建筑工程施工合同(集合15篇)
在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中,合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多,合同是對雙方的保障又是一種約束。你知道合同的主要內容是什么嗎?以下是小編為大家收集的建筑工程施工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

建筑工程施工合同1
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律法規規定,結合本公司該工程的實(shí)際情況,本著(zhù)平等、雙方自愿的原則,經(jīng)協(xié)商,雙方同意下合同條款:
一、甲方將________________________________________ _____________________________________________________________等工程的施工人工費承包給乙方。
二、承包工程范圍及內容
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
三、合同工期:
開(kāi)工時(shí)間為_(kāi)____年___月____日,竣工時(shí)間為_(kāi)____年___月____日。
四、合同價(jià)款及結算方式:
1、該工程_____________________________________
2、總價(jià)款以實(shí)際建筑面積結算。
3、甲方根據資金實(shí)際情況,參照乙方實(shí)際完成的工程量及工程質(zhì)量,以現金形式支付給乙方人工費(乙方必須如實(shí)提供工人工資表,由甲方代表發(fā)至每個(gè)人)。工程竣工后,人工費付到80%(工程施工期間,人工工資先由乙方墊付),工程驗收合格后三個(gè)月全部付清。
五、材料供應
甲方根據乙方提供的材料計劃單,及時(shí)供應建筑材料。
六、質(zhì)量要求
1、乙方必須按甲方設計要求施工,工程質(zhì)量等級必須達到合同標準,并且保證各項工序質(zhì)量一次性驗收合格,否則,由此返工造成的一切損失由乙方負責。
2、乙方按甲方的施工進(jìn)度計劃進(jìn)行施工,不得拖延,更不能影響其他工種施工。如乙方不能按甲方的施工進(jìn)度完成計劃工程量,嚴重影響其他工序施工,乙方必須采取趕工措施,趕工費用乙方負責,否則甲方有權要求乙方無(wú)條件解除合同,并由甲方另行選擇施工隊伍,乙方賠償給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
七、施工安全
乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)的有關(guān)管理規定,嚴格按安全生產(chǎn)標準組織施工,隨時(shí)做好安全教育和安全檢查,發(fā)現安全隱患和違章作業(yè),應立即停止作業(yè)進(jìn)行整改。采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。凡在施工過(guò)程中造成的事故和傷亡及責任 和因此發(fā)生的費用,均由乙方承擔。
八、工期延誤
非甲方原因,非人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程內容,每延誤一天乙方向甲方支付本工程人工費總額的百分之五違約金。如超過(guò)十天,甲方有權單方面解除合同。所有損失由乙方承擔。
九、竣工驗收
該工程竣工驗收應以《施工方案》和《質(zhì)量驗收標準》為依據進(jìn)行驗收,如驗收不合格,乙方應負責無(wú)償返工。
十、工程質(zhì)量保修
甲乙雙方約定本工程竣工驗收合格后,乙方應留5%的工程人工費款作為保修金,保修期為1年,保修期滿(mǎn),甲方按時(shí)給乙方結清余款。
十一、施工設備、材料、現場(chǎng)管理
乙方需愛(ài)護甲方提供給乙方的各項材料,如有剩余、欠料,均由乙方負責轉移,水泥由乙方派人在甲方的固定堆放點(diǎn)上車(chē),工程完工后,乙方應把現場(chǎng)清理干凈。
乙方應滿(mǎn)足施工要求的前提下,不得浪費甲方提供給的各種材料,如有浪費,乙方須全額賠償所損失的費用。
乙方在施工場(chǎng)地內施工,必須聽(tīng)從甲方現場(chǎng)管理人員的管理,遵守一切規章制度,否則甲方有權根據情節做出處置。
十二、本合同簽訂之后,雙方不得反悔,否則違約方必須支 付工程人工費總金額的50%違約金給對方。
乙方要維護甲方的名譽(yù)、利益。給甲方樹(shù)立良好的形象,遵守甲方的各項制度,服從甲方及項目經(jīng)理部的領(lǐng)導。
乙方維護甲方的名譽(yù)、利益。給甲方樹(shù)立良好的形象,遵守甲方的各項制度,服從甲方及項目經(jīng)理部的領(lǐng)導。
十三、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,此合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方:
代表:
乙方:
代表:
_______年_______月_______日
建筑工程施工合同2
發(fā)包人: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、國家建設部、和國家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設工程施工合同》及其它有關(guān)法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的原則,雙方就本工程建筑幕墻及相關(guān)項目施工事項,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱(chēng):
2、 工程地點(diǎn):
3、 承包內容:
4、 承包方式:包工、包料(甲供料除外)、包質(zhì)量、包工期。
5、 工程主體結構標高米,承包工程最高標高米。
二、 工程承包范圍
三、 合同工期
1、 開(kāi)工日期:
2、 竣工日期:
3、 合同工總日歷天數天。
4、 總工期內容:包括施工圖紙設計、材料采購、加工制作、運輸、現場(chǎng)安裝、
中間驗收、自檢整改、工程清潔。
5、 工期延誤:如遇到以下情況,經(jīng)甲方代表簽證總工期則相應順延。
、偌追轿茨馨醇s定日期提供圖紙和現場(chǎng)不具備開(kāi)工條件。
、谝蛟O計變更和工程量增加。
、垡恢軆确且曳皆蛟斐赏k娎塾嫵^(guò)8小時(shí)
、芤蚺_風(fēng)、暴雨、地震、火災等人力不可抗拒自然災害。
、菀蚣追皆蛭茨馨春贤桓豆こ填A付款、進(jìn)度款、至使施工不能正常進(jìn) 行。
、抟曳皆谑┕ぶ幸蚣追皆蛐枳兏O計及乙方認為需甲方確認的工程聯(lián)系單、備忘錄,甲方在七天未答復時(shí)。
6、 暫停施工:甲方和監理派出的甲方或監理代表認為:
、偌追交虮O理代表認為確有必要暫停施工時(shí),應當以書(shū)面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時(shí)內提出書(shū)面處理意見(jiàn)。
、谝曳綉敯醇追交虮O理代表要求停止施工,并妥善保護已完工程。乙方
實(shí)施甲方或監理代表做出的處理意見(jiàn)后,可以書(shū)面形式提出復工要求,甲方或監理代表應當在48小時(shí)內給予答復。
、奂追交虮O理代表未能在規定時(shí)間內提出處理意見(jiàn),或收到乙方復工要求后48小時(shí)內未予答復,乙方可自行復工。
、芤蚣追皆蛟斐赏9さ,由甲方承擔所發(fā)生的追加合同款,賠償乙方由此造成的損失,相應順延工期,因乙方原因造成停工的,由乙方承擔發(fā)生的費用,工期不予順延。
四、 質(zhì)量標準
1、 施工圖設計:應符合國家標準和行業(yè)規范
、俨A粔こ碳夹g(shù)規范JGJ102-96。
、诮ㄖ粔G3035-1996。
、劢饘倥c石材幕墻工程JGJ/T133.J-2001。
、芙ㄖY構荷載規范GB50009-2001。
、萁ㄖ拐鹪O計規范GB50011-2001。
、奁渌航ㄖO計防火、防雷規范、鋁門(mén)窗標準、主要材料標準等。
2、 工程質(zhì)量驗收:應符合國家標準和行業(yè)規范。
、儋|(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據。
因乙方原因工程質(zhì)量達不到國家和行業(yè)的質(zhì)量標準,乙方承擔返工損失和違約責任。
、陔p方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
3、 檢查和返工:
、僖曳綉J真按照標準、規范、施工圖、施工方案以及計劃進(jìn)度施工,隨時(shí)接受甲方或監理代表的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
、诠こ藤|(zhì)量達不到標準規范部分,甲方或監理代表一經(jīng)發(fā)現,應要求乙方拆除或重新施工,乙方承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。 ③甲方或監理代表的檢查檢驗不應影響施工正常進(jìn)行。如影響施工正常進(jìn)行,檢查檢驗不合格時(shí),影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工造成損失的、應追加合同價(jià)款由甲方承擔,相應順延工期。 ④甲方或監理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應追加合同價(jià)款,由甲方承擔。
4、 隱蔽工程的中間驗收:
、俟こ叹邆潆[蔽條件或達到中間驗收部位,乙方進(jìn)行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時(shí)以書(shū)面形式通知甲方或監理代表組織驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時(shí)間和地點(diǎn)。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方或監理代表在驗收記錄上簽字后乙方可進(jìn)行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在甲方或監理代表限定的時(shí)間內修改后重新組織驗收。 ②甲方或監理代表不能按時(shí)進(jìn)行驗收,應在驗收前24小時(shí)以書(shū)面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過(guò)48小時(shí)。甲方或監理代表未能按以上時(shí)間提出延期要求,不進(jìn)行驗收,乙方可自行組織驗收,甲方或監理代表應承認驗收記錄。
、劢(jīng)甲方或監理代表驗收,工程質(zhì)量符合標準、規范和設計圖紙等要求,驗收24小時(shí)后,甲方或監理代表不在驗收記錄上簽字,視為甲方或監理
代表已經(jīng)認可驗收記錄,乙方可進(jìn)行隱蔽或繼續施工。
、苤匦聶z驗,無(wú)論甲方或監理代表是否進(jìn)行驗收,當其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時(shí),乙方應按要求對檢查部位進(jìn)行剝離或開(kāi)孔,并在檢驗后重新、覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發(fā)生的全部追加合同價(jià)款,賠償乙方損失,并相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發(fā)生的全部費用,工期不予順延。
五、 合同價(jià)款
1、工程總金額:(人民幣)2、工程付款方式:
。ㄒ唬╊A付款:合同簽訂后一周內,向乙方支付幕墻門(mén)窗工程合同總價(jià)的35%預付款,以支票形式匯入乙方賬戶(hù)。
。ǘ┻M(jìn)度款:
1) 每月按完成各項工作工程量的85%支付工程進(jìn)度款。
2) 工程安裝完成后支付至合同總價(jià)90%.
