定做委托承攬加工合同
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多,簽訂合同也是非常有必要的行為。擬定合同的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?下面是小編為大家收集的定做委托承攬加工合同,希望對大家有所幫助。

定做委托承攬加工合同1
加承合()字第號 定作方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 營(yíng)業(yè)執照號碼:_____________________ 承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 營(yíng)業(yè)執照號碼:_____________________ 根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守: 品名或項目 規格、型號 單位 數量 單價(jià) 價(jià)款或酬金元 金額:仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金! ∑溆噙`約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的`有關(guān)規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金! ∑溆噙`約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期:________年____月____日
定作方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________
帳號:__________________
________年____月____日
定做委托承攬加工合同2
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金 價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條其他約定__________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的`,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________承攬方:________________________
代表人:________________________代表人:________________________
____年____月____日____年____月____日
定做委托承攬加工合同3
甲方:
乙方
附加身份證復印件
雙方本著(zhù)互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線(xiàn)及專(zhuān)用工具,乙方自購。
如在本廠(chǎng)購買(mǎi)材料,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續做畫(huà),為保證本廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現金支付加工費,拒收任何原因的.半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購買(mǎi)材料。
如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉讓?zhuān)杞?jīng)廠(chǎng)方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條時(shí)以的倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉讓時(shí),按每平方米元的倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月,___年___月___日起至___年___月___日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產(chǎn)定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方
乙方:
___年___月___日
定做委托承攬加工合同4
承攬方:_____________
身份證號:_____________
電話(huà):_____________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_____________
電話(huà):_____________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著(zhù)自愿公正、互利共贏(yíng)的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(jià)(見(jiàn)產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應當及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應即時(shí)回復并提出修改意見(jiàn)。
2、.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價(jià)結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條:交貨時(shí)間和地點(diǎn):依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數據結賬(平時(shí)借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無(wú)關(guān)。
第九條:承攬方的.違約責任
1、承攬方未按合同規定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時(shí)間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的,承擔逾期交付的責任;產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進(jìn)行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數量少于合同(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個(gè)月向定作方公司書(shū)面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所,機器設備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點(diǎn):_____________
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):_____________
_______年___月___日
定做委托承攬加工合同5
甲方:(定作方)______________ 地址:_______工業(yè)城 法定代表人:_______營(yíng)業(yè)執照證號:_______
乙方:(承攬方)______________ 地址:_______ 法定代表人:______________營(yíng)業(yè)執照證號:_______
合同編號:_______
合同簽訂地:_______工業(yè)城內
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠(chǎng)家,雙方本著(zhù)互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務(wù),特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是: 甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表: 甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規格單位單價(jià)備注
1.根據生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類(lèi)型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱(chēng)“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求):甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規格技術(shù)標準或要求 備注
四、加工零部件價(jià)格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據《報價(jià)核算表》確認,該價(jià)格自確認之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調整價(jià)格的,按該程序重新確認,之前仍按原價(jià)格執行。
2.為確保甲乙雙方長(cháng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競爭力。如乙方銷(xiāo)售與加工零部件類(lèi)似的產(chǎn)品給其它客戶(hù),則乙方必須保證加工零部件與這些類(lèi)似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠(chǎng)家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調整到與其它廠(chǎng)家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價(jià)格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續,領(lǐng)取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進(jìn)行加工,超過(guò)規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話(huà)通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫(xiě)《電話(huà)通知訂貨記錄》,作為電話(huà)訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產(chǎn)計劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話(huà)通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個(gè)貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時(shí)應立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領(lǐng)料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規定執行:_______________________________;
2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規定則按國家有關(guān)規定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時(shí)應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱(chēng)規格、數量、單位及生產(chǎn)廠(chǎng)的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗合格開(kāi)具合格檢驗報告后,開(kāi)具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點(diǎn)存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問(wèn)題甲方不負責。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設計開(kāi)發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方承擔。
2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的知識產(chǎn)權:甲方所有;
6.模具的所有權:甲方所有。
八、知識產(chǎn)權保護
按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制
1.合同生效后____日內,甲方應向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
2.產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2)甲方有權向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應予配合,并安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠(chǎng)報告,乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠(chǎng)審查,并對甲方提出的不合格項目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進(jìn)行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應商名單及價(jià)格之詳細書(shū)面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認并報甲方備案。乙方已通過(guò)認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書(shū)面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
