關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同15篇
隨著(zhù)人們法律意識的加強，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，以下是小編收集整理的關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同1
合同編號：LA20 011-15
購貨方：李
供貨方：深圳市家具有限公司
茲購方向供方采購家居材料產(chǎn)品，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)儀：
一、產(chǎn)品清單
應付總金額(RMB)：柒拾玖萬(wàn)零伍佰元整(￥790500.00)1、付款方式：2、包裝要求：3、到貨日期：4、到貨地點(diǎn)：5、運輸方式及運費負擔6、計算方式及期限：
付款方式：貨到付清余款。本合同報價(jià)有效期為30天。收款帳號：62266204戶(hù)名：謝開(kāi)戶(hù)行：中國光大銀行深圳分行
二、雙方約定事項
1、供方保證在合同規定的時(shí)間內向購方提供上述產(chǎn)品，不耽誤購方的采購計劃。
2、購方收到貨物的24小時(shí)內必須將貨物檢驗完畢，并和供方隨貨出庫單核對，如發(fā)現諸如水漬、外包裝毀壞等可能導致產(chǎn)品受損的情況，應于收到貨物后四十八小時(shí)內書(shū)面通知供方，在此期限內購方?jīng)]有提出書(shū)面異議的，供方將視同購方收妥貨物。
三、產(chǎn)品質(zhì)量承諾
自購方收到產(chǎn)品起算，只要是屬于產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題，供方承諾，一個(gè)月內包換，三年保修，終身維修，終身提供技術(shù)支持。
四、不可抗力及爭議解決方式
1.產(chǎn)品購銷(xiāo)雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應及時(shí)向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
2.雙方合同履行過(guò)程中發(fā)生爭執的，雙方應協(xié)商解決或請求調解。
五、未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，或向供貨方所在地法院提請訴訟。
六、合同生效及失效
本合同一式兩份，購銷(xiāo)雙方各執一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，傳真件有效。本合同生效時(shí)限，以雙方中的一方最終簽訂日期為準，產(chǎn)品服務(wù)期起始同日計算。在購方購買(mǎi)的產(chǎn)品服務(wù)期或保修期結束之日起，本合同自動(dòng)失效。
購貨方：
供貨方：家具有限公司
____年____月____日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同2
簽訂地點(diǎn)：_________
賣(mài)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_________
買(mǎi)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_________
住址：_________
證件名稱(chēng)及號碼：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________
根據《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律、法規的規定和車(chē)輛現狀及交易的實(shí)際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
第一條機動(dòng)車(chē)基本情況
車(chē)主名稱(chēng)：_________；車(chē)牌號碼：_______；廠(chǎng)牌型號：_______；初次登記日期：_______；發(fā)動(dòng)機號：_______；車(chē)架號：_______；車(chē)輛使用性質(zhì)：非營(yíng)運
第二條車(chē)輛交易約定事項
1、該車(chē)經(jīng)法定評估機構評估，乙方已對車(chē)輛狀況進(jìn)行了全面的了解。
經(jīng)甲乙雙方確認，交易車(chē)輛價(jià)格為人民幣______元，大寫(xiě)：______
2、付款方式：乙方應于__年__月__日前向甲方一次性支付全部車(chē)款。
3、甲方應在收到車(chē)款之日起日內交付車(chē)輛及相關(guān)證件，并與乙方一起到邢臺市公證處辦理車(chē)輛所有權轉移公證手續。公證費用全部由乙方承擔。
第三條雙方權利義務(wù)
1、甲方應保證對出賣(mài)車(chē)輛享有所有權或處置權，能夠依法辦理公證手續。
2、甲方保證向乙方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效。
3、自車(chē)輛交付乙方后，該車(chē)所產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔；發(fā)生交通安全事故及其他任何事情，均由乙方自行處理，與甲方無(wú)關(guān)。
4、乙方應按照約定時(shí)間、地點(diǎn)與甲方當面驗收車(chē)輛及審驗相關(guān)文件，并按照約定支付車(chē)款。
第四條違約責任
1、甲方原因致使車(chē)輛不能辦理所有權轉移公證手續的，乙方有權解除合同，甲方應向乙方返還已付車(chē)款。因乙方原因致使車(chē)輛不能辦理所有權轉移公正手續的，甲方有權解除合同，乙方應承擔5000元違約金。
2、合同簽訂后，乙方要求退車(chē)的，乙方應承擔5000元違約金。
第五條合同爭議的解決辦法
本合同發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第（一）種方式解決（以下兩種方式只能選擇一種）：
�。ㄒ唬┨峤恍吓_市仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛴泄茌牂嗟娜嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條其他
1、本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。
2、本合同經(jīng)雙方簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：______
乙方簽字：______
委托代理人：______
簽訂時(shí)間：______
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同3
甲方：身份證：
電話(huà)：
乙方：身份證：
電話(huà)：
甲方在廬山區八里坡安置小區有農民公寓一套（棟單元室），甲方自愿將其出售給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議；
一、乙方在付清購房款后，該房屋所有權及產(chǎn)權歸乙方，甲方及其子女與該房屋無(wú)任何關(guān)系；
二、該房屋建筑面積平方米（以房屋發(fā)票面積為準）：
三、如該房屋需要辦理房屋產(chǎn)權手續，甲方及其子女應協(xié)助乙方辦理，所需費用全部由乙方自己負責；
四、無(wú)論該房屋價(jià)值升或降，甲方無(wú)權參與。如甲方強行收回，按雙倍賠償乙方；
五、房屋交易總價(jià)為人民幣（元）
六、甲方必須保證該房屋債權、債務(wù)無(wú)任何糾紛，如有由甲方全部承擔；
七、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字后生效。
甲方：乙方：
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同4
需方：簽訂時(shí)間：20140409 供方： 簽訂地點(diǎn)：北京 一、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、數量、金額：
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準: 1、供方保證所供應產(chǎn)品符合雙方約定或相關(guān)國家標準，以高標準為先；供
