加工合同
隨著(zhù)人們法律意識的建立，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的加工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
加工合同1
委托方(甲方)：__________________________________
受托方(乙方)：__________________________________
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，委托乙方生產(chǎn)加工零部件，現經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下合同以資共同信守：
一、委托加工物品零部件名稱(chēng)規格型號單位數量交貨日期
二、甲方提供主要材料耗用定額零部件名稱(chēng)規格型號加工材料名稱(chēng)單位材料耗用定額
三、加工費結算定額零部件名稱(chēng)規格型號單位加工費定額(含稅)
四、加工費結算期限在雙方確認掛帳結算后的____月內，甲方付清加工費。
. 五、生產(chǎn)計劃下達、加工撥料核銷(xiāo)及財務(wù)結算操作規定
1、單批次委托加工的`，本合同即為加工計劃;多批次委托加工的業(yè)務(wù)，由甲方另行下達委托加工生產(chǎn)計劃書(shū)，明確規定加工期限，乙方必須保證在規定期限內交貨。
2、根據甲方下達的加工計劃，甲乙雙方辦理委托加工撥料手續，由交接雙方經(jīng)辦人在《委托加工撥料單》上簽證確認。
3、產(chǎn)品加工完畢后，甲乙雙方辦理完工產(chǎn)品交接手續，由交接雙方經(jīng)辦人在《加工產(chǎn)品入庫單》上簽字確認。
4、每月結算期，根據當月加工產(chǎn)品數量，甲乙雙方辦理加工費掛帳結算確認手續，并在本合同規定的付款前，乙方憑增值稅專(zhuān)用發(fā)票向甲方收取加工費。
六、質(zhì)量要求雙方另行簽訂質(zhì)量技術(shù)協(xié)議予以明確規定。
七、延期交貨的處罰規定乙方延期交貨的，按每延遲一天處以2%的經(jīng)濟罰款。
八、未盡事宜雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有相同的法律效率。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
簽訂日期：________年____月____日
加工合同2
甲方：____________
乙方：____________
經(jīng)雙方充分協(xié)商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[]系列產(chǎn)品事宜，達成以下協(xié)議：
第一條加工產(chǎn)品范疇
1、產(chǎn)品品名：____________
2、產(chǎn)品規格為：____________
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書(shū)面補充協(xié)議。
第二條委托加工訂單
1、甲方根據市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，于每月日以書(shū)面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時(shí)間，乙方如有異議，應在接訂單后1日內書(shū)面提出，否則，視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產(chǎn)品，甲方可視具體情況對訂單進(jìn)行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度不得超過(guò)計劃的25%，若超過(guò)25%，雙方另行協(xié)商。
3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿(mǎn)足甲方訂單的要求。
第三條加工產(chǎn)品質(zhì)量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛生標準。
2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠(chǎng)名和廠(chǎng)址，同時(shí)注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)，附“”商標使用授權書(shū)。
3、產(chǎn)品在保質(zhì)期內出現批量性質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的，除由乙方承擔該批有質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品的責任外，乙方還應按該批有質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品總值的30%以實(shí)物形式補償給甲方；
4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場(chǎng)流通中，因品質(zhì)問(wèn)題而導致甲方利益受損時(shí)，經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
加工產(chǎn)品的投訴賠償問(wèn)題，甲方在預先征得乙方同意的情況下可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除；當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理；
在甲方有要求時(shí)，乙方可協(xié)助甲方處理質(zhì)量投訴，但不負責對最終用戶(hù)提供售后服務(wù)；
