延的其他情況。
9、2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
9、3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
9、4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十條質(zhì)量標準
10、1工程質(zhì)量
。1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術(shù)標準、規范進(jìn)行施工。
。2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質(zhì)量驗收標準,工程一次驗收合格率達到100%,優(yōu)良率達到_________。
。3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時(shí)間內無(wú)償返工,達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質(zhì)量標準的,由甲方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。
10、2雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第_________項標準驗收:
。1)《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗收規范》
。2)《北京市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規定》
。3)其它驗收標準:__________________
10、3施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí):
。1)可向北京市消費者協(xié)會(huì )家庭裝飾裝修投訴中心或北京市建筑裝飾協(xié)會(huì )投訴進(jìn)行調解;
。2)如不服調解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十一條工程驗收和保修
11、1雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:
。1)水、電管線(xiàn),防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
。2)油漆、面層涂料施工前驗收;
。3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
11、2保修
。1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(見(jiàn)附件九:工程結算單),并填寫(xiě)工程保修單(保修期為貳年)(見(jiàn)附件十:工程保修單)。
。2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條工程款支付方式
12、1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
。1)本合同簽訂后,開(kāi)工前_________至_________日,甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款;
。2)完成_________%的工程量之日后的_________日內,甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款;
。3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款。
。4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿(mǎn),甲方支付相當于總價(jià)款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
12、2因變更施工內容導致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
12、3雙方款項往來(lái),均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
12、4竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價(jià)款的_________%的保修基金?⒐を炇蘸细窈骭________年內沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第十三條違約責任
13、1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價(jià)_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
13、2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
13、3甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金。
13、4由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
13、5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價(jià)的2‰作為違約金。
第十四條合同爭議的解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第_________種方式解決:
14、1向_________仲裁委員會(huì )申請仲裁;
14、2向人民法院起訴。
第十五條其他具體規定
15、1工程地在_________市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠程施工費;
15、2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點(diǎn),甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內);
15、3施工期間,甲方將外屋門(mén)鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場(chǎng)負責安裝好交付甲方使用;
15、4施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十六條附則
16、1本合同簽訂后工程不得轉包。
16、2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