方所供標的物必須滿(mǎn)足需方的質(zhì)量要求及使用要求。2、產(chǎn)品應附有生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)品質(zhì)量合格證書(shū)，并按實(shí)行質(zhì)量三包。保質(zhì)期為 1年。3、供方保證其提供的產(chǎn)品在正確安裝、正常使用的情況下，在其使用壽命內具有良好性能。
三、驗收標準及提出異議期限：按本合同第二條由需方組織驗收，提出異議期限為30 天。
四、本合同所定標的物因驗收不合格或質(zhì)保期內出現質(zhì)量問(wèn)題，供方負責無(wú)條件更換或修復，發(fā)生的
一切費用全部由供方承擔。
五、交貨地點(diǎn)：□公司廠(chǎng)區物資供應部 / □ 上海市（□火車(chē)站/□汽車(chē)站），由需方自行負責提取，
或甲方指定地點(diǎn)。
六、運輸方式及費用：供方負責將貨物運輸至交貨地點(diǎn)，由供方?jīng)Q定運輸方式，交貨前的所有的運輸
費用以及運輸風(fēng)險由供方承擔。（可以快遞）
七、標的物所有權自需方收到標的物并驗收合格后在驗收單上簽字時(shí)轉移；標的物風(fēng)險隨所有權一并
轉移。
八、付款方式：產(chǎn)品經(jīng)需方驗收合格后，需方應在約定時(shí)間內通過(guò)銀行轉賬或者商業(yè)匯票的方法付清
費用，供方應向需方開(kāi)具17%增值稅發(fā)票。
九、合同生效：合同自雙方簽字并蓋章后生效。使用傳真方式簽訂的，生效期以首先簽字蓋章的一方
收到對方簽字蓋章的傳真合同為準。
十、合同有效期：合同生效之日起至雙方權利義務(wù)履行完畢時(shí)止。
十一、 價(jià)格變動(dòng)因素：雙方遵照合同約定執行的，概不考慮物價(jià)變動(dòng)因素。如供方有遲延交付貨物
或其他違約行為的，價(jià)格上漲的執行原價(jià)，價(jià)格下降的執行下降后的價(jià)格。如需方有遲延付款或其他違約行為的，價(jià)格上漲的執行上漲后的價(jià)格，價(jià)格下降的執行原價(jià)。（此條僅作參考選用） 十二、 違約責任：□除不可抗力因素外，本合同任何一方有違約行為導致合同不能履行或不能連續履
行時(shí)，違約方應承擔違約責任，守約方有權解除合同�！醭豢煽沽σ蛩赝�，本合同任何一方有違約行為導致合同不能履行時(shí)，違約方除承擔違約責任外應賠償守約方合同價(jià)金的3 倍作為違約金。
十三、 爭議解決辦法：雙方平等協(xié)商解決。不能達成協(xié)議的，向合同簽訂地（需方）所在人民法院
起訴。
十四、 本合同一式2 份，需方執 1 份，供方執 1 份。蓋章生效。
甲方：
代表簽字：蓋章
日期：20xx年 4 月 09 日
乙方： 代表簽字：蓋章
日期：20xx年 4月
日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同5
家具名稱(chēng)：_____（文本中所指家具包括生活家具和辦公家具）
家具名稱(chēng)：_____
商標：_____
規格型號：_____
材質(zhì)：_____
顏色：_____
生產(chǎn)廠(chǎng)家：_____
數量：_____
單價(jià)：_____
總價(jià)：_____
合計人民幣金額（大寫(xiě)）：_____￥：_____
定做家具圖紙提供辦法及要求：_____
質(zhì)量標準：_____
交貨方式，時(shí)間及地點(diǎn)：_____
買(mǎi)方自提：_____
賣(mài)方送貨：_____
送貨費用由_____承擔
交貨時(shí)間：_____；
交貨地點(diǎn)：_____
驗收及三包期限：對于家具的數量，結構，顏色等表面瑕疵，買(mǎi)方應在交貨時(shí)當場(chǎng)提出異議；對于其他質(zhì)量問(wèn)題要求三包的，應按照《北京市家具產(chǎn)品修理，更換，退貨責任規定》辦理。
付款方式，地址，時(shí)間：。
定金：買(mǎi)方應在_____年_____月_____日前向賣(mài)方交付總價(jià)款_____%的定金（此比例不得超過(guò)20%），賣(mài)方交貨后，定金抵作價(jià)款。買(mǎi)方違約中途解除合同的，無(wú)權要求返還定金；賣(mài)方違約中途解除合同的，應雙倍返還定金。
違約責任：
�。ㄒ唬┮环竭t延送貨或提貨的，應每日向對方支付遲延部分家具價(jià)款_____%的違約金；
�。ǘ┵u(mài)方撤離展銷(xiāo)會(huì )或市場(chǎng)的，由展銷(xiāo)會(huì )或市場(chǎng)主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位承擔責任之后，有權向賣(mài)方追償。
爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商或調解解決或向有關(guān)行政機關(guān)申訴解決；協(xié)商，調解，申訴解決不成的，按下列第_____ 種方式解決；
�。ㄒ唬┨峤籣_________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ騙____ 人民法院起訴。
其他約定事項：。
賣(mài)方（章）：_____
買(mǎi)方（章）：_____
主辦單位（章）：_____
住所：_____
住所：_____
住所：_____
電話(huà)：_____
電話(huà)：_____
電話(huà)：_____
法定代表人：_____
法定代表人：_____
法定代表人：_____
委托代理人：_____
委托代理人：_____
委托代理人：_____
賬號：_____
賬號：_____
簽訂時(shí)間：____年_____月_____日
簽訂地點(diǎn)：____年_____月_____日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同6
出賣(mài)人(甲方)：身份證號碼：
買(mǎi)受人(乙方)：身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。在簽訂合同時(shí)，雙方享有平等知情權。
一、甲方自愿將位于省縣______________的自建房屋(建筑面積________平方米)以人民幣______拾_______萬(wàn)_______仟_______佰_______拾_______元整(________元)的價(jià)款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同定金壹萬(wàn)元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。
三、由于系自建房屋，沒(méi)有房屋產(chǎn)權證書(shū)。故本合同簽定時(shí)，甲乙雙方都不具備過(guò)戶(hù)條件。將來(lái)如果過(guò)戶(hù)條件成熟時(shí)，甲方應該協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續。所發(fā)生的一切費用由乙方負擔。
四、本合同簽訂后，甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買(mǎi)賣(mài)、占有等權利一并轉讓給乙方，乙方承擔房屋購買(mǎi)后的一切義務(wù)。
五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納相關(guān)費用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買(mǎi)賣(mài)合同》;
六、違約責任
1、甲方應當于________年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房?jì)r(jià)總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過(guò)___個(gè)月時(shí)，乙方有權解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外，并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣_________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過(guò)________個(gè)月時(shí)，甲方有權解除合同。解約時(shí)，乙方已付房?jì)r(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式2份，甲乙方各執一份。