3) 結算完成支付至結算總價(jià)的95%
3、工程量確認和結算規則:
、僖云椒矫、米為計量單位的項目、竣工按見(jiàn)光面、外露面、展開(kāi)面實(shí)際工程量結算。
、诩追教峁┑脑O計發(fā)生變更,經(jīng)甲方以簽證作結算根據,調整合同價(jià)款。 ③建筑結構有較大變化影響工程安裝,經(jīng)甲方簽證作結算依據,調整合同價(jià)款。
、軋髢r(jià)確認的材料,施工圖設計或其它因甲方要求變更時(shí)經(jīng)簽證調整合同價(jià)款。
、蓍T(mén)窗工程按門(mén)窗設計洞口尺寸計算面積。
建筑工程施工合同3
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
甲、乙雙方就住宅樓建筑工程承包事宜經(jīng)過(guò)充分協(xié)商,達成協(xié)議,特簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱(chēng):甲方名下私房住宅樓。
2、工程地點(diǎn): 號。
3、承包范圍:主體工程(從承臺開(kāi)始,圈梁,地臺,一直到封頂)。內外墻批蕩,四周外墻粘貼紙皮磚,樓梯貼步級磚,走廊、電梯口分別粘貼(詳參照以下第4條)。樓層一至八層或共 層(不含夾層),框架結構,首層為商鋪,夾層為摩托車(chē)庫。二層以上為住宅套房,頂層為一個(gè)樓梯房,電梯機房(結算時(shí)作投影面積計算)。
4、承包方式:包清工。所有機械設備、排柵、模板、鐵釘、鐵線(xiàn)等全部由甲方負責。乙方只提供線(xiàn)錘、泥刀、水平尺、圈尺、灰刀等。
注:本工程的水電安裝工程(包括強、弱電),門(mén)窗制作安裝、防雷、消防、排柵、防護網(wǎng)不包括在本承包內。
5、建設工期:本工程自 年 月 日開(kāi)工,于 年 月 日竣工(其中主體工程 個(gè)月內完成)(詳參照以下第五條)。
6、工程質(zhì)量:參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求執行。
7、承包價(jià)格:按每層投影面積計算,每平方米為人民幣: 元整(¥ 元)。包括天面樓梯屋、電梯機房,基礎部分不計,化糞池不計。(凸窗部分只計一面,不計雙面)
第二條 甲方工作
1、開(kāi)工前向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的用水、用電等有關(guān)方面,并說(shuō)明使用注意事項。
2、準備后需的設備,材料運送到工地,但不負責材料運上樓層。
3、甲方指派人員監督及保護好建筑材料。
第三條 乙方工作
1、工柵搭設及施工現場(chǎng)每層的臨時(shí)用水、用電以及放水保養。
2、參加甲方組織的現場(chǎng)交底,擬定施工方案和計劃進(jìn)度(作法說(shuō)明),交甲方審定。
3、按要求組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
4、嚴格執行施工規范,安全操作規程,防火安全規定,環(huán)境保護規定;嚴格按照圖紙作法或說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加峻工驗收,編制工程結算。
5、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定,妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)慕ㄖ、設備管線(xiàn),做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾處理,模板等材料的堆放、清理;以及消防等方面的安全工作,協(xié)調好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)?hù)的關(guān)系。
6、工程峻工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
7、負責峻工后周邊、內部場(chǎng)地,室內地面的環(huán)境清理。
第四條 工程內容及包工范圍
1、甲方以清包工的方式發(fā)包給乙方。乙方自帶行裝及必須的生活品及用具,施工所用的平水尺、圈尺、吊錘、泥刀、、灰刀等常規的使用工具。
2、包工范圍:
、購闹^承臺底標高起至正負零基礎、圈梁、平基、地面硬底化。
、陔娞菥、化糞池。
、壑黧w框架結構及主體砌磚工程(砌磚外圍墻砌18cm,套間之間的間墻砌18cm,電梯井到頂四周砌18cm,其余為12cm磚墻)。
、芪菝婀こ痰臋趬(包括樓面防水線(xiàn)的搗制)。
、菔覂韧鈮、天花板全部水泥混合砂漿掃(批)蕩,主樓墻外四周?chē)拿嬲迟N紙皮磚。
、揠娞莩鋈肟谒拿鎵θ迟N瓷磚到頂,公共通道地面貼地磚,墻裙貼1.6米至1.8米高瓷磚。
、邐A層車(chē)庫包括天花板全批蕩,地面過(guò)水泥沙漿。
、囗攲犹烀驿佋O30cm至40cm高的預制磚塊隔熱。
、崾讓与娞萑肟、樓梯通道地面貼磚,通道貼磚到頂。
3、使用的泵車(chē)費用由甲方全部承擔。乙方按圖紙施工。若工程有變更修改,必須征得甲方同意方可變更。
第五條 關(guān)于工期的約定
1、因甲方未按約定完成工作,影響工期的,工期順延。
2、因乙方責任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期的,工期不順延。
3、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力的原因,導致停工的,工期相應順延。
第六條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程以施工圖紙的作法說(shuō)明和國家制訂的施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
2、乙方應在接到甲方進(jìn)場(chǎng)通知后安排施工人員進(jìn)場(chǎng),不得無(wú)故拖延、拒絕。應遵從甲方總施工進(jìn)度計劃和工期要求。由于乙方原因造成質(zhì)量事故的,其翻工費用由乙方承擔,工期不順延。
3、甲、乙雙方應及時(shí)對隱蔽工程和中間工程進(jìn)行檢查與驗收手續,要對工程質(zhì)量進(jìn)行監督,檢查隱蔽工程及負責驗收。
4、遇到以下情況之一者,經(jīng)甲方審核批準后生效:
A.重大設施變更
B.不可抗力
上述情況發(fā)生兩天內,乙方應將工期延誤內容書(shū)面報告給甲方,甲方收到報告后兩天內給予答復。
5、非上述原因,工程不能按期峻工,乙方應承擔經(jīng)濟責任,每延誤一天,罰款 元,從工費中扣除。因乙方原因中途停工,造成甲方損失由乙方承擔經(jīng)濟責任。
6、工程峻工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內驗收,并辦理驗收有關(guān)手續。
第七條 關(guān)于工程工費的支付及結算約定
1、本工程根據施工進(jìn)度情況分次撥付進(jìn)度款,按完成工程進(jìn)度分工種支付70%給乙方。余下部分待峻工驗收后結算付清。具體按工種不同依照進(jìn)度情況支付。如框架部分每完成一層,按 元∕平方計付70%的款項,以此類(lèi)推。
2、工程峻工后,乙方按規定對工程實(shí)行保修。保修時(shí)間自通過(guò)驗收之日算起,保修一年,外墻及屋面保修二年。甲方從乙方工費中扣除人民幣 元整(¥ 元)作乙方的質(zhì)量保證金,保修期滿(mǎn)則退還給乙方。
第八 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和相關(guān)的法規、規范。
1、乙方應按規定采取嚴格的安全措施,做到安全生產(chǎn)、文明施工,施工中發(fā)生的安全事故由乙方全部負責,任何人員進(jìn)入工地必須戴好安全帽及其他需要的安全帶、裝置等。
2、按照施工規范的要求做好現場(chǎng)施工安全管理,根據需要設計現場(chǎng)照明和圍護設施,防止發(fā)生工傷事故,確,F場(chǎng)人員的生命、財產(chǎn)安全。若因乙方責任發(fā)生的工傷事故,應積極處理并立即報告有關(guān)部門(mén),因此帶來(lái)的損失由乙方承擔全部費用和責任。
3、加強現場(chǎng)安全保衛工作,防火、防盜、防搶?zhuān)_保工程建設順利進(jìn)行。所用水泥袋由甲方收回處理。
4、材料堆放整齊,確,F場(chǎng)整潔。
5、自行辦理所屬現場(chǎng)施工人員的生命、財產(chǎn)保險,并支付保險費用。
6、接受甲方現場(chǎng)管理人員的監督和檢查。
其他:工程峻工、付清工程款后,本合同自動(dòng)失效。未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商后,可作出補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等的法律效力。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字之時(shí)起即生效。希雙方共同守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同4
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個(gè)體戶(hù)佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者,佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業(yè)區__________號廠(chǎng)房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實(shí)際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠(chǎng)的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書(shū)》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車(chē)間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書(shū)》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導致原告的合法債權難以實(shí)現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同5
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):______________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):______________
經(jīng)對多方面進(jìn)行考察,確定_______建筑科技工程有限公司為該工程的承包施工單位,承接該工程材料采購及裝飾工程施工。結合本工程的具體情況和國家的有關(guān)法律規范,本著(zhù)公平、公開(kāi)、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方反復協(xié)商,為明確雙方的責任,共同完成好施工任務(wù),特簽定如下合同:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)
_____________________工程。
2、工程內容
____________________________負責該工程材料采購及裝飾工程施工。
3、工期天(自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日)
4、施工協(xié)調
二、工程造價(jià)
本工程為包工包料施工,按合同總價(jià)_______萬(wàn)元包干。合同范圍外所增加的費用則按實(shí)結算。
三、維修服務(wù)
