加工定做合同(通用17篇)
在當今不斷發(fā)展的世界,合同的用途越來(lái)越廣泛,在達成意見(jiàn)一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。擬定合同的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?下面是小編收集整理的加工定做合同,歡迎閱讀與收藏。

加工定做合同 1
供貨單位全稱(chēng): (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
需方單位全稱(chēng):(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《合同法》及有關(guān)條例規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同,并嚴格信守以下條款:
1、供貨日期:自合同簽訂日內供貨。
2、產(chǎn)品質(zhì)量標準:
3、交貨地點(diǎn):
4、合同有效期:自合同簽訂日起至付清全部工程款為止
5、結算方式:據實(shí)結算
6、付款單位名稱(chēng):付款方式: 期限:
7違約現任:
1、供方不能交貨,向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;
2、需方中途退貨,向供方償付付退貨部分總%的違約金;
3、其余違約責任,按有關(guān)條例執行。
8、其他補充事項:
9、梧合一式份,雙方各執一份,副本一份,副本份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工定做合同 2
定作人 (甲方):
承攬人 (乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實(shí)信用的原則,現就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜,特簽訂本合同:
第一條 合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個(gè)品種的電瓶 ,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬(wàn)支。
第二條 合同期限
自本合同生效之日起至 年 月 日止。
第三條 加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進(jìn)行加工制作,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務(wù)費。
2、在本合同期限內,生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務(wù)費的權利和義務(wù)。
3、關(guān)于其加工制作過(guò)程中的稅、費等問(wèn)題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條 加工勞務(wù)費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價(jià)的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。
第五條 雙方的權利與義務(wù)
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專(zhuān)人就原材料簽收登記、保管,并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權監督乙方進(jìn)行加工制作,如發(fā)現存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產(chǎn)的成品,分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣(mài)、轉移、出售、贈與、擔保等) 。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續的,乙方應全面配合。
第六條 驗收標準
乙方生產(chǎn)的'產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執行乙方下線(xiàn)的成品每天向甲方辦理移交。
第七條 違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線(xiàn)上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條 其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同相沖突的,以補充協(xié)議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時(shí)生效,在履行合同的過(guò)程中發(fā)生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工定做合同 3
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定,本著(zhù)自愿、平等、互利為原則,特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內容及要求
二、驗收標準:按實(shí)際樣品為檢驗標準。
三、交貨方式:乙方負責送貨到甲方指定安裝地點(diǎn)。
四、結算方式及期限本文:合同簽訂后乙方開(kāi)始制作廣告牌,負責按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項目?jì)热。待驗收合格后,甲方一次性付清乙方工程款?/p>
五、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問(wèn)題,根據問(wèn)題所屬承擔責任。
六、本合同一式兩份,雙方各執一份,具同等法律效力,其他事宜均由雙方協(xié)商解決。
甲方:_____________ 乙方:_____________
委托代理人:_______ 委托代理人:_______
_____年____月____日 _____年____月____日
加工定做合同 4
定作方(下稱(chēng)“甲方”):
承攬方(下稱(chēng)“乙方”):____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條定作物品名、規格型號、數量:
___________________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求:
_________________________________________________
第三條原材料的提供:
原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求:
第四條技術(shù)資料、設計方案及圖紙提供辦法:
由乙方設計,經(jīng)甲方書(shū)面確認后,作為制作的依據。
第五條合同價(jià)款:
______________
第六條付款方式:
