工程承攬合同15篇
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，下面是小編整理的工程承攬合同，希望能夠幫助到大家。
工程承攬合同1
甲方：_________
乙方：_________
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場(chǎng)機械設備，技術(shù)人員配合指導、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的'顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范：根據國家有關(guān)百葉窗戶(hù)標準及組裝有關(guān)規范
第八條計價(jià)原則：雙方根據窗戶(hù)圖紙和實(shí)際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：
1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負責通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買(mǎi)人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負責人簽字：_________
負責人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
工程承攬合同2
甲方：
乙方：
根據，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質(zhì)量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本著(zhù)雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資信守。
一、工程地點(diǎn)：
迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場(chǎng)區土方挖運。
二、承包范圍及內容：
場(chǎng)區土方挖運。
三、承包方式：
挖土及場(chǎng)外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)
四、工程承包價(jià)格及計算方式
按實(shí)際挖土方實(shí)測實(shí)量計算土方量及場(chǎng)外運輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求：
按照國家驗收規范施工，驗收達到合格。
六、工程款支付方式：
土方挖運完成支付3萬(wàn)元人民幣，余款________年____月____日末支付。
七、施工工期
八、甲方責任
負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車(chē)輛運輸、等挖運土方手續，所發(fā)生的一切費用均由承包方負責，與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方負責運輸車(chē)輛所發(fā)生的一切行車(chē)安全事故，由于挖運土方而產(chǎn)生的任何事項與甲方無(wú)關(guān)。
3、承包人嚴格按照施工現場(chǎng)管理規定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內容執行，遵守相關(guān)法律法規，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的`安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔，并對發(fā)包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無(wú)關(guān)。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發(fā)生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經(jīng)濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日________年____月____日
工程承攬合同3
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關(guān)法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱(chēng)：__________________________________。
2.工程地點(diǎn)：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫(xiě))____________ 元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計 圓整，大寫(xiě)金額： 圓整(附報價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限 日，時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的'完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6. 嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個(gè)月后
10%
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由
乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì )申請仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
地址： 地 址：
電話(huà)： 電 話(huà)：
傳真： 傳 真：
工程承攬合同4
發(fā) 包 方（簽章） （以下稱(chēng)甲方）
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
承 包 方（簽章） （以下稱(chēng)乙方）
地址：
聯(lián)系電話(huà)：
乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程地點(diǎn)：
工程內容：室內/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫(xiě)） 元
施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開(kāi)工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個(gè)月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙等
2.1 甲方進(jìn)行設計，并向乙方提供施工方案、施工說(shuō)明。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時(shí)調整相關(guān)工期。
3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無(wú)效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的`無(wú)法實(shí)現的情況出現，雙方都可以書(shū)面提出解除本合同，并進(jìn)行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿(mǎn)自行終止； （5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權利與義務(wù)
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見(jiàn)。
5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價(jià)單所列品牌、材料購買(mǎi)裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書(shū)面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；
5.6 乙方應規范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；
5.7 乙方應積極主動(dòng)與甲方配合，對甲方提出的合理意見(jiàn)，要在合理時(shí)限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場(chǎng)地；
5.9 甲方在本合同期限內，發(fā)現因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時(shí)限內免費完成修理或返工。
第六條：工程結算及工程款支付方式
委托代理人 ： 委托代理人 ：
工程承攬合同5
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規和有關(guān)文件，遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱(chēng)：整修堰塘工程