(6)雖然甲方根據經(jīng)驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進(jìn)行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買(mǎi)行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔責任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動(dòng),但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔任何責任,由乙方承擔全部的'產(chǎn)品質(zhì)量責任。
3.質(zhì)量整改
同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書(shū),并可應乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。
十、加工費的結算
1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據余額開(kāi)具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的________年內結清。第________年結算_______%,第________年結算________%,第________年結算____________%。
十一、驗收方法
1.甲方自合同物料入庫之日起七個(gè)工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業(yè)通行標準或國家標準執行。雙方如對質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監督檢查機關(guān)檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1.甲方在驗收過(guò)程中,如果發(fā)現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質(zhì)量不符合規定,應妥為保管并在天內向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中,應說(shuō)明合同號、運單號、車(chē)或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱(chēng)、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書(shū)面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4.加工零部件出現售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監督檢查機關(guān)檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1.乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時(shí)知會(huì )甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元工時(shí)累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元次,損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7)未經(jīng)確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠(chǎng)家,扣罰0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8)送貨實(shí)物數量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合合同規定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實(shí)際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質(zhì)量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實(shí)際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時(shí)間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購計劃。
6.加工零部件錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實(shí)際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1.甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無(wú)正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點(diǎn)或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1.合同期內,甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2.乙方連續或累計二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應及時(shí)向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他
1.按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經(jīng)濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專(zhuān)用章后生效,有效期自________年____月____日到________年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時(shí)。
3.執行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方:__________乙方:__________
授權代表:_______授權代表:_________
日期:______年____月____日____
定做委托承攬加工合同6
甲方:____________________
乙方:____________________
依照《____________________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規,在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):________________________________________
2、工程地點(diǎn):____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價(jià)____________元________,總造價(jià)________________元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價(jià)30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開(kāi)始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入_____________,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從_____________金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協(xié)調。甲乙雙方應履行合同義務(wù),如一方違約,應向對方支付________________萬(wàn)元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
定做委托承攬加工合同7
甲方:_______________公司
法定代表人:_____________
乙方:___________有限公司
代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(________年______民終字第____號)達成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認甲乙雙方于________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務(wù),__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的'委托授權,事后乙方已出具聲明對無(wú)權代理行為拒絕追認。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
________年____月____日
定做委托承攬加工合同8
定作方:________
承攬方:________
根據《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方本著(zhù)誠信、互利、公平、公開(kāi)的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品
品名:__________貨號:__________面料:__________
顏色:__________尺碼:__________
第二條服裝數量
1、計量單位:__________
2、數量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見(jiàn)下:
材料名稱(chēng)數量質(zhì)量:__________________
提供日期:__________單價(jià):__________總金額:__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同。
第五條技術(shù)資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知甲方,甲方應當在_________天時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內沒(méi)有答復,乙方有權停止工作,并在_________內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價(jià):__________
2、總金額:__________
第七條包裝方式
內用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交貨期限:_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間:_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無(wú)誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括:商品的外觀(guān)質(zhì)量、規格、數量、包裝、內在質(zhì)量、標識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據貨物實(shí)際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的`驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第十條定金/預付貨款
1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限:甲方應于驗收無(wú)誤收貨之日起____日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價(jià)款,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
甲方的違約責任
制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意,私自變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。
未按合同規定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
甲方:_________乙方:_________
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日_________年____月____日
定做委托承攬加工合同9
甲方:(委托方)_____________
乙方:(承攬方)_____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量! ∶Q(chēng):焊接軌道板。數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠(chǎng)的.運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求: 自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用: 該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式: 乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個(gè)月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的39;違約金。
六、其他事宜: 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決! ≡诤贤械奈幢M事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:_____________
已方:_____________
時(shí)間:________年____月____日
定做委托承攬加工合同10
法定代表人:
承攬方:
