承攬合同書(shū)(通用15篇)

　　隨著(zhù)人們法律意識的加強，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。合同有不同的類(lèi)型，當然也有不同的目的，下面是小編精心整理的承攬合同書(shū)，希望能夠幫助到大家。

承攬合同書(shū)1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根據《_________》及有關(guān)規定，為明確甲乙雙方的權利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、運輸服務(wù)要求

　　甲方提供兩輛車(chē)為乙方提供汽車(chē)站運輸服務(wù)，_________情況分別為：

　　1、廠(chǎng)牌車(chē)型____________，營(yíng)運證號碼____________，發(fā)動(dòng)機號____________，車(chē)架____________，

　　2、廠(chǎng)牌車(chē)型____________，營(yíng)運證號碼____________，發(fā)動(dòng)機號____________，車(chē)架____________。

　　第二條、服務(wù)期限

　　期限從____________年____________月____________日時(shí)起，至____________年____________月____________日時(shí)止，共計____________天。

　　第三條、服務(wù)費用

　　合同總費用為_(kāi)___________元(人民幣)(大寫(xiě)____________元整)，乙方在服務(wù)期滿(mǎn)后60天內一次性付清。

　　第四條、甲方責任

　　1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。

　　2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車(chē)證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無(wú)營(yíng)運證的_________從事運輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運政管理部門(mén)舉報的權利。

　　3、在服務(wù)期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車(chē)計劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車(chē)計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

　　4、負責服務(wù)期內_________的二級維護及_________年檢、年審。

　　5、負責機動(dòng)車(chē)第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_(kāi)________等。

　　6、如果服務(wù)_________在服務(wù)期間內發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。

　　7、甲方嚴格按行業(yè)管理規定，即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進(jìn)行汽車(chē)運輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有違反，乙方可向運政管理部門(mén)舉報。

　　8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車(chē)計劃執行。

　　9、甲方在合同期內不得無(wú)故將服務(wù)_________收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務(wù)義務(wù)。

　　10、服務(wù)期內，應遵守國家有關(guān)法律規定，安全行車(chē)，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的.經(jīng)濟損失。

　　11、甲方不得利用服務(wù)_________進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。

　　12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過(guò)路過(guò)橋費、停車(chē)費、違章罰款等由甲方自行負擔。

　　13、正常駕駛時(shí)發(fā)現_________使用異�；蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時(shí)采取補救措施，確保行車(chē)計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

　　14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門(mén)及_________公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

　　15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門(mén)，保護好現場(chǎng)，承擔公安交通管理部門(mén)的裁定責任，負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車(chē)事故的一切責任(包括連帶責任)。

　　16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費10%的違約金。

　　第五條、乙方責任

　　1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車(chē)計劃，并提交給甲方。

　　2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務(wù)________進(jìn)行包裝。

　　3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。

　　4、乙方中途退車(chē)，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。

　　第六條、糾紛解決方式

　　1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運政管理部門(mén)申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。

　　2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方_________行車(chē)記錄單等附件為合同組成部分。

　　3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。

　　第七條、特別約定

　　1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的_________和駕駛人員，繼續完成行車(chē)計劃。

　　2、服務(wù)期間，甲方承擔妥善保管_________的義務(wù)和責任，若發(fā)生_________被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

承攬合同書(shū)2

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。

　　一、工程名稱(chēng)地點(diǎn)：

　　1、工程名稱(chēng)：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　二、承包方式及內容：

　　1、承包方式：

　　2、承包內容：

　　3、承包范圍及說(shuō)明：

　　三、工程造價(jià)及付款方式：

　　1、工程造價(jià)如下：

　　2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測實(shí)量的實(shí)際數據雙方簽字為準。

　　3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下：

　　四、工期及說(shuō)明：

　　根據甲方工期計劃進(jìn)行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為_(kāi)_______天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風(fēng)、地震等自然災害)，工期則相應順延。

　　五、甲方責任及義務(wù)：

　　1、提供施工項目的場(chǎng)地并作技術(shù)交底，組織承包人項目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無(wú)法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見(jiàn)及要求進(jìn)行。

　　2、負責提供工具材料存放場(chǎng)地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場(chǎng)所)。

　　3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時(shí)糾正。

　　4、如甲方在施工蹭發(fā)現乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時(shí)追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進(jìn)行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