主要設備因本身質(zhì)量問(wèn)題三年內實(shí)行“三包”,若因人為損壞等原因造成設備不能正常使用,適當收取維修成本費,所有設備終身維修。
四、付款及結算方法
1、合同簽定后3天內,甲方支付乙方合同總價(jià)_______%的工程款;
2、進(jìn)場(chǎng)施工后,甲方支付乙方合同總價(jià)的_______%工程款;
3、工程驗收合格后,1周內甲方支付乙方合同總價(jià)到_______%的工程款;
4、經(jīng)使用壹年后,如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方則在10天內向乙方付清余款;
5、所有款項不計利息。
五、違約責任
1、乙方需保證按期竣工,如由于甲方原因推遲工期,則工期順延,否則每推遲一天,乙方按工程款的0.1%向甲方支付罰金。由于甲方原因不能向乙方按時(shí)支付工程款,則每推遲一天,甲方按未按時(shí)支付的工程款的0.1%向乙方支付滯納金;
2、工程質(zhì)量如不符合雙方商定的標準要求,或其它因乙方責任使合同無(wú)法履行的行為,乙方應賠償所有的損失;若因甲方原因使合同無(wú)法履行的行為,甲方應賠償所有的損失。
六、安全責任
乙方應保證現場(chǎng)施工安全,嚴格遵守國家現行的安全工作規程,編制安全施工、文明施工的實(shí)施細則,設置專(zhuān)人加強管理。乙方在施工期間由乙方造成的安全事故,其全部責任由乙方承擔,由于交叉作業(yè)造成的安全事故,由責任方負責。
七、驗收
工程完工后,由乙方向甲方提出書(shū)面驗收申請后,甲方應在一個(gè)星期內組織有關(guān)人員對工程進(jìn)行驗收,因甲方原因不能按期驗收,應書(shū)面通知乙方變更驗收日期。此變更日期后一個(gè)星期內,甲方仍不能組織驗收,視同驗收通過(guò)。甲方不再組織驗收。
八、其它
1、設備配置清單作為本合同的附件。(詳見(jiàn)設備配置清單)
2、合同自簽定之日起生效,在完成約定的工作內容后失效。
3、本合同一式肆份,甲乙雙方各持貳份,每份合同具有同等法律效力。
4、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):________________乙方(公章):_______________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年______月______日_________年_____月______日
建筑工程施工合同6
合同編號:___________
簽訂地點(diǎn):______________________________________
發(fā)包方:________________________________
承包方:________________________________
按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條 例》的規定以及甲方招標文件和乙方投標文件,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱(chēng):______________________________________
1.2工程地點(diǎn):______________________________________
1.3承包范圍:按甲方招標文件、設計圖紙、說(shuō)明資料等。
1.4承包方式:______________________________________
1.5工期:本工程自________年______月_____日開(kāi)工,于________年______月______日竣工。
1.6工程質(zhì)量:按國家和廣東省建筑安裝工程及甲方招標文件規定的質(zhì)量標準驗收。
1.7合同價(jià)款:人民幣¥____________________元
第二條 甲方工作
2.1開(kāi)工前_____天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說(shuō)明1份,并向乙方進(jìn)行施工現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說(shuō)明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派________為甲方代表,負責合同履行并對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查,聯(lián)系協(xié)同辦理驗收、變更、登記及其他有關(guān)事項的手續。
2.3如確實(shí)需要拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
2.4協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1指派_____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
3.2嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.3遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定,妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ、設備管線(xiàn)、古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及周?chē)鷨挝坏年P(guān)系。
3.4施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方若要求乙方工期提前竣工時(shí),應征得乙方同意,并向乙方支付因提前完工采取措施的費用。
4.2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程,則工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期的,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時(shí)以上,工期相應順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量及驗收規范》等國家制訂的施以及驗收規范和甲方招標文件與設計要求為質(zhì)量評定驗收標準,甲乙雙方如遇對質(zhì)量要求和技術(shù)指標標準有相互抵觸或異議的事項,由甲方在招標與投標文件中有關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)指標比較優(yōu)勝的原則選擇確定該項的約定標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5.3甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前3天書(shū)面通知甲方驗收,如甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時(shí),乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工的,則工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,工期也予順延。如乙方未通知甲方即自行驗收,甲方不予承認,此事項如甲方要求復驗時(shí),乙方應承擔因此引起的所有損失費用和貽誤工期的責任。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收,需及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用下列第_____種方式:固定價(jià)格。
固定價(jià)格加____%包干風(fēng)險系數計算。包干風(fēng)險包括____________內容。
可調價(jià)格:詳見(jiàn)本合同第十一條 。
6.2本合同生效后,甲方分3次,按下表支付總額為¥_______________元的工程價(jià)款。
6.3工程竣工驗收合格一年后,乙方提出工程結算并將驗收結算有關(guān)資料送交甲方;甲方自接到上述資料的______天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意;并在______天內,結清尾款并退還履約保證金。
第七條 關(guān)于材料供應的約定
7.1凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
7.2由乙方負責采購工程所需材料并供應至施工場(chǎng)地。
7.3材料設備應附有出廠(chǎng)合格證,如一方對材料設備有異議應進(jìn)行檢驗。如檢驗合格,檢驗費用由持有異議一方承擔,否則由采購方承擔。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條 例》和其他相關(guān)的法規、規范。
8.2由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程、消防條 例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失及其后果責任。
第九條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方____________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的_________%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方____________元違約金;逾期三十天后,甲方有權終止本合同,乙方應按合同價(jià)款的30%向甲方支付違約金外,并全額退還甲方已經(jīng)預付的款項及其利息。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場(chǎng)堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價(jià)賠償。
9.4甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故,由甲方負責并承擔損失。
9.5未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負責并承擔損失。
9.6未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負責。
9.7因一方原因,合同無(wú)法繼續履行時(shí),應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可按下列方式依序解決:
1.提交廣州仲裁委員會(huì )仲裁;
2.依法向廣州市番禺區人民法院起訴。
第十一條 其他約定
11.1甲方指派的代表,其個(gè)人現場(chǎng)簽發(fā)的變更或增加工程項目的簽證,不能作為本合同甲乙雙方結算的憑據;因特殊需要變更或增加工程項目的,須由甲方出具正式書(shū)面文件后乙方才能施工,并依據該文件向甲方結算。乙方必須按照設計施工圖紙及經(jīng)甲方審定的施工圖預算中的內容施工,施工過(guò)程中施工的用水用電等一切費用乙方負責。
11.2本工程竣工驗收合格后,若項目沒(méi)有調整或增減,則按投標價(jià)結算;若工程量減少則扣除相應減少金額后結算;若變更或增加工程量,變更或增加部分投標書(shū)中有單價(jià)的按投標單價(jià)和實(shí)際工程量結算,若變更或增加部分投標書(shū)中沒(méi)有單價(jià)的工程按實(shí)際工程量并按_____年《廣東省安裝工程綜合定額》下浮______%結算。本合同未涉及的事項由雙方協(xié)商一致后簽訂協(xié)議解決。