二、工程地點(diǎn)：___鎮___村
三、工程內容及規模：
四、工程承包范圍：
五、工程期限：
1、本合同工期為：20___年___月___日開(kāi)工，至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況，工期順延。
�。�1）施工現場(chǎng)不符合安全施工；
�。�2）設計范圍內出現重大變動(dòng)；
�。�3）人力自然災害而影響工程進(jìn)度；
�。�4）甲方不能按合同規定支付工程款；
六、合同價(jià)款
工程總價(jià)：_______元
七、工程質(zhì)量要求
八、價(jià)格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現場(chǎng)實(shí)行安全文明標準化管理，確保安全施工無(wú)事故，若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故，法律責任和費用由乙方負責，甲方不負責任何責任。
十、甲方義務(wù)
十一、乙方義務(wù)
十二、工程違約責任、工程延誤違約
乙方在施工中，質(zhì)量，進(jìn)度，安全，服務(wù)等方面必須按約定執行，若一方違約賠償對方的一經(jīng)濟損失。并特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現不可抗拒的`自然原因，由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份，雙方各執兩份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。
甲方簽字：_______乙方簽字：_______
20___年___月___日
工程承攬合同6
建設單位：
�。ㄒ韵潞�(jiǎn)稱(chēng)甲方）
施工單位： 博樂(lè )市銀河不銹鋼制作中心 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權利義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng )造條件，搞好配合協(xié)作，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：總則
一、工程名稱(chēng)： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點(diǎn)： 精河縣和平小區
三、工程范圍：本合同全部工程安裝進(jìn)戶(hù)門(mén)89樘、單元進(jìn)戶(hù)門(mén)9套，（詳見(jiàn)附表）。
四、工程造價(jià)（包含安裝），本合同全部工程施工造價(jià)為人民幣 122175元（壹拾貳萬(wàn)貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。
第二條：工程期限
本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門(mén)全部到現場(chǎng)，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時(shí)間十日，從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過(guò)程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時(shí)進(jìn)行協(xié)商，并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限：
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；
第三條：工程款結算
3.1、以實(shí)際面積及變更進(jìn)行結算；
3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價(jià)總數 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門(mén)到現場(chǎng)后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進(jìn)場(chǎng)等損失，均由乙方自行負擔。
第四條：完工驗收，結算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書(shū)面開(kāi)展通知甲方屆時(shí)驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的`完工時(shí)間。
4.2、完工工程經(jīng)檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發(fā)生損失，應由甲方負擔。
第五條：獎勵，懲罰與仲裁
5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經(jīng)濟糾紛，應本著(zhù)實(shí)事求是的原則，協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時(shí)，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。
第六條：合同份數及有效期
一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。
第七條：其他約定
7.1、乙方在進(jìn)行施工時(shí)必須對甲方及有關(guān)單位的成品進(jìn)行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關(guān)的資料。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同7
甲方：______________________ 聯(lián)系電話(huà)：______________________
乙方：______________________ 聯(lián)系電話(huà)：______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達成以下協(xié)議：
1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。
合同總價(jià)款：￥_________元(大寫(xiě)：_________萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫(xiě)：_________萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥________元(大寫(xiě)：________萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫(xiě)：_________萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫(xiě)：____萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫(xiě)：____萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥_________元(大寫(xiě)：____萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫(xiě)：____萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場(chǎng)地經(jīng)乙方點(diǎn)數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時(shí)間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為_(kāi)___年，維護地點(diǎn)在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點(diǎn)數的費用)。
4、乙方責任
(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用于ktv營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用于營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的'商業(yè)活動(dòng)所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。
(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門(mén)服務(wù)的，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過(guò)____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關(guān)法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復印或涂改后無(wú)效!