16、3凡在_________市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門(mén)簽字(蓋章)后生效,三方各持一份。
16、4合同履行完后自動(dòng)終止。
16、5本合同實(shí)行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
16、6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方(簽字):_________________乙方(簽字):_________________
簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日
家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認證意見(jiàn)(商場(chǎng)合同認證章):_________
委托代理人(簽字):_________
聯(lián)系電話(huà):_________________
簽訂地點(diǎn):_________________
_________年____月____日
裝飾合同 篇2
甲方:_________
乙方:_________
根據中華人民共和國建設部《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和國家質(zhì)量監督檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量》十項標準及有關(guān)法律法規的規定,甲、乙雙方就綠色環(huán)保裝修問(wèn)題,達成如下協(xié)議:中顧法律網(wǎng)南昌律師為您提供免費法律咨詢(xún)。
1、乙方保證工程實(shí)行環(huán)保設計、采用環(huán)保材料、進(jìn)行環(huán)保施工、裝修后室內空氣質(zhì)量達到國家環(huán)保標準。
2、可檢測工程(符合本合同4.1及4.2款的要求)驗收后,甲方如果認為有必要對室內空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測,可以委托下列具有國家資質(zhì)的檢測機構進(jìn)行空氣質(zhì)量檢測,檢測費用由甲方承擔。
國家建筑材料檢測中心-室內環(huán)境檢測總站
地址:_________
電話(huà):_________
3、室內環(huán)境空氣檢測項目為"甲醛"、"苯"、"tvoc"三項,檢測數據以本合同列出的,上述具有國家資質(zhì)的檢測機構出具的《環(huán)境檢測報告》為準。
4、甲方同意在室內空氣進(jìn)行檢測時(shí),必須符合以下條件,否則檢測結果無(wú)效,室內空氣質(zhì)量不合格的責任由甲方負責。
4.1 檢測須在未搬入家具,未配置木地板、櫥柜等項目的情況下進(jìn)行;室內所有對環(huán)境能產(chǎn)生影響的材料(如板材,涂料等)均須為乙方報價(jià)明細上和增減項單上的項目,且為乙方提供。
4.2 如果有非乙方施工項目,或有未與乙方書(shū)面約定(指合同或變更單)而進(jìn)行施工的項目(包括數量增加而未有書(shū)面約定的),檢測結果無(wú)效。
4.3 檢測時(shí)間應在可檢測工程完工驗收_________天(不算做工程延期)之后進(jìn)行,在此期間,室內必須每天24小時(shí)通風(fēng)換氣,地漏和下水管須用遮蓋物封閉。
4.4 檢測由乙方專(zhuān)職人員(非施工人員)、檢測中心專(zhuān)業(yè)人員、客戶(hù)三方同時(shí)在場(chǎng)的情況下進(jìn)行,唯此情況下進(jìn)行的檢測視為有效。
4.5 符合本合同列出的,具有國家資質(zhì)檢測機構所要求的室內、室外空氣條件、溫度等其他必要條件。
5、由于裝修引起室內空氣不合格的主要原因是使用了環(huán)保不合格的材料,因此如果室內空氣經(jīng)檢驗不合格,則首先要在使用材料上尋找原因。甲、乙雙方首先共同查找在檢工程中的材料,如果發(fā)現有本合同4.1及4.2條款的情況或行為,室內空氣質(zhì)量不合格的責任由甲方負責。如沒(méi)有發(fā)現本合同4.1及4.2條款的情況或行為,裝飾所用材料全部為乙方承諾使用并提供的材料,責任由乙方負責。
6、室內空氣質(zhì)量不合格的原因除裝修污染外,還有建筑主體、家具等污染,對裝飾裝修以外的'污染,乙方不承擔任何責任。
7、由于乙方原因導致室內空氣不合格,乙方按下列步驟解決:
7.1 進(jìn)行綜合治理,治理期限為一個(gè)月,治理造成的延期交付視同工程延期,乙方每日按合同造價(jià)的3‰承擔違約金。檢測機構出具檢測報告之前的時(shí)間(以檢測報告上標明的出具時(shí)間為準),不算做工程延期。
7.2 治理結束后,經(jīng)檢測室內空氣仍不達標的,乙方為甲方辦理退單,并退還甲方已交全部施工款。
7.3 乙方退還甲方已交全部施工款后,本合同自動(dòng)終止,乙方不再負有其他責任。
8、由于室內空氣中有害物質(zhì)含量會(huì )因揮發(fā)越來(lái)越少,因此空氣質(zhì)量不存在保質(zhì)期。
9、本合同必須與施工合同同時(shí)簽定方可有效。乙方擁有對本合同的最終解釋權。
10、本合同一式兩份,甲方、乙方各執一份。
甲方(簽字):_________ 乙方(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
裝飾合同 篇3
答辯人:
身份證號碼:
地址:
被答辯人:
身份證號碼:
地址:
答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責任糾紛一案,具體答辯如下:
一、被告黃余明應當承擔賠償責任
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條規定:雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身?yè)p害,雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活,被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動(dòng)中遭受的人身?yè)p害,被告黃余明作為雇主,存在選任不當、疏于監督管理的過(guò)錯,應當承擔賠償責任。
二、被答辯人自身存在一定過(guò)錯
作為雇員的被答辯人,在從事雇傭活動(dòng)中因自身沒(méi)有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過(guò)錯,應減輕被告黃余明的賠償責任。
三、答辯人不應承擔賠償責任。
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十條規定:承攬人在完成工作過(guò)程中對第三人造成損害或者造成自身?yè)p害的,定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過(guò)失的,應當承擔相應的賠償責任。