少量的包裝破損等質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負責調換；
若屬甲方運輸或出廠(chǎng)以后因保管不當導致產(chǎn)品變質(zhì)，乙方不予承擔責任。
5、乙方應按產(chǎn)品標準要求對每批次產(chǎn)品進(jìn)行抽檢及留樣，并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據甲方銷(xiāo)售需要提供加蓋公章的工商營(yíng)業(yè)執照復印件及生產(chǎn)、衛生許可證復印件，相應批次產(chǎn)品的出廠(chǎng)檢驗報告單。
第四條原輔料及包裝材料供應
1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲廣東省社會(huì )保障局方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的.任何場(chǎng)所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場(chǎng)。
第五條產(chǎn)品交付與驗收
1、產(chǎn)品實(shí)行甲方自行提供，交付地點(diǎn)為乙方工廠(chǎng)倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車(chē)。
2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行，若有變動(dòng)，雙方應提前約定。
3、產(chǎn)品在出廠(chǎng)之前，由甲方駐廠(chǎng)代表開(kāi)具質(zhì)量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。
4、產(chǎn)品驗收依據為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應標準。
5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象時(shí)，可向乙方提出異議，并有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料；
6、交貨時(shí)間：自訂貨計劃在乙方確認后第七天開(kāi)始供貨，日供貨量為：月訂貨量萬(wàn)箱以?xún)鹊�，第天不低于萬(wàn)箱，月訂貨量萬(wàn)箱的，每天不低于萬(wàn)箱，萬(wàn)箱以上的，每天萬(wàn)箱。
第六條其他
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時(shí)間
委托方加工方
代表人簽字：____________代表人簽字：____________
代表人姓名：____________代表人姓名：____________
____有限公司：________________有限公司：____________
____年__月__日____年__月__日
加工合同3
甲方：_________
乙方：_________
因甲方工程需要，經(jīng)雙方協(xié)商，選定乙方為甲方供應成品塊煤（6000大卡以上），根據乙方所承擔成品供應的特點(diǎn)，為更好地明確甲乙雙方在本協(xié)議中的權利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商，同意簽定本協(xié)議。
第一條 供應范圍
供應范圍：項目部的全管區。
塊煤規格及數量：
�、賶K煤體積10cm以上；
�、趬K煤規格6000大
質(zhì)量要求：
乙方所供應的塊煤必須符合本協(xié)議要求的標準，否則對乙方進(jìn)行單價(jià)降低15％予以罰款。
第二條 供應單價(jià)
本協(xié)議實(shí)行以過(guò)磅簽認的供應數量作為協(xié)議數量。
材料供應單價(jià)（含乙方裝車(chē)費用）:
1、本協(xié)議內塊煤?jiǎn)蝺r(jià)為1150元/噸（需提供運輸、材料等完稅發(fā)票）；
2、此單價(jià)不受市場(chǎng)條件變化的影響，在合同有效期內不作任何調整。
第三條 工期要求
本協(xié)議自簽訂之日起執行，協(xié)議期限為_(kāi)________年______月______日至______年______月_________日。
第四條 雙方責任
一、甲方責任
1、甲方應提前三天把需用塊煤的用料計劃通知到乙方，以便乙方組織備料供應；
2、甲方應及時(shí)組織有關(guān)人員對乙方供應的'材料進(jìn)行現場(chǎng)驗收及簽認數量；
3、甲方負責乙方運輸到甲方項目后的卸車(chē)。
二、乙方責任
1、乙方必須保證供應材料的質(zhì)量合格，滿(mǎn)足本協(xié)議的要求，否則卡以上；③本協(xié)議總量不小于
視為違約；
2、乙方根據甲方的用料計劃及時(shí)組織供應，對于因組織不力或數量滿(mǎn)足不了甲方的需求而使甲方在時(shí)間與經(jīng)濟上遭受損失，則一切損失由乙方全部承擔；
3、乙方必須及時(shí)提供完稅發(fā)票；
4、乙方在運輸過(guò)程中發(fā)生的一切人員傷亡、機械損壞、運輸、安全、路政等全部損失由乙方自行承擔全部責任。
第五條 料款的結算與支付
1、本協(xié)議按供應進(jìn)度實(shí)行月度結算，中期進(jìn)度付款不超過(guò)總量的80%，供應結束后進(jìn)行末次結算付款；
2、從協(xié)議簽訂之日起兩個(gè)月內，乙方為組織塊煤供應而所需的一切資金由乙方自己負責籌劃，在此期間甲方不予以辦理?yè)芸睿?/p>
3、乙方的所有款項在完成甲方材料供應后三個(gè)月內予以付清。 本協(xié)議一式四份，甲方執三份，乙方執一份，自雙方簽字之日起生效，至合同款項結清之日終止。本協(xié)議未盡事宜雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方代表（簽字）：______