11.3本工程竣工驗收合格后保修期為二年,保修費用由乙方負責。
11.4本工程約定的工程質(zhì)量保修金為工程總結算價(jià)款的5%。保修金在工程竣工驗收合格壹年后三十天內付清。發(fā)包人將保修金全數返還承包人后,承包人仍須按建安工程規定以及廣州市政府有關(guān)部門(mén)規定承擔保修責任。
第十二條 附則
12.1本工程需要進(jìn)行保險時(shí)或有未盡事宜,雙方應另訂協(xié)議。
12.2本合同一式六份,甲方執四份,乙方執二份。
12.3本合同履行完成后自動(dòng)終止。
12.4本合同附件:
12.4.1施工圖紙或作法說(shuō)明
12.4.2工程項目一覽表
12.4.3工程預算書(shū)
12.4.4會(huì )議紀要
12.4.5設計變更
甲方:____________
法定代表人:______________
乙方:____________
建筑工程施工合同7
甲方:
乙方:
甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》、《勞動(dòng)法》及其他相關(guān)法律、行政法規,遵循平等自愿、公平和誠實(shí)守信的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成一致,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、工程概況:
1.1工程名稱(chēng):
1.2工程地點(diǎn):
1.3結構形式:
1.4質(zhì)量標準:合格工程,爭取優(yōu)良
二、承包方式:勞務(wù)大清包(包人工、包周轉材料、施工機械)
三、工程承包范圍:
按施工圖紙、招標文件規定和圖紙會(huì )審紀要土建工程,預埋件制作的人工費、機械費、職工食堂及炊具、周轉材料、機具設備、耗材。(不包括機械挖土、破樁頭、防水、門(mén)窗制作與安裝、內外墻油漆、涂料、水電暖及消防安裝、通風(fēng)、室內外地板磚、大理石、花崗巖、墻磚、保護層墊塊、內外墻保溫粘貼、外 掛、防水螺栓、止水帶、止水條、圍墻外的周邊防護及屋頂批刷、電梯、土方工程的機械開(kāi)挖及回填機械運土、公共建設部門(mén)的二次裝飾工程、樓梯扶手、鐵藝和工程材料費。)
四、結算依據及承包單價(jià):
4.1本工程土建部分按版____省預算定額或執行現行的建筑面積計算規范計算建筑面積。每平方米元(基礎屋面、花架造型按一層面積另增加一層面積計算。)
4.2乙方承包該工程主體框架結構面積約米。最終以實(shí)際建筑面積為準進(jìn)行結算。
4.3乙方承包的工程單價(jià)不含任何稅費。稅費由甲方全部承擔。
4.4為便于工程款支付及管理,以上約定承包價(jià)以主體結構、砌體、樓地面及粉刷分三大部分,按比例分解為主體70%,砌體15%,樓地面及粉刷15%,以此確定各項款付款基準價(jià)。
五、甲方提供的主要建筑材料:
甲方提供鋼材(商砼)水泥、砂子、石子、機磚、加氣砼塊等建筑物主體工程所需各種建筑材料。
六、現場(chǎng)計時(shí)工:
除甲方工程項目部有特殊需求外,施工過(guò)程之中甲方不簽署任何計時(shí)工。若甲方項目主管人員簽證安排計時(shí)工按工日計算,當月計時(shí)工并入當月工程量結算。
七、開(kāi)工竣工日期:
本工程定于________年____月____日開(kāi)工至________年____月____日竣工。共個(gè)工作日(以墊層澆筑完為準開(kāi)始計算工期)。
八、工程結算及付款方式:
8.1甲方工程款以現金支付給乙方,但乙方必須足額發(fā)放人工工資。
8.2主體工程施工到三層時(shí),甲方以實(shí)際完成工程量總價(jià)格的65%支付乙方工程款。以后每五層結一次,直至結頂(春節前完成到幾層,甲方支付到幾層),主體封頂、模板拆出完畢付總工程款的70%。砌體、樓地面、粉刷按月進(jìn)度撥款,以承包基準價(jià)核實(shí),實(shí)際完成工程量的80%付款。工程完工后付總工程款的90%。工程交工驗收后,撥付至總工程款的97%,剩3%的總工程款作為工程保修金暫扣,待保修期過(guò)后一次性無(wú)息返還。工程款項應在階段工程量完成后____月內付清。
九、工程停建或緩建:
9.1甲方原因工程停建或緩建的,甲方應在一個(gè)月內一次性付清乙方所完成工程量的工程款。并承擔乙方由此而造成的停工費、機械、鋼管、扣件、頂絲租賃費等相關(guān)損失費用。必要時(shí)雙方另行協(xié)商解決,以補充協(xié)議為準。
9.2因甲方不到位材料供應不及時(shí)或因停水停電、地方干擾造成乙方停工超過(guò)三天的,因此產(chǎn)生的全部損失由甲方承擔,工期相應順延。
十、其他:
10.1到結算點(diǎn)不付農民工工資造成停工一切損失由甲方承擔。
10.2辦公用房、宿舍、材料由項目部提供。
10.3合同約定款項支付前發(fā)生的乙方所承包范圍內各項人工費及相關(guān)費用由乙方承擔,結算后由甲方支付。停建甲方及時(shí)支付。
10.4所有進(jìn)場(chǎng)人員購買(mǎi)意外人身傷害保險,費用由甲、乙雙方各承擔50%。
10.5乙方承包內容以外發(fā)生的工程量另外結算,價(jià)格另商。
十
一、材料及設施供應相關(guān)事項:
1
1.1工程所需的鋼材、水泥、商砼、砂子、石子、機磚、加氣砼塊等建筑物主體工程所需各種建筑材料,由甲方供應(不含機械設備、周轉材料、機具設備及耗材)。乙方應在用料一周前書(shū)面提出詳細用料清單,交付甲方項目部。如不按期提供用料單,造成甲方停工,由乙方承擔責任。
1
1.2乙方負責提供本工程所需大型機械設備及各種施工設備:包括二級配電箱、電纜、電線(xiàn)、塔吊、模板、安全設備雨具、鋼管、輸送泵、扣件、吊藍、釘子、鐵絲、扎絲、膠帶、鋼刷、掃帚、塑料薄膜、蝴蝶卡、步步緊、焊條、電焊機(含電線(xiàn))、安全帶、安全網(wǎng),腳手架、小推車(chē)、扳手、鐵捶、手提電鋸、碘鎢燈(含電線(xiàn))、鐵锨、振刀棒(含電線(xiàn))、彎曲機、切斷機、對焊機、調直機等小型工具。
1
1.3甲方設專(zhuān)人收領(lǐng)到場(chǎng)的各種建筑材料,乙方合理利用,甲方現場(chǎng)人員監管,不得浪費。
1
1.4施工安全防護設備由乙方自行購買(mǎi)(不包括消防器材)。
十
二、施工組織及安全質(zhì)量要求:
1
2.1乙方必須嚴格按照施工圖紙、設計變更說(shuō)明和國家頒發(fā)的有關(guān)規范、規程進(jìn)行施工,并接受甲方及監理的監督檢查。
1
2.2質(zhì)量等級:項目保證優(yōu)質(zhì)。
1
2.3乙方確保按圖紙、按規范、按時(shí)、按質(zhì)施工,工程質(zhì)量必須達到國家規定的驗收標準。質(zhì)量如達不到國家規定的驗收標準,乙方必須無(wú)條件返工,返工費用、材料、人工費由乙方承擔,并按合同質(zhì)量獎懲條件給予處罰。
1
2.4乙方確定的施工現場(chǎng)負責人、技術(shù)負責人和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及管理人員必須上交上崗證復印件,以供甲方備案審查。
1
2.5乙方提供的工程所需機具設備及周轉材料,質(zhì)量必須符合國家有關(guān)規定及保證安全并滿(mǎn)足工程質(zhì)量標準。不合格的,不準進(jìn)入施工現場(chǎng)。
1
2.6乙方必須嚴格遵守并執行項目部的各項規章制度,依照甲方的施工進(jìn)度計劃,組織合格的勞務(wù)人員進(jìn)場(chǎng)施工。年齡不滿(mǎn)18周歲的不得招入本工地,老弱病殘的不得錄用。虛心接受有關(guān)管理人員及社會(huì )各界的監督、檢查及指導。按時(shí)完成甲方下達的生產(chǎn)計劃任務(wù),需加班趕進(jìn)度時(shí)必須全力服從,乙方不得提任何附加條件。
1
2.7乙方施工人員嚴禁帶家屬、孩子入住施工現場(chǎng),嚴禁在住宿房屋內用明火燒飯及私拉電線(xiàn),經(jīng)查處沒(méi)收器具,并每次罰款300元。如發(fā)生意外事故,概由乙方承擔責任。
1
2.8施工期間如發(fā)生矛盾,應及時(shí)制止,迅速向現場(chǎng)負責人匯報,盡快商量解決。嚴禁聚眾打架,酗酒鬧市。如在施工現場(chǎng)、住宿區內發(fā)生打架事件,不論有無(wú)理由每次罰款元整。嚴禁在工地或宿舍內賭博,發(fā)現時(shí)每次每人罰款送公安機關(guān)處理。項目部不承擔任何責任。
1
2.9對進(jìn)入現場(chǎng)施工的勞務(wù)人員,必須經(jīng)過(guò)三級安全教育。嚴格執行安全規章制度,違反者按安全規章獎懲制度執行。一旦發(fā)生安全事故,查清原因后,由負責方全部承擔。如屬乙方責任應由乙方全權負責。按事故的實(shí)際損失由乙方自負外,同時(shí)追究責任。發(fā)生其它意外或安全事故產(chǎn)生的醫療費在萬(wàn)元以?xún),由乙方負責。在萬(wàn)元以上的,由甲方承擔的醫療費用,乙方承擔的醫療費用。
1
2.10如一旦發(fā)生安全事故,應立即組織搶救,并保護好現場(chǎng)。立刻上報,嚴禁隱瞞事故不報,積極配合項目部質(zhì)安部門(mén)工作,做到上通下達。及時(shí)簽訂各級安全責任書(shū),層層落實(shí)安全生產(chǎn)責任制。
1
2.11乙方承包人應是本工程安全生產(chǎn)
第一責任人。應帶頭遵紀守法,不準違章指揮,確保安全、質(zhì)量、進(jìn)度,保證全體施工人員全方位的運轉。
1
2.12乙方必須服從甲方的管理及指揮。執行本項目的一切規章制度,遵守國家的政策法令。乙方在施工中因管理、質(zhì)量、安全、工期不符合甲方要求時(shí),甲方有權單方面終止合同,另行安排勞務(wù)公司進(jìn)行施工。終止協(xié)議時(shí),按完成工程量的50%終止結算工程款,余款及保證金作為甲方的損失彌補。
1
2.13如因甲方違反國家有關(guān)規定及安全操作規程,強迫乙方強行施工、故意拖欠工程款或不執行合同條款;侵犯乙方合法權益,忽視安全防護措施;勞動(dòng)安全環(huán)境惡劣,嚴重危害乙方人身安全和身體健康的,乙方有權終止合同,乙方所完成的工程量甲方全額支付,并賠償由此給乙方所造成的全部損失。
1
2.14任何一方終止合同需提前七天通知對方。
十
三、甲方責任;
1
3.1甲方負責建筑物的每層軸線(xiàn)定位、測量、放大線(xiàn)。
1
3.2提供住宿生活和施工用水、用電。
1
3.3提供所需建筑材料(按十一條執行)。
1
3.4向乙方提供施工圖紙三套和相關(guān)技術(shù)資料。
1
3.5甲方負責拉圍墻防護為乙方提供有利看場(chǎng)條件。
1
3.6項目部管理人員及委托的監理單位對工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全及合同執行情況監督檢查,并負責設計圖紙問(wèn)題的處理及設計變更簽證等相關(guān)事宜。
1
3.7按合同約定及時(shí)足額結算并支付乙方工程款。
1
3.8甲方負責土方開(kāi)挖并承擔費用,乙方人工配合清底。1
3.9甲方負責提供乙方辦公場(chǎng)地,負責向乙方進(jìn)行現場(chǎng)三級教育,向乙方進(jìn)行技術(shù)交流。
1
3.10甲方負責收集整理竣工驗收資料。
1
3.11甲方負責協(xié)調地方周邊關(guān)系和處理當地糾紛。
1
3.12甲方在乙方繳納合同履約金一個(gè)月內如工程不能正常開(kāi)工,甲方無(wú)條件全額退還乙方合同履約金萬(wàn)元整,并承擔相應的利息。
十
四、乙方責任:
1
4.1施工場(chǎng)地平整,施工界區內的用水用電和道路及臨時(shí)設施的施工(所需材料由甲方提供)。
1
4.2乙方提供建筑材料供應和設備進(jìn)場(chǎng)計劃及用水用電計劃。
1
4.3嚴格按照施工圖與說(shuō)明施工,確保工程質(zhì)量,按合同規定的時(shí)間如期完工。
1
4.4乙方配合甲方收集整理竣工驗收資料,協(xié)同辦理工程竣工驗收手續。
1