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書(shū)面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書(shū),亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來(lái)的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準,經(jīng)檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。
3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。
四、訂單確認
4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量_____套以上,特殊產(chǎn)品,指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒(méi)有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商交貨期。
4.3定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求
5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
5.2產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
6.1(用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí),定做方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙提供辦法
7.1承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定做方;定做方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2定做方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
7.4由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn),圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的,承攬方應及時(shí)通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。
八、價(jià)款
按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結算。
九、驗收標準和方法
9.1按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進(jìn)行驗收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時(shí)間內退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
10.1交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定做物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過(guò)程安全。
11.2發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線(xiàn)、運輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進(jìn)口及成品出口報關(guān)(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產(chǎn)地等),導致定做方在料件進(jìn)口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠(chǎng)展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經(jīng)定做方書(shū)面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經(jīng)定做方事先書(shū)面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷(xiāo)會(huì )、展覽會(huì )上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書(shū)面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意根據國家規定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的'文件均在上述義務(wù)的范圍內。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時(shí),承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,但承攬方也無(wú)權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時(shí)承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息,承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產(chǎn)品時(shí)使用。
13.10應非常小心地對待專(zhuān)門(mén)為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時(shí)才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無(wú)論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后,上述樣品應無(wú)需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí),不將此用于給任何第三方或其本身的市場(chǎng)生產(chǎn)制造。
13.12在生產(chǎn)訂單的過(guò)程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術(shù)秘密應為定做方的無(wú)限制的財產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書(shū)面聲明來(lái)約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1未按合同規定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的'違約金。
14.7異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時(shí),應當償付定做方實(shí)際支付的保管、保養費。
14.8實(shí)行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
14.11擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12承攬方違反上述保密義務(wù)的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí),可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實(shí)無(wú)法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
16.2如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無(wú)法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定做方:
公章:
法定代表人:
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
法定地址:
電話(huà):
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
法定代表人:
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
法定地址:
電話(huà):
________年_____月_____日
定做委托承攬加工合同11
委托方:____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
加工方:____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依據《_____________》的有關(guān)規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結構加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開(kāi)始計算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為《稅工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時(shí)按加工廠(chǎng)分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金,____________________萬(wàn)元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動(dòng)終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過(guò)程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題,應及時(shí)通知乙方,乙方必須在12小時(shí)內到現場(chǎng)處理問(wèn)題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時(shí)間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方,因變更導致的材料增減按實(shí)結算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5、___月___日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿(mǎn)后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí),市場(chǎng)價(jià)格上漲的.,按照漲價(jià)后價(jià)格結算。
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術(shù)要求、質(zhì)量、數量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車(chē)等工作。
3、乙方在鋼構件出廠(chǎng)時(shí),需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開(kāi)始供應第一批構件,供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計劃,_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構件出廠(chǎng)前進(jìn)行質(zhì)量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責,乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責,并在48小時(shí)內解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題,應立即停止使用,并在48小時(shí)內向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現場(chǎng)查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書(shū)面異議,或甲方收到貨物后1個(gè)月內未提出書(shū)面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔責任,乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
2、乙方無(wú)故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
3、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務(wù)承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。(以下無(wú)正文)
甲方:_______________________(蓋章)乙方:_______________________
_______年_______月_______日
定做委托承攬加工合同12
定作單位:______________________________
_______________項目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬單位:______________________________
____________________機械制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《____________________》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著(zhù)公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價(jià)款
一、加工品名:____________________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價(jià):每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)
四、本加工構件綜合單價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