乙方將定作物運到甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方初步驗收合格后,按實(shí)際驗收合格的數量支付該批次全部?jì)r(jià)款的%,剩余%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應當提供等額正規發(fā)票,否則甲方有權拒絕付款。
第七條交貨時(shí)間、地點(diǎn)及方式
1.簽訂本合同后日內,乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書(shū)面通知的數量和時(shí)間供貨;
2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點(diǎn)或施工現場(chǎng);如果定作的產(chǎn)品需要現場(chǎng)制作或安裝的,乙方應當派專(zhuān)人進(jìn)行現場(chǎng)作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價(jià)款中,甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1.定作產(chǎn)品運至現場(chǎng)后,甲方應當及時(shí)組織人員進(jìn)行驗收,對不合格的產(chǎn)品,應當在2日內向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的,質(zhì)保期為年,在質(zhì)保期內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的,乙方應當在甲方通知后24小時(shí)內予以修復或更換。
2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進(jìn)行驗收。
第九條甲方的權利和義務(wù)
1.有權檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產(chǎn)品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時(shí)交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應當按時(shí)向乙方支付價(jià)款。
第十條乙方的權利和義務(wù)
1.有權要求甲方支付價(jià)款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應當按時(shí)交付定作產(chǎn)品;
4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝,并承擔相應費用;
5.在制作、運輸、安裝過(guò)程中發(fā)生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的,乙方應當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質(zhì)量或設計等,應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無(wú)正當理由拒絕接收定作物的,仍應當向乙方支付相應價(jià)款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應當向乙方支付應付款0.3‰的.違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價(jià)0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應當書(shū)面通知對方。任何一項通知及書(shū)面材料在送達時(shí)接收方應當配合送達方簽字確認,否則送達方有權申請公證送達,由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
_________________________________________________
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_______年____月____日
加工定做合同 5
甲方:(定作方)
乙方:(承攬方)
經(jīng)雙方友好協(xié)商,依據《合同法》的相關(guān)規定,就甲方向乙方定作服飾的相關(guān)事宜,達成本合同。
一、定作物
服裝名稱(chēng):
款式:
面料名稱(chēng):
計量單位:
單價(jià):
金額:
備注:
二、面料、輔料質(zhì)量標準和要求
三、服裝款式特點(diǎn)和制作要求
四、服飾質(zhì)量標準和驗收方法
五、量體時(shí)間
本合同生效之日起提供以及規格、數量、質(zhì)量:______
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:______
四、驗收標準和方法:______
五、結算方式:______
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的'數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款:______
八、以上條款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式____份,正本雙方各執____份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到____年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期:____年____月____日
定作方:______
代表:____
開(kāi)戶(hù)銀行:____
帳號:____
承攬方:______
代表:____
開(kāi)戶(hù)銀行:____
帳號:____
____年____月____日
加工定做合同 6
定做方:____________
承攬方:____________
一、品名、規格型號、數量、單價(jià)、價(jià)款、交貨日期、
二、選用材料:
_____________________________________________
三、制作要求:
____________________________________
四、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
1、依據國家技術(shù)監督局發(fā)布的《_________牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對_________及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認定。
2、承攬方提供A2級以上的合格品給定做方,A3級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限:承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負責,如出現產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,定做方應在法律規定的`時(shí)間內(15日)提出書(shū)面異議。否則,承攬方不負任何責任。
