有關(guān)承攬合同模板
隨著(zhù)人們法律意識的建立，合同對我們的約束力越來(lái)越不可忽視，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。那么制定合同書(shū)有什么需要注意的呢？以下是小編精心整理的有關(guān)承攬合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
有關(guān)承攬合同模板1
甲方：
乙方：
甲方將濱江花園小區15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工（油漆另訂），內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關(guān)權利與業(yè)務(wù)協(xié)議如下，以共同遵守。
一、承包范圍與單價(jià)
1、瓦工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價(jià) 。（注：大臨計時(shí)工土方開(kāi)挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內，另行商定。）
2、木工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括模板的支拆，內滿(mǎn)堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價(jià)126元/m2 (建筑面積)。
3、鋼筋承包內容：15#、16#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(jià) (建筑面積) 。(注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)
4、架子工承包內容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(jià) (建筑面積)。
5、水電工承包內容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現場(chǎng)施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價(jià) 。 (注：消防、暖通不在承包范圍內。)
6、垂直運輸：現場(chǎng)配備QTZ60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，三級配電箱十臺承包單價(jià) (建筑面積)。
二、甲方職責：
1、甲方按時(shí)支付進(jìn)度款。
2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套，并進(jìn)行技術(shù)交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線(xiàn)、標高及水準點(diǎn)，甲方技術(shù)人員配合進(jìn)行施工放線(xiàn)
三、乙方職責：
1、嚴格按規范和設計要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。
2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理，服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進(jìn)度節點(diǎn)完成施工內容，確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科（安全員）的要求進(jìn)行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方機械材料進(jìn)場(chǎng)一周內，甲方代付15%材料款，約人民幣45萬(wàn)（以借條為準），待工程結算時(shí)從總價(jià)中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的'60%付乙方工程款。（注：付款期限不超過(guò)每個(gè)月的5號，逾期造成人員不穩定或其它損失由甲方承擔。）
3、春節前支付完成工程量的90%，主體結構在春節前封頂，甲方承諾給予獎金100000元，以資鼓勵。
4、工程實(shí)體完工支付結算總價(jià)的95%，5%余款于 年 月 日前一次性付清。
五、其它：
補充事項：
六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話(huà)：_______________________電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
有關(guān)承攬合同模板2
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱(chēng))：______
定作方(全稱(chēng))：______
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期：
2、質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn)：____________
3、原材料來(lái)源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時(shí)間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話(huà)：_______________________ 電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
有關(guān)承攬合同模板3
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規定，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。
建設單位：
工程名稱(chēng)：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營(yíng)收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實(shí)際人員配置、運營(yíng)和工程的施工由乙方具體實(shí)施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關(guān)部門(mén)規定，安全生產(chǎn)、文明施工，認真執行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關(guān)手續，不負擔具體問(wèn)題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時(shí)甲方有權單方面解除合同并撤銷(xiāo)項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤(pán)進(jìn)行正常的管理和指導，乙方必須無(wú)條件接受甲方的管理。對發(fā)現有違反質(zhì)量、安全操作規程施工或發(fā)現存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切債權、債務(wù)等經(jīng)濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問(wèn)題，所有涉及本工程項目的勞動(dòng)工資問(wèn)題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門(mén)部門(mén)頒發(fā)的上崗資格證。并自覺(jué)遵守上級有關(guān)部門(mén)規定，按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內業(yè)等資料，隨時(shí)接受上級部門(mén)的檢查，并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。
七、現場(chǎng)保險費、質(zhì)保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場(chǎng)的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門(mén)規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時(shí)上報統計財務(wù)報表。建設單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶(hù)，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時(shí)，若工程質(zhì)量、工期沒(méi)有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任，發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門(mén)的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿(mǎn)，雙方債權債務(wù)結清以及乙方結清以?huà)炜繂挝幻x在外的債務(wù)后，本合同自動(dòng)解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話(huà)：_______________________電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
有關(guān)承攬合同模板4
合同編號：____________
定作人：______________簽訂地點(diǎn)：___________
承攬人：______________簽訂時(shí)間：___________
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）
承攬項目名稱(chēng)及內容
計量單位數量或工作量報酬單價(jià)總價(jià)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時(shí)間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的日內答復。
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成；可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn)：______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫(xiě)）______元。
第十二條結算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時(shí)解除合同，但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
�。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責任：_______________________
承攬人違約責任：_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
�。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話(huà)：_______________________電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬合同01-15
加工承攬合同10-16
有關(guān)承攬合同07-21
承攬合同的范本11-12
承攬合同范文12-13
委托合同承攬合同11-21
承攬合同與雇傭合同的區別10-21
委托加工合同_承攬合同02-15
有名合同中的承攬合同04-20
承攬裝配合同10-14