甲方：
乙方：
________年____月____日
________年____月____日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同7
根據《中華人民共和國合同法》、最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ㄒ唬�、最高人民法院《關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》等法律規定，結合本院審判實(shí)際，就審理買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，提出以下指導意見(jiàn)：
一、訴訟主體的審查
(一)一般性審查
1、對當事人訴訟主體資格進(jìn)行審查，應注意對當事人身份真實(shí)性、姓名或名稱(chēng)的準確性，以及其民事行為能力和民事訴訟行為能力的審查。
2、當事人為自然人的，應當提交身份證、戶(hù)口簿、出生證明等身份證明資料；當事人為法人或其他組織的，應提交營(yíng)業(yè)執照副本、工商登記檔案、社團資格登記證等登記資料；當事人名稱(chēng)在訴爭的法律事實(shí)發(fā)生后發(fā)生變更的，應以變更登記資料為依據。
3、通過(guò)對當事人訴訟主體資格的審查，除應確定各方當事人是否符合法律規定的訴訟主體資格外，還應查明是否存在訴狀中所列訴訟主體與實(shí)際參加訴訟的主體不一致、訴狀中所載明的作為訴訟當事人的自然人的姓名與其身份證載明的姓名不同、法人或其他組織名稱(chēng)與其公章使用的名稱(chēng)不符的情況，以及因訴狀中載明的當事人出生日期不準確而影響對其民事行為能力和民事訴訟行為能力認定的情況。
4、向被告送達起訴狀副本前，發(fā)現原告訴狀中所寫(xiě)的被告姓名或名稱(chēng)與被告身份證、工商登記材料登記、公章上使用的姓名或名稱(chēng)不一致的，應征求原告是否更正的意見(jiàn)，原告同意更正的，應準許其更正；原告不同意更正，且向被告送達訴狀后，被告也認為原告起訴的名稱(chēng)與其實(shí)際名稱(chēng)不一致的，裁定駁回起訴。向被告送達起訴狀副本后發(fā)現上述錯誤的，原、被告均同意更正的，應準予其更正；原、被告其中一方不同意更正的，應裁定駁回原告起訴。征求原、被告意見(jiàn)和進(jìn)行相關(guān)更正的情況應記錄在案。
5、經(jīng)審查發(fā)現，原告起訴的被告或第三人為自然人，而不具備訴訟行為能力的，應書(shū)面通知該被告或第三人的法定代理人參加訴訟；原告不具備民事行為能力的，通知其法定代理人，其法定代理人同意參加訴訟的，由其法定代理人參加訴訟，其法定代理人不同意起訴的，裁定駁回其起訴。
(二)應注意的問(wèn)題
買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，在訴訟主體方面常遇到的難點(diǎn)是在認定有關(guān)行為是職務(wù)行為還是個(gè)人行為時(shí)的主體追加問(wèn)題。
經(jīng)初步審查，在認定職務(wù)行為還是個(gè)人行為方面難以確認的，原告僅起訴單位或個(gè)人的，應詢(xún)問(wèn)原告是否追加被告，如原告不同意追加，則應在查明案情的基礎上對是否支持原告的訴訟請求作出判決或裁定；如原告申請追加，則應依法追加被告，并全面查清事實(shí)，對是職務(wù)行為還是個(gè)人行為作出認定，并依法對責任人作出裁判。
二、當事人應當提交的證據及舉證責任分配
�。ㄒ唬┡e證要點(diǎn)
1、證明當事人訴訟主體資格的證據：
�。�1）當事人為自然人的，應提交身份證明資料，如身份證、戶(hù)口簿、暫住證等；
�。�2）當事人為法人或其他經(jīng)濟組織的，應提交主體登記資料，如工商營(yíng)業(yè)執照副本、工商登記機關(guān)出具的工商注冊資料、社團法人登記證等；
�。�3）當事人在訟爭的法律事實(shí)發(fā)生后曾有名稱(chēng)變更或分立、合并的，應提交變更登記資料。
2、證明買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系及從屬的擔保合同關(guān)系成立的證據：
�。�1）買(mǎi)賣(mài)合同；
�。�2）訂（定）貨單；
�。�3）證明邀約、承諾生效的信函、數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換、電子郵件等）
�。�4）證明口頭合同成立和生效的證據，如證人證言、實(shí)際履行憑證等；
�。�5）證明擔保合同關(guān)系的保證合同、抵押合同、質(zhì)押合同、定金合同或交付定金的憑證、保函等。
3、證明合同履行情況的證據：
�。�1）交、收貨憑證：交貨單、送貨單、提貨單、收貨單、入庫單、倉單、運單等；
�。�2）貨款收支憑證：收據、銀行付款憑證、發(fā)票等；
�。�3）證明拖欠貨款的證據：結算清單、欠條、還款計劃、還款承諾書(shū)、證明欠貨款事實(shí)的信函等；
�。�4）收貨方提出質(zhì)量異議的信函、證人證言、有關(guān)單位的證明、檢驗報告、客戶(hù)投訴、退貨和索賠的證據；
�。�5）合同約定向第三人履行或第三人履行的，則提交第三人關(guān)于合同履行情況的證明及相應憑證。
4、當事人訴訟請求的計算清單，并注明計算方法、公式、依據等。
�。ǘ┡e證責任分配：
買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，以誰(shuí)主張誰(shuí)舉證為原則。
1、對原始證據證明力的認定及鑒定問(wèn)題
被告對原告提交證據上的簽名的真實(shí)性不予認可，因原告已經(jīng)提供了原始債權憑證，被告對此予以否認，應由被告申請鑒定，被告也最便于提供檢材，不申請鑒定的，則應承擔舉證不能的法律后果。
2、被告對原告提交證據上的公章的真實(shí)性不予認可，舉證責任如何分配
如果被告不認可其有這枚公章，因在此情況下，要求被告舉證基本上屬于客觀(guān)上不能，則應由原告進(jìn)一步舉證，比如查被告的工商檔案材料、被告對外使用該公章的證據（租賃合同、買(mǎi)賣(mài)合同、欠條、文件等等）；如果被告認為該枚公章是假的，與其手中公章不一致，則應由被告承擔舉證責任，提供真實(shí)公章樣本，申請鑒定。
如果被告不認可其有該枚公章，但其認可與原告間存在業(yè)務(wù)關(guān)系，也存在欠款關(guān)系，只是對數額和公章存有異議，則不能把舉證責任完全分配給原告，被告應就其欠款事實(shí)進(jìn)行進(jìn)一步舉證。
三、案件的主要爭議焦點(diǎn)
通常情況下，買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件的主要爭議焦點(diǎn)有以下幾個(gè)方面：
1、買(mǎi)賣(mài)關(guān)系是否存在、是否存在無(wú)效的情形。
2、買(mǎi)賣(mài)合同標的物質(zhì)量對于付款的影響。
3、買(mǎi)賣(mài)合同標的物的所有權情況：
�。�1）出賣(mài)人是標的物的所有人，還是合法占有人或非法占有人。
�。�2）財產(chǎn)所有關(guān)系是單一所有還是共同所有。
�。�3）買(mǎi)賣(mài)關(guān)系發(fā)生后當事人對標的物的占有使用情況。
4、買(mǎi)賣(mài)關(guān)系的形成情況：
�。�1）雙方建立買(mǎi)賣(mài)關(guān)系的時(shí)間、地點(diǎn)，有無(wú)書(shū)面協(xié)議。
�。�2）買(mǎi)賣(mài)關(guān)系的建立是否系當事人的真實(shí)意思表示，有無(wú)欺詐、脅迫、乘人之�；蛑卮笳`解等違背當事人真實(shí)意思的行為。
�。�3）買(mǎi)賣(mài)雙方對標的物的質(zhì)量要求、價(jià)款支付方法、權利轉移時(shí)間、標的物交付日期及違約責任是否約定明確。
�。�4）有無(wú)規避法律、惡意串通，損害國家、集體和他人利益，違反法律或社會(huì )公共利益等違法行為。
�。�5）需要辦理登記手續的，是否按規定辦理了所有權轉移登記。
5、債務(wù)人履行債務(wù)的情況：
�。�1）出賣(mài)人是否按約定的時(shí)間、地點(diǎn)、交付方法將符合質(zhì)量要求的標的物交付給買(mǎi)受人。
