- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同范本
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心，很多場(chǎng)合都離不了合同，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規定的方式。合同有不同的類(lèi)型，當然也有不同的目的，以下是小編整理的加工承攬合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
加工承攬合同范本1
承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費定作物名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱(chēng)
完工時(shí)間
檢驗時(shí)間地點(diǎn)
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔定作物名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運輸方法
運輸價(jià)款承擔
第四條乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時(shí)間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。
3．乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的'損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書(shū)面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________ 地址：_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：___________________ 簽訂地點(diǎn)：___________________
加工承攬合同范本2
委托方：_________（甲方）
承攬方：_____________（乙方）
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格________數量________價(jià)格、交貨期：________________
項目產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià) （元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)淬火綜條支_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)合計
2、質(zhì)量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年 月 日
加工承攬合同范本3
委 托 方：簽 訂 地 點(diǎn)：
承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)雙方協(xié)商， 簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目（制作）
1.2 廣告及活動(dòng)內容及有關(guān)證件的'名稱(chēng)、編號
1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式：
1.4 顏色：
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起止日期及時(shí)間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用
本次活動(dòng)總金額為 ，（大寫(xiě) 圓整）
2.2 結算方式和期限：
第三條：驗收方式及時(shí)間：
第四條：違約責任
4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（ 2 ）項規定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁；
2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方：連云港之星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司承 攬 方：
單位名稱(chēng)（蓋章） 單位名稱(chēng)（蓋章）
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話(huà)： 電話(huà)：
加工承攬合同范本4
發(fā)包人： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方） 承包人： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過(guò)程中的權利、義務(wù)和責任，本著(zhù)平等、互利、保證質(zhì)量的原則，按期保質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、 工程慨況
工程名稱(chēng)： 工程地址：
二、 合同價(jià)格
木質(zhì)門(mén) 元/樘，（此價(jià)格包含五金配件、門(mén)鎖、門(mén)框和門(mén)制作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現場(chǎng)甲方指定地點(diǎn)、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點(diǎn)而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價(jià)一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場(chǎng)價(jià)格的漲落等任何因素的變化而調整）。
三、 承包范圍
承包的內容：
四、 工期期限
1、開(kāi)始工作日期：年日，結束工作日期：門(mén)必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成；
3、在施工過(guò)程中，乙方按約定的工期進(jìn)度及質(zhì)量組織施工，若乙方
不能按約定完成，甲方有權解除本合同，乙方必須在2日內撤出施工現場(chǎng)。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。
五、質(zhì)量要求
1、按照設計圖紙及相關(guān)圖集規范施工，工程質(zhì)量、技術(shù)必須達到《木門(mén)窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質(zhì)量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時(shí)達到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務(wù)用工及稅費、安全及文明施費；材料：材料必須按設計圖紙及相關(guān)圖集規范規定進(jìn)場(chǎng)合格材料，必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、檢測報告等）。必須按照甲方規定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價(jià)款的支付和結算方式 1、付款方式： 每個(gè)月25日支付當月完成工程量的70%進(jìn)度款。
2、結算方式：
�。�1）本工程預付款元；
�。�3）全部門(mén)窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位后，甲方在確定工程結算后2個(gè)月內支付至工程結算的95％；
�。�4）其余5％作為質(zhì)量保證金，保修期屆滿(mǎn)之日起一個(gè)月內無(wú)息支付。
八、工程驗收與結算
1. 本合同項下門(mén)窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及說(shuō)明書(shū)，國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗標準及時(shí)進(jìn)行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內組織驗收，并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見(jiàn)。
4. 經(jīng)甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過(guò)本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔，驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風(fēng)險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進(jìn)場(chǎng)前承包人指定管理人員一名隨時(shí)與甲方協(xié)調。進(jìn)場(chǎng)后必須做好入場(chǎng)教育、三級教育、安全技術(shù)交底，凡進(jìn)入該工程項目的各位人員，必須服從現場(chǎng)管理人員統一指揮，遵守現場(chǎng)管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關(guān)操作規程作業(yè)，保證安裝質(zhì)量。做到工完場(chǎng)清，保證制安現場(chǎng)清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人，進(jìn)入制安現場(chǎng)必須嚴格遵守建筑安全法規，嚴格按相應安全操作規范和《現場(chǎng)施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規程，發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔；乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時(shí)，由項目部對乙方處以200元/次的`罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故，乙方應按有關(guān)規定立即上報甲方，并保護好現場(chǎng)，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時(shí)按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規對事故進(jìn)行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時(shí)，應按相關(guān)規定處理。