六、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求:定做方提供制作_________所需的全部資料(照片、光盤(pán)、標準字及字體等),保密要求如下____________________。
七、驗收標準、方法和期限:按_________牌行業(yè)標準在合同規定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔:紙箱包裝(100副或600副一箱),費用由承攬方負擔。
九、預付款數額及時(shí)間:簽定合同后定做方支付總貨款的_________%作為預付金(不含版費)。
十、結算方式及期限:合同規定的交貨之日帶款提貨。
十一、交貨方式及收貨人地點(diǎn)、電話(huà):_____________。
十二、運輸方式:汽車(chē)或或火車(chē)運輸,承攬方負責將貨物運送到指定地點(diǎn),費用由定做方負擔。
十三、違約責任:由違約方負責。
十四、如需提供擔保,另立合同擔保書(shū),作為本合同附件。
十五、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,當事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會(huì )仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構,事后又未達成書(shū)面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
十六、雙方協(xié)商的其他條款:________。
定做方_______________承攬方_______________
單位名稱(chēng)(章)_______________單位名稱(chēng)(章)______
單位地址:____________單位地址:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
電話(huà)/傳真:____________電話(huà)/傳真:____________
手機:____________手機:_____________________
開(kāi)戶(hù)銀行:____________開(kāi)戶(hù)銀行:____________
帳號:____________帳號:_____________________
加工定做合同 7
承 攬 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話(huà):____________法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話(huà):____________法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的'責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____
加工定做合同 8
承攬方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
住址:
法定代表人:
聯(lián)系方式:
定作方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
住址:
法定代表人:
聯(lián)系方式:
甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨日期
總金額(大寫(xiě))
交貨日期:由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價(jià)格在 年 月 日至 年 月 有效,乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的,甲方有權根據甲方成本核算變更合同價(jià)格條款。
甲方提供給乙方的價(jià)格組成為:毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質(zhì)量標準及驗收
1、甲方根據乙方提供的相關(guān)工藝要求進(jìn)行加工成產(chǎn),質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準,同時(shí)符合國家質(zhì)量要求。
2、乙方應在收到加工產(chǎn)品之日起二天內對加工產(chǎn)品的數量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議,應于收貨之日起三天內書(shū)面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題,乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進(jìn)行商標貼牌,但乙方依據本合同所要求貼牌的`商標必須為乙方合法使用的注冊商標,(包括經(jīng)核準的使用類(lèi)別符合商標法律法規要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版,但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元,制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進(jìn)行更改的,乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產(chǎn)品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運,由甲方代辦相關(guān)的托運手續,運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后,則視為甲方已將加工物交付于乙方,該加工產(chǎn)品所有的風(fēng)險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點(diǎn)為甲方榆垡廠(chǎng)區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明,否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時(shí)間要求:甲方收到乙方要貨清單后,并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的,以交加工物時(shí)承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應于要貨清單送達甲方之日,向甲方支付該批次貨物 ______%預付款,該預付款在該批加工物交付時(shí)沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產(chǎn)品后,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務(wù)。