�。�2）買(mǎi)受人是否按約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方法接受標的物，交付價(jià)款。
�。�3）當事人不履行或不適當履行合同的原因，違約方的主觀(guān)過(guò)錯情況，有無(wú)不可抗力的原因。
�。�4）當事人有無(wú)繼續履約的能力。
四、法律關(guān)系性質(zhì)及效力的認定問(wèn)題
合同無(wú)效的情況應在合同法第五十二條規定的條件下嚴格適用。從當前鼓勵交易的立法目的出發(fā)，一般不輕易認定合同無(wú)效。當事人超越經(jīng)營(yíng)范圍訂立合同，人民法院不因此認定合同無(wú)效。但違反國家限制經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)以及法律、行政法規禁止經(jīng)營(yíng)規定的除外。
五、案件相關(guān)事實(shí)的認定
�。ㄒ唬┵I(mǎi)賣(mài)合同中職務(wù)行為的認定
經(jīng)初步審查，在認定職務(wù)行為還是個(gè)人行為方面有爭議的，以下幾種具體情況應予充分注意：
1、只有業(yè)務(wù)員簽字，沒(méi)有注明單位名稱(chēng)的，或是雖然注明了單位名稱(chēng)，但未加蓋單位公章的的情況下，如單位予以認可，則認定職務(wù)行為；如單位不予認可，則要看債權人或是業(yè)務(wù)員的舉證情況，要適時(shí)引導當事人進(jìn)行舉證，債權人或業(yè)務(wù)員有證據證明系單位欠款的，認定為職務(wù)行為，否則只由業(yè)務(wù)員個(gè)人承擔責任。
2、長(cháng)期買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)中的負責人或采購人在離開(kāi)公司后以單位名義為債權人出具欠條或帳務(wù)清單、購貨清單等材料時(shí)，如單位追認，自無(wú)爭議；如單位不予認可，則需債權人舉證，如符合表見(jiàn)代理的特征，則可以認定職務(wù)行為有效，如無(wú)證據證明，僅憑此條主張權利，則不能認定為職務(wù)行為。
3、長(cháng)期買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)中的負責人或采購人未離開(kāi)公司，只是調離原來(lái)的部門(mén)，雖然其所出具的`欠條的可信度大于離開(kāi)公司后的可信度，但在公司不予認可的情況下，債權人仍要承擔舉證責任，提供其他相關(guān)材料予以佐證。
4、債權人向工地運送建筑用材料，個(gè)人給出具欠條的，如能證明債務(wù)人單位當時(shí)有該工地、材料也送至該工地、單位當時(shí)在該工地也有該職工，一般可認定為職務(wù)行為。如向工地送的是饅頭等生活用品，收到人注明某某公司但未加蓋公章的，如單位不予認可，則應對該生活用品的使用時(shí)間、用量、地點(diǎn)、需求人身份方面具體分析，查明相關(guān)事實(shí)，如綜合情況符合工地使用的，則應認定為職務(wù)行為。
5.其他職務(wù)行為的認定。
�。ǘ┍桓鎺っ嬗涊d和發(fā)票記載的名稱(chēng)與主張權利人不一致時(shí)的事實(shí)認定問(wèn)題
實(shí)踐中，時(shí)常有被告帳面記載的是欠某某單位款，業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)的發(fā)票也是該單位開(kāi)具的，但主張權利人是個(gè)人，被告認可是與發(fā)票上記載的單位發(fā)生的業(yè)務(wù)關(guān)系，不認可與個(gè)人間的買(mǎi)賣(mài)法律關(guān)系。
在單位出具證明證實(shí)欠款屬于個(gè)人債權的情況下，個(gè)人持有相關(guān)債權憑證，應認定個(gè)人與被告間存在買(mǎi)賣(mài)法律關(guān)系，個(gè)人有權主張欠款。
�。ㄈ┌l(fā)票能否作為付款憑證的問(wèn)題
根據《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三條：本辦法所稱(chēng)發(fā)票，是指在購銷(xiāo)商品、提供或者接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，開(kāi)具、收取的收付款憑證。故發(fā)票應作為付款憑證。
現實(shí)生活中，發(fā)票與付款脫節的情況經(jīng)常存在。對收到發(fā)票，給對方出具了收到條，但沒(méi)有注明未付款的，被告主張已給付貨款或是不到庭答辯的，應考慮雙方的合同約定及交易習慣，原告僅憑一發(fā)票收到條主張欠款事實(shí)的，對欠款事實(shí)不能認定，有其他證據的，應綜合其他證據進(jìn)行認定。
如發(fā)票收到條上注明“收到發(fā)票，款未付”字樣的，則應認定欠款事實(shí)。
�。ㄋ模﹤鶛噢D讓的認定與處理
《中華人民共和國合同法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《合同法》）第八十條規定：“債權人轉讓權利的，應當通知債務(wù)人。未經(jīng)通知，該轉讓對債務(wù)人不發(fā)生效力�！眰鶛噢D讓行為中需注意兩個(gè)問(wèn)題：
一是雙務(wù)合同中雙方當事人互享權利、互負義務(wù)，比如轉讓時(shí)可能涉及諸如質(zhì)量、折扣、維修等方面時(shí)，能否將債權單獨轉讓的問(wèn)題。
互負義務(wù)的債權轉讓?zhuān)皇巧婕昂贤瑱嗬x務(wù)的概括移轉，二是涉及可能侵害債務(wù)人的利益，應從嚴掌握。如實(shí)務(wù)中，有的公司把債權轉讓給了第三方，第三方現向債務(wù)人主張權利，但債權債務(wù)人之間可能還存在很多如折扣、維修等問(wèn)題的爭議，且原債權人已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)，原債權人在債權轉讓后仍保留其應負之債務(wù)，但債務(wù)人實(shí)現其權利已基本為客觀(guān)上所不能，這種情況下應認定單獨轉讓權利損害了債務(wù)人利益，轉讓行為無(wú)效。
二是債權轉讓的通知義務(wù)問(wèn)題
1、不能把提起訴訟視為通知的一種方式。根據合同法第八十條的規定，轉讓?xiě)斖ㄖ�。未�?jīng)通知，轉讓對債務(wù)人不發(fā)生法律效力，自然受讓人也無(wú)權直接向債務(wù)人主張權利，也就談不上提起訴訟可視為通知的問(wèn)題。
2、通知義務(wù)的履行問(wèn)題。債權人向債務(wù)人郵寄了轉讓通知，但債務(wù)人不承認已收到，應由債權人承擔舉證責任，但對債權轉讓通知義務(wù)的審查，不宜過(guò)于嚴格，一般要求有特快專(zhuān)遞或掛號信回執即可。
3、履行通知義務(wù)的主體。債權人應當負有通知義務(wù)，也可由受讓人把加蓋有債權人公章的債權轉讓通知代為送達給債務(wù)人，受讓人直接送達自己制作的通知材料不能產(chǎn)生轉讓的法律效果。
(五)違約責任
違約金責任方式的適用原則是“當事人約定”原則。
當事人有違約金約定的，債務(wù)人應支付違約金。有約定標準的，從約定；未約定標準的，參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。
當事人有違約金約定的情形，根據《合同法》第一百六十一條，買(mǎi)受人應當按照約定的時(shí)間支付價(jià)款。對支付時(shí)間沒(méi)有約定或約定不明確的，依照本法第六十條的規定仍不能確定的，買(mǎi)受人應當在收到標的物或者提取標的物單證的同時(shí)支付。對有付款期限的，按約定；未約定付款期限的，按法定，即在收到標的物或提取標的物單證的同時(shí)支付，否則自次日起即應負擔違約責任。
當事人未約定應當支付違約金的，不適用違約金責任方式，僅可賠償實(shí)際經(jīng)濟損失，標準可參照中國人民銀行規定的金融機構活期存款利息或是一年期流動(dòng)資金貸款利息計算，兩種標準均可，以當事人主張為準。
原告主張雙方約定的違約金過(guò)低的，應提供證明其直接損失的證據，不能證明的，不予支持；能證明的，以其損失為上限作調整。被告主張約定的違約金過(guò)高的，法院根據情況調整時(shí)應以違約金幅度為限，對于因時(shí)間的積累導致違約金過(guò)高的，不予調整；其他情形需要調整時(shí)，不應高于人民法院規定的金融機構逾期貸款利率的四倍。
六、本類(lèi)案件中關(guān)于車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)合同和房屋買(mǎi)賣(mài)合同效力認定問(wèn)題