十一、雙方權利義務(wù)
甲方權利義務(wù)
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求，及時(shí)與乙方進(jìn)行施工現場(chǎng)技術(shù)交底。
3、依據本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。
�。ǘ┮曳綑嗬x務(wù)
1、乙方負責對洞口尺寸的實(shí)測、復核工作。
�。�1）乙方在門(mén)制作前，應自行進(jìn)入施工現場(chǎng)對洞口尺寸進(jìn)行實(shí)測，并提交甲方審核確認，但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。
�。�2）乙方在門(mén)安裝前，應對洞口尺寸進(jìn)行二次復測，如有異議應當在進(jìn)場(chǎng)施工前書(shū)面報告甲方，并按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場(chǎng)條件，由此產(chǎn)生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長(cháng)工期，不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場(chǎng)及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點(diǎn)，保持施工現場(chǎng)的清潔，并在甲方要求的時(shí)間內清除，否則，甲方有權委托他人清理，所發(fā)生費用由甲方在屆時(shí)應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門(mén)窗進(jìn)行設計變更，甲方應提前通知乙方。乙方應當及時(shí)調整進(jìn)度計劃。
3、雙方確認：對于涉及工程價(jià)款的確認，雙方協(xié)商后進(jìn)行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過(guò)甲方及有關(guān)主管部門(mén)驗收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責并承擔所發(fā)生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復并承擔費用。
加工承攬合同范本5
委托方：_______紡織器材廠(chǎng)（甲方）
承攬方：_______電鍍廠(chǎng)（乙方）
1．加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià)（___元）總價(jià)（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬(wàn)_______萬(wàn)_______萬(wàn)淬火綜條支_______萬(wàn)萬(wàn)_______萬(wàn)合計。
2．質(zhì)量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的`技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結算方式：
xxxx。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。
甲方：_______紡織器材廠(chǎng) 乙方：_______電鍍廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______
地址：_______ 地址：_______
銀行帳號：_______ 銀行帳號：______
______年_______月_______日
加工承攬合同范本6
甲方：乙方：
地址：地址：
郵編：郵編：
電話(huà)：電話(huà)：
法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：
開(kāi)戶(hù)行：開(kāi)戶(hù)行：
帳戶(hù)：帳戶(hù)
甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿(mǎn)足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規定，本著(zhù)誠實(shí)信用，互惠互利原則，結合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量?jì)r(jià)款或酬金交貨數量及交貨期限
單價(jià)總金額
甲方：____________________乙方：____________________
代表：____________________代表：____________________
________年____月____日________年____月____日甲方：中國________公司，地址：________電話(huà)：________電傳：________
法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________
乙方：____國________公司，地址：________電話(huà)：________電傳：________
法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________
雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間，每個(gè)月向甲方提供________原材料，并負責運至________車(chē)站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來(lái)料數量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無(wú)法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質(zhì)量
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的.損失。
第五條加工費
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費，在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時(shí)中國國內和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內勞務(wù)費用水平有變化時(shí)，雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價(jià)的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月，由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時(shí)，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長(cháng)履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著(zhù)友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無(wú)明文規定時(shí)，適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時(shí)終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿(mǎn)之前____月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書(shū)就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開(kāi)支，在加工費以外收取，但這些費用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術(shù)標準，對其規格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)
代表：________________代表：________________
________年____月____日
________年____月____日
加工承攬合同范本7
訂立合同雙方：
定作人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人法定代表(負責)人：
簽約人：
定作人承辦單位：
聯(lián)絡(luò )人：
聯(lián)系電話(huà)：
定作人機構地址：
傳真電話(huà)：
承攬人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
承攬人法定代表(負責)人：
簽約人：
承攬人營(yíng)業(yè)執照：
生產(chǎn)報刊亭許可證明：
承攬人機構地址：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
銀行開(kāi)戶(hù)許可證：
開(kāi)戶(hù)行：
帳戶(hù)：
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關(guān)法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬(wàn)元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價(jià)格(價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣萬(wàn)元)
1、
2、
3、
注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報刊亭的單價(jià)為結算價(jià)，該結算價(jià)格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書(shū)報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線(xiàn)板、電表一塊，藍色陽(yáng)光板封頂，并有通風(fēng)口一處。