　　5、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的.，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方責任及義務(wù)：

　　1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

　　2、根據要求進(jìn)行合理施工，不得野蠻施工。

　　3、不得隨意將甲方施工現場(chǎng)的材料和原料挪作它用或變賣(mài)。如發(fā)現，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。

　　4、乙方派行現場(chǎng)規章制度，認真做好施工現場(chǎng)的施工安全，防火、防盜等工作。

　　5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過(guò)錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

　　6、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書(shū)并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地，如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權拒絕施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng)。

　　7、對于施工過(guò)程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

　　七、其他：

　　1、本工程實(shí)行項目經(jīng)理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經(jīng)理名字，監理內容及監理權限以書(shū)面形式通知承包人。不實(shí)行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。

　　2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著(zhù)實(shí)事求實(shí)的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。

　　3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進(jìn)行裁定。

　　4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執行完畢后即生效。

　　5、本協(xié)議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

　　八、附則：

　　甲乙雙方簽署合同的同時(shí)，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學(xué)習條例后，簽名申明以學(xué)習施工安全細則條例后進(jìn)入工地施工。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同書(shū)3

　　鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的有限責任公司，并需要加工部件；

　　鑒于乙方是在合法注冊的，經(jīng)營(yíng)范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。

　　依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：

　　品名

　　規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　二、原材料提供：

　　1、甲方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時(shí)間為：年月日。

　　2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進(jìn)行檢驗，并將確認情況書(shū)面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。

　　3、乙方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時(shí)間為：：年月日。

　　4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗，并將確認情況書(shū)面通知乙方，由乙方在日內予以補正。

　　三、技術(shù)資料及圖紙

　　1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的`，應當在本合同簽訂之日起日內將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。

　　2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進(jìn)行檢驗。乙方發(fā)現圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應當即時(shí)通知甲方；甲方應當在收到乙方書(shū)面通知兩日內書(shū)面回復，提出修改意見(jiàn)。

　　3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。

　　4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進(jìn)行檢驗。甲方發(fā)現圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

　　四、質(zhì)量要求：

　　1、乙方加工產(chǎn)品應當符合標準。

　　2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。（也可不約定此項目）

　　五、加工成品驗收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進(jìn)行驗收。

　　2、驗收以合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。

　　3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在時(shí)間內發(fā)現加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方應于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn)，應承擔乙方因此而多支出的費用。

　　2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書(shū)面協(xié)議，并按協(xié)議執行。

　　3、實(shí)際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

　　4、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數量的，甲方認可的，就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報酬。

　　七、報酬及支付：

　　1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）

　　2、報酬的支付采取以下方式

　　a甲方應于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結算依據。

　　b甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元，乙方于收款時(shí)向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元，由乙方向甲方開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)收回相應款額的收據。

承攬合同書(shū)4

　　建設方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確雙方在承包過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　(1)工程名稱(chēng)：___

　　(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門(mén)黃花農場(chǎng)

　　(3)工程范圍和內容：本房為_(kāi)__跨鋼結構廠(chǎng)房，規格：長(cháng)___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

　　(4)建筑外包面積：___平方米。

　　(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫(xiě))：___，(小寫(xiě)￥：___)

　　二、鋼結構施工準備

　　(一)甲方：

　　(1)做好建筑紅線(xiàn)以外的“三通”，負責進(jìn)場(chǎng)道路的維修，保證施工材料能運達到場(chǎng)。

　　(2)負責接通施工現場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿(mǎn)足施工用水、用電的需要，做好紅外線(xiàn)以?xún)葓?chǎng)地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

　　三、鋼結構工程期限

　　(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來(lái)因素影響而造成停工的，工期相應順延。

　　四、鋼結構工程價(jià)款的支付與結算

　　(1)本合同的.總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調整，將調整后的金額以書(shū)面形式通知對方。

　　(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%，計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%，計人民幣___元作為工程款，

　　(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　　(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經(jīng)濟責任。