�。ㄒ唬⿲徖砥�(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，不能以《舊機動(dòng)車(chē)交易管理辦法》作為認定汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效的依據。
《舊機動(dòng)車(chē)交易管理辦法》規定“舊機動(dòng)車(chē)交易必須在批準的舊機動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行或辦理車(chē)輛轉籍過(guò)戶(hù)登記手續，買(mǎi)賣(mài)合同方能生效”，該辦法是國務(wù)院貿易部于1998年3月9日頒布的部門(mén)規章，不屬于行政法規。目前，法律和行政法規并未對未辦理轉籍過(guò)戶(hù)登記手續買(mǎi)賣(mài)合同不能生效作出明確限制，故不能以此作為判決合同無(wú)效的法律依據。
�。ǘ┊斒氯藢⒆约核彽�未辦理產(chǎn)權登記手續的房屋賣(mài)于他人，買(mǎi)賣(mài)合同的效力問(wèn)題。
1、《城市房地產(chǎn)管理法》無(wú)產(chǎn)權房屋不得買(mǎi)賣(mài)的規定，不是《合同法》第52條認定合同無(wú)效的強制性條款�！冻鞘蟹康禺a(chǎn)管理法》是1994年頒布的法律，此法的頒布帶有濃厚的行政管理色彩，在立法技術(shù)上多用“不得”等字樣來(lái)表達方便行政的寓意。同時(shí)在立法的內容上也沒(méi)有充分考慮到當下的商品房交易狀況，有滯后性；從《合同法》鼓勵交易的原則出發(fā)，對實(shí)踐中此類(lèi)買(mǎi)賣(mài)合同都認定為無(wú)效不利于物的價(jià)值的有效、充分使用，在審判實(shí)踐中，應盡量減小合同無(wú)效的范圍。因此，不宜以買(mǎi)賣(mài)合同違反《城市房地產(chǎn)管理法》的強制性規定而認定其無(wú)效。
2、此種轉讓房屋的行為是否是無(wú)權處分而成為效力待定的合同。
此種情況下，出賣(mài)人合法取得了對房屋的直接占有，其轉讓該房屋的行為是有權處分，不是無(wú)權處分，買(mǎi)賣(mài)合同不應當因此認定為效力待定。
七、本類(lèi)案件判決主文的標準化表述
(一)支持原告訴訟請求時(shí)的表述：
一、被告XXX于本判決生效之日起X日內給付原告XXX貨款XXX元。
二、被告XXX于本判決生效之日起X日內支付原告違約金，自XXX起至本判決確定的給付之日止，按XXX計算。
(二)不支持原告訴訟請求時(shí)的表述：駁回原告XXX的訴訟請求。
(三)當事人請求確認買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效時(shí)的表述：
一、原告XXX與被告XXX于XX年XX月XX日簽訂的XXXX合同無(wú)效。
二、原告(或被告)于本判決生效之日起X日內返還被告(或原告)合同價(jià)款XXXX元(或XXX物)。
(四)當事人要求解除合同并各自返還財產(chǎn)時(shí)的表述：
一、解除原告XXX與被告XXX于XX年XX月XX日簽訂的XXXX合同。
二、原告(或被告)于本判決生效之日起X日內返還被告(或原告)合同價(jià)款XXXX元(或XXX物)。
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同8
賣(mài)方：____（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
買(mǎi)方：____（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
甲、乙雙方就車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執行：____
第一條、乙方購買(mǎi)甲方所有的機動(dòng)車(chē)一輛：____
車(chē)號：____
顏色：____
型號：____
發(fā)動(dòng)機號碼：____
車(chē)架號碼：___
第二條、乙方向甲方支付車(chē)款人民幣____萬(wàn)元。
第三條、甲方應交付給已方該車(chē)的證件全部真實(shí)
第四條、甲方交付乙方車(chē)輛后同時(shí)簽訂買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，此后車(chē)輛所發(fā)生的一切交通事故及違章等等均由乙方負全部責任，甲方概不負責。
第五條、本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。
甲方：____乙方：____
住址：____住址：____
證件號碼：____證件號碼：____
____年____月____日____年____月____日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同9
賣(mài)方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）____________________
身份證號碼：_____________________________
住所/單位：______________________________
買(mǎi)方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）____________________
身份證號碼：_____________________________
住所/單位：______________________________
甲方有一套在_______________________________________商品房，因房產(chǎn)證、土地使用證尚在辦理過(guò)程中，目前還不能辦理過(guò)戶(hù)手續，待甲方房產(chǎn)證辦理完畢后雙方再辦理過(guò)戶(hù)手續。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就房屋買(mǎi)賣(mài)未過(guò)戶(hù)之前的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
第一條 房屋基本信息
甲方自愿將下列房屋賣(mài)給乙方所有：房屋坐落于（地址/小區單元/樓層/面積/其他）
__________________________________________________________________________________________平方；
買(mǎi)賣(mài)雙方均清楚該房屋產(chǎn)權及面積現狀，并確認該房屋是在房產(chǎn)證件為辦理的情況下以現狀出售：
第二條 成交價(jià)格及付款方式
甲乙雙方商定成交價(jià)格為人民幣____________元（大寫(xiě)：_________________整）。雙方約定，本房屋產(chǎn)權轉讓過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)稅費及房屋過(guò)戶(hù)手續費等由乙方全部承擔，該費用不包含在本房屋價(jià)款之中；
付款方式：合同簽訂后，當事人雙方同意按下列方式交付房款：
1、分貳期付款：乙方于簽訂本合同當日，交付甲方第壹批
履行合約保證金（含定金）__________元，(大寫(xiě)：_________________整）；
2、乙方于房產(chǎn)證下來(lái)后的十日內交付房屋第貳批尾款
___________元（大寫(xiě):____________________整）。
3、由于該房屋現相關(guān)證件還在辦理過(guò)程中，不能立即辦理
房屋產(chǎn)權變更手續，雙方協(xié)商后共同同意扣除總房款的______________元(大寫(xiě)：_______________整)，當做后期保證金。
第三條 交房時(shí)間
甲方在乙方將房屋第壹批房屋款合計_____________元，(大寫(xiě)：_____________整)付清之日七日內，將上述房屋交付給乙方。
第四條 違約金
1、如甲方房產(chǎn)證下來(lái)一個(gè)月內，因甲方個(gè)人原因未按時(shí)與
乙方辦理過(guò)戶(hù)手續，將視為不履行合同，乙方有權利解除合同。甲方因在解除合同后十天內將已收房?jì)r(jià)款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫(xiě)：______________整)。
