環(huán)氧地坪漆合同
環(huán)氧地坪漆的合同不會(huì )寫(xiě)?沒(méi)關(guān)系。下面小編整理了一篇關(guān)于環(huán)氧地坪漆的合同范本，供大家參考，希望可以幫到大家。
環(huán)氧地坪漆合同范本
定做方：
承攬方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱(chēng)，地點(diǎn)，方式
1-1承攬項目名稱(chēng)：
1-2承攬項目地點(diǎn)： 1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹(shù)脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實(shí)際面積為準。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規格工藝進(jìn)行施工;
3-2施工工藝：詳見(jiàn)附表。
3-3地坪漆顏色根據甲方選定為： 3-4塑膠地板顏色根據甲方選定為：4、價(jià)格及付款方式
4-1地坪漆單價(jià)/m2;
4-2塑膠地板單價(jià)元/m2
4-2工人、材料、機械、進(jìn)場(chǎng)后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的 20% 即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;
5-2水泥結合牢固，無(wú)空鼓，不起砂，無(wú)龜裂，無(wú)水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時(shí)空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-5施工前定作方向承攬提供施工圖紙，完成通水通電，工作門(mén)窗到位，水電費由定做方負擔;
5-6施工期內定做方不安排交叉施工;
5-7施工過(guò)程中當事人雙方應專(zhuān)門(mén)指定一人做現場(chǎng)協(xié)調和監督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節假日可以順延)進(jìn)行驗收，無(wú)故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時(shí)，可向法定質(zhì)量監督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過(guò)錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過(guò)程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開(kāi)工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書(shū)面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場(chǎng)地者;
7-3-2施工中因停電，停水連續影響24小時(shí)以上，或連續間歇性停電停水三天以上者;
7-3-4定作方未近合同規定支付 付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現場(chǎng)應該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒(méi)有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協(xié)調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時(shí)將所需施工場(chǎng)所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。
如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時(shí)支付合同定價(jià)款，如因定作方不能及時(shí)付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過(guò)程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6 償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質(zhì)。
選用符合國家質(zhì)量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過(guò)錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無(wú)正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發(fā)生的不得免除責任。
在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時(shí)，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執一份。
定 作 方： 承 攬 方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
開(kāi)戶(hù)行： 開(kāi)戶(hù)行：
帳 號： 帳 號：
電 話(huà)： 電 話(huà)： 日 期： 日 期：
【環(huán)氧地坪漆合同】相關(guān)文章：
環(huán)氧地坪漆施工合同06-30
環(huán)氧地坪合同12-22
環(huán)氧地坪施工合同（精選8篇）08-27
環(huán)氧砂漿自流平型地坪施工方案范文（通用6篇）03-05
地坪漆施工合同范本（精選17篇）11-17
環(huán)保好氧池廢氣收集合同12-14
關(guān)于地坪漆的廣告語(yǔ)10-21
環(huán)評技術(shù)合同范本10-31