2、如乙方未按約定付清定作款項,未付清加工款的產(chǎn)品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由于其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方 元保管費,該保管費累計達到該批次預付款額時(shí),該要貨清單自動(dòng)解除,預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數量、設計、質(zhì)量或包裝的規格給承攬方造成損失的,應償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為_(kāi)___元人民幣。
(2) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部加工款外,每延期一天,還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據第七條扣完保管費為止。
(3)無(wú)故拒絕接收定作物的,應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的,或者變更交付貨物地點(diǎn)或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的,甲方應照數補交,否則應支付乙方以少交貨物價(jià)款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
(3) 甲方無(wú)故提前交付加工產(chǎn)品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權拒收,產(chǎn)生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因導致貨物錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過(guò)程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規定
因生產(chǎn)特殊性,乙方允許甲方在供應加工物數量上有±
%的浮動(dòng)時(shí)在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng)。 同時(shí)鑒于加工產(chǎn)品的特殊性,甲方在交貨時(shí)贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產(chǎn)品 %的損耗管。
十、本合同履行過(guò)程中,雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項:
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:
加工定做合同 9
定做方:______________________。
承攬方:______________________。
簽定日期:____年____月____日。
交(提)貨期限____年____月____日。
一、品名或項目、規格、用料、數量、金額。
品名或項目規格用料數量金額(元)
合計
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準:________________________
__________________________________________________________
_________________________________ 。
三、技術(shù)資料及圖紙提供方法:_____________________ 。
四、包裝要求及費用負擔:_______________________
__________________________________ 。
五、交(提)貨方式及地點(diǎn)和費用承擔:__________________
________________________________ 。
六、交付訂金預付款數額及時(shí)間:____________________。
七、結算方式及期限:__________________________
_____________________________。
八、違約責任:______________________________
____________________________ 。
九、雙方協(xié)商的其它條款:________________________
______________________________________
___________________________________。
十、本合同的有效期限:自____年___月____日
_____________________________________________________
___________至____年___月____日。
定做方_______________承攬方
單位名稱(chēng):_____________單位名稱(chēng):__
單位地址:_____單位地址:
聯(lián)系電話(huà):_____聯(lián)系電話(huà):
單位代理人:________單位代理人:
加工定做合同 10
甲方:________房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
乙方:________廣告材料銷(xiāo)售部
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承攬甲方以下物料制作結算一事,達成以下協(xié)議:
一、項目及金額
1、戶(hù)外立柱噴畫(huà)更換
序號項目名稱(chēng)規格單位數量單價(jià)金額備注
合計3223.8
2、車(chē)身貼
序號項目名稱(chēng)規格單位數量單價(jià)金額備注
合計3223.8
3、室內寫(xiě)真、底座KT板、橫幅
序號項目名稱(chēng)規格單位數量單價(jià)金額備注
合計3223.8
4、油畫(huà)布吊旗
序號項目名稱(chēng)規格單位數量單價(jià)金額備注
合計3223.8
5、看樓通道包裝
序號項目名稱(chēng)規格單位數量單價(jià)金額備注
合計3223.8
備注:以上報價(jià)均已含稅金。
以上五項共計:52554.5元。
二、付款方式:
本合同約定的服務(wù)項目執行完畢之日起七日內,甲方按實(shí)際發(fā)生費用結算款項,收款時(shí)乙方向甲方開(kāi)具等額有效發(fā)票。
三、服務(wù)地點(diǎn):
________售樓部。
四、合作期限:
合作期自本合同書(shū)簽字之日起至____年___月___日止。
五、甲方的權利與義務(wù):
1、有權監督乙方是否按時(shí)、保證質(zhì)量完成任務(wù)。
2、負責在規定時(shí)間內將本合同規定的款項支付給乙方。
3、活動(dòng)中由甲方支付費用采購或制作的物品,甲方對該物品擁有所有權。
六、乙方的權利與義務(wù):
1、應保證按合同中約定的項目與要求按時(shí)以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)、質(zhì)量執行。
2、提供的服務(wù)及主要物料須經(jīng)甲方確認,以甲方確認報價(jià)明細為準。
3、乙方在施工過(guò)程中出現的一切安全問(wèn)題及相關(guān)問(wèn)題均由乙方自行承擔,甲方不負連帶責任。
4、有權按合約要求的時(shí)間向甲方結算款項。
七、違約責任:
1、任何一方違反或不履行本合同的`,違約方要賠償守約方由此而造成的各項損失。