2、如甲方房產(chǎn)證下來(lái)一個(gè)月內，因乙方個(gè)人原因未按時(shí)與甲方辦理過(guò)戶(hù)手續，將視為不履行合同，甲方有權利解除合同。甲方因在解除合同后十天內將已收房?jì)r(jià)款退還乙方。乙方將賠償違約金_________元(大寫(xiě)：______________整)給甲方。
3、簽訂本合同當日起______年內甲方如還未獲得房產(chǎn)證，
將視為不履行合同，乙方有權利解除合同。甲方因在解除合同后十天內將已收房?jì)r(jià)款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫(xiě)：______________整)。
4、如乙方未能及時(shí)辦理過(guò)戶(hù)手續，甲方當提供有效證據證明甲方在房產(chǎn)證下來(lái)當日曾經(jīng)通知乙方。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方自簽字之日起生效，并具有法律效應。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話(huà)：_______________________ 電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同10
我們選擇二手房，在簽訂二手房買(mǎi)賣(mài)合同的時(shí)候有哪些需要注意的事項呢?很多人都不知道怎么簽訂二手房買(mǎi)賣(mài)合同，我們的法律中有沒(méi)有關(guān)于怎么簽訂二手房買(mǎi)賣(mài)合同作出相關(guān)的說(shuō)明呢?現在將在下面的文章中為您分析二手房買(mǎi)賣(mài)合同怎么簽的問(wèn)題，希望對您有所幫助。
1.房屋產(chǎn)權和手續是否齊全
房產(chǎn)證是證明房主對房屋享有所有權的唯一憑證，沒(méi)有房產(chǎn)證對買(mǎi)房人來(lái)說(shuō)是有極大風(fēng)險的。房主可能將房產(chǎn)證進(jìn)行抵押或轉賣(mài)，即使現在沒(méi)有將來(lái)辦理取得后，房主還可以抵押和轉賣(mài)。所以最好選擇有房產(chǎn)證的房屋進(jìn)行交易。有些房屋共有權共有好多個(gè)，如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的，對此買(mǎi)房人應當和全部共有人簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同。如果只是部分共有人擅自處分共有財產(chǎn)，買(mǎi)房人與其簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同未在其他共有人同意的情況下一般是無(wú)效的。
2.明確成交價(jià)格和稅費責任
在簽定合同中一定要注明正式的成交價(jià)格，還有交易的時(shí)間，交易稅費，還有稅費到底由買(mǎi)賣(mài)雙方的哪一方負責。
從現行稅收政策來(lái)看，房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中歸房主交納的稅費為：營(yíng)業(yè)稅，個(gè)人所得稅，印花稅;歸客戶(hù)交納的稅費為：契稅，土地出讓金，印花稅(與房主各交一半)。
3.明確買(mǎi)賣(mài)雙方的責任
簽定此條款時(shí)十分重要，如果有一方出現違約責任，應擁有怎樣的權利，在簽定合同時(shí)雙方利益上得到怎樣的補償都要約定清楚，違約金的數量以及交付時(shí)間應寫(xiě)得毫無(wú)異議。
4.明確付款方式和時(shí)間
雙方應該在合同中明確付款方式和時(shí)間。如首付款、尾款的支付比例、數量和時(shí)間，確保買(mǎi)方出現拖欠或減少階段支付金額的情況時(shí)有據可依，較好地維護自身權益。因為在二手房買(mǎi)賣(mài)案例中存在客戶(hù)以貸款方式購買(mǎi)二手房卻因為批貸不成而導致交易失敗的例子屢見(jiàn)不鮮，因此為了避免浪費無(wú)謂的時(shí)間，業(yè)主應盡早對客戶(hù)是否能被批貸進(jìn)行確認。
5.過(guò)戶(hù)時(shí)間要明確
過(guò)戶(hù)時(shí)間要明確，買(mǎi)房人最在乎的莫過(guò)于什么時(shí)間房屋最終屬于我，因此約定過(guò)戶(hù)時(shí)間是合同中較重要的條款之一，買(mǎi)方需慎重和簽訂準確的時(shí)限。
6.物業(yè)交割要清楚
在簽定買(mǎi)賣(mài)合同時(shí)候千萬(wàn)不要忘記物業(yè)交割階段，付加條款里一定要約定水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費用的交接時(shí)間。對于物業(yè)、供暖等費用的繳納時(shí)間和標準，應該要到原房主所在單位改簽協(xié)議內容，而買(mǎi)方需改簽協(xié)議時(shí)賣(mài)方應做出的配合等，都應在合同中明確注明，從而達到維護買(mǎi)方利益的目的。
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同11
賣(mài)方：
買(mǎi)方：
依據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)規定，買(mǎi)賣(mài)雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎上，就舊機動(dòng)車(chē)買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)事宜協(xié)商達成協(xié)議如下：
第一條 賣(mài)方依法出賣(mài)具備以下條件的舊機動(dòng)車(chē)：
車(chē)主名稱(chēng)： ;號牌號碼： ;廠(chǎng)牌型號： ;發(fā)動(dòng)機號： 。 車(chē)輛使用性質(zhì)： 自用車(chē)。
第二條 車(chē)輛成交價(jià)格及交驗車(chē)
車(chē)輛成交價(jià)格為(不含稅費) 元(大寫(xiě)： );車(chē)輛過(guò)戶(hù)、轉籍過(guò)程中發(fā)生的稅、費負由買(mǎi)方負責。
賣(mài)方應于合同簽訂時(shí)將車(chē)輛以及相關(guān)手續(機動(dòng)車(chē)行駛證、機動(dòng)車(chē)登記證書(shū)、車(chē)輛購置稅證明、車(chē)輛年檢證明、交強險證明)交付給買(mǎi)方;買(mǎi)方在收到車(chē)輛及相關(guān)手續時(shí)一次性付清購車(chē)款。
第三條 雙方權利義務(wù)
1、賣(mài)方應保證對出賣(mài)車(chē)輛享有所有權或處置權，且該車(chē)符合相關(guān)規定能夠依法辦理過(guò)戶(hù)、轉籍手續。
2、賣(mài)方應保證向買(mǎi)方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對車(chē)輛狀況的陳述完整、真實(shí)，不存在隱瞞或虛假成分。
3、賣(mài)方收取車(chē)價(jià)款后，應開(kāi)具合法、有效的收款憑證。
4、車(chē)輛交付給買(mǎi)方前產(chǎn)生的所有債權、債務(wù)由賣(mài)方負責;車(chē)輛交付給買(mǎi)方后產(chǎn)生的債權、債務(wù)由買(mǎi)方負責。
第四條 違約責任
1、第三人對車(chē)輛主張權利并有確實(shí)證據的，賣(mài)方應返還購車(chē)款并承擔由此給買(mǎi)方造成的一切損失。
2、車(chē)輛交付給買(mǎi)方后，買(mǎi)方有權繼續以賣(mài)方的名義使用該車(chē)輛，賣(mài)方應無(wú)條件協(xié)助買(mǎi)方辦理車(chē)輛年檢等手續。
3、如買(mǎi)方將來(lái)購買(mǎi)新車(chē)，有權繼續使用該車(chē)輛牌號，賣(mài)方應負責免費協(xié)助辦理相關(guān)手續。
第五條 其他約定事項
1、如雙方需要公證本車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)合同，應按照公證機關(guān)的要求修改合同，但是雙方實(shí)際履行時(shí)以本協(xié)議為準。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份，本合同在雙方簽字蓋章后生效。