乙方代表（簽字）：_________
甲方簽章：______
乙方簽章：______
_________ 年____________ 月____________日
加工合同4
甲方：
乙方：
一、甲方辦公樓正門(mén)需安裝不銹鋼門(mén)一道，承包給乙方加工安裝，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議。
二、承包單價(jià)及金額：尺寸為：寬4.42米，高2.86米，計12.64平方米，每平方米720元，合計金額大寫(xiě)：玖仟壹佰元整。
三、付款方式：乙方加工安裝完畢后，由甲方驗收合格，乙方開(kāi)具正式發(fā)票一次性付清款項。
四、乙方責任：在加工和安裝過(guò)程中，需注意安全，如出現安全情況，由乙方自行負責。
此門(mén)保質(zhì)期為一年。
五、完工日期：自合同簽訂之日起30日內完成。
六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
自簽訂之日起執行。
甲方：
代表：
乙方：
代表：
年 月 日
加工合同5
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著(zhù)平等、自愿、誠實(shí)、互惠互利的原則，就乙方長(cháng)期承接甲方委托的加工制造業(yè)務(wù)長(cháng)期合作事宜達成如下協(xié)議：
一、合作關(guān)系概述
1.1乙方長(cháng)期承接甲方委托的加工制造業(yè)務(wù)，并保證產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)量及提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
1.2乙方為甲方加工制造的產(chǎn)品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產(chǎn)品無(wú)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售權，以及產(chǎn)品的技術(shù)、專(zhuān)利負有保密責任。
1.3甲方與乙方根據本合同，協(xié)商確定每一筆訂單。乙方根據甲方下發(fā)、乙方確定的訂單，安排生產(chǎn)加工制造。
二、產(chǎn)品的訂做及定價(jià)
2.1為確保甲乙雙方長(cháng)期的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工產(chǎn)品應以物美價(jià)廉的優(yōu)勢。
2.2如果其他廠(chǎng)家能比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量、或者更好的質(zhì)量時(shí)，雙方協(xié)商在保證質(zhì)量的'前提下，調整價(jià)格。
三、產(chǎn)品的來(lái)料及成品檢驗
3.1在生產(chǎn)制造之前，由甲方提供產(chǎn)品的樣品，經(jīng)乙方制作樣品并以書(shū)面的樣品確認書(shū)提交甲方檢驗，檢驗合格后雙方各執一份確認書(shū)和封存樣品，按照確認的樣品作為依據生產(chǎn)和保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
3.2產(chǎn)品執行的質(zhì)量標準，應由甲方給予相關(guān)檢驗標準文件。訂單另有約定的，按照訂單新約定的文件執行。
3.3乙方保證，所制作的產(chǎn)品的實(shí)際技術(shù)參數符合訂單標識記載的技術(shù)參數。
四、包裝和運輸
4.1乙方向甲方提供合格產(chǎn)品，須按照甲方要求的包裝，貼標識。訂單另有約定的，從約定。
4.2交貨方式、地點(diǎn)：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點(diǎn)。
4.3輸送的費用由乙方負擔，雙方另有約定的除外。
4.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風(fēng)險。
五、結算方式及期限
5.1雙方簽訂合同后，將以此合同作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
5.2乙方對甲方確認訂單以后，按照甲方的要求安排出貨時(shí)間;另有約定的，從約定。
5.3付款結算方式約定：月結，當月產(chǎn)品月底之前出貨，檢驗合格驗收之后，次月初對賬完畢無(wú)誤之后，月底前結清所應付款項;甲乙雙方對于付款進(jìn)度以及結算方式另有約定的，從約定。
六、違約及解決糾紛的方式
6.1如因乙方違約所造成的甲方的經(jīng)濟損失，由乙方承擔。
6.2如果發(fā)生糾紛，雙方應本著(zhù)互讓互諒的原則協(xié)商解決。實(shí)在協(xié)商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。
6.3本合同有效期為年，自_____________年_____________月_____________日至_____________年_____________月_____________日止。如果甲乙雙方有違約，則合同作廢。期滿(mǎn)如雙方再商定續約。本合同經(jīng)甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協(xié)商后增加補充協(xié)議，補充協(xié)議經(jīng)雙方認可后與本合同具有同等法律效力。
6.4本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。
商祺!