　　(5)本合同結算方式：___。

　　五、附則

　　(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。

　　(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章后即生效。

　　(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　附：

　　甲方：___

　　乙方：___

　　法定代表人：___

　　法定代表人：___

　　委托代理人：___

　　委托代理人：___

　　電話(huà)：___

　　電話(huà)：___

　　本合同簽訂日期：___年___月___日

承攬合同書(shū)5

　　發(fā) 包 方（簽章）：（以下稱(chēng)甲方） 法定代表人：

　　地址：聯(lián)系電話(huà)：

　　承 包 方（簽章）：（以下稱(chēng)乙方） 法定代表人：

　　地址：聯(lián)系電話(huà)：

　　乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程，為了明確雙方責任及義務(wù)，

　　保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點(diǎn)： XXX市XX區XX路XXX號別墅工程內容：室內/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫(xiě)）：

　　施工工期： 本工程暫定自2013年 月 日開(kāi)工，于 2013年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為12個(gè)月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙

　　2.1 乙方進(jìn)行設計，并向甲方提供施工圖紙、施工說(shuō)明和工程報價(jià)單。

　　2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報價(jià)單分別進(jìn)行書(shū)面簽字確認。

　　2.3 施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報價(jià)單經(jīng)甲方書(shū)面確定后作為本合同的附件和組成部分。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。

　　3.2 工程量變化和設計變更

　　(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無(wú)效。

　　(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。

　　(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。

　　(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3 合同終止

　�。�1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的.無(wú)法實(shí)現的情況出現，雙方都可以書(shū)面提出解除本合同，并進(jìn)行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；

　�。�2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；

　�。�3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；

　�。�4）本合同履行期限屆滿(mǎn)自行終止；

　�。�5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：

　�。�1）工程量變化和設計變更；

　�。�2）不可抗力因素；

　�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4.4 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

　　第五條：雙方權利與義務(wù)

　　5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見(jiàn)。

　　5.4 乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。

　　5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價(jià)單所列品牌、材料購買(mǎi)裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書(shū)面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

　　5.6 乙方應規范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

　　5.7 乙方應積極主動(dòng)與甲方配合，對甲方提出的合理意見(jiàn)，要在合理時(shí)限內完成整改。

　　5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場(chǎng)地；

　　5.9 甲方在本合同期限內，發(fā)現因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時(shí)限內免費完成修理或返工。

　　第六條：工程結算及工程款支付方式

　　6.1 本合同根據工程施工進(jìn)度，按實(shí)際驗收進(jìn)度進(jìn)行結算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。

　　6.2 在施工過(guò)程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費用，雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計，不在總承包價(jià)范圍內；

　　6.3 工程款支付方式

　�。�1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預付款；

　�。�2）工程施工進(jìn)行至50% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認之后的10 日內支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款；

　�。�3）工程施工進(jìn)行至80% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認之后的10 日內支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款；

　�。�3）本工程竣工驗收合格后15日內，甲方支付乙方工程總造價(jià)的15%；

　�。�4）剩余工程總造價(jià)的5%做為質(zhì)保金，待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過(guò)后，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，由乙方書(shū)面向甲方申請支付。

　�。�5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開(kāi)戶(hù)行：XXXX,賬戶(hù)：XXXX,賬號：XXXX，如銀行賬戶(hù)信息有變更，應及時(shí)書(shū)面通知甲方。

　　第七條：工程驗收和工程保修

　　7.1 工程駿工后，乙方以書(shū)面形式向甲方提出工程結算，乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續，填寫(xiě)工程驗收單，不得無(wú)故拖延。（驗收時(shí)應以施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國家頒發(fā)的施工及驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據。）如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過(guò)。

　　7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內質(zhì)量保證期為12個(gè)月。

　　7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍

　�。�1）因使用不當或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。

　�。�2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風(fēng)、地震、電力負荷超標)

　　7.4 保修期內，乙方負責免費對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修，費用由乙方負責，且必須在合理時(shí)限內完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費用則由責任方支付。

　　第八條： 違約責任

　　8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應承擔由此造成甲方

承攬合同書(shū)6

　　甲方：

　　乙方：

　　根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關(guān)法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、 工期：天（日歷天）。在甲乙雙方認同可以開(kāi)工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計算工期,開(kāi)工日期為20xx年11月22日。

　　第二條甲方責任，權利和義務(wù)

　　1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的`通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開(kāi)工現場(chǎng)準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、 電，并承擔相關(guān)費用。

　　4、 根據乙方要求及時(shí)做好工程驗收工作。

　　第三條乙方責任、權利和義務(wù)