買(mǎi)方： 賣(mài)方：
身份證號碼： 身份證號碼：
住所： 住所：
電話(huà)： 電話(huà)：
簽訂時(shí)間：
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同12
合同編號:HBSY-QCGYC-20xx-MM-
買(mǎi) 賣(mài) 合 同
(機電設備類(lèi))
合同名稱(chēng)：購買(mǎi)工作站采購合同
(物探研究院11451200)
買(mǎi)方: 華北石油管理局器材供應處 賣(mài)方：華北石油通信公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人： 委托代理人：
開(kāi)戶(hù)銀行：工行華油支行 開(kāi)戶(hù)銀行：中國建設銀行股份
有限公司華北石油分行
賬號：0408004009221006977 賬號：13001699808050509494
聯(lián)系電話(huà): 0317-2722874 聯(lián)系電話(huà): 0317-2700470
訂立地點(diǎn)： 河北省任丘市（縣）
訂立日期： 20xx年 月 日
買(mǎi)方(甲方)：法定地址： 河北省任丘市會(huì )戰道
法定代表人（負責人）： 何桂鑫 聯(lián)系人： 黃衛兵
賣(mài)方(乙方)：法定地址： 河北省滄州市任丘市
法定代表人（負責人）：蔣 輝 聯(lián)系人： 孫亮
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規，本著(zhù)平等、自愿、公平、
誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
1 標的物（詳細描述）
1.1 品名: 工作站
1.2 規格型號: T7500 至強x5675 3.06GHz
1.3 產(chǎn)地: 北京
1.4 制造商: “DELL”品牌
2 數量
2.1 數量: 5臺
2.2 供貨內容：（見(jiàn)合同附表） 。
3 質(zhì)量要求和技術(shù)標準
3.1 質(zhì)量要求: GB/T9813-20xx
3.2 技術(shù)及設計制造標準:（詳見(jiàn)GB/T9813-20xx）。
4 價(jià)款和支付
4.1 合同價(jià)款:
小寫(xiě): ￥865215.00元
大寫(xiě): 捌拾陸萬(wàn)伍仟貳佰壹拾伍元整
4.2合同價(jià)款包含： 17％增值稅、運費等分項價(jià)款
4.3 價(jià)款支付方式和時(shí)間: 貨到經(jīng)指導安裝、調試和運行驗收合格并買(mǎi)方出具
驗收報告后，按買(mǎi)方財務(wù)規定及合同約定的支付方式支付合同金額的100％的貨款。5 交付
5.1 交付方式: 賣(mài)方送貨
5.2 交付時(shí)間和內容:20xx年12月31日前到貨
5.3 交付地點(diǎn): 華北油田公司物探研究院指定地點(diǎn)。
5.4 賣(mài)方應提供的單證和資料: 產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告、使用說(shuō)明書(shū)等相關(guān)材料。
6 包裝
6.1 包裝標準: 產(chǎn)品包裝符合《產(chǎn)品包裝標識標注規定》及相關(guān)規定。
6.2 包裝物及標識的具體要求: 產(chǎn)品包裝符合《產(chǎn)品包裝標識標注規定》
6.3 包裝費用由賣(mài)方承擔,雙方另有約定除外。
6.4 包裝不符合標準或約定,造成貨物毀損滅失或其他后果的,由賣(mài)方承擔相應責任。
7 運輸
7.1 運輸方式:汽車(chē)運輸
發(fā)貨地點(diǎn):任丘到達地點(diǎn)：華北油田公司物探研究院指定地點(diǎn)
收貨人: 王慶斌
7.2 運費及相關(guān)費用承擔: 運費及相關(guān)費用已包含在合同標的額中
7.3 賣(mài)方交由承運人運輸的在途貨物，毀損滅失的風(fēng)險由賣(mài)方承擔。
7.4 賣(mài)方按照約定將貨物交運后,買(mǎi)方變更到達地點(diǎn)或收貨人的，由此產(chǎn)生的費用和風(fēng)險由買(mǎi)方承擔。
8 驗收與安裝調試
8.1 驗收
8.1.1買(mǎi)方應在貨到后 15 日內，確定驗收日期，并提前 8 日通知賣(mài)方，賣(mài)方應委派人員參加驗收。如果賣(mài)方接到買(mǎi)方通知后未按照通知確定的時(shí)間參加驗收，視為已同意買(mǎi)方單方進(jìn)行驗收并接受驗收結果。如果買(mǎi)方逾期未進(jìn)行驗收，視為已完成驗收。
8.1.2驗收應依據本合同約定的相關(guān)要求和標準，如合同未明確約定的，按照合
同法的有關(guān)規定辦理。驗收結果應經(jīng)雙方簽字確認。
8.1.3 驗收結果與合同約定不符，賣(mài)方應負責 對設備進(jìn)行相應的調整、維修或更換，以滿(mǎn)足合同約定要求，期間所發(fā)生的所有費用由賣(mài)方承擔。同時(shí)，因賣(mài)方其它過(guò)失給買(mǎi)方造成的損失由賣(mài)方承擔全部賠償責任 。
8.2 安裝調試
8.2.1賣(mài)方應在驗收后 // 日內完成對設備的安裝與調試，達到合同約定的要求和標準，并保證設備正常運轉。買(mǎi)方在安裝與調試過(guò)程中應提供必要的協(xié)助和配合。
8.2.2安裝工作完全符合合同要求和標準，并且單機試車(chē)成功，雙方代表可在 日內現場(chǎng)簽署安裝竣工書(shū)。但不免除賣(mài)方在安裝調試過(guò)程中和質(zhì)量保證期內所應承擔的責任。
8.2.3 設備整機經(jīng)聯(lián)運測試完全符合約定的技術(shù)指標, 經(jīng)雙方代表簽字確認后，即完成了對全部設備的最后驗收。
8.3 在安裝調試期間，如果賣(mài)方提供的設備、材料有缺陷或由于賣(mài)方技術(shù)人員的指導錯誤或賣(mài)方提供的技術(shù)資料、圖紙、說(shuō)明書(shū)的錯誤造成買(mǎi)方設備、材料損壞，賣(mài)方應采取必要的補救措施，并賠償買(mǎi)方的損失。
8.4 雙方對驗收與安裝調試過(guò)程中因設備技術(shù)和質(zhì)量等方面出現異議，應提交 河北省技術(shù)監督局認可的檢驗機構（離合同履行地最近的檢驗機構）對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行鑒定，以該檢定意見(jiàn)為準。
9 質(zhì)量保證
9.1質(zhì)量保證期限自完成8.2.3約定事項之日起 12 個(gè)月。
9.2質(zhì)量保證期內，由于賣(mài)方責任導致設備停用時(shí)，則質(zhì)量保證期應按實(shí)際停用時(shí)間相應順延。
9.3 賣(mài)方同意將貨款總額的 // 即:人民幣 // 元(大寫(xiě)) 作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證期內，出現質(zhì)量問(wèn)題，賣(mài)方不能按買(mǎi)方的要求無(wú)償返修或返修后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還。
9.4買(mǎi)方派員或委托第三方監造設備,并不替代或解除賣(mài)方對產(chǎn)品質(zhì)量的責任。 10 保密
雙方因本合同所知悉的商業(yè)秘密承擔保密義務(wù)。未經(jīng)對方同意,不得以任何形式泄露給第三方或使用。
11 技術(shù)服務(wù)及培訓
12 合同變更和解除
12.1雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書(shū)面形式。 12.2 發(fā)生下列情形之一的,一方可以解除合同:
12.2.1 因不可抗力,致使合同目的不能實(shí)現。
12.2.2 賣(mài)方未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后 5 日內仍未交貨;
12.2.3 貨物質(zhì)量不符合約定，且賣(mài)方未按買(mǎi)方要求采取必要補救措施的，買(mǎi)方有權解除合同。
12.2.4 買(mǎi)方無(wú)正當理由拒絕接收貨物的，賣(mài)方有權解除合同。
12.3 合同變更或解除,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。
13 違約責任
13.1 賣(mài)方未按期交付貨物，每逾期一天，應向買(mǎi)方支付遲延交付部分貨款金額 1％的違約金，同時(shí)負責賠償給買(mǎi)方造成的損失。