甲方(章)：
乙方(章)：
甲方代表：
乙方代表：
地址：
地址：
電話(huà)：
電話(huà)：
日期：
日期：
加工合同6
上訴人(一審被告)：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住___________________，身份證號：________________。
被上訴人(一審原告)：______________市_______________區_______________服裝有限公司，住所地________________。法定代表人_______________。
第三人：______________，男，_____________年_____月_____日出生，漢族，住________________，身份證號：__________________。
上訴請求：
1、請求依法撤銷(xiāo)佛山市順德區人民法院(20__)佛順?lè )ň癯踝值赺______________號判決，依法駁回被上訴人的訴訟請求;
2、由被上訴人承擔本案一、二審全部訴訟費用。
事實(shí)與理由：
上訴人認為，一審法院認定事實(shí)不清，適用法律不當。本案第三人并非上訴人的員工，上訴人根本沒(méi)有委托第三人對涉案的貨物質(zhì)量、數量等予以確認，更沒(méi)有委托其代為簽收對賬單。第三人簽收對賬單行為為個(gè)人行為，由此導致的法律后果應由期個(gè)人承擔，上訴人對此不負任何責任。此外，被上訴人對第三人簽收對賬單事宜，未盡到應有的`謹慎審查義務(wù)，且向一審法院提供的《交貨質(zhì)量特別約定》、《對賬單》證據存在重大瑕疵，其并未完成舉證責任，應承擔舉證不能的不利后果。一審法院在未查清事實(shí)基礎上，錯誤適用法律，違背事實(shí)根據，嚴重損害了上訴人合法權益。
此致
_____________人民法院
上訴人：_________________(簽名)
_____年_____月_____日
加工合同7
甲方：_________
乙方：_________
一、乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
二、乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說(shuō)明、數量、交貨日期等確實(shí)履行，準時(shí)交貨。
三、乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
四、材料由_________方負責。
五、若材料由甲方負責供應時(shí)，廢料率為_(kāi)________。
六、驗收時(shí)的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_(kāi)________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_(kāi)________。
七、乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話(huà)或書(shū)面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實(shí)者，則不在此限。
(一)過(guò)期5日內，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以?xún)日�，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以?xún)日�，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以?xún)r(jià)款的一倍計算。
八、通過(guò)驗收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的'磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
九、乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線(xiàn)停工，其工時(shí)損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
十、按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎勵金。
十一條、試用廠(chǎng)商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿(mǎn)，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠(chǎng)商。
十二、加工廠(chǎng)商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
十三、付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
十四、乙方應找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同8
委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
被委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方委托乙方生產(chǎn)加工工年月餅餡料系列產(chǎn)品，為維護甲.乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委托乙方為其加工20xx年月餅餡料系列產(chǎn)品，加工數量、款式(或開(kāi)發(fā)信息)、標準、質(zhì)量要求由甲方提供，價(jià)格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責任：
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方餅餡料系列產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、食品流通許可證等合法證明相關(guān)法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開(kāi)發(fā)信息)、數量、要求、交貨時(shí)間等。
4、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監督，并提出意見(jiàn)和建議。
5、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事生產(chǎn)加工活動(dòng)。
2、按甲方確定的款式、數量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限進(jìn)行生產(chǎn)。
3、負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進(jìn)行。
第四條付款方式及交貨地點(diǎn)：
甲方確定委托加工款式、數量、標準后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起一星期內向乙方支付總貨款30%作為預付款，乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進(jìn)倉后經(jīng)財務(wù)核實(shí)即付款，交貨地點(diǎn)為。
第五條驗收標準：
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量主管之監督要求(以書(shū)面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點(diǎn)之日起7日內必須對產(chǎn)品進(jìn)行驗收。
第六條違約責任：
1、因乙方未按甲方要求的`時(shí)間交貨，乙方應承擔;如甲方?jīng)]按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。
2、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價(jià)值10%的違約金。
3、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的手續不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來(lái)和經(jīng)濟損失。