4.5乙方必須配合甲方分包項目施工,不得收取任何配合費。但甲方另外分包外墻涂料項目的施工隊伍,必須及時(shí)隨乙方外墻粉刷同時(shí)施工,若甲方不及時(shí)安排涂料施工隊伍或因涂料施工隊伍不及時(shí)進(jìn)行施工所造成的損失由甲方承擔。
1
4.6甲方天棚不用粉刷,不扣乙方人工費。
1
4.7乙方所包工程項目保修期間若有質(zhì)量問(wèn)題,必須及時(shí)進(jìn)行維修(如因甲方其它分包隊伍造成的破壞除外)。
1
4.8乙方自行將承包工程轉包或違反質(zhì)量和安全管理規定的,甲方有權單方終止合同并另行組織施工隊伍,因此造成的甲方損失由乙方承擔;由于乙方原因,不能按合同約定期限交工的每延遲____日向甲方償付違約金元,提前交工____日交乙方元。
十
五、合同簽訂交付履約金及有效期:
1
5.1本合一式二份,雙方各執一份,甲乙雙方簽字蓋章后生效并具有同等法律效力。合同生效后在開(kāi)工____日內乙方向甲方交付合同履約保證金拾萬(wàn)元,本工程地下室完成后甲方向乙方退還拾萬(wàn)元保證金,若合同訂立后____月內達不到開(kāi)工時(shí),甲方賠償本金,另外付損失費兩萬(wàn)元。
1
5.2本合同由雙方簽字蓋章后生效,工程價(jià)款全部付清后自動(dòng)失效。
十
六、補充范圍和解決方式:
1
6.1未盡事宜雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
1
6.2如雙方發(fā)生合同及協(xié)議爭議,由雙方代表友好協(xié)商,協(xié)商無(wú)果,遞交合同簽訂地方勞動(dòng)仲裁機構申請裁決或向人民法院起訴。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同8
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱(chēng):
1.2、工程地點(diǎn):
1.3、承包范圍:以預算所列單項為準,增加項甲乙雙方在施工工程中商定。
1.4、承包方式:包工包料
1.5、工期:本工程自年月日開(kāi)工,于年月日竣工。
1.7、合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě)):
第2條甲方工作
2.1、開(kāi)工前2天,甲方騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說(shuō)明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2、指派為甲方駐工地代表,聯(lián)系方式負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3、如確實(shí)需要拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
第3條乙方工作
3.1、參加乙方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表,聯(lián)系方式負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定,妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ、設備管線(xiàn)、古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線(xiàn)。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應征得乙方同意,并支付乙方趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時(shí),應向乙方支付由此增加的費用。
5.3、由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日歷天內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收,需及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
5.6、如工程竣工后,甲方未驗收而投入使用,則視為驗收甲方驗收合格。正式進(jìn)入維保期。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同采用可調價(jià)格:
可調價(jià)格:按照國家有關(guān)工程計價(jià)規定計算造價(jià),并按有關(guān)規定進(jìn)行調整和竣工結算。因本工程是拆除重新裝飾工程,為節省造價(jià)存在很多不確定因素,工程量以現場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的具體工程量為準,主要材料價(jià)格以工程預算書(shū)報價(jià)中材料價(jià)格為參考價(jià)格,人工費、輔助材料價(jià)格參照河北省造價(jià)信息。
6.2、本合同生效后,甲方分次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時(shí)一次結清。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料14天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在7天內,結清尾款。
第7條關(guān)于材料供應的約定
7.1、本工程甲方負責采購供應的材料、1設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價(jià)值5%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供或由乙方設計的施工圖紙或作法說(shuō)明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安全工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規
程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規程1消防條例和防火設計規范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條獎勵和違約責任
9.1、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場(chǎng)堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價(jià)賠償。
9.2、甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.3、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.4、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負責。
9.5、因一方原因,合同無(wú)法繼續履行時(shí),應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
10.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工作進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
10.2、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時(shí),本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會(huì )仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒(méi)有達成書(shū)面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第11條附則
12.1、本工程需要進(jìn)行保修或保險時(shí),應另訂協(xié)議。
12.2、本合同一式兩份,雙方各執一份。
12.3、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
12.4、附件
(1)建設工程預算書(shū)
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代理人:
單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
電話(huà):電話(huà):
年月日年月
建筑工程施工合同9
發(fā)包方:______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規的規定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著(zhù)平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設廠(chǎng)房事宜達成如下協(xié)議:
1、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設廠(chǎng)房及廠(chǎng)房?jì)韧獾孛、供排水等配套設施(以下簡(jiǎn)稱(chēng)建筑工程)。
2、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_(kāi)______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
3、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開(kāi)發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關(guān)手續或需經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)批準,甲方保證手續齊全并獲得批準。
4、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
5、該建筑工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監督。
6、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質(zhì)量標準,組織某某建筑公司進(jìn)行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門(mén)的行為或者動(dòng)工開(kāi)發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
7、該建筑工程的質(zhì)量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
8、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動(dòng)工,_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進(jìn)行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿(mǎn)之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實(shí)際建設成本。如該建筑工程因質(zhì)量問(wèn)題驗收不合格,乙方應負責無(wú)償維修,直到驗收合格為止。
9、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實(shí)際建設成本:
。1)該建筑工程竣工驗收合格后30日內,甲方以不低于實(shí)際建設成本的_______%支付乙方投資回報。