　　1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定；嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

　　第四條工程項目

　　1、振升平開(kāi)窗，雙層鋼化中空玻璃，單價(jià)420元/m2×81 m2=34020元（大寫(xiě)：叁萬(wàn)肆仟零貳拾元）

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價(jià)860元/ m2×46.5 m2=39990元

　�。ù髮�(xiě)：叁萬(wàn)玖仟玖佰玖拾元）

　　3、上海雙雄銅門(mén)廠(chǎng)，單價(jià)12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫(xiě)：陸萬(wàn)零壹佰陸拾元） 樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網(wǎng)，單價(jià)150元/ m2×54 m2=8100元

　　5、推拉門(mén)：?jiǎn)蝺r(jià)560元/ m2×35.3 m2=19768元

　　6、陽(yáng)光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價(jià)450元/ m2×37 m2=16650元

　　7、衛浴門(mén)，1080元/條×5條=5400元

　　8、室內門(mén)，2880元/條×9條=25920元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價(jià)1280元/ m×65.8 m=84224元

　　第五條工程質(zhì)量及驗收

　　1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦 理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

　　3、 在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視 同該部分驗收認可合格。

　　4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：（大寫(xiě)）貳拾玖萬(wàn)肆仟貳佰叁拾貳元

　�。ㄐ�寫(xiě)）

　　1、乙方完成1.2.3項的工程時(shí)，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。

　　第七條 本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效；

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期： 年 月日簽訂日期： 年 月 日

承攬合同書(shū)7

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量１．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。２．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條 技術(shù)資料，圖紙提供辦法１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。３．定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條 驗收標準和方法１．按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。３．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)１．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。２．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的.方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他如：１．根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。

　　七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話(huà)：________________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話(huà)：_________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________

承攬合同書(shū)8

　　甲方：

　　乙方：

　　一、標的、數量、價(jià)款

　　編號

　　項目名稱(chēng)

　　說(shuō)明

　　單價(jià)（元）

　　數量

　　合計（元）

　　25座21米美化塔施工

　　費用總計：

　　合計人民幣金額（大寫(xiě)）：

　　二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

　　三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點(diǎn)而誤工期，甲方承擔由此而支出的`一切費用。乙方施工人員到場(chǎng)后，甲方免費提供一切食宿事宜。

　　四、交（提）貨方式、地點(diǎn)：交貨地點(diǎn)為:新疆昌吉市。

　　五、運輸方式及到達站（港）和費用承擔：運輸費用由乙方負責。

　　六、付款方式：合同簽訂后，預付為10萬(wàn)元，貨到后全款付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時(shí)間，甲方承擔所有滯納金。

　　七、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內不出現質(zhì)量問(wèn)題，如出質(zhì)量問(wèn)題乙方承擔甲方因此造成的經(jīng)濟損失，不可抗力的自然災害除外。

　　八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時(shí)，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達不成協(xié)議時(shí)，原合同不得變更。

　　九、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。

　　十、雙方嚴守合同，如有違約時(shí)，違約方承擔違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。

　　十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

　　本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方

　　單位名稱(chēng)：

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話(huà)：

　　傳真：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

　　帳號：

　　乙方

　　單位名稱(chēng)：河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話(huà)：

　　傳真：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

　　帳號：

承攬合同書(shū)9

　　甲方（定作方）：

　　代理人：

　　地址：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　乙方（承攬方）：

　　代理人：

　　地址：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　甲、乙雙方本著(zhù)平等合作、互惠互得的原則，依據《民法典》和其他相關(guān)法規的規定，就___________（地點(diǎn)）玻璃供需問(wèn)題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

　　一、品種、規格、數量、單價(jià)：

　　玻璃品種： ___________，規格： ___________，數量：___________，單價(jià)：___________。

　　交貨地點(diǎn)：

　　運輸方式、費用：

　　1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車(chē)前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.

　　2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。

　　二、交貨期：

　　合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。

　　三、驗收方式：

　　1）玻璃送達甲方工地后應當場(chǎng)驗收當批玻璃，發(fā)現有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應以及時(shí)予以檢驗，若有異議應在三日內以書(shū)面形式通知乙方，否則視為驗收產(chǎn)品合格。

　　2）_________玻璃制作按國家標準執行，相關(guān)規定以行業(yè)標準為準.