第七條合同有效期限：
本委托加工合同期限為個(gè)月，自20xx年06月日起至20xx年09月日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，達不成協(xié)議的可向當地委員會(huì )申請仲裁。
第九條本合同正本一式二份，雙方各持一份經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話(huà)：_______________________ 電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
加工合同9
出賣(mài)人：
合同編號：
買(mǎi)受人：
簽訂地點(diǎn)：
第三條出賣(mài)人對質(zhì)量負責的條件及期限：按相應出廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量負責。
第四條包裝標準，包裝物的供應與回收：合理包裝達到運輸、裝卸要求，出賣(mài)人保障良好工業(yè)產(chǎn)品狀態(tài)交付，包裝物不回收，包裝費用出賣(mài)人承擔。
第五條合理?yè)p耗標準及計算方法:國家標準計算損耗第六條尺寸偏差：國家允許標準
第七條其他特殊項目要求：無(wú)第八條標的'物所有權：自交貨之日起轉移。
第九條交（提）貨方式、地點(diǎn):出賣(mài)人送貨地點(diǎn)為買(mǎi)受人倉庫。
第十條運輸方式及到達站（港）和費用負擔：汽運，運費由需方自行承擔。第十一條檢驗標準、方法、地點(diǎn)及期限：按本合同約定的質(zhì)量標準，在供方廠(chǎng)內驗收。
第十二條買(mǎi)受人就檢驗結果提出異議的期限：乙方驗收后簽字，若有異議由雙方提出更改案。
第十三條結算方式、時(shí)間及地點(diǎn)廠(chǎng)內驗收提貨提貨一次付清第十四條擔保方式：無(wú)
第十五條本合同解除條件：依據《中華人民共和國合同法》規定執行。第十六條違約責任：按照雙方約定事宜進(jìn)行執行。
第十七條合同爭議解決方式：由雙方協(xié)商解決，也可由當地工商行政管理部門(mén)調解。協(xié)商或調解不成的，可向當地仲裁委員會(huì )申請仲裁。
第十八條生效條件：雙方簽字或蓋章時(shí)起生效。第十九條其他約定事項：
加工合同10
委托方：___________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
被委托方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
甲方委托乙方加工__________________產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數量、款式（或開(kāi)發(fā)信息）、標準、質(zhì)量要求由甲方提供，價(jià)格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續、商標注冊證、授權書(shū)以及對商業(yè)秘密的專(zhuān)有合法證明等相關(guān)法律文件
3、向乙方提供加工品款式（或開(kāi)發(fā)信息）、數量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續、商標注冊證、授權書(shū)以及對商業(yè)秘密的專(zhuān)有合法證明等相關(guān)法律文件
3、向乙方提供加工品款式（或開(kāi)發(fā)信息）、數量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關(guān)的內容。
5、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監督，并提出意見(jiàn)和建議，確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進(jìn)行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
�。�1）本合同所簽訂的'上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
�。�2）甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動(dòng)。
2、甲方確定的款式、數量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準打版進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)標準符合____________質(zhì)量要求，不得以任何形式和理由超過(guò)訂單數量和品種。
3、負責原材料的采購、驗收、供應，并按照甲方確定的原材料質(zhì)量要求進(jìn)行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。
6、嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)行三包，三包標準按國家有關(guān)規定執行。
第四條付款方式及交貨地點(diǎn)
甲方確定委托加工款式、數量、標準后，與乙方簽訂委托加工通知單，并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的____________作為預付款，乙方提供的.貨品經(jīng)甲方驗收進(jìn)倉后財務(wù)核實(shí)即付款，交貨地點(diǎn)為甲方庫房。
第五條驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量主管之監督要求（以書(shū)面內容要求為準）作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點(diǎn)之日起3日內必須對產(chǎn)品進(jìn)行驗收。
第六條違約責任
1、因乙方未按甲方要求的時(shí)間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價(jià)______%的違約金；如甲方?jīng)]按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷(xiāo)售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等，一經(jīng)查證，無(wú)論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬(wàn)元違約金，并追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價(jià)值______%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來(lái)和經(jīng)濟損失。
第七條合同有效期限本期限為_(kāi)_____個(gè)月，自______年______月______日至______年______月______日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會(huì )申請仲裁。
第九條本合同正本一式二份，經(jīng)雙方當地人代表簽字蓋章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方：____________乙方：____________
代表人：__________代表人：__________
日期：____________日期：____________委托加工合同篇6
甲方：（委托方）
乙方：（受委托方）
茲有甲方因業(yè)務(wù)需要，委托乙方加工優(yōu)質(zhì)大米，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：加工物：大米。
第二條：合同期限：自簽訂之日起至
第三條：加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求按照GB/T19266標準要求。
第四條：加工物包裝物設計、印制由甲方負責，并有甲方提供給乙方。
第五條：成品包裝物使用乙方的生產(chǎn)許可證、衛生許可證。