2、本協(xié)議的有效期內,雙方不得因承辦人或企業(yè)負責人的變動(dòng)而提出變更相關(guān)條款或解除協(xié)議,否則,將承擔違約責任。
3、如因甲方原因,導致合同約定的項目發(fā)生改變或要求改期、取消的,甲方應按乙方已經(jīng)實(shí)際發(fā)生的費用,支付款項給乙方。
八、雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業(yè)本身造成的原因而不能履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致,可免于承擔經(jīng)濟責任。
九、本合同壹式貳份,具同等法律效力,甲、乙雙方各執壹份,自雙方代表簽字蓋章之日起生效。
甲方(章):________乙方(章):________
簽約代表:________簽約代表:________
電話(huà)號碼:________電話(huà)號碼:________
簽約日期:________簽約日期:________
加工定做合同 11
定作單位:______________________________
_______________項目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬單位:______________________________
____________________機械制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著(zhù)公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價(jià)款
一、加工品名:____________________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本項目的承攬方式包括人工、材料、機械、工期、質(zhì)量、安全等綜合單價(jià)包干,并以完工結算作為基準。
三、加工單價(jià):每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)
四、加工構件綜合單價(jià)一次包定,不會(huì )受市場(chǎng)物價(jià)波動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調價(jià)文件的影響;已經(jīng)包含了加工制作過(guò)程中所需的全部加工內容及相關(guān)費用,范圍內不再產(chǎn)生其他費用支出。
六、本合同價(jià)款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開(kāi)具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計_______________歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排圖交付;預組裝前坡口形成,再進(jìn)行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點(diǎn):運輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負責卸車(chē)。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方將負責供應本加工構件所需的工程鋼材,并將其送至乙方指定地點(diǎn)。乙方需要派專(zhuān)人向甲方辦理領(lǐng)料手續,限定領(lǐng)取甲方提供的材料數量。甲方會(huì )對乙方編制的材料預算進(jìn)行審核并作為供料依據,其中板材材損率為3%。乙方要按照圖紙要求組織排套材下料,下料前必須經(jīng)過(guò)甲方確認。如果超出供應的材料量,甲方會(huì )回收多余材料或從乙方工程款中扣除相應費用,扣除金額按照市場(chǎng)廢鋼價(jià)計算;若因為乙方原因導致領(lǐng)取材料超額或浪費材料,甲方將從乙方工程款中扣除同期市場(chǎng)價(jià),并額外加收5%的采管費用。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件所需的所有輔助材料和措施用料將由乙方獨立采購;采取甲方控制乙方供應的方式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方在自行采購材料、構配件等時(shí),應確保其具備產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件。如果材料、構配件沒(méi)有合格證書(shū),或未經(jīng)鑒定或試驗認定為不合格,甲方有權禁止使用這些材料和構配件。乙方需承擔由此造成的損失。
四、具有合格證書(shū)的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內清理出場(chǎng)。
五、經(jīng)甲方同意后,乙方可選擇使用代用材料。若乙方因個(gè)人原因選擇使用代用材料,則應由乙方自行承擔所產(chǎn)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據設計施工圖、修改方案、轉化圖紙、變更通知、施工說(shuō)明書(shū)及相關(guān)技術(shù)資料,我方將遵循國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》以及其他與工程質(zhì)量相關(guān)的規定,確保本加工構件的質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:甲方提供一套加工圖紙和相關(guān)加工技術(shù)說(shuō)明資料,并在交付后收回,乙方不得保留任何技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按照甲方規定的標準程序進(jìn)行記錄整理,格式需采用甲方提供的表格格式。
五、在加工完成和預組裝后,根據國家頒發(fā)的工程驗收規范、質(zhì)量檢驗標準和圖紙技術(shù)要求進(jìn)行驗收交付。乙方應提供必要的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明,并通知甲方進(jìn)行驗收,辦理交付手續。在出廠(chǎng)時(shí),必須按照甲方的`標準要求整理好加工的技術(shù)資料,并交給甲方一份。
六、乙方必須按照標準規范、技術(shù)資料和甲方的要求嚴格組織加工工作,并隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監督、檢查和檢驗。如果加工質(zhì)量無(wú)法達到要求,乙方必須無(wú)償進(jìn)行返工或修理,直至符合質(zhì)量要求才能出廠(chǎng)。同時(shí),乙方必須承擔由于自身原因導致的返工或修改所產(chǎn)生的費用。如果加工構件質(zhì)量低劣且無(wú)法修復,乙方必須賠償甲方相應的經(jīng)濟損失。
七、經(jīng)過(guò)甲方監造人員的質(zhì)量檢查、監督和驗收手續辦理,確認并認可乙方工序的質(zhì)量。然而,甲方監造人員的簽字驗收并不意味著(zhù)對乙方加工構件的質(zhì)量承擔全部責任,僅代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可。