13.2 買(mǎi)方因自己原因未按合同約定付款，每逾期一天，應向對方支付未付貨款金額//的違約金。
13.3 如發(fā)生12.2.3情形, 買(mǎi)方有權要求賣(mài)方支付合同總金額 10％ 違約金，如給買(mǎi)方造成損失的，賣(mài)方還應承擔賠償全部損失責任。
13.4 賣(mài)方保證對所交付貨物不侵犯第三方的權利,否則應承擔由此給買(mǎi)方造成的一切損失。
13.5 賣(mài)方未在約定的期限內完成對設備的安裝調試,應賠償由此給買(mǎi)方造成的損失。
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同13
出賣(mài)人：
買(mǎi)受人：
一、汽車(chē)金額：
汽車(chē)品牌型號顏色價(jià)格備注
二、交車(chē)方式：
交車(chē)地點(diǎn)： 交車(chē)時(shí)間：
付款方式： 付款時(shí)間：
三、質(zhì)量維修：
1、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車(chē)質(zhì)量標準。
2、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，必須是在《全國汽車(chē)、民用改裝車(chē)和摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車(chē)。
3、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售汽車(chē)時(shí)要真實(shí)、準確介紹所銷(xiāo)售車(chē)輛的基本情況。
4、出賣(mài)人在買(mǎi)受人購買(mǎi)車(chē)輛時(shí)必須向買(mǎi)受人提供：（1）銷(xiāo)售發(fā)票；（2）（國產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證、（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗單；（3）保修卡或保修手冊；（4）說(shuō)明書(shū)；（5）隨車(chē)工具及備胎；（6）
5、買(mǎi)受人在購車(chē)時(shí)應認真檢查出賣(mài)人所提供的車(chē)輛證件、手續是否齊全。
6、買(mǎi)受人在購車(chē)時(shí)應對所購車(chē)輛的功能及外觀(guān)進(jìn)行認真檢查、確認。
7、汽車(chē)在購買(mǎi)后，由出賣(mài)人負責與生產(chǎn)廠(chǎng)家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車(chē)售出前流通過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題，出賣(mài)人未向買(mǎi)受人時(shí)示的，依法承擔責任。
9、如買(mǎi)受人使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題，由買(mǎi)受人自行負責。
四、違約責任：
五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可提交蘇州仲裁委員會(huì )仲裁。
六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。
七、合同效力：本合同經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽章后生效。
買(mǎi)受人（簽章）： 出賣(mài)人（簽章）：
地址： 地址：
電話(huà)： 電話(huà)：
年 月 日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同14
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國招標投標法》和前年招投標中標單位供煤業(yè)務(wù)的實(shí)際，甲乙雙方本著(zhù)自覺(jué)自愿、互惠互利、公平合理的原則，共同配合搞好合作市城區集中供熱這項民生工作，確保供熱質(zhì)量，在拖欠上年度煤款的情況下延續今冬明春供暖用煤，經(jīng)充分協(xié)商一致重新變更簽訂以下供煤承包合同。
一、質(zhì)量標準：
xx年度鍋爐用煤主要指標(靖遠大礦)(最低大卡不能低于5500大卡/公斤)
二、合同履約形式：根據甲方的實(shí)際情況，以乙方承包形式，確保供暖期兩臺40T鏈條鍋爐和一臺40T循環(huán)流化床鍋爐供熱面積80萬(wàn)平方米的全部用煤炭量(每噸單價(jià)610元，過(guò)磅
2.23萬(wàn)噸)價(jià)款包定的額度，乙方實(shí)行盈虧自負。
三、交貨地點(diǎn)：甘南合作熱力有限責任公司煤場(chǎng)
四、供貨時(shí)間：____年____月____日—____年____月____日
供暖時(shí)間：____年____月____日—____年____月____日
五、合同價(jià)款：(含運費、裝卸費及煤款)并提供國家正式稅務(wù)發(fā)票。
六、付款方式：
1、____年____月底，付總價(jià)款____年____月底，付總價(jià)款____年____月底，付總價(jià)款15%。
2、____年____月底，付總價(jià)款10%。
3、____年____月底，付總價(jià)款10%。
4、____年____月底前，付總價(jià)款25%。
七、其它約定事項：
1、根據雙方談判的約定，本合同簽訂后甲方向乙方支付上年度欠款810萬(wàn)元，乙方必須在本年12月10日前供煤xx年度，實(shí)際供熱面積超出80萬(wàn)平方米，超出部分另行計算，同時(shí)增加合同總價(jià)款。
6、此合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，自簽章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同15
原告: ***，男，漢族，**年*月**日出生，身份證住址：***，身份證號碼：***，系***的經(jīng)營(yíng)者。
被告一：**，男，漢族，**年**月*日出生，身份證住址：******，身份證號碼：****。
被告二：**，女，漢族，**年*月**日出生，身份證住址:****，身份證號碼：***。
兩被告目前的共同住址是***。
案由：買(mǎi)賣(mài)合同糾紛
訴訟請求：
1、請依法判決兩被告支付所欠貨款人民幣***元（*萬(wàn)零*仟**元整），兩被告對該欠款負連帶責任。
2、請依法判決兩被告從起訴之日起按中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準支付欠款利息，直至兩被告付清全部欠款止。
3、本案全部訴訟費用由兩被告承擔。
事實(shí)和理由：
原告自20xx年開(kāi)始在**經(jīng)營(yíng)**貿易部，被告**和**也是在**鎮做裝修生意的兩夫妻，他們兩人20xx年開(kāi)始在**購買(mǎi)商品房定居。兩人多年來(lái)經(jīng)常向原告購買(mǎi)玻璃產(chǎn)品，共欠下貨款**元，被告**在20xx年12月28日寫(xiě)下《欠條》對上述欠款加以確認。
兩被告是夫妻關(guān)系，兩人以家庭經(jīng)營(yíng)模式一起做生意，共同向原告購買(mǎi)玻璃產(chǎn)品，其二人應共同為欠款的義務(wù)主體。而且，兩被告沒(méi)有其他職業(yè)，他們的經(jīng)營(yíng)收入全部用于家庭生活，所以?xún)杀桓鎽搶λ返呢浛钬撚羞B帶責任。
現原告已多次催促兩被告還款，但兩被告一直拖欠。原告為維護自身合法權益，遂向貴院提起訴訟，請貴院依法支持原告的訴訟請求。
此致
**市第*人民法院
具狀人：
年 月 日
【買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：
買(mǎi)賣(mài)合同-買(mǎi)賣(mài)合同02-10
買(mǎi)賣(mài)合同簽訂買(mǎi)賣(mài)合同08-24
買(mǎi)賣(mài)合同04-02
買(mǎi)賣(mài)合同11-12
買(mǎi)賣(mài)合同06-04
買(mǎi)賣(mài)合同06-02
買(mǎi)賣(mài)合同10-30
家禽買(mǎi)賣(mài)合同 苗禽買(mǎi)賣(mài)合同08-01