。2)該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實(shí)際建設成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
10、該建筑工程因建設引起的質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質(zhì)量問(wèn)題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
11、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
12、甲方負責為乙方廠(chǎng)房建設提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調乙方在建設過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題。在建設過(guò)程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
13、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實(shí)際建設成本。
14、如一方違反合同約定,違約方應按照實(shí)際建設成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
15、本合同所稱(chēng)的實(shí)際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機構對該工程造價(jià)審計后確定的價(jià)格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進(jìn)行,審計費用由乙方承擔。
16、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據《______________省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同10
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
現經(jīng)雙方協(xié)商達成以下合同條款。
一、工程概況:
工程名稱(chēng):____________________
工程地址:____________________
工程結構:____________________
建筑面積、層數:______________
二、承包范圍:
本工程基礎墊層至屋面防水層以下主體結構內的所有鋼筋、模板、混凝土、填充墻砌體、外架及文明施工。
鋼筋工程:鋼筋進(jìn)料計劃提供,翻樣、制作、安裝和校正;場(chǎng)內倒運,原材料、成品、半成品整理、碼放和防雨覆蓋;基層清理、焊接、綁扎、植筋,預埋和壓筋的制作,鐵絲、鐵釘、扎絲、焊劑、焊條、膠布、切割機片、雙面膠、拉桿用PVC管、線(xiàn)繩、水泥釘、脫模劑、墊塊、塑料薄膜及手提電動(dòng)工具耗材等。
模板工程:模板進(jìn)料計劃提供,配制、拼裝、校正和清理;現場(chǎng)倒運,模板支撐拆除、清理刷油、拔釘、分類(lèi)、碼放;進(jìn)場(chǎng)材料的卸車(chē)。若發(fā)現工人在施工現場(chǎng)任意把方料模板切割、浪費等事項,甲方有權罰款,每次罰______元。
混凝土工程:混凝土的澆筑和養護,保養,泵管的接拆及清理。(梁板柱進(jìn)行磨平打磨,做好成品保護)。
砌體工程:砌塊澆水濕潤、砌筑,砂漿配制,上料、攪拌及放料,場(chǎng)內倒運;砌體腳手架搭拆,清理歸堆;木磚、過(guò)梁預制安裝;預留洞口。砌體壓筋制作安裝;地溝砌筑,抹灰,蓋板預制安裝;砌體用攪拌機的就位、安裝、調試;灰斗車(chē)和砌體用具。
架子工程:包括主體施工所有內腳手架搭拆、外架搭設、清理歸堆,防護棚、安全通道搭拆;樓層四口五臨邊防護,安全密目網(wǎng)、小眼白網(wǎng)掛設;吊籃安裝及防護,塔吊附墻件防護,踢腳板制安;標識、標牌、警示標志和展牌、橫幅掛設、以及鋼管的維護保養、刷漆。
文明施工:修建臨時(shí)用房、圍墻、路面硬化、場(chǎng)地硬化、臨時(shí)散水和排水渠,整理和維持場(chǎng)容場(chǎng)貌,工完場(chǎng)清,按照省級文明工地要求執行,教育所屬職工文明施工,杜絕不文明行為發(fā)生。
三、承包形式:
勞務(wù)施工承包。
甲方提供塔吊(含司機)、振動(dòng)棒一套(一機二棒)以及三級箱以?xún)染(xiàn)纜、配電箱,其余電線(xiàn)、電纜、照明設施、機具耗材等由乙方負擔,待工程完工后向甲方交還能正常使用的振動(dòng)棒一套(一機二棒)以及三級箱以?xún)鹊木(xiàn)纜、配電箱等。
乙方在本工程必須配備專(zhuān)業(yè)管理人員;總負責一人;技術(shù)總負責一人以及專(zhuān)職質(zhì)量、安全管理人員,并負責放線(xiàn)、抄平等業(yè)務(wù),甲方負責檢驗。
四、承包價(jià)格:
按建筑面積______元/平方米。
建筑面積計算方法見(jiàn)條。
五、質(zhì)量標準:
按照國家建筑工程驗收規范驗收,主體結構質(zhì)量必須達到合格標準。
六、工期:
自____年____月____日至____年____月____日主體封頂?側諝v工期______天。乙方按總合同工期編制形象進(jìn)度計劃,報甲方審批。嚴格按審批后的形象進(jìn)度計劃執行,每超過(guò)一天罰______元。
七、施工安全:
甲方負責施工現場(chǎng)安全的檢查監督工作。對乙方施工人員進(jìn)行必要的進(jìn)場(chǎng)前安全教育,宣傳正確使用“三寶”,完善安全防護措施。在現場(chǎng)周?chē)椭攸c(diǎn)防范部位設立警示牌。甲方應建立健全現場(chǎng)安全制度,逐日進(jìn)行安全檢查,對違反安全制度的作業(yè)人員,甲方有權進(jìn)行批評教育、停工及罰款處理。
乙方負責職工的安全管理,進(jìn)行安全培訓,做好班前安全技術(shù)交底。進(jìn)入施工現場(chǎng)必須戴好安全帽,對于高空作業(yè),必須嚴加規范,系好安全帶,作業(yè)前首先檢查腳手板是否安全,是否牢固,用電設施的接線(xiàn)是否正確、安全、電線(xiàn)是否損壞、老化、開(kāi)裂、裸露。若被發(fā)現以上各項達不到要求的,每項每次罰款______元,并要求乙方應及時(shí)排除,直至消除安全隱患,符合安全操作規范后方可施工。
乙方人員在施工操作中,不按安全規范施工,違章作業(yè)所造成的一切安全、質(zhì)量事故,乙方負責解決并承擔一切費用及后續責任,引不可抗力引起的安全、質(zhì)量事故按相關(guān)規定執行。
若乙方人員違反《中華人民共和國治安管理條例》或國家其他法律,除接受?chē)宜痉C關(guān)處罰外,還必須執行項目綜合治安制度的處罰條款。
八、結算、付款:
結算:___________________
綜合單價(jià):_____元/平方米
工程變更,只要不發(fā)生建筑面積的增減,無(wú)論結構構件的難易與數量變化與否,單價(jià)和結算面積不變;若變更引起乙方返工,甲方應增加相應的費用。
乙方必須保證足額支付民工工資,因拖欠民工工資引起的相關(guān)事宜及責任由乙方全部承擔。
付款:
三層主體封頂付已完成工程量(經(jīng)監理審批后的工程量)的______%,中途可借零花錢(qián)(費用在下次支付勞務(wù)費時(shí)扣回),主體封頂付已完成工程量的______%,砌體工程完工付至已完成工程量的______%。春節放假時(shí)按已完成面積付至已完成工程量的______%。
余款在主體結構驗收合格后______個(gè)月內付清。
付款必須由甲乙雙方負責人當面到當地銀行辦理轉賬手續。
九、其他約定:
甲方責任、權利:
負責工程施工全過(guò)程的領(lǐng)導、管理和組織協(xié)調工作;聯(lián)系建設、設計、監理單位和其他相關(guān)部門(mén)解決屬甲方解決的問(wèn)題。
負責編制施工組織設計、施工方案、制定施工進(jìn)度計劃,確保生產(chǎn)均衡和連續性。
負責給乙方提供施工技術(shù)資料,圖紙、設計變更、圖紙交底目錄、答疑紀要及省級文明工地驗收標準各一份
負責按形象進(jìn)度和進(jìn)料計劃向乙方及時(shí)提供施工所需的各種材料。
負責施工中的總質(zhì)量、安全技術(shù)交底,對乙方的施工進(jìn)行監督、檢查和驗收。
負責建立健全施工現場(chǎng)安全、管理制度,對乙方的施工人員進(jìn)行必要的進(jìn)場(chǎng)安全教育
負責向乙方提供辦公室、庫房各一間。
乙方責任、權利:
乙方必須接受甲方、建設單位、監理單位及上級主管部門(mén)的監督檢查,負責向甲方提供營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證書(shū)、機械操作和特殊工種人員上崗證,進(jìn)場(chǎng)管理人員資格證及進(jìn)場(chǎng)施工人員花名冊各兩份。
向甲方繳納違約質(zhì)保金______萬(wàn)元,主體封頂驗收合格扣除罰款違約金后一次性退還。
負責向甲方提供專(zhuān)項施工方案、進(jìn)度計劃和月報;材料使用前五日提供用材計劃。
負責對所屬作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓,嚴格按現行安全施工規范作業(yè);負責安全設施的檢查報驗,嚴禁使用不合格安全材料。
嚴禁轉包工程。
每道工序完工后,乙方首先自檢,合格后報甲方驗收,必須達到合格工程標準,若甲方發(fā)現一處不合格,罰乙方______元。
乙方要愛(ài)惜財物,做到工完場(chǎng)清,若發(fā)現隨意損壞、亂丟材料的,一個(gè)扣件罰款______元、一個(gè)卡具罰款______元,不及時(shí)清掃衛生、清理施工現場(chǎng)的每次罰款______元。
本合同是以合格工程標準簽訂的,若單位工程質(zhì)量達不到合格標準,是乙方原因造成,甲方有權對該單位工程按平方米單價(jià)下浮______%扣取乙方的違約金,若完成達到合同標準,甲方可適當給予獎勵。
施工過(guò)程中乙方必須教育職工做到文明施工,不能出現打架、偷盜等不文明行為,若發(fā)生一次罰乙方______元。
乙方承包范圍內分部分項工程的合格必須達到______%。允許偏差項目合格率必須達到______%。若驗收達不到______%,乙方必須及時(shí)返工達到要求,返工的所有費用由乙方承擔。
十、補充條款:
未盡事宜由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的提請當地法院裁決。
本合同簽字后即為生效,若一方違約,則支付給對方五萬(wàn)元違約金。
十一、合同份數:
本合同一式四份,正本二份(甲、乙雙方各執一份)、副本四份(甲、乙雙方各執一份),正副本具有相同法律效力,經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,全部勞務(wù)作業(yè)完工并通過(guò)驗收、結算付款完畢后自行失效。
甲方:
乙方:
建筑工程施工合同11
甲方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,乙方承包修建甲方_________改造___附屬工程的有關(guān)事宜,達成以下合同:
一、 工作內容
宣傳欄、教學(xué)樓內墻刮瓷粉, 刷乳膠漆, 外墻刮膩子粉, 刷外墻涂料, 挖排水溝土方, 現澆混凝土散水排水溝, 花池等各項工作內容,并滿(mǎn)足規范和甲方要求。
二、 工程價(jià)款與支付方式
1. 工程價(jià)款:宣傳欄單價(jià)_________元。辦公區域改造單價(jià)____元。合計_____元。
2. 該建筑工程為包工包料承包方式,機械設備、水泥、砂、磚、工具、水、電、保險費、雜費等一切費用均由乙方自己負責。
3. 工程結算以財政局評審中心評審價(jià),工程款由乙方墊資,竣工驗收合格, 甲方一次性付清乙方工程款.