甲方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時(shí)間：_______________
地點(diǎn)：_______________
乙方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時(shí)間：_______________
地點(diǎn)：_______________
系統設備工程承攬合同工程承攬合同（3）
委托方：_____________（以下稱(chēng)甲方）
承接方：_____________（以下稱(chēng)乙方）
簽約地點(diǎn)：________________________
施工地點(diǎn)：________________________
簽約時(shí)間：________________________
1、合同內容
本合同項所指的項目是：___________________________
�。ㄏ到y配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2、1 合同總金額為人民幣：_______________（rmb：__________）
2、2 合同總價(jià)已包括執行本合同內工程全部?jì)热葜M用。
3、付款方式
3、1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣__________（rmb___________）。
3、2 設備進(jìn)度款
當乙方進(jìn)場(chǎng)并系統布線(xiàn)完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________％，即人民幣_____________（rmb________）。
3、3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價(jià)的_______%，即人民幣___________（rmb______）。
3、4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣________________（rmb________________）。
3、5 其它事項
________________________________________________
4、合同雙方責任
4、1 甲方責任
4、1、1 按本合同第3條款規定及時(shí)向乙方支付合同款。
4、1、2 提供好施工現場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4、1、4 協(xié)調各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4、1、5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時(shí)起____________個(gè)工作日內安排驗收。
4、2 乙方責任
4、2、1 按合同規定負責進(jìn)行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。
4、2、2 負責安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓。
4、2、3 確保所提供的設備材料與 附件一 質(zhì)量相符。
4、2、4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。（響應時(shí)間為全天24小時(shí)）
5、安裝及調試
5、1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5、2 在整個(gè)安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：________________ 乙方：___________________
地址：________________ 地址：___________________
電話(huà)：________________ 電話(huà)：___________________
傳真：________________ 傳真：___________________
簽約代表：____________ 簽約代表：_______________
指定聯(lián)絡(luò )人員：________ 指定聯(lián)絡(luò )人員：___________
附件一：物料清單
序號
名稱(chēng)
型號
數量
單位
單價(jià)
總價(jià)
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價(jià)
b
施工安裝費=器材總造價(jià)×12％
c
稅金=（a＋b）x6%
d
工程總價(jià)=a＋b
工程承攬合同8
甲方：內蒙古世紀華盛房地產(chǎn)有限責任公司
乙方：呼和浩特市金博建材門(mén)窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現場(chǎng)機械設備，技術(shù)人員配合指導、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范：根據國家有關(guān)百葉窗戶(hù)標準及組裝有關(guān)規范
第八條計價(jià)原則：雙方根據窗戶(hù)圖紙和實(shí)際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數量結算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負責通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。
第十二條結算方式：現金結算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的`相關(guān)后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買(mǎi)人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
工程承攬合同9
承攬方：____（以下稱(chēng)乙方）
定作方：____（以下稱(chēng)甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱(chēng)、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、承攬項目名稱(chēng)：______
b、承攬項目地點(diǎn)：______
c、本工程自____年__月__日開(kāi)工自____年__月__日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應向另一方作出書(shū)面報告且需得另一方的書(shū)面同意。
d、承攬方式：____。
e、承攬價(jià)格：以實(shí)際粘貼面積____元/㎡計算。
f、工程量計算方法：每層以實(shí)際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛生間防水層。
3、質(zhì)量標準：
a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規范，結合本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收后__天內，結算全部工程款，置留工程總造價(jià)的__%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質(zhì)量保修__年，__年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無(wú)代價(jià)修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的.特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現場(chǎng)應遵守定作方有關(guān)制度。
3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過(guò)后、當日維修款全部結清，合同自動(dòng)失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：____承攬方：____
定作方代表：____承攬方代表：____
____年__月__日
工程承攬合同10
發(fā)包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關(guān)規定，本著(zhù)真誠合作、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項目名稱(chēng)：____________________________
2、工程地點(diǎn)：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫(xiě)) (小寫(xiě))
二、結算、付款方式及限期
1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫(xiě))元整。預付款延付，則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫(xiě))元整，元整。