第六條：甲方負責產(chǎn)品的運輸、銷(xiāo)售及相應的售后服務(wù)。
第七條：乙方負責產(chǎn)品的加工、產(chǎn)品的出廠(chǎng)檢驗及出廠(chǎng)前的質(zhì)量控制、儲存管理。
第八條：甲方付給乙方加工費為，此項費用每下個(gè)月月初統一結算，本產(chǎn)品規格分別為。
第九條：加工物（五常大米）原料采購由乙方負責，原料必須是五常境內種植的優(yōu)質(zhì)水稻。
第十條：加工物（成品）交付時(shí)間、方式由雙方根據實(shí)際情況再行制定。
第十一條：加工物（成品）交付時(shí)需雙方在交付現場(chǎng)簽字確認。第十二條：加工物（成品）出廠(chǎng)后由于運輸、保管不當造成的產(chǎn)品質(zhì)
量問(wèn)題乙方不負責任。
第十三條：甲方未及時(shí)向乙方支付貨款，乙方有權留置加工物。第十四條：因甲方未及時(shí)向乙方支付貨款給乙方造成的損失，應向乙方做出貨款總額的20%的賠償。
第十五條：因乙方未及時(shí)向甲方提供加工物（成品），給甲方造成損失，應向甲方做出加工物（成品）價(jià)值總額20%的賠償。第十六條：加工數量：
第十七條：加工地點(diǎn)：哈爾濱市五常市安家鎮安家村玉生屯。第十八條：本協(xié)議需雙方法人簽字、加蓋公章后方可生效。第十九條：本協(xié)議一式五份，甲乙雙方各執一份。
第二十條：其他未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方：
法人簽字：
乙方：
法人簽字：
加工合同11
___________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)與___________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)就原物料及成品委托承攬加工事項，通過(guò)友好協(xié)商，于___________年___________月___________日雙方同意訂立合約條款如下，以為雙方共同遵守：
第一章合同組成及內容
本合同規范由乙方供料并委托甲方承攬加工后，將全數加工制成品交付乙方之一切相關(guān)法律行為。
乙方提供原材料清單如下：
ABS膠料PC膠料
甲方在約定期限內按約定要求將以上膠料注塑成形送返乙方指定倉庫。
第二章合同價(jià)格及結算方式
委托加工原物料、成品等所涉費用，由雙方協(xié)商決定并注明于發(fā)票/采購單。
加工費、運雜費、保險費等款項的結算，應遵守結算紀律，堅持“錢(qián)貨兩清”原則，付款采每月結算形式并在乙方采購單及甲方發(fā)票上注明，亦可采用信用證結算方式。
第三章質(zhì)量要求及運輸方式
各類(lèi)物料及加工制成品質(zhì)量標準按經(jīng)甲方確認之乙方采購單、式樣書(shū)、圖紙、規格之約定，就有關(guān)標準之任何變更，應經(jīng)雙方同意始生效力。
發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過(guò)程安全。
發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線(xiàn)、運輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。
乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸，由乙方負擔。
第四章成品驗收標準和方法
甲方將加工制成品送達雙方約定交付地后，乙方應于三日內驗收，倘甲方未于此約定期間內接乙方驗收結果之通知，即于送達后第四日起視為加工制成品已通過(guò)驗收。
第五章違約責任
甲方違約責任
甲方未按約定質(zhì)量交付加工制成品，應當負責修整或調換。
甲方交付加工制成品數量少于約定，應當照數補齊。
第六章合同解除
本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實(shí)無(wú)法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內通知對方，辦理變更或解除合同的.手續。
第七章知識產(chǎn)權保護及守秘義務(wù)
雙方應信守職業(yè)道德，未經(jīng)對方書(shū)面同意，不得將任何于業(yè)務(wù)過(guò)程中知悉對方包括但不限于生產(chǎn)工藝、技術(shù)、商業(yè)秘密及其它各類(lèi)信息，泄露于包括對方員工在內之任何第三人，違者守約方保留一切法律追訴權利。
第八章特別條款
乙方提供給甲方的是海關(guān)監管保稅料件，因此甲方在生產(chǎn)加工中所產(chǎn)生的邊角料等需全部返還至乙方。如雙方違反此條款所產(chǎn)生的一切后果由違約方承擔。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方：惠州泰利電子有限公司
乙方：科時(shí)電子(惠州)有限公司
公章：_______________________
公章：_________________________
法定代表人：___________________
法定代表人：___________
開(kāi)戶(hù)銀行：___________
開(kāi)戶(hù)銀行：___________
帳號：___________
帳號：___________
法定地址：___________
法定地址：___________
電話(huà)：___________
電話(huà)：___________
傳真：___________
傳真：___________
日期：___________年___________月___________日
日期：___________年___________月___________日
加工合同12
甲方：
乙方：
根據《民法典》的有關(guān)細則規定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著(zhù)自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱(chēng)和地點(diǎn)
1、項目名稱(chēng)：型廣告塔座
2、工程地點(diǎn)：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_(kāi)漆，工程做法及選材標準詳見(jiàn)施工圖。
委托加工數量為_(kāi)型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝……面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。
合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套
三、承包方式和造價(jià)： _型廣告塔座，單價(jià)每座_元合計人民幣_元，大寫(xiě)：_元整;
本項目由甲方以包工包料方式委托，乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工
四、工程價(jià)款支付、結算方式： 付款方式：
合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價(jià)的_%，計人民幣_元;
鋼結構配件運到現場(chǎng)當天再支付工程總造價(jià)的_%，計人民幣_元;
之后每個(gè)廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個(gè)廣告塔網(wǎng)架部分總造價(jià)_元的_%;
合計人民幣_元座廣告塔共計_元;
3%作為乙方的`保修保障金合計人民幣_元，滿(mǎn)一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。
六、雙方責任 甲方責任
1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關(guān)的糾察時(shí)，甲方負責協(xié)調至正常施工止。
協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開(kāi)工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場(chǎng)20米以?xún)�，由乙方負責其電費。
甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場(chǎng)地。
3、原材料堆放場(chǎng)地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;
材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無(wú)關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問(wèn)題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時(shí)拔付工程款項。
如工程款不能及時(shí)到位，工期相應順延。
造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價(jià)款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)效情況下，乙方有權對該廣告塔進(jìn)行處理或拍賣(mài)，同時(shí)此合同終止。
乙方責任
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目?jì)热�，并確保廣告塔結構安全性。
廣告牌設計基本風(fēng)壓為/㎡廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結構配件質(zhì)量問(wèn)題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設計問(wèn)題，由乙方負責其直接損失;
如因安裝不當導致廣告牌出現質(zhì)量問(wèn)題，一切責任由乙方承擔;
在施工過(guò)程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;
在廣告牌使用過(guò)程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規定的時(shí)間內完工，每逾期一日按工程總造價(jià)的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關(guān)規定實(shí)施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門(mén)追究其法律責任。
4、施工中出現的問(wèn)題由甲、乙雙方協(xié)商解決。
如遇到無(wú)法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：
以國家頒發(fā)的施工及驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據。
工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;
鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開(kāi)始;
如乙方工程已竣工，書(shū)面通知甲方進(jìn)行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過(guò)。
6、非經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。
以后的設施維護由甲方按使用說(shuō)明書(shū)定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進(jìn)行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;
協(xié)商不成時(shí)，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：《鋼結構廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》
附則：
合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
經(jīng)甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件。
如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協(xié)會(huì )標準《戶(hù)外廣告設施鋼結構技術(shù)規程》，省工程建設標準。
驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。
本合同從甲方首期付款到乙方帳戶(hù)之日起生效。
甲方代表人簽字：
乙方代表人簽字：
加工合同13
甲方（需方）：
乙方（供方）：
為提高經(jīng)濟效益，確保雙方實(shí)現各自的經(jīng)濟目的，依照《中華人民共和國合同法》和有關(guān)實(shí)施條例辦
法，在平等自愿、等價(jià)有償、誠實(shí)信用原則的基礎上，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致簽訂本合同。具體條款如下：
第一條產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、含稅單價(jià)、包裝要求、交期、技術(shù)標準
第二條材料提供
1。乙方提供的羅紋，松緊帶，腰繩，甲方提供除羅紋，松緊帶，腰繩外所有面料和輔料。
2。乙方在加工過(guò)程中必須使用甲方提供的材料加工，未經(jīng)甲方書(shū)面許可，乙方不得擅自更換，不得使用任何第三方提供的材料。
3。乙方自行提供的輔料需保證質(zhì)量
4。加工所需主、輔料由甲方送到乙方加工廠(chǎng)，雙方對數量、外觀(guān)進(jìn)行查驗，由乙方簽收。
第三條加工
1。乙方按甲方提供的樣品及相關(guān)工藝技術(shù)資料進(jìn)行加工生產(chǎn)，并對甲方的設計保密。
2。乙方在對甲方提供的材料裁剪前，必須核實(shí)單件服裝所需原材料的用量是否與甲方要求相符合，確定無(wú)誤后方可裁剪。未經(jīng)核實(shí)或核實(shí)有誤未向甲方說(shuō)明并經(jīng)甲方書(shū)面答復，致使原材料浪費或其他一切后果均由乙方承擔。
3。為保證乙方加工生產(chǎn)的.產(chǎn)品品質(zhì)，在對原材料大量裁剪、縫制前，乙方應制作十套首批樣，經(jīng)甲方確認，大貨正常進(jìn)行。
4。加工過(guò)程中如發(fā)現材料有問(wèn)題，應及時(shí)與甲方聯(lián)系，不能私自使用，如未通知甲方，乙方承擔全部責任。
第四條驗收方法及質(zhì)量異議：
1。完成后，乙方須按甲方要求完成檢驗、裝箱后，于大貨交貨期截止兩日前通知甲方抽查檢驗，裝箱費用均由乙方承擔。乙方交付貨物時(shí)，甲方或甲方委托人根據上述合同約定的質(zhì)量、工藝標準和確認的樣品進(jìn)行驗收。
2。如果發(fā)現制做不合格品，乙方需按甲方要求無(wú)條件返修。但由于乙方加工原因造成無(wú)法修復且不能按正品入庫的，此部分產(chǎn)品甲方有權拒絕支付加工費用，造成原材料損失的乙方應當賠償損失。
3．乙方在接到甲方來(lái)函或來(lái)人提出的產(chǎn)品質(zhì)量異議時(shí)，應在三日內給予甲方回復，并提出處理方案，否則甲方即視為乙方同意甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。（公休日順延）。
4。產(chǎn)品出貨后，甲方的原版樣衣、相關(guān)技術(shù)資料以及剩余的主、輔料經(jīng)甲方清點(diǎn)后與該批成品貨物一起退還甲方。
第五條貨款結算方式：
合同簽定后甲方預付30%（12525元整），余款（29225元整）提貨付清，乙方開(kāi)具17%增值稅發(fā)票寄給甲方。
第六條違約責任
1。未經(jīng)甲方同意，乙方逾期交貨的，每逾期一天，應按逾期未交貨物加工費的2％向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的全部經(jīng)濟上的損失費用。
2。未經(jīng)乙方同意，甲方逾期付款的，每逾期一天，應按延期付款部分的2％向乙方償付逾期付款的違約金。
第七條其他
嚴禁乙方將甲方所屬商標或帶有甲方所屬商標的產(chǎn)品外流出工廠(chǎng)，也不可將相關(guān)合作信息透露給他人，聯(lián)系時(shí)只可跟甲方指定聯(lián)系人聯(lián)系，否則因此造成的經(jīng)濟損失由違約方承擔。