六、本合同價(jià)款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開(kāi)具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計_______________歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排圖交付;預組裝前坡口形成,再進(jìn)行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點(diǎn):運輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負責卸車(chē)。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點(diǎn),乙方負責卸貨。乙方應設專(zhuān)人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排套材下料,排圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒(méi)有合格證書(shū),且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書(shū)的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內清理出場(chǎng)。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時(shí),由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說(shuō)明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規定,由乙方確保本加工構件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發(fā)的工程驗收規范、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術(shù)要求為依據;由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,通知甲方屆時(shí)驗收,辦理交付手續。出廠(chǎng)時(shí)必須將加工的`技術(shù)資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監督、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求,乙方應無(wú)償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠(chǎng),并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質(zhì)量低劣又無(wú)法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失。
七、甲方監造人員負責質(zhì)量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可,不對乙方的加工構件質(zhì)量負全部責任。
定作方:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
__________年________月________日
定做委托承攬加工合同13
定作方:
地址:電話(huà):
承攬方:
地址:電話(huà):履約地:
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定,本著(zhù)平等、自愿、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)雙方充分協(xié)商一致,訂立本合同,并依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱(chēng):
1.2工程地點(diǎn):
第二條:加工范圍
2.1本工程構件共計/件,含鋼量約計噸,材質(zhì)為;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內。
第三條:合同價(jià)格及付款方式
3.1合同單價(jià):
主桁架元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計噸;系桿、水平撐元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計噸;
3.2合同總價(jià):共約計元,大寫(xiě)人民幣約計。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥元(合同總價(jià)的%),定金全部到達承攬方指定賬戶(hù)之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時(shí),必須付清所有結算價(jià)款后方可提貨;若定作方分批提貨時(shí),必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時(shí),執行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時(shí)的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時(shí)作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶(hù)后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條:質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進(jìn)行加工制作;
4.2承攬方根據《鋼結構施工質(zhì)量規范》(GB50205-20xx)及《建筑鋼結構焊接技術(shù)規范》(JGJ81-20xx)的要求進(jìn)行加工生產(chǎn),并保證所生產(chǎn)的構件質(zhì)量符合上述規范的要求;
4.3所加工的鋼構件底漆為,中間漆為,面漆為,漆膜總厚度μm;
4.4所用油漆全部由提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:鋼構件出廠(chǎng)前3日,由承攬方通知定作方,定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車(chē)間對鋼構件進(jìn)行驗收,驗收合格后方可出廠(chǎng),如定作方在此期間(鋼構件出廠(chǎng)前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來(lái)廠(chǎng)對鋼構件進(jìn)行驗收而要求發(fā)貨,則承攬方視為此批發(fā)貨構件已通過(guò)定作方驗收,且驗收合格,進(jìn)行發(fā)貨;
5.2結算方式:鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長(cháng)度的理論重量據實(shí)結算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內結算、審核完畢,并雙方簽章確認;雙方審核結算時(shí),結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書(shū)面(或電子版)的結算書(shū),定作方應在收到結算書(shū)(包括電子版結算書(shū))后14日內(電子版結算書(shū)以電子郵件到達定作方郵箱之日起開(kāi)始計算)審核完畢,并給出結算意見(jiàn);如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后,在14天期限內不予答復,則視為定作方完全認可承攬方提供的結算文件,雙方按照此結算文件進(jìn)行剩余款項的支付等工作。
第六條:運輸方式
6.1負責本合同加工鋼構件的運輸;
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿(mǎn)足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現有異議時(shí),必須經(jīng)過(guò)定作方簽字認可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責,由此產(chǎn)生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時(shí),設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發(fā)生沖突,以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節問(wèn)題未能及時(shí)解決而耽誤的時(shí)間,交貨期按耽誤的時(shí)間順延。
第八條:加工時(shí)間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶(hù)后,且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認無(wú)誤之日起20個(gè)工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實(shí)施過(guò)程中遇到不可抗力時(shí),合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的.%(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,定作方應按每超期一天,定作方按遲提貨物總價(jià)金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費;定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方,變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額-定作方已支付金額)的基礎上方可進(jìn)行;
10.2本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十一條:本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十二條:本合同一式貳份,雙方各執壹份。
定作方:(蓋章)
承攬方:(蓋章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
簽訂日期:___年___月___日
簽訂日期:___年___月___日
定做委托承攬加工合同14
合同編號:
發(fā)包方:
承包方:
根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關(guān)法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書(shū)架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價(jià)為最終標的。
第二條:制作書(shū)架的數量、規格、價(jià)格計取
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書(shū)架的單價(jià)為結算價(jià),該結算價(jià)格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書(shū)架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書(shū)。
3、規格:圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架,規格型號:高_____年___月___日前全部交貨。
4、交貨地點(diǎn):乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
5、包裝運輸:乙方在交貨時(shí),應對成品進(jìn)行包裝,并保證書(shū)架在運輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書(shū)架安裝及驗收與售后服務(wù)
1、乙方對制作的書(shū)架進(jìn)行安裝;
2、經(jīng)乙方安裝的書(shū)架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書(shū)架價(jià)值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方;
3、乙方承諾為甲方制作的書(shū)架因質(zhì)量出現問(wèn)題,年內免費進(jìn)行保修,超過(guò)年或屬甲方原因損壞進(jìn)行維修的,需付工本費;
4、乙方承諾對甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護。
第五條:結算方式、期限及安裝費用
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內,甲方應向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后5日內,甲方再向乙方賬戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后5日內,甲方再向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的90%。
4、剩余的合同標的額0%價(jià)款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第六條:甲方違約責任
1、甲方在乙方為其制作書(shū)架期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的.違約金;
2、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。
第七條:乙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
2、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書(shū)架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