　　六、結算及付款方式：

　　甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發(fā)車(chē)后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。

　　七、違約責任：

　　1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.

　　2）如產(chǎn)品質(zhì)量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經(jīng)濟損失。

　　八、其他：

　　本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。

　　九、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

　　十、保質(zhì)期及保修

　　1、保質(zhì)期為二年（驗收之日起）

　　2、執行本項目保修期，在保修期內發(fā)現玻璃質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)償更換，執行保修內產(chǎn)品所附有的`責任。

　　甲方：

　　代表：

　　賬號：

　　戶(hù)行：

　　___________年___月___日

　　乙方：

　　代表：

　　賬號：

　　戶(hù)行：

　　___________年___月___日

承攬合同書(shū)10

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、 產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。

　　名稱(chēng)：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、 相關(guān)事宜:

　　1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。

　　2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。 乙方加工過(guò)程的.切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、 產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、 時(shí)間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對方，協(xié)商解決。

　　四、 加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元，由甲方承擔增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、 付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個(gè)月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、 其他事宜：

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： 蓋章：

　　簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：

　　已方： 蓋章:

　　簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號碼：

　　時(shí)間： 年 月 日

承攬合同書(shū)11

　　甲 方：

　　乙 方：

　　(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關(guān)法律、法規，雙方議定書(shū)柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的`原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：書(shū)柜尺寸

　　長(cháng)180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。

　　第二條：材料要求

　　站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。

　　第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。

　　第四條：書(shū)柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。

　　第五條：每個(gè)書(shū)柜大寫(xiě)壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個(gè)，總價(jià)為人民幣為大寫(xiě)貳萬(wàn)零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)

　　第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。

　　第七條：交貨時(shí)間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。

　　第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。

　　第八條：稅費由乙方承擔。

　　第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

承攬合同書(shū)12

　　合同編號：________

　　定作方：_________(甲方)

　　承攬方：________

　　(乙方)

　　簽訂日期：____年__月__日

　　簽訂地點(diǎn)：__________

　　經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　1.品名(或項目)、數量及價(jià)款：

　　2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定：

　　(1)甲方向乙方提供部分：

　　質(zhì)量要求：

　　檢驗及提供方法：_________

　　價(jià)款處理方法：__________

　　(2)乙方提供部分：

　　3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：___________

　　4.包裝要求及費用負擔：_____________

　　5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點(diǎn)：_____

　　6.驗收標準、方法和期限：________

　　7.給付定金數額、時(shí)間、方法：________

　　8.結算方式和期限：___________

　　9.違約責任：____________

　　10.其他：_____________

　　未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

　　定作方 承攬方

　　單位名稱(chēng) 單位名稱(chēng)

　　法定代表人 法定代表人

　　簽約代表 簽約代表

　　地址 地址

　　電話(huà) 電話(huà)

　　電掛 電掛

　　開(kāi)戶(hù)銀行及帳號 開(kāi)戶(hù)銀行及帳號

承攬合同書(shū)13

　　建設方(下稱(chēng)甲方)：______身份證號碼：______

　　承攬方(下稱(chēng)乙方)：______身份證號碼：______

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，現達成如下房屋施工承攬合同條款：

　　一、承攬項目

　　1、甲方擬建一處房屋，位于面積為_(kāi)_____平方米，現將______工程承攬給乙方，具體包括：

　　(1)基礎工程、布設鋼筋。

　　(2)主體框架及砌墻工程。

　　(3)布筋及水泥砼工程。

　　(4)基礎泥土回填及平整。

　　(5)其它。

　　2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供，所需施工設備、工具等均由乙方負責。

　　二、工價(jià)及其支付

　　1、本工程工程款為_(kāi)_____元。

　　2、前述價(jià)款在工作完成之時(shí)即付清給乙方。

　　三、安全責任

　　乙方在施工過(guò)程中，應注重加強安全意識，乙方在施工過(guò)程中發(fā)生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔。

　　四、工程驗收及工期

　　1、乙方應保證工程符合甲方及社會(huì )大眾公知認可的質(zhì)量標準。

　　2、本合同所涉及工程的工期為_(kāi)_____天。

　　3、如乙方未在約定的工期內完工，每拖延一天乙方應向甲方支付違約金______元。

　　五、返工義務(wù)的`承擔

　　在施工過(guò)程中，若出現建設工程質(zhì)量及未按甲方設計施工等問(wèn)題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。