第八條本合同依法簽訂，具有法律效力，自雙方簽字蓋章起生效，生產(chǎn)單是本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。合同生效后，甲乙雙方必須全面履行合同中規定的義務(wù)，任何一方均不得隨意變更或解除合同，如確須變更或解除時(shí)，應按《合同法》關(guān)于變更和解除的條款辦理，協(xié)商解決，協(xié)商不成，守約方可向當地人民法院提出訴訟。
合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。傳真件與原版具有同等法律效力。如因本合同引起糾紛，經(jīng)雙
方協(xié)商未妥，可以交由甲方當地國家仲裁機構仲裁。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（或授權代表人）：法定代表人（或授權代表人）：經(jīng)手人：經(jīng)手人：
日期：年月日日期：年月日
加工合同14
合同編號：________________
簽訂日期：________________
定作方：________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方本著(zhù)誠信、互利、公平、公開(kāi)的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品
品名：_______________
貨號：_______________
面料：_______________
顏色：_______________
尺碼：_______________
第二條服裝數量
1、計量單位
_______________
2、數量
_______________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見(jiàn)下：
材料名稱(chēng)數量質(zhì)量：
______________
提供日期：
_______________
單價(jià)：
_____________
總金額：
_______________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知甲方，甲方應當在_____天時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內沒(méi)有答復，乙方有權停止工作，并在_____天內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價(jià)：
_________
2、總金額（元）：
___________
第七條包裝方式
內用，外用包裝，包裝費由方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：
_________
2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：
________
第九條服裝驗收
1、驗收期間：__________
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無(wú)誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括：商品的外觀(guān)質(zhì)量、規格、數量、包裝、內在質(zhì)量、標識等項目進(jìn)行檢驗和檢測。根據貨物實(shí)際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第十條定金/預付貨款
�。�1）甲方應于___年___月___日前向乙方交付定金___元；甲方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
�。�2）甲方應于___年___月___日前向乙方交付預付款___元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限：甲方應于驗收無(wú)誤收貨之日起___日內，一次付清合同約定的全部款項。
第十二條留置權
如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
�。�1）制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意，私自變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的'違約金。
�。�3）未按合同規定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
�。�4）超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實(shí)際支付的保管、保養費。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)時(shí)，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
�。�1）未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
�。�2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
�。�3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
�。�4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%元/天。
未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
�。�5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。
�。�6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
�。�7）未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
�。�9）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于___年___月___日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________
加工合同15
甲方：______________有限公司
乙方：______________有限公司
安徽皖都金屬構配件有限公司公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方),委托漯河市永鑫金具有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）加工熱鍍鋅標準件（具體品種、規格型號、數量及重量附清單），協(xié)議內容如下：
1.甲方按實(shí)際過(guò)磅重量，以單價(jià)5800.00元/噸（含17%增值稅）委托乙方加工，乙方須向甲方開(kāi)具17%增值稅發(fā)票；
2.乙方應按甲方提供的品名、規格型號、數量、單重生產(chǎn),并承擔因產(chǎn)品質(zhì)量、數量、重量等引起的一切不良后果和損失費用；
3.交貨方式：乙方負責將貨物運輸至甲方指定地點(diǎn)，并承擔一切運輸費用；
4.付款方式：按甲乙雙方約定方式付款；
5.本協(xié)議一式兩份，雙方代表簽字，加蓋公章（傳真件視之有效）。
甲方：安徽皖都金屬構配件有限公司乙方：漯河市永鑫金具有限公司
地址：______________地址：______________
電話(huà)：______________電話(huà)：______________
傳真：______________傳真：______________
授權代表：______________授權代表：______________
簽訂日期：________年____月____日簽訂日期：________年____月____日
【加工合同】相關(guān)文章：
加工的合同02-06
加工合同09-10
加工的合同11-11
委托加工的合同正規委托加工合同09-30
原料加工和來(lái)件裝配加工合同10-27
模具加工合同11-17
加工服務(wù)合同11-15
產(chǎn)品加工合同12-10
代理加工的合同12-13