有關(guān)承攬合同模板集合

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，越來(lái)越多事情需要用到合同，它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？下面是小編精心整理的有關(guān)承攬合同模板集合，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

有關(guān)承攬合同模板集合1

　　發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：_________________________

　　承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護雙方的合法權益，合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.裝飾施工地點(diǎn)：

　　2.住房構：房型房廳套，施工面積平方米。

　　3.裝飾施工內容：詳見(jiàn)附件一《裝飾施工內容表》。

　　4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5.工期：自________年________月________日開(kāi)工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價(jià)款及算的約定

　　1.工程總價(jià)款：￥_________元，大寫(xiě)(人民幣)：________________詳見(jiàn)本合同裝修工程報價(jià)單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時(shí)扣除

　　(2)第二次合同簽定后開(kāi)工前支付工程總造價(jià)50%合計_________元

　　(3)第三次施工過(guò)程中工期進(jìn)度過(guò)半支付工程總造價(jià)40%合計_________元

　　(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價(jià)10%合計_________元

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關(guān)于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見(jiàn)合同裝修工程報價(jià)單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。

　　四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1.本工程執行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　2.本工程由________方設計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.在施工過(guò)程中，甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進(jìn)行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收須及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開(kāi)工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準，不得隨意拆改原有建筑承重構及各種共用設備管線(xiàn)。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發(fā)生爭議，應通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：電話(huà)：

　　乙方(簽章)：電話(huà)：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　簽訂日期：____年____月____日

有關(guān)承攬合同模板集合2

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將xx工程的.xx施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：

　　一． 工程概況

　　1. 工程名稱(chēng)：_____________

　　2. 工程地點(diǎn)：_____________

　　3. 承包范圍：_____________

　　4. 承包方式：包工、包料、包費用

　　5. 工期：按照甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。

　　6. 工程質(zhì)量：本工程為合格工程（具體要求詳見(jiàn)第三條）

　　二． 合同單價(jià)和付款方式

　　1. 合同單價(jià)：

　　2、實(shí)際結算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價(jià)為準。以上價(jià)格包括含稅價(jià)，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價(jià)款一經(jīng)確定，不作任何調整。

　　4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開(kāi)具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務(wù)部門(mén)認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。

　　三.技術(shù)要求和質(zhì)量標準

　　四．違約責任和安全責任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價(jià)款1%的違約金。 乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價(jià)款的10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。

　　2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全監察人員依法實(shí)施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身?yè)p害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　五．爭議或糾紛處理

　　1. 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可

　　協(xié)商解決。

　　2. 當事人不愿通過(guò)協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時(shí)本合同在執行中發(fā)生的爭議

　　雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

　　六.保修

　　1. 本工程保修期為年

　　在保修期內，如有質(zhì)量問(wèn)題，在接到甲方通知后24小時(shí)內安排人員到現場(chǎng)進(jìn)行免費維修。若乙方不能及時(shí)維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

　　七．本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方

　　甲方：_____________

　　簽字_____________

　　電話(huà)：_____________

　　甲方駐工地代表：_____________

　　電話(huà)：_____________

　　乙方：_____________

　　簽字_____________

　　電話(huà)：_____________

　　日期_____________

【承攬合同】相關(guān)文章：

承攬合同01-15

承攬合同的范本11-12

加工承攬合同10-16

有關(guān)承攬合同07-21

承攬合同范文12-13

有名合同中的承攬合同04-20

委托加工合同_承攬合同02-15

委托合同承攬合同11-21

承攬合同與雇傭合同的區別10-21

加工承攬合同(范本)07-17