三、 材料與施工組織
1. 磚、砂、水泥等材料由乙方自行采購運至施工地點(diǎn)。
2. 機械設備、工具、人員:乙方自行組織機械設備、工具和施工人員,并保證滿(mǎn)足甲方的工程進(jìn)度要求。
3. 組織協(xié)調:乙方積極組織協(xié)調所需材料、車(chē)輛、人員和與項目部管理人員的配合。
四、 甲乙雙方義務(wù)與權利
1. 甲方負責現場(chǎng)指導、協(xié)調。
2. 甲方監督乙方工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度,乙方服務(wù)甲方的管理。
3. 工程質(zhì)量:乙方嚴格按規范進(jìn)行施工,如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4. 乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的保養工作。如在質(zhì)量缺陷責任內,乙方不進(jìn)行缺陷修復,甲方從工程款中扣除。
5. 工程安全:乙方自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6. 工程進(jìn)度:乙方根據甲方的進(jìn)度要求,組織相應的人力、物力確保工程進(jìn)度。
7. 治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過(guò)正當方式解決。
8. 凡是與乙方相關(guān)的債權與債務(wù)均歸乙方承擔。
五、 其它
1. 本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2. 本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務(wù)結清完畢后自行失效。
3. 合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同12
發(fā)包人:_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人:____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依據《中華人民共和園合同法》,《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,經(jīng)甲、乙雙方多次協(xié)商,甲方?jīng)Q定將團風(fēng)城市公園5#樓鋼筋工程委托乙方施工,雙方就本工程工事協(xié)商一致,訂立本合同。
一、承包范圍:團風(fēng)城市公園5#樓鋼筋分項工程的制作及安裝(含預制鋼筋在內)等全部工作內容(閃光對焊、電渣壓力焊不在范圍內)。
二、承包方式:本工程采取包工不包料的單包方式(其中扎絲由乙方自行承擔)。
三、合同工期:本工程開(kāi)工日期為_(kāi)___年____月____日至____年____月____日,全部完工,總工期為天,每拖延一天工期罰款貳仟元整,雨天、停水,停電達8小時(shí),工期順延。
四、質(zhì)量要求;乙方必須按圖紙及設計進(jìn)行施工,鋼筋的型號直徑、綁扎的間距,幾何尺寸,錨固長(cháng)度,保護層等必須滿(mǎn)足設計及規范要求,在施工中如有不合格的部位,必須返工重做,達到合格為止。
五、安全責任,乙方在施工過(guò)程中,所有施工人員必須配戴安全帽,施工機械必須專(zhuān)人操作,對所屬所施工人員必須進(jìn)行安全教育,保證施工安全。
六、工程造價(jià)及付款辦法;本工程單價(jià)元/m2,基礎以下按鋼筋用量據實(shí)結算,550元/噸,臨時(shí)發(fā)生的雜工現場(chǎng)結算200元/工日。以上價(jià)格為原則性條款,如乙方工過(guò)程中安全、質(zhì)量、進(jìn)度、材料合理利用,達到甲方滿(mǎn)意,甲方獎勵乙方元/平方米。
七、付款方式:甲方保證乙方施工過(guò)程中工人的生活費,零花錢(qián)、材料款。封頂之時(shí)付至工程款80%,尾款年底全部結清。
八、其它方面;本工程在施工過(guò)程中,乙方所需的一切機械及工具由乙方自備,乙方必須服從甲方,業(yè)主,監理,質(zhì)檢等部門(mén)的監督及管理。乙方在施工過(guò)程中,的確不能滿(mǎn)足甲方的質(zhì)量及進(jìn)度要求,甲方有權終止合同,并不給予結算。
九、其它;本工程未盡事宜雙方協(xié)商解決,本合同一式三份,甲,乙雙方各執一份,存
檔一份,自雙方簽字后生效,價(jià)款結算清楚后自然失效。
甲方(發(fā)包人):____
聯(lián)系電話(huà):____
乙方(承包人):____
聯(lián)系電話(huà):____
____年____月____日
建筑工程施工合同13
甲方(業(yè)主):_________
乙方(承包方):_________
依據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關(guān)法律條法規的規定,遵循公平條誠實(shí)信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
第一條工程概況裝飾工程施工地點(diǎn):_________施工內容:_________承包方式:_________合同總工期_________天,自________年____月____日開(kāi)工至________年____月____日竣工。
合同總價(jià)款(金額大寫(xiě)):_________其中:人工費_________元,材料費_________元。(見(jiàn)附表一)
第二條雙方工作
1、甲方工作
1、1開(kāi)工前,向乙方提供裝飾方案及做法說(shuō)明一份,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。XX空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具條陳X等采取保護措施,并經(jīng)乙方書(shū)面確認。
1、2辦理本工程施工所涉及的各種申請條批件等手續,協(xié)調鄰里關(guān)系,保證乙方施工時(shí)間。
1、3向乙方提供施工需用的水條電條氣等設備,并說(shuō)明使用注意事項。協(xié)調做好垃圾清理等工作,并承擔相應費用。
2、乙方工作
2、1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說(shuō)明并進(jìn)行現場(chǎng)交底,交甲方進(jìn)行書(shū)面認定。
2、2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現場(chǎng)代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2、3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準,不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線(xiàn)。
2、4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定,嚴格執行施工規范條安全操作規程條防火及環(huán)保規定。
2、5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第三條工期
1、工期延誤
1、1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
。1)甲方不能按約定提供開(kāi)工條件。
。2)設計變更和工程量變化。
。3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1、2由于甲方原因導致中途停工,甲方應補償乙方因停工條設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1、3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。
第四條工程價(jià)款支付開(kāi)工日前三天,甲方支付總價(jià)款的_________%,計_________元;工程日期過(guò)半,甲方再支付總價(jià)款的_________%,計_________元;驗收合格____日內,甲方支付總價(jià)款的剩余部門(mén),計_________元。
第五條材料供應
1、甲方提供材料甲方供應的材料條設備應有材料設備表(見(jiàn)附表
二)。甲方供應的材料條設備有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,乙方應及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料條設備運抵現場(chǎng)____日內,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料條設備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價(jià)款的雙倍補償給甲方,并承擔由此造成的.損失。
2、乙方采購的材料乙方采購的材料條設備,必須有材料設備表(見(jiàn)附表
三)注明品牌條規格條等級條數量條單價(jià)和總價(jià),甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料條設備與材料設備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責。
第六條工程變更在工程施工過(guò)程中甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí),須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單(見(jiàn)附表
四)后方可進(jìn)行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。
第七條質(zhì)量與驗收
1、工程質(zhì)量
1、1工程以施工圖紙條做法說(shuō)明條設計變更為依據,以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》為質(zhì)量評定標準。
1、2乙方應認真按照約定技術(shù)質(zhì)量標準和設計要求進(jìn)行施工,隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件,乙方應按照甲方的要求返工條修改,并承擔由于自身原因導致返工條修改的費用。
2、竣工驗收與保修
2、1工程完工后,乙方應當向甲方提交工程驗收單(見(jiàn)附表
五)。甲方自接到工程驗收單____日內驗收,在驗收單上簽字。甲方無(wú)正當理由不按時(shí)驗收,超過(guò)____日的視為竣工驗收已被確認。
2、2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_________。
2、3雙方約定的保修項目?jì)热萜谙逓椋篲________。(本條2、2和2、3款的內容過(guò)多可另加頁(yè))
第八條安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設計規范。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條違約責任甲條乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,甲方不能及時(shí)給出必要的指令條確認,不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無(wú)法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到標準要求,或其他使合同無(wú)法履行的行為,乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價(jià)款的_________%向對方支付違約金,若違約金不能彌補損失時(shí),當事人可以要求對方予以增加。
第十條合同爭議解決方式雙方約定在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決或請_________調解。協(xié)商或調解不成時(shí),雙方可以按下述第_________種方式解決:
1、由_________仲裁委員會(huì )仲裁;
2、向人民法院起訴。
第十一條其他約定_____________________________________________
第十二條本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
第十三條組成本合同的文件包括:
1、本合同條款及合同附表;
2、施工圖紙及做法說(shuō)明;
3、雙方有關(guān)本工程洽商的其他書(shū)面協(xié)議;
4、補充規定。
第十四條其他
1、本合同正本兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量,雙方約定(簽字條鑒證條公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價(jià)款尾款,本合同即告終止。
業(yè)主(蓋章):_________
承包方(蓋章):_________注冊地址:_________
注冊地址:_________住地:_________
住地:_________法定代表人:_________
法定代表人:_________委托代理人:_________
委托代理人:_________聯(lián)系電話(huà):_________
聯(lián)系電話(huà):_________________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同14
發(fā) 包 人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承 包 人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
說(shuō)明:本合同根據廣東省建設廳推行的《廣東省建設工程標準施工合同》編制而成,作為發(fā)包人和承包人的合同簽訂的版本,合同條款須根據招標文件的要求及承包人的投標文件內容適當調整補充;
第一部份 協(xié)議書(shū)
一、工程概況
工程名稱(chēng):***拘留所遷建工程
工程地點(diǎn):***石鼔鎮原知青場(chǎng)
工程規模及內容:辦公樓4層,監房2層,高度16.5米,總建筑面積6849.22平方米
結構形式: 框架
工程立項、規劃批準文件號:高發(fā)改審函【20xx】16號
資金來(lái)源:爭取上級支持,不足部分由地方財政配套資金解決
二、工程承包范圍
承包范圍: 施工總承包(包括建筑及安裝工程)
三、合同工期
工程合同工期總日歷天數:235天。
擬從 20xx 年 12 月 30 日開(kāi)始施工,至 20xx 年 8 月 21 日竣工完成
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:要求達到國家建設工程質(zhì)量驗收標準 (GB50300-20xx)合格以上。
五、合同價(jià)款
合同總價(jià)(大寫(xiě)): ** ;(小寫(xiě)): 7 元。
項目單價(jià):□詳見(jiàn)承包人的投標報價(jià)書(shū)(招標工程);
詳見(jiàn)經(jīng)確認的工程量清單報價(jià)單或施工圖預算書(shū)(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成合同的文件及其優(yōu)先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規定一 致。
七、詞語(yǔ)含義
本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定實(shí)施、完成并 保修合同工程,履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定的時(shí)限和方法 支付工程款及其他應當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十、合同生效
訂立合同時(shí)間:年月日
訂立合同地點(diǎn): ***公安局會(huì )議室 合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后,于 即時(shí) 生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同15
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”):
住所(單位)地址:
聯(lián)系電話(huà): 手機號: 甲方工程監理人及電話(huà):
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”):
單位地址:
本工程設計人: 聯(lián)系電話(huà):
本工程項目經(jīng)理: 聯(lián)系電話(huà):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾裝修工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第一條工程概況:
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程承包方式,雙方商定采取下列第種承包方式:
1、乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附件:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料(見(jiàn)附件:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
3、乙方包工,甲方包全部材料(見(jiàn)附件:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
4、工程施工有效期限為 天;開(kāi)工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
5、合同價(jià)款¥ (人民幣大寫(xiě)):
6、若本工程實(shí)施工程監理,甲方與監理公司另行簽定《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
7、雙方商定設計、施工圖紙采取下列第種方式提供;
7.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時(shí)間為月日,圖紙一式三份,甲方、乙方施工隊各執一份;(見(jiàn)附件:裝飾裝修工程施工圖紙)設計、施工圖紙雙方簽字后生效。
7.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見(jiàn)附件:裝飾裝修工程設計圖紙)設計費由甲方支付(此設計費用不在工程價(jià)款內);設計、施工圖紙雙方簽字后生效。
8、圖紙及預算書(shū)雙方簽字后生效。
第二條甲乙雙方的權利及義務(wù):
1、開(kāi)工前3天,甲方為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件,清除影響施工的障礙物;負責協(xié)調施工隊與鄰里(單位、部門(mén))之間的關(guān)系,按期支付工程款。
2、開(kāi)工前,甲方為乙方提供施工期間的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項。
3、甲方參與工程施工進(jìn)度質(zhì)量的監督,對材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行驗收確認,竣工驗收。
4、甲方對工程施工工藝不清楚之處、乙方應向甲方解釋說(shuō)明,乙方設計師負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù),合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表為乙方派出的項目經(jīng)理,甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程的統一指揮和管理;如甲方自行設計并提供施工圖紙,則甲方設計師負責對乙方提供工程施工工藝咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù),因甲方向乙方提供工程施工工藝不詳而造成的全部責任由甲方承擔。
5、工程所在的物業(yè)管理部門(mén)所收施工押金及各項管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)資料。
6、甲方協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用.