3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門(mén)安裝完畢，并全部調試完畢后，經(jīng)甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫(xiě))元整。
4、質(zhì)保金：合同金額元整，(小寫(xiě))保修期為_(kāi)_______年(至驗收合格后計算)，保修期滿(mǎn)后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門(mén)的所有權，同時(shí)提供門(mén)的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應同時(shí)交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門(mén)的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責任
1、施工現場(chǎng)具開(kāi)工條件。
2、滿(mǎn)足乙方產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點(diǎn)場(chǎng)地供乙方現場(chǎng)安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設備存放使用，提供乙方進(jìn)場(chǎng)安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過(guò)程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準點(diǎn)與坐標控制點(diǎn)(水平線(xiàn))告知乙方安裝人員并進(jìn)行現場(chǎng)交驗，確保安裝條件準確無(wú)誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進(jìn)度同步。
6、負責協(xié)調處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時(shí)足額支付款項，以確保乙方按時(shí)按量完成任務(wù)。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實(shí)有效、合法的，否則由此造成的'一切后果均由乙方承擔，并賠償經(jīng)濟損失。乙方提供的門(mén)應滿(mǎn)足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地交通和噪音等有關(guān)管理規定。
4、負責產(chǎn)品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務(wù)，________年內非人為因素損壞門(mén)由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿(mǎn)后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的，經(jīng)甲方簽字確認后，工期相應順延：
1、工程量變化
2、工地現場(chǎng)停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質(zhì)量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準：以雙方確認之樣品門(mén)實(shí)物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規范及要求為安裝標準，確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達到相關(guān)要求。
2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關(guān)人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除
本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛，雙方本著(zhù)友好平等、相互諒解的態(tài)度及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同11
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：鎮江市……
施工方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：淮安市……公司
甲方將自有門(mén)面房拆遷項目委托乙方進(jìn)行拆除施工和渣土清運。依照《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，明確雙方的權利和義務(wù)，經(jīng)共同協(xié)商，一致同意簽訂本合同。
一、施工內容及工程量
1、施工內容：分為A、B、C三段工程，將上述三區段建筑物拆除，并將渣土清運。
2、拆除標準：所定范圍內建筑物房屋拆除及原地面磁磚、渣土清運至室內地平。
3、施工中拆下的各類(lèi)廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。
二、工程價(jià)款及結算方式
1、工程價(jià)款
�。�1）防護鋼架：長(cháng)100米×高4米×63元=25200元，由甲方承擔；
�。�2）垃圾清運：根據房屋拆除面積2614平方米×50元/平方米=130700元，由甲方承擔；
�。�3）廢物利用費：按照甲方指定各區段工程工期長(cháng)短，乙方按照不同標準計算廢物利用費支付給甲方。具體如下：如果甲方安排20天工期，按12元/平方米；如果工期15天，按8元/平方米；如果工期5天，則按5元/平方米。
2、結算方式
�。�1）保證金：乙方須在正式開(kāi)工前向甲方交納一次性安全保證金和房款計人民幣10萬(wàn)元。如乙方在舊房拆除過(guò)程忽視安全管理，違反安全責任，違章指揮、冒險作業(yè)、野蠻拆除，不服從甲方安全監督管理和相關(guān)職能部門(mén)的監督檢查，甲方有權處置該保證金，直至扣完，并追究乙方其他法律責任。
�。�2）工程結束并經(jīng)甲方驗收合格后，進(jìn)行結算，甲方一次性付清工程款。
三、施工日期
1、A、B、C各區段開(kāi)工和竣工日期以甲方另行書(shū)面通知乙方為準。
2、因不可抗力或其他因素不能按時(shí)開(kāi)工或竣工時(shí)，甲乙雙方可以重新約定開(kāi)工或竣工日期。
四、雙方權利和義務(wù)
甲方：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方向乙方進(jìn)行施工交底，交待清楚施工現場(chǎng)周?chē)叵抡系K物與在施工中需注意的事項并提供有關(guān)技術(shù)資料。
2、負責協(xié)調切斷通往被拆除區域內的`水源、電源、熱源、燃氣、通信等線(xiàn)路。
3、配合乙方對施工人員進(jìn)行安全教育。
4、甲方指定工作人員監督乙方施工全過(guò)程。
乙方：
1、負責編制施工方案，制定安全、環(huán)保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關(guān)部門(mén)對建筑施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務(wù)。
4、必須嚴格按照相關(guān)法規條文施工作業(yè)，注意環(huán)保要求：控制噪聲，避免不安全因素發(fā)生。
5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬(wàn)無(wú)一失;并負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發(fā)生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。
6、乙方必須嚴格按照甲方要求進(jìn)行施工，服從甲方現場(chǎng)管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。在拆除過(guò)程中，確保與被拆建筑體相連建筑物的結構安全，否則，由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
8、若發(fā)生重大事故，乙方應按有關(guān)規定立即上報有關(guān)部門(mén)并通知甲方。同時(shí)按政府的有關(guān)要求處理。
9、乙方指定為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜，負責協(xié)調施工中有關(guān)事宜并向甲方通報工程拆除有關(guān)情況。
五、違約責任
1、違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任。
乙方如未能按照甲方指定工期清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾30元人民幣承擔違約金，最高不超過(guò)合同價(jià)。
2、合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應做好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，可向鎮江仲裁委員會(huì )申請仲裁。