1、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁;
2、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第九條:附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
3、、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作書(shū)架數量有變更的以書(shū)面文字通知為準,口頭通知無(wú)效,書(shū)架規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方承包方
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:
單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
開(kāi)戶(hù)銀行:開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:賬號:
電話(huà):電話(huà):
傳真:傳真:
郵政編碼:郵政編碼:
___年___月___日
定做委托承攬加工合同15
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,雙方本著(zhù)互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務(wù)
甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉讓?zhuān)杞?jīng)廠(chǎng)方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的'1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產(chǎn)定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
定做委托承攬加工合同16
合同編號:____________________
訂立合同雙方:
定作人:____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人法定代表(負責)人:____________________簽約人:____________________
定作人承辦單位:____________________聯(lián)絡(luò )人:____________________聯(lián)系電話(huà):____________________
定作人機構地址:____________________傳真電話(huà):____________________
承攬人:____________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
承攬人法定代表(負責)人:____________________簽約人:____________________
承攬人營(yíng)業(yè)執照:____________________生產(chǎn)報刊亭許可證明:____________________
承攬人機構地址:____________________聯(lián)系人:____________________聯(lián)系電話(huà):____________________
銀行開(kāi)戶(hù)許可證:____________________開(kāi)戶(hù)行____________________賬戶(hù):____________________
根據《_____》以及我國現行的有關(guān)法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬(wàn)元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬(wàn)元)
1、____________________
2、____________________
3、____________________
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報刊亭的單價(jià)為結算價(jià),該結算價(jià)格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書(shū)報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線(xiàn)板、電表一塊,藍色陽(yáng)光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗收標準和方法
1、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運輸要求
1、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
2、交貨地點(diǎn):乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
3、包裝運輸:乙方在交貨時(shí),應對成品進(jìn)行包裝,并保證信報箱在運輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
1、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;
2、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
3、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方賬戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額35%的價(jià)款,累積達到合同標的額的95%。
4、剩余的合同標的額5%(_____元)價(jià)款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
1、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____%的違約金;
2、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____%的違約金。
第九條乙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____%違約金;
2、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的.經(jīng)濟損失由乙方承擔;
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____%的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
1、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會(huì )_____;
2、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書(shū)面文字通知為準,口頭通知無(wú)效,報刊亭規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:____________________乙方:____________________
簽約人:____________________簽約人:____________________
_____年_____月_____日
定做委托承攬加工合同17
委托方:________
承攬方:_____________
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格________數量________價(jià)格、交貨期:項目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià)(元)總價(jià)(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)淬火綜條支_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)合計
2.質(zhì)量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的.技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠(chǎng)
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________乙方:________________電鍍廠(chǎng)
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________________年________月______日
定做委托承攬加工合同18
合同編號:_________________
訂立合同雙方:_________________
定作人:_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人法定代表(負責)人:_________________簽約人:_________________
定作人承辦單位:_________________聯(lián)絡(luò )人:_________________聯(lián)系電話(huà):_________________
定作人機構地址:_________________傳真電話(huà):_________________
承攬人:_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
承攬人法定代表(負責)人:_________________簽約人:_________________
承攬人營(yíng)業(yè)執照:_________________生產(chǎn)報刊亭許可證明:_________________
承攬人機構地址:_________________聯(lián)系人:_________________聯(lián)系電話(huà):_________________
銀行開(kāi)戶(hù)許可證:_________________開(kāi)戶(hù)行:_________________賬戶(hù):_________________
根據《_________________》以及我國現行的有關(guān)法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬(wàn)元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬(wàn)元)
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報刊亭的單價(jià)為結算價(jià),該結算價(jià)格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書(shū)報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線(xiàn)板、電表一塊,藍色陽(yáng)光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗收標準和方法
1、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運輸要求
1、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
2、交貨地點(diǎn):乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
3、包裝運輸:乙方在交貨時(shí),應對成品進(jìn)行包裝,并保證信報箱在運輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
1、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;
2、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
3、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方賬戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額35%的價(jià)款,累積達到合同標的額的95%。
4、剩余的合同標的額5%(_____元)價(jià)款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
1、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的'違約金;
2、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____%違約金;
2、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____%的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
1、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會(huì )_____;
2、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書(shū)面文字通知為準,口頭通知無(wú)效,報刊亭規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:_________________乙方:_________________
簽約人:_________________簽約人:_________________
簽約地點(diǎn):_________________簽約日期:________年________月________日
【定做委托承攬加工合同】相關(guān)文章:
委托加工承攬合同11-10
加工定做合同11-15
定做承攬合同范本12-11
加工定做合同9篇10-29
加工定做合同7篇11-24
加工定做合同4篇12-09
精選加工定做合同四篇12-08
【精選】加工定做合同3篇09-13
加工定做合同6篇10-18