被告黃余明以包干價(jià)的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后,被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系,被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系,答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。
被告黃余明雖然沒(méi)有在勞動(dòng)部門(mén)申請從業(yè)資質(zhì),沒(méi)有提供相應的資質(zhì)證書(shū),但被告黃余明已經(jīng)從事室內裝修的承包事務(wù)多年,亦曾承包過(guò)類(lèi)似工程而具備相當施工經(jīng)驗,因此,答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質(zhì)的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。
根據上述法律規定,答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人,而且盡到選任的注意義務(wù),不應承擔賠償責任。
四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過(guò)失,也只是應承擔相應的賠償責任,而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任
1、《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動(dòng)中因安全生產(chǎn)事故遭受人身?yè)p害的,發(fā)包人、分包人知道或者應當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒(méi)有相應資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的,應當與雇主承擔連帶賠償責任!钡谴疝q人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明,兩者之間應定性為承攬合同關(guān)系,而非建設工程合同關(guān)系,我國法律目前沒(méi)有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象,因此本案不適用該條法規的連帶責任。
2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè),必須經(jīng)建設行政主管部門(mén)資質(zhì)審查,取得相應的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū),并在其資質(zhì)等級許可的'范圍內承攬工程”的規定,但該《辦法》是20xx年5月1日實(shí)施的,在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》(國發(fā)[20xx]24號)第三十三項、第五十六項的規定,已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。
3、現今并沒(méi)有相關(guān)法律法規規定個(gè)人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì),也沒(méi)有明令禁止個(gè)人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規模較小且投資費用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質(zhì)。
4、本案中,法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過(guò)失,即便過(guò)失成立,法院也應當按照選任過(guò)失的大小,將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來(lái),而不能籠統的與被告黃余明一起承擔連帶責任。
此致
深圳市龍崗區人民法院
答辯人:
20xx年11月18日
裝飾合同 篇4
一、本合同文本是依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》及有關(guān)法律法規規定制定的示范文本,供雙方當事人約定采用,簽訂合同前請仔細閱讀。
二、為維護雙方當事人的合法權益,雙方簽訂合同時(shí)應慎重,力求內容具體、全面、嚴密,正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。家庭裝飾裝修企業(yè)應當格守誠實(shí)信用,負有對合同條款正確說(shuō)明的義務(wù)。
三、本合同文本所稱(chēng)家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環(huán)境,委托他人對居住的房屋,進(jìn)行修繕處理的工程建設活動(dòng)。本合同文本由使用說(shuō)明、12項協(xié)議條款和7個(gè)附件組成,對雙方當事人均有約束力。文本共25頁(yè),每頁(yè)右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監制”章。
四、簽訂合同前發(fā)包人(業(yè)主、甲方)要驗看承包人(裝飾裝修企業(yè)、乙方)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》和企業(yè)資質(zhì)證書(shū)。與分公司(分部)簽訂合同,除驗看其《營(yíng)業(yè)執照》及企業(yè)資質(zhì)證書(shū)外,合同應加蓋該分公司(分部)上級公司(具有法人資格單位)的合同專(zhuān)用章。
五、本合同第一條第5款包工包料是指將購買(mǎi)裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修;包清工是指甲方自己購買(mǎi)裝飾材料,委托乙方施工裝修。第6款開(kāi)、竣工日期必須明確,該條款關(guān)系到違約責任的認定。
六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進(jìn)度分階段付款,甲乙雙方如另有協(xié)商約定,可在合同中寫(xiě)明。
七、家庭居室裝飾裝修每個(gè)隱蔽工程(指隱蔽在裝飾表面內部的電器回路、上下水、煤氣、地熱等管線(xiàn)工程)結束都需進(jìn)行驗收,并須在驗收單上簽字確認?⒐た傭炇,甲乙雙方均需在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標,乙方應予整改,直到達標為止。
