加工定做合同9篇
在當今不斷發(fā)展的世界，合同的用途越來(lái)越廣泛，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。合同有不同的類(lèi)型，當然也有不同的目的，以下是小編整理的加工定做合同9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
加工定做合同 篇1
定作人 (甲方)：
承攬人 (乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實(shí)信用的原則，現就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜，特簽訂本合同：
第一條 合作內容
加工定作內容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個(gè)品種的電瓶 ，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬(wàn)支。
第二條 合同期限
自本合同生效之日起至 年 月 日止。
第三條 加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進(jìn)行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務(wù)費。
2、在本合同期限內，生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務(wù)費的權利和義務(wù)。
3、關(guān)于其加工制作過(guò)程中的稅、費等問(wèn)題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條 加工勞務(wù)費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價(jià)的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。
第五條 雙方的權利與義務(wù)
1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專(zhuān)人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權監督乙方進(jìn)行加工制作，如發(fā)現存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣(mài)、轉移、出售、贈與、擔保等) 。
5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續的，乙方應全面配合。
第六條 驗收標準
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執行乙方下線(xiàn)的成品每天向甲方辦理移交。
第七條 違約責任
1、乙方應妥善的`保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線(xiàn)上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條 其他
1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時(shí)生效，在履行合同的過(guò)程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工定做合同 篇2
合同編號：
定作方： 簽訂地點(diǎn)：
承攬方： 簽訂時(shí)間： 年 月 日
一：品種或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項目 規格型號 計量單 數量 價(jià)款或酬金 交貨數量及交貨期限
單價(jià) 總金額 合計
合計人民幣金額(大寫(xiě))
二：定作方帶料
材料名稱(chēng) 規格型號 計量單位 數量 質(zhì)量 提供日期 消耗定額 單價(jià) 總定額
三：質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四：承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五：驗收標準、圖紙提供辦法及保密要求
六：驗收標準、方法和期限
七：包裝要求及費用負擔
八：交(提)貨方式、地點(diǎn)運輸方式、到達站(港)和費用負擔
九：交付定金、預付款數額及時(shí)間
十：結算方式及期限
十一：違約責任
十二：如需提供擔保，另立合同擔保書(shū)，作為本合同附件。
十三：解決合同糾紛的方式
十四：雙方協(xié)商的`其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(chēng)(章) 單位名稱(chēng)(章) 鑒(公)證意見(jiàn)
單位地址 單位地址
法定代表人 法定代表人 經(jīng)辦人 簽(公)證機關(guān)(章)
委托代理人 委托代理人
電話(huà) 電話(huà)
電掛 電掛
開(kāi)戶(hù)銀行 開(kāi)戶(hù)銀行
帳號 帳號 年 月 日
郵政編碼 郵政編碼
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
加工定做合同 篇3
定作方(甲方)：___________________
承攬方(乙方)：___________________
簽約地點(diǎn)：
簽訂日期：年月日
加工定作承攬合同
定作方(下稱(chēng)“甲方”)：
承攬方(下稱(chēng)“乙方”)：____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議，以資共同信守。
第一條定作物品名、規格型號、數量：
第二條加工成品質(zhì)量要求：。
第三條原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求：
第四條技術(shù)資料、設計方案及圖紙提供辦法：由乙方設計，經(jīng)甲方書(shū)面確認后，作為制作的依據。
第五條合同價(jià)款：
第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方初步驗收合格后，按實(shí)際驗收合格的數量支付該批次全部?jì)r(jià)款的%，剩余%為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當提供等額正規發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款。
第七條交貨時(shí)間、地點(diǎn)及方式
1.簽訂本合同后日內，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書(shū)面通知的數量和時(shí)間供貨;
2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點(diǎn)或施工現場(chǎng);如果定作的產(chǎn)品需要現場(chǎng)制作或安裝的，乙方應當派專(zhuān)人進(jìn)行現場(chǎng)作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價(jià)款中，甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1.定作產(chǎn)品運至現場(chǎng)后，甲方應當及時(shí)組織人員進(jìn)行驗收，對不合格的產(chǎn)品，應當在2日內向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的，質(zhì)保期為年，在質(zhì)保期內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的，乙方應當在甲方通知后24小時(shí)內予以修復或更換。2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進(jìn)行驗收。
第九條甲方的權利和義務(wù)
1.有權檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料，有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產(chǎn)品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時(shí)交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應當按時(shí)向乙方支付價(jià)款。
第十條乙方的權利和義務(wù)
1.有權要求甲方支付價(jià)款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品，原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應當按時(shí)交付定作產(chǎn)品;
4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝，并承擔相應費用;
5.在制作、運輸、安裝過(guò)程中發(fā)生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質(zhì)量或設計等，應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無(wú)正當理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價(jià)款。
3、甲方遲延付款的`，每遲延一日，應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價(jià)0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應當書(shū)面通知對方。任何一項通知及書(shū)面材料在送達時(shí)接收方應當配合送達方簽字確認，否則送達方有權申請公證送達，由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：法定代表人法定代表人
(或授權簽約人)：(或授權簽約人)：
甲方地址：電子郵箱：
郵編：傳真：聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系人：
乙方地址：電子郵箱：
郵編：傳真：聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系人：
合同簽訂時(shí)間：年月日
合同簽訂地點(diǎn)：
加工定做合同 篇4
定作方：____________
承攬方：____________
簽訂地點(diǎn)：____________
簽訂時(shí)間：________年____月____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限
品名或項目
規格型號
數量
單價(jià)
金額
交貨期限
總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱(chēng)
規格型號
計量單位
數量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額單價(jià)
總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預付款數額及時(shí)間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書(shū)，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的'方式：執行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(chēng)(章)____________單位名稱(chēng)(章)____________