定作方:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
__________年________月________日
加工定做合同 12
定作人 (甲方):
承攬人 (乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實(shí)信用的原則,現就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜,特簽訂本合同:
第一條 合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個(gè)品種的電瓶 ,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬(wàn)支。
第二條 合同期限
自本合同生效之日起至 年 月 日止。
第三條 加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進(jìn)行加工制作,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務(wù)費。
2、在本合同期限內,生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務(wù)費的權利和義務(wù)。
3、關(guān)于其加工制作過(guò)程中的稅、費等問(wèn)題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條 加工勞務(wù)費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價(jià)的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。
第五條 雙方的權利與義務(wù)
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專(zhuān)人就原材料簽收登記、保管,并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權監督乙方進(jìn)行加工制作,如發(fā)現存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產(chǎn)的成品,分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣(mài)、轉移、出售、贈與、擔保等) 。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的`原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續的,乙方應全面配合。
第六條 驗收標準
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執行乙方下線(xiàn)的成品每天向甲方辦理移交。
第七條 違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線(xiàn)上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條 其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同相沖突的,以補充協(xié)議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時(shí)生效,在履行合同的過(guò)程中發(fā)生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工定做合同 13
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點(diǎn):____________
簽訂時(shí)間:________年____月____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限
品名或項目
規格型號
數量
單價(jià)
金額
交貨期限
總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱(chēng)
規格型號
計量單位
數量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額單價(jià)
總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預付款數額及時(shí)間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書(shū),作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的.方式:執行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(chēng)(章)____________單位名稱(chēng)(章)____________
單位地址:____________ 單位地址:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
________年____月____日 ________年____月____日
有效期限:________年____月____日至________年____月____日
加工定做合同 14
甲方:
乙方:
因甲方需要,向乙方定做一批家具。經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂如下合同條款:
1、總貨款: (含稅金),具體產(chǎn)品,材質(zhì)、規格、數量、單價(jià)等詳見(jiàn)附表。
2、交貨時(shí)間:____年____月____日。
3、技術(shù)標準:質(zhì)量按國家標準 QB/T1952.1-20__執行。
4、驗收方式:乙方按合同標準、標示生產(chǎn)檢驗出廠(chǎng),安裝完畢后由甲方現場(chǎng)驗收。
5、結算方式:合同簽訂后甲方支付總貨款的 %
作為定金,即____元,甲方部分家具定做完畢后,甲方到制作現場(chǎng)初檢合格后付總貨款的 %,即____元,所有的家具制作完后,在出廠(chǎng)送貨安裝時(shí)貨到現場(chǎng)由甲方付總貨款的 %,即____元,剩余的____,即____元安裝完后由乙方驗收合格后付清,結算時(shí)由乙方提供銀行卡號進(jìn)行轉賬。
6、交貨方式:免費安裝及運輸。
7、違約責任:因乙方原因未按合同條款造成推遲提貨的,乙方每日按總貨款的0.5%向甲方交納違約金;乙方未按合同條款延遲付款的,每日按未付款的0.5%向甲方交納違約金,乙方逾期15天未提貨的需無(wú)條件付清剩余款項。
8、甲方逾期交貨超過(guò)15天或交付的`家具不符合本合同的約定的質(zhì)量標準,乙方有權解除合同。
9、甲方提供的家具保修期為壹年,在保修期內,甲方為乙方免費提供維修,如維修無(wú)法達到使用標準,乙方進(jìn)行換貨。甲方提供的家具保用期不低于三年,在保用期內出現質(zhì)量問(wèn)題,應承擔責任,但由于乙方的損害行為或使用不當除外。
10、未盡事宜雙方協(xié)商解決或提交甲方所在地人民法院裁決。