八、工程竣工通過(guò)驗收交付塑時(shí),乙方應同甲方簽署工程保修單,保修期從竣工驗收合格之日算起,保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個(gè)工程實(shí)行保修,部分包工包料的工程對相關(guān)部分實(shí)行保修,包清工的工程僅對施工質(zhì)量實(shí)行保修。
九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補充約定,不得含有不合理減輕或免除乙方應當承擔責任的內容;與本合同的其他條款不一致的`,以本合同的其他條款為準。
十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。
遼寧省家庭居室裝飾裝修合同合同編號:_____________
發(fā)包人(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):________________
承包人(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):________________
依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關(guān)法律法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
裝飾合同 篇5
發(fā)包人(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承包人(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規,甲、乙雙方本著(zhù)自愿、平等、公平、誠信的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價(jià)、工期
一、工程概況:
1、甲方裝飾裝修的住房需具產(chǎn)權合法擁有者或產(chǎn)權合法擁有者的書(shū)面委托。
乙方需經(jīng)工商行政管理部門(mén)核準登記的企業(yè),并具有經(jīng)建設行政主管部門(mén)審批的資質(zhì)證書(shū)或裝飾裝修協(xié)會(huì )核發(fā)的資質(zhì)資格證書(shū)。企業(yè)資質(zhì) 。
2、裝飾裝修施工地址: 區(縣) 路 巷(社區) 號 樓 室。
3、住房結構: 房型 房 廳 廚 衛 陽(yáng)臺,套內施工面積 平方米。
4、裝飾裝修施工內容:見(jiàn)附表一《裝飾裝修工程項目表》。
5、承包方式: (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。
二、工程造價(jià)和工期
工程造價(jià)必須依據國家建設主管部門(mén)頒布的家裝工程造價(jià)標準制定
1、合同總價(jià)款:
。 元,(大寫(xiě)): 元。
其中:
材料費: 元,人工費: 元,
拆除費: 元,清潔、搬運、運輸費: 元,
管理費:按總造價(jià) % 元,稅金 % 元
合同簽訂生效后,如工程項目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補充協(xié)議,工程款按實(shí)增減。
2、工期:
自 年 月 日開(kāi)工,至 年 月 日竣工,工期 天。
第二條 材料供應
1、甲方提供的材料、設備:
甲方負責采購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產(chǎn)品。甲方提供的材料、設備按時(shí)送達現場(chǎng)后,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續,由乙方負責保管。
2、甲方采購供應的家裝材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用。
3、乙方提供的.家裝材料、設備:見(jiàn)附表二《工程主材料報價(jià)單》。乙方供應的材料、設備,應提前 天通知甲方驗收。未經(jīng)甲方驗收及不符合工程主材料報價(jià)要求的,應禁止使用。甲方不按時(shí)驗收,應視作驗收,但不免除乙方不按工程主材料報價(jià)單選購及使用材料所引起的責任。
4、施工中如乙方發(fā)現甲方提供的家裝材料、設備有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,應及時(shí)向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的,由此造成工程質(zhì)量問(wèn)題,責任由甲方承擔。
5、甲方或者乙方提供的家裝材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》的環(huán)保合格標準家裝材料。
第三條 工程質(zhì)量及驗收
1、本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327-20xx)和住宅室內裝飾裝修工程相關(guān)法律規定。
2、本工程由 方設計,提供施工圖紙一式 份。圖紙設計費 元由 方承擔。
3、在施工過(guò)程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更家裝材料設備,須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(見(jiàn)附表三《工程項目變更單》)后,方能進(jìn)行施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。
4、甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗收手續。
工程竣工后,乙方應及時(shí)通知甲方在七日內組織驗收。驗收按(GB50327-20xx)進(jìn)行,驗收通過(guò)并經(jīng)甲乙雙方及監理人員簽字生效后,辦理驗收移交手續(見(jiàn)附表四《工程質(zhì)量驗收單》),并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價(jià)款。如果甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收,須及時(shí)通知乙方,并與乙方協(xié)商另定驗收日期,甲方不得無(wú)理拖延。
【裝飾合同】相關(guān)文章:
關(guān)于裝飾合同10-10
裝飾施工合同08-15
裝飾施工合同07-04
裝飾合同通用12-15
裝飾裝修合同【精選】12-17
裝飾裝潢合同12-08
裝飾公司合同12-03
裝飾設計合同12-15
2022裝飾合同10-06
裝飾設計合同07-30