六、其他
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議。
2、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
3、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同簽訂日期：年月日
工程承攬合同12
甲方：
乙方： 住址：
身份證號碼：
甲方承建的 成都富園物流商業(yè)中心 工程，經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務(wù)分包給乙方施工，并就有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
一、工程概況：
框架 結構，層數： 四層，總高度： 40 米，建筑面積約? 90000? 平方米。
二、工程地址：
雙流縣文星鎮物流大道
三、承包形式：
1、本工程中的 砌體，二次構造砼 勞務(wù)工程，以分項包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品： 斗車(chē)、鏟子、灰盒、灰桶、振動(dòng)棒、電線(xiàn)、膠水管、廣線(xiàn)，加班需要的照明及個(gè)人安全防護用品等由乙方自負包干。
四、承包工作內容及勞務(wù)承包單價(jià)：
1、工作內容：
�。�1）、施工圖以?xún)人写u砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內容；
�。�2）、根據主控線(xiàn)放（彈）砌體線(xiàn)；
�。�3）、現場(chǎng)所有二次構造砼澆筑（包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁，零星等；
�。�4）、現場(chǎng)的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經(jīng)檢查合格后方可上崗，乙方負責機器日常保養，大件損壞由甲方負責修理，其余小件均由乙方負責。如乙方無(wú)專(zhuān)業(yè)機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責；
�。�5）、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點(diǎn)，所搭架體必須滿(mǎn)足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架；
以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規范，同時(shí)按項目部的具體要求進(jìn)行施工。
2、承包方式：采取承包范圍內的工程施工勞務(wù)、施工機具費，承包范圍內工作勞務(wù)費，搶工費及輔料費、民工的社會(huì )保險費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關(guān)管理費用，按雙方約定固定單價(jià)包干承包方式。
3、承包單價(jià)：
4、材料損耗：由甲方管理人員確定（必須達到甲方要求，如超過(guò)甲方要求甲方按超出部分價(jià)值從月包費中扣除）。
5、計量方式：計算規則有雙方約定的按約定執行，無(wú)約定的按現行計算定額及圖紙執行。
6、付款方式： 每月25日計量，次月15日按計量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗收后三個(gè)月內付清。
五、工期要求
1、按項目工期進(jìn)度要求進(jìn)行；
2、乙方根據整體工期要求及工程進(jìn)度情況，配合項目部進(jìn)行工期調整；
3、甲方確定的'工期月計劃、周計劃作為本協(xié)議附件，乙方必須遵照執行；
4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應的管理人員及技術(shù)操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個(gè)工期計劃不能按時(shí)完成，造成工期拖延，按500元/天進(jìn)行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現場(chǎng)塔吊、龍門(mén)架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。
6、如乙方勞動(dòng)力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書(shū)面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協(xié)助施工，其產(chǎn)生的費用在乙方總款中扣除。
六、質(zhì)量要求：
1、乙方在施工過(guò)程中除按照國家現行規范、規程、標準進(jìn)行施工外，同時(shí)還要嚴格按照業(yè)主、甲方項目部的質(zhì)量目標和要求施工；
2、以“精品工程”、“創(chuàng )杯工程”、“用戶(hù)滿(mǎn)意工程”為質(zhì)量目標；
3、乙方必須配備與本工程相應的專(zhuān)職質(zhì)檢員，負責現場(chǎng)的質(zhì)量檢查工作，配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質(zhì)量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發(fā)現乙方工程質(zhì)量問(wèn)題，由甲方現場(chǎng)管理人員口頭及書(shū)面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個(gè)工作日內必須整改完備，如乙方超出規定的時(shí)效，即不返工又不整改，甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰，并承擔由此返工造成的全部工時(shí)及材料費。
5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的《質(zhì)量管理實(shí)施細則》并以細則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故，除負責本次事故所造成的一切經(jīng)濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關(guān)責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由于乙方造成的一切返工和維修費用（包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用）均由乙方承擔，方單結算時(shí)在乙方工程款中扣除；
8、本工程質(zhì)量等級為“優(yōu)良”工程。
七、安全生產(chǎn)要求及安全責任：
1、安全學(xué)習及交底：乙方在甲方工程期間必須學(xué)習安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規及項目部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學(xué)習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查：嚴格執行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發(fā)現安全隱患應及時(shí)處理、及時(shí)整改消除事故隱患。隨時(shí)接受和配合項目部、業(yè)主單位及上級主管部門(mén)的各項安全檢查工作。
3、專(zhuān)職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專(zhuān)職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術(shù)檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產(chǎn)負責。
4、嚴禁違章指揮，違章作業(yè)：正確使用和佩戴個(gè)人防護用品，嚴禁酒后上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個(gè)人防護用品由乙方自負。
5、安全防范：乙方要認真搞好安全防范措施管理，必須嚴格遵守執行項目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關(guān)的法律、法規。
甲方：
乙方：
時(shí)間：
工程承攬合同13
_________________________ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
__________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程量
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
4.___________________________。
二、工程要求
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
4.___________________________。