　　六、保修期限

　　1、工程質(zhì)量保修期為_(kāi)_____年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。

　　2、保修期內出現質(zhì)量瘕疵，非因乙方施工造成的質(zhì)量缺陷，乙方不承擔責任。因乙方施工造成質(zhì)量缺陷，乙方應負責維修或賠償，請求乙方承擔維修或者部分義務(wù)方式由甲方行使。

　　3、為確保乙方履行上述條款確定義務(wù)，由甲方留置總工程款10%作為工程質(zhì)量保證金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個(gè)月內乙方施工工程無(wú)出現質(zhì)量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無(wú)出現質(zhì)量缺陷，由甲方在保修期滿(mǎn)之日一次性支付1000元給乙方。

　　七、特別約定

　　1、乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。

　　2、乙方應恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質(zhì)量。

　　八、違約責任

　　任何一方違約，對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任：

　　1、執行本合同相關(guān)違約約定。

　　2、賠償守約方經(jīng)濟損失，經(jīng)濟損失不限于直接經(jīng)濟損失及實(shí)現權益所需合法費用支出。

　　九、其他

　　本合同一式二份，雙方簽字后生效。

　　建設方(甲方)：______承攬方(乙方)：______

　　______年______月______日

承攬合同書(shū)14

　　定做方：__________

　　承攬方：__________

　　根據《中華人民共和國民法典》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為_(kāi)____________________。

　　2、制作內容：_______________________________________________________。

　　(1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;

　　(2)次鋼構材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;

　　(3)其他：以上單價(jià)主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同價(jià)款及結算方式：

　　1、合同總價(jià)暫定為_(kāi)__________，______________________。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：

　　(3)試驗檢測費用：合同價(jià)格□甲方自理□

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>

　　2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開(kāi)始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費含在合同價(jià)內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。

　　六、雙方權利及義務(wù)：

　　1、甲方向乙方提供完整的.構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《民法典》相關(guān)規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_(kāi)______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　時(shí)間：__________

承攬合同書(shū)15

　　承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱(chēng)乙方）

　　定作方:哈爾濱振陽(yáng)建筑工程有限責任公司（以下稱(chēng)甲方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、 承攬名稱(chēng)：、方式、地點(diǎn)、竣工日期。

　　a、 承攬項目名稱(chēng)：北樹(shù)小區6#樓

　　b、 承攬項目地點(diǎn)：哈爾濱道外區三棵樹(shù)大街三機街、北樹(shù)小學(xué)、天恒小區地段

　　c、 本工程自20xx年 月 日開(kāi)工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書(shū)面報告且需得另一方的書(shū)面同意。

　　d、 承攬方式：包工不包料。

　　e、 承攬價(jià)格：

　　以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計算。

　　f、 工程量計算方法：

　　每層以實(shí)際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準。

　　2、 承攬工程內容：

　　窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。

　　3、 質(zhì)量標準：

　　a、 材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。

　　b、 施工質(zhì)量：按照防水工程施工規范，結合本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、 付款方式：

　　工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價(jià)的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、 驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認單。

　　6、 工程保修期限：

　　本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無(wú)代價(jià)修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的` %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、 工期：根據定作方的要求而定。

　　8、 安全施工條例：

　　1）、定作方應向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現場(chǎng)應遵守定作方有關(guān)制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、 糾紛的處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過(guò)法律解決。

　　10、 期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過(guò)后、當日維修款全部結清，合同自動(dòng)失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定 作 方：

　　承 攬 方：

　　定作方代表：

　　承攬方代表：

　　20xx年 月 日

【承攬合同書(shū)】相關(guān)文章：

承攬合同書(shū)01-09

承攬的合同書(shū)09-28

承攬合同書(shū)11-08

加工承攬合同書(shū)01-06

【熱門(mén)】承攬合同書(shū)02-20

【精】承攬合同書(shū)02-24

加工承攬合同書(shū)01-31

承攬合同書(shū)【推薦】02-19

【薦】承攬合同書(shū)02-19

加工承攬合同書(shū)09-29