7、禁止拆動(dòng)室內承重結構,違章搭建陽(yáng)光房,如甲方需拆、改建筑的承重、非承重結構或拆改廚、衛位置及設備管線(xiàn)及搭建陽(yáng)光房,應負責到有關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)的審批手續;根據有關(guān)部門(mén)規定,甲方無(wú)權要求乙方移動(dòng)或改造暖氣及燃氣管線(xiàn)等;對原有建筑物和場(chǎng)地面積等的改動(dòng),甲方如沒(méi)有相關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)的審批手續,甲方強行要求乙方施工所造成的一切后果及責任全部由甲方承擔;如甲方要求不做防水而發(fā)生漏水所造成的一切后果及責任全部由甲方承擔。
8、乙方在施工中嚴格執行國家《建筑裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程。
9、乙方嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境。
10、乙方保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng);因乙方在施工中違反物業(yè)管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方承擔。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗改:
1、本工程以施工圖紙,做法說(shuō)明為準,如有更改、乙方工程負責人應通知設計師、在甲方的配合下、公司應將更改通知書(shū)交由甲方簽字確認,更換材質(zhì)甲乙雙方協(xié)商解決,否則乙方對更改項目概不負責。
2、為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,需由雙方協(xié)商后簽署書(shū)面協(xié)議《工程變更單》,同時(shí)協(xié)調相關(guān)工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效,凡甲方與乙方現場(chǎng)人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
3、合同簽定后甲方工程減項超過(guò)工程款5%以上時(shí),須向乙方支付減項總額8%的變更費;若甲方減項所用的材料,乙方已定購或運抵現場(chǎng),甲方需另外支付材料來(lái)回托運,損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費和拆除費。
4、合同簽訂后,若因甲方原因終止施工合同,甲方需支付乙方已施工項目的施工費、材料費、管理費及拆除費,若此工程項目由乙方設計則甲方需另外支付乙方該工程項目的設計費35元/平方;
5、甲方第一次支付工程款后增加的施工項目,乙方需在收到甲方該增加項目的100%的工程款后方予以施工。
6、由乙方提供的材料:乙方應在材料運到施工現場(chǎng)前通知甲方,并接受甲方檢驗;若乙方所供材料的品牌、規格、質(zhì)量與報價(jià)、協(xié)商不符,甲方有權拒絕使用。
7、由甲方提供的材料、設備,其規格、質(zhì)量應符合設計要求(見(jiàn)附件:甲方提供材料明細表)。甲方應按時(shí)將材料、設備運到施工現場(chǎng)并提前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續,若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規格、質(zhì)量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責任由甲方承擔。
8、除合同中注明外,五金(門(mén)鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具桌椅等,均由甲方購買(mǎi)并按時(shí)運到現場(chǎng),若需要乙方代購,加收所購材料款20%的采購費及運輸費。
9、雙方在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收;
。1)水、電管線(xiàn)、防水層等隱蔽工程的驗收;
。2)油漆、面層涂料、木材、植物等施工前驗收;
。3)竣工驗收;
乙方應提前二天通知甲方參加各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附件:工程驗收單),若甲方接到通知后,未按時(shí)參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;甲方在規定時(shí)間內(兩天)不于驗收視為驗收合格。
10、完工后,乙方應通知甲方三日內驗收,甲方在規定時(shí)間內不于驗收視為驗收合格。
11、工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(見(jiàn)附件:工程結算單),并填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)附件:工程保修單);
12、雙方約定本工程質(zhì)量按下列第項標準執行;
。1)《GB50210-20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗規定》
。2)《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗規定》
。3)其他規定:材料及工藝按乙方(甲方)提供的設計圖紙、工程預算書(shū)為準
13、施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí):
。1)成都市消費者協(xié)會(huì )家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協(xié)會(huì )投訴進(jìn)行調解;
。2)如不服調解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據責任分別承擔。
第四條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定:
1、合同生效后,雙方約定按下列方式支付工程款;
支付次數
工程施工項目(見(jiàn)預算表)
付款比例 %
支付金額(元)
第一次
第二次
第三次
第三次
尾款;乙方施工完畢三天內即驗收,驗收合格二天內,甲方付清尾款后乙方交付甲方使用,完工后五日內不驗收,則視為工程符合本合同的質(zhì)量要求,甲方不得以任何理由拖延、拒付及克扣或變相拖延、拒付、克扣乙方的工程尾款,否則甲方將按工程款總額的10%每月滯納金支付乙方;
2、甲方增加項目不得超過(guò)工程總價(jià)的10%;乙方減少項不得超過(guò)工程總價(jià)的10%,如果超過(guò)10%,任何違約一方無(wú)條件支付對方工程總額的20%違約金。
3、工程驗收合格后2日內,乙方應向甲方提交工程結算單,并將有關(guān)資料送交甲方,甲方接到資料后2日內如未有異議,雙方應在工程結算單(見(jiàn)附件:工程結算單)上簽字,甲方并同時(shí)向乙方結清工程尾款;(水電工程部分其工程款按實(shí)結算、在隱蔽工程完工驗收后一次性結清,否則乙方可單方面停工、工期順延);
4、甲方應將工程款直接交給乙方財務(wù)部;若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第五條工期出現下例情況可順延:
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延;
1)工程量變化和設計變更。施工工期順延。
2)不可抗力(如節假日、停水、停電、等),施工工期順延。
3)甲方同意工期順延的其他情況,施工工期順延。
4)甲方未按時(shí)參加階段驗收,施工工期順延。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
3、乙方就在約定的時(shí)間內進(jìn)行施工,由乙方原因造成工期延誤應由乙方負責;甲方不配合乙造成的工期延誤就由甲方負責。
4、因甲方未按合同約定付清工程款,乙方有權施行停工,施工工期順延。
5、工程項目在各階段完工后、須由客戶(hù)簽字認可,如有更改,甲方應支付乙方反工費及材料費等費用,施工工期順延。
第六條安全施工和防火的約定:
1、乙方在施工期間應嚴格遵守有關(guān)規定和法規
2、由于乙方在施工過(guò)程中,違反安全操作規程導致安全或火災事故,乙方應承擔一切經(jīng)濟損失。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進(jìn)行施工,因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第七條獎勵與違約:
1、乙方的施工令客戶(hù)非常滿(mǎn)意的情況下,甲方可以采取某種形式作為獎勵。
2、合同簽定后,合同任何一方提出解除合同或無(wú)任何原因違約造成合同無(wú)法履行的,應及時(shí)通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方向守約方支付工程總造價(jià)20%的違約金;若因此造成工程損失的,違約方應予賠償。
3、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方提前使用或擅自動(dòng)使用工程成品的,工程視為合格,因此而造成的損失由甲方負責,并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權利,乙方仍有收尾款的權利。
4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2%o的違約金。
5、甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一天由責任方向對方支付工程總造價(jià)2%o的違約金。
6、由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,由乙方負責修理,所需修理費由乙方承擔,工期不予順延。
第八條合同爭議的解決方式:
1、未盡事項,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
2、雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí),向成都市仲裁委員會(huì )申請仲裁。
3、如因合同爭議及其他方面原因造成上訴,上訴期間甲乙雙方因上訴所產(chǎn)生的一切費用由上訴方承擔(訴訟費、律師費等相關(guān)費用)。
第九條:
1、本合同正本兩份,雙方各執一份,甲方執一份,乙方執一份,
2、本合同自簽字之日生效,合同履行完成后自行終止,決算后終止
3、附件(附件與合同正本具同等法律效力)
1)材料及工藝按乙方(甲方)提供的設計圖紙、工程預算書(shū)為準進(jìn)行施工
2)設計變更(協(xié)商解決)
第十條備注:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
公司地址: 公司地址:
代理人: 代理人:
電話(huà): 公司電話(huà):
開(kāi)戶(hù)行: 開(kāi)戶(hù)行:
帳號: 帳號:
年 月 日 年 月 日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑裝飾工程施工合同04-21
建筑工程施工合同11-16
建筑工程施工合同10-19
建筑裝飾工程施工合同11-15
建筑工程施工合同10-21
建筑裝飾工程施工合同12-09
建筑裝飾工程施工合同10-27
建筑工程施工勞務(wù)合同11-30
建筑工程施工標準合同10-18
建筑工程施工合同要點(diǎn)11-08