11、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
12、本合同自雙方簽字后生效。
甲方:
地址:
經(jīng)辦人: (簽字)
電話(huà):
簽訂日期:
乙方:
地址:
經(jīng)辦人: (簽字)
電話(huà):
簽訂日期:
加工定做合同 15
甲方:____________________
乙方:____________________
根據雙方自愿、平等和公正的原則,參照《建設工程施工合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及其他相關(guān)法律法規,經(jīng)協(xié)商一致,特訂立本合同,就本建設工程的施工事項達成如下約定。
一、程概況
1、工程名稱(chēng):________________________________________
2、工程地點(diǎn):____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價(jià)____________元________,總造價(jià)________________元。
4、付款方式:合同簽訂后乙方首次付款總額的`30%,同時(shí)柱子立起后乙方再付款總額的40%。乙方在驗收完成后再支付剩余工程款項的25%。最后的5%工程款項將在工程完工后的一年內全部支付完成。
5、土建工程結束后開(kāi)始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。
6、在工程施工階段,乙方需投入全部自己的施工人員,在發(fā)生工傷事故等情況時(shí),乙方應自行解決相關(guān)問(wèn)題,解決費用應從乙方的資金中支付,若存在不足部分,則由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協(xié)調。甲乙雙方應履行合同義務(wù),如一方違約。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
加工定做合同 16
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,應立即通知定作方調換或補齊。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.雙方在工作期間,如發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應及時(shí)通知對方并商討修改意見(jiàn)。若一方在規定時(shí)間內未得到回復,有權暫停工作并及時(shí)通知對方,由此造成的損失由對方承擔賠償責任。
2.承攬方在接受工作委托時(shí),應嚴格遵守定作方的保密要求。未經(jīng)定作方許可,承攬方不得保留任何技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五 條價(jià)格或報酬的確定遵循國家或主管機構的規定,并且在沒(méi)有相應規定的情況下,雙方當事人可以商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方在按照合同規定的期限驗收承攬方完成的工作前,有責任要求承攬方提供必要的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明。對于那些在短期內難以檢驗出質(zhì)量缺陷的定作物或項目,雙方應當協(xié)商并在合同中約定保證期限。在保證期限內,如果發(fā)現問(wèn)題,除非是由于定作方的不當使用或保管而導致質(zhì)量問(wèn)題,否則承攬方有責任負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中。
第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條 結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條 其他約定__________________________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;仍不符合合同規定的。
2、合同規定若是交付定制物品或完成工作的數量低于所約定的,定制方仍需求,須依照實(shí)際缺少的數量補足,并且補足部分應按延遲交付處理;如果少交或延期交付的部分定制方不再需要,承攬方應當對由此導致的損失進(jìn)行賠償。
3、如果未按照合同規定進(jìn)行包裝的定制產(chǎn)品需要進(jìn)行返修或重新包裝,承攬方應負責返修或重新包裝,并承擔相應的費用。如果定作方不要求返修或重新包裝并要求賠償損失,承攬方應支付定作方超出合格包裝物價(jià)值的部分作為賠償。如果由于包裝不符合合同規定而導致定制產(chǎn)品毀損或喪失,承攬方應對此承擔賠償責任。
4、逾期交付定制物品(包括返修、更換、補交等),應向定制方支付違約金 ____ 元;若合同中未明確規定,則按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定計算,根據逾期交付部分的總價(jià)款金額向定制方支付違約金。如果根據酬金計算,每延期一天,應向定制方支付逾期交付部分酬金總額的千分之一作為違約金。未經(jīng)定制方同意的提前交付定制物品,定制方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的.違約金。
6、當非物理交付的定制產(chǎn)品與合同規定不符時(shí),若定制方暫時(shí)代為保管,則應向定制方支付實(shí)際支付的保管和維護費用。
7、在進(jìn)行代運或送貨的過(guò)程中,如果定制的物品被錯誤地發(fā)送到了錯誤的目的地或接收單位(個(gè)人),除了依照合同規定將貨物運送到指定的目的地或接收單位外,我們還會(huì )承擔因此而多支付的運雜費用并對延遲交付定制物品承擔責任。
8、若因保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品損壞或丟失,責任方應承擔相應賠償責任,以彌補定作方由此遭受的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
10、未經(jīng)定作方同意,承攬方不得私自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件,否則定作方有權拒收,并要求承攬方賠償因此所造成的損失。如果定作方要求重新制作或修理,承攬方應按照定作方的要求進(jìn)行,并承擔因延遲交付而產(chǎn)生的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、對于中途更改訂單商品的數量、規格、質(zhì)量或設計等,承攬方應當向受托方支付相應的賠償金,以彌補因此而導致的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的。
3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的。