5.___________________________。
三、甲方責任范圍
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
四、乙方責任范圍
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
五、技術(shù)要求
1.___________________________。
2. ___________________________。
3.___________________________。
六、工期、驗收程序及質(zhì)保期
1.施工工期：自開(kāi)工之日起________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的`_____%。
2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進(jìn)行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結算時(shí)將從工程款直接扣除。
3.質(zhì)保期：質(zhì)保期_____年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質(zhì)保金：質(zhì)保期內由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問(wèn)題，由乙方無(wú)償修復或更換。
七、其它要求
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場(chǎng)施工監督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過(guò)程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設施、設備，如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
工程承攬合同14
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，結合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開(kāi)工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配
合線(xiàn)路驗收、接入系統及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點(diǎn)廠(chǎng)家采購，并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準。
3、變配電及線(xiàn)路安裝工程應根據電力安裝標準進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的'結算：
1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規定>執行。
2、工程預算款總計：102496元；
�。ǜ邏弘娎|、10KV線(xiàn)路部分按實(shí)際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng )造施工條件。
2、乙方應在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時(shí)間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時(shí)，甲方應會(huì )同供電局有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗收。
合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
合同雙方代表簽字蓋章后生效。
合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
代表：代表：
開(kāi)戶(hù)行：
帳號：
簽訂日期：______年______月______日
工程承攬合同15
甲方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）身份證號：
乙方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）身份證號：
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，本著(zhù)平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》的有關(guān)規定，共同協(xié)商合同以下條款：
一、 工程概況
1、甲方將天朋日興養殖場(chǎng)辦公大樓建設項目工作，交由乙方獨立完成。
2、工程總造價(jià)：每平米260元。場(chǎng)地面積：長(cháng)約30米，寬約10.5米。
3、工程量：以實(shí)際建造平米量為結算依據。
4、施工工期：合同簽訂起計算工期60 天，如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據。
二、付款方式：
1、乙方建起基礎地基，由甲方支付工程寬款總價(jià)的 ％。
2、工程主體建成后（一層），由甲方支付工程寬款總價(jià)的 ％。
3、工程主體建成后（二層），由甲方支付工程寬款總價(jià)的 ％。
3、工程竣工后甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 ％。
3、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 ％。
三、甲方責任
�。�、天朋日興養殖場(chǎng)辦公大樓工程所需的'所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。
2、甲方負責協(xié)調工程所需資源，如施工所用水、電和庫房、住宿等工作必須條件。
3、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠。
4、甲方對乙方施工現場(chǎng)進(jìn)行監督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規定的行為有權進(jìn)行警告、罰款等處罰。
5、甲方項目部根據工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
四、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監督與技術(shù)指導，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現質(zhì)量問(wèn)題則由乙方獨立承擔。
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉包。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞、丟失、不準更換和變賣(mài)甲方提供的原材料及半成品，甲方提供的任何材料如不經(jīng)過(guò)甲方同意隨意變賣(mài)或丟失，乙方加倍補償甲方的所有損失。
4、乙方應遵守土建施工方的相關(guān)規定，做到文明施工。
五、質(zhì)量要求
�。�、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無(wú)條件整改，如造成經(jīng)濟損失的應當賠償甲方的全部損失。
2、驗收標準，按國家現行驗收標準執行。
六、安全施工與檢查
�。�、乙方負責對其施工人員進(jìn)行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作。
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患；否則，造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。
3、施工進(jìn)程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患；甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責任
1、違反本合同約定賠償另一方全部損失，同時(shí)支付違約金1萬(wàn)元。
2、乙方未在約定的時(shí)間完成工作成果，除天影響，停水停電外。甲方有權終止合同，乙方應當賠償甲方全部損失。
八、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。
九、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
十、當事雙方協(xié)商調解不成時(shí)，可以按照本合同約定向
——仲裁委員會(huì )申請仲裁或人民法院提起訴訟
甲方（手�。� 乙方（手�。�
電話(huà)： 電話(huà):
簽訂日期： 年 月 日
【工程承攬合同】相關(guān)文章：
工程承攬的合同12-01
工程承攬合同12-28
工程承攬合同10-22
工程承攬的合同12-19
工程業(yè)務(wù)承攬合同06-20
承攬工程合同12-30
建設工程承攬合同01-16
承攬建設工程合同10-20
項目工程承攬合同10-17
工程最新承攬合同10-17