單位地址：____________ 單位地址：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
________年____月____日 ________年____月____日
有效期限：________年____月____日至________年____月____日
加工定做合同 篇5
需方(甲方):_______________________________
供方(乙方):_______________________________合同編號:1010004
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,愿著(zhù)公平,公正,公開(kāi)互信的原則,共同遵守如下條款:
一.乙方結合甲方的現場(chǎng)條件,按其技術(shù)要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同
二.甲方訂購乙方以下產(chǎn)品:
備注:___________________________________________________
三.付款方式:簽訂合同后，甲方應付給乙方總合同款的'____%(即:__________元)作為預付款,乙方開(kāi)始生產(chǎn)并運作(包括進(jìn)入現場(chǎng)做預買(mǎi)件),在全部工程安裝施工完畢,把產(chǎn)品完全交付給甲方后;甲方應在三天內對其產(chǎn)品進(jìn)行驗收,驗收合格后,一個(gè)工作日內再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元
四.工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外
五.安裝詳細地址:_________________________________________
六.安裝前甲方提前提供如下準備工作:
1.提供產(chǎn)品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進(jìn)度
2.組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現場(chǎng)條件;
3.負責產(chǎn)品到場(chǎng)后的安全保護工作七.甲方未付清全款前,產(chǎn)品的所有權歸屬乙方,如甲方無(wú)故拖辭付款,乙
方有權從安裝地點(diǎn)收回本產(chǎn)品,相關(guān)損失由甲方負責
八.違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產(chǎn)品不合格,甲方有權要求更換或退訂;由于質(zhì)量原因未及時(shí)維修,給甲方造成的損失由乙方承擔
九.解決爭議:雙方在履行合同期間,產(chǎn)生的爭議可協(xié)商解決,協(xié)商不成的到合同簽發(fā)地仲裁委員會(huì )解決或訴諸海淀區人民法院解決
十.補充條款:______________________________________________
_____________________________________________________.
十一.本合同一式,甲方執,乙方執份,雙方簽字蓋章后即可生效.
甲方(簽章):乙方(簽章):
簽約(代理人):簽約(代理人):
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):
簽字日期:簽字日期:
加工定做合同 篇6
承 攬 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定 作 方：____________________________________地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的`期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日
承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____
加工定做合同 篇7
承攬方（全稱(chēng)）： _________________________________________
定作方（全稱(chēng)）：_________________________________________
合同編號： ______________簽訂地點(diǎn)： ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價(jià)
金額
分期交（收）貨數量
備注
總金額（大寫(xiě)）__ 佰___ 拾__ 萬(wàn)__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫(xiě)）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質(zhì)量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符。
2、承攬方應該根據定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書(shū)面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：
定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險由定作方承擔。
2、時(shí)間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來(lái)前7天書(shū)面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時(shí)承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求：
定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點(diǎn)：定作方的違約責任
�。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數量、設計、質(zhì)量或包裝的規格給承攬方造成損失時(shí)，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
�。ǎ玻┲型窘獬贤�，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。
�。�3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的'違約金。
�。�4）無(wú)故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點(diǎn)：承攬方的違約責任
�。�1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 。
�。�2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
�。�3） 承攬方無(wú)故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
�。�4）因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過(guò)程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書(shū)，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動(dòng)，在交付時(shí)間上有±＿＿天的浮動(dòng)。
十二、本合同履行過(guò)程中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方需約定的其它事項：
_____________________
_____________________
_____________________
______________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿
電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿＿ 開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
加工定做合同 篇8
甲方：_________________
乙方：_________________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，本著(zhù)自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內容及要求
二、驗收標準：按實(shí)際樣品為檢驗標準。
三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點(diǎn)。
四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開(kāi)始制作廣告牌，負責按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項目?jì)热�。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款�?/p>
五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問(wèn)題，根據問(wèn)題所屬承擔責任。
六、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。
甲方：_____________ 乙方：_____________
委托代理人：_______ 委托代理人：_______
_____年____月____日 _____年____月____日
加工定做合同 篇9
定作方：承攬方：
簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：________年____月____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數
量名或項目 單價(jià)總金額合計
二、定作方帶料材料名稱(chēng)規格型號計量單位數
量質(zhì)
量提供日期消耗定額單
價(jià)總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的.條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交（提）貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預付款數額及時(shí)間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書(shū)，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方
單位名稱(chēng)（章）單位名稱(chēng)（章）單位地址：?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
法定代表人：
法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日
【加工定做合同】相關(guān)文章：
加工定做合同11-15
加工定做合同7篇11-24
加工定做合同4篇12-09
精選加工定做合同四篇12-08
【精選】加工定做合同3篇09-13
加工定做合同6篇10-18
加工定做合同五篇12-07
加工定做合同范本09-13
加工定做合同三篇08-31