4、如果超過(guò)合同規定的領(lǐng)取期限,定作方需要支付違約金,并且還需要承擔承攬方實(shí)際支付的保管和保養費用。如果定作方超過(guò)6個(gè)月不領(lǐng)取定作物,則承攬方有權將其出售,所得價(jià)款在扣除報酬、保管和保養費用后退還給定作方。如果出售所得少于報酬、保管和保養費用,定作方還需要補償差額。如果定作物無(wú)法出售,則定作方需要賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條在合同規定的履行期限內,若因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失,承攬方可在獲得合法證明后免予承擔違約責任。然而,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的情況下,定作方應承擔責任,并賠償承攬方因此遭受的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本協(xié)議自____年____月____日開(kāi)始生效,直至合同履行完畢為止。在合同履行期間,雙方不得隨意修改或解除合同。如有任何事宜未在本協(xié)議中約定的,將由雙方共同商議并制定補充規定。補充規定與本協(xié)議具有同等效力。
本協(xié)議正本一式兩份,甲方和乙方各持一份;協(xié)議副本一式____份,交予(鑒證機構或公證機構)為證,各方各留存一份。
定作方:________________________承攬方:________________________
代表人:________________________代表人:________________________
____年____月____日____年____月____日
加工定做合同 17
委托方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格________數量________價(jià)格、交貨期:________________
項目產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià)提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
_____年 (下稱(chēng)甲方)
承包人:_____ ,身份證號碼:(下稱(chēng)乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的____木材廠(chǎng)事宜達成如下協(xié)議,雙方應共同遵守。
一、 合同標的
甲方將座落于_____的____木材廠(chǎng)承包給乙方加工。乙方對甲方所有的____木材廠(chǎng)的現狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠(chǎng),并保證合法操作。
二、 承包方式
乙方承包加工期間,實(shí)行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、 承包期限
1、承包經(jīng)營(yíng)期限為_(kāi)____年,即從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2、根據法律規定或本協(xié)議書(shū)約定,提前解除或終止協(xié)議書(shū)履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠(chǎng)的承包保證金為_(kāi)____元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
五、甲方的權利與義務(wù)
1、甲方有權按協(xié)議約定的.方式收取承包保證金
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠(chǎng)加工所需的各種機器設備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場(chǎng)所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應及時(shí)將____木材廠(chǎng)移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產(chǎn)享有法定所有權,并享有監督權。
六、乙方的權利與義務(wù)
1、乙方應按約定及時(shí)足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門(mén)和甲方的授權范圍開(kāi)展各項加工活動(dòng)。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產(chǎn)設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿(mǎn)自然損壞的設施,應由乙方及時(shí)上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營(yíng)中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責任自負。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過(guò)程中將____木材廠(chǎng)轉讓給第三方經(jīng)營(yíng),一經(jīng)發(fā)現甲方有權隨時(shí)終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠(chǎng)的名義對外進(jìn)行擔;驈氖屡c經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
9、乙方對于木材廠(chǎng)的消防設備設施應定期檢查、維護、保養,對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協(xié)議書(shū)解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、 違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協(xié)議書(shū)的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書(shū)的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、 其它
1、協(xié)議期滿(mǎn)后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權。
2、協(xié)議期滿(mǎn)或解除后,原有設備及設施歸甲方所有,乙方添置的設備設施歸乙方所有,甲方可折價(jià)取得該部分設備設施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決 。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 乙方:
_____年_____月_____日
【加工定做合同】相關(guān)文章:
加工定做合同11-15
加工定做合同9篇10-29
加工定做合同7篇11-24
加工定做合同4篇12-09
精選加工定做合同四篇12-08
【精選】加工定做合同3篇09-13
加工定做合同6篇10-18
加工定做合同五篇12-07
加工定做合同范本09-13
加工定做合同三篇08-31