第四條驗收標準和方法
�、�、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
�、�、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運輸要求
�、�、交貨時(shí)間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
�、�、交貨地點(diǎn)：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、�、包裝運輸：乙方在交貨時(shí)，應對成品進(jìn)行包裝，并保證信報箱在運輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
�、�、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;
�、�、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
�、�、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現問(wèn)題，_____年內免費進(jìn)行保修，超過(guò)_____年或屬甲方原因損壞進(jìn)行維修的，需付工本費;
�、�、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。
�、�、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款，累積達到合同標的額的60%。
�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶(hù)撥付合同標的額35%的價(jià)款，累積達到合同標的額的95%。
�、�、剩余的合同標的額5%(_____元)價(jià)款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
�、�、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的`違約金;
�、�、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
�、�、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
�、�、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁;
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、�、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書(shū)面文字通知為準，口頭通知無(wú)效，報刊亭規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點(diǎn)：簽約日期：年月日
加工承攬合同范本8
甲方：_______________________
乙方：_______________________
甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿(mǎn)足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規定，本著(zhù)誠實(shí)信用，互惠互利原則，結合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：
甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條：
質(zhì)量標準和要求、驗收方法（標準）及地點(diǎn)：
1、質(zhì)量標準和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執行。
�。�1）乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設計、制造模具。
�。�2）合格模具定義：
�、倌＞弑仨毞辖�(jīng)甲方確認后的模具結構圖；
�、谀＞弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；
�、勰＞邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規定。
2、驗收方法（標準）：
�、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執行。
�、谀＞呓Y構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點(diǎn)：在甲方指定地點(diǎn)________________進(jìn)行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：
原材料來(lái)源
1、原材料來(lái)源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：
交（收）貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點(diǎn)：甲方指定場(chǎng)所________________________。
3、交貨時(shí)間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書(shū)面形式確認后，交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn)，運費由乙方承擔。
第五條：
本合同模具總金額為_(kāi)______萬(wàn)元，共_______套模具。
貨款結算時(shí)間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個(gè)月內付_______%。
第六條：
技術(shù)資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執行。
第七條：
質(zhì)量異議/違約責任：
1、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問(wèn)題，甲方必須以書(shū)面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管；乙方在接到甲方書(shū)面通知24小時(shí)內出具解決方案并趕甲方現場(chǎng)進(jìn)行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品；如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見(jiàn)。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執行。
第八條：
其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開(kāi)始，所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過(guò)程中的文件資料為本合同的.附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時(shí)，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過(guò)程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規定及本合同第四條第1款（3）規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書(shū)》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書(shū)》第11條規定執行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責任。
第九條：
雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔民事責任。
第十條：
合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：
本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，由雙方進(jìn)行協(xié)商調解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：
本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：_______________________
委托代理人：_______________________
地址：_______________________
電話(huà)：_______________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_______________________
賬號：_______________________
_________年____月____日
乙方：_______________________
委托代理人：_______________________
地址：_______________________
電話(huà)：_______________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_______________________
賬號：_______________________
_________年____月____日
加工承攬合同范本9
訂做方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)需方）：
承攬方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)供方）：
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標的物名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額：（此合同單價(jià)為稅前價(jià)）
品名 規格 數量 單位 重量（噸） 單價(jià)元/噸 價(jià)款（元） 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額（大寫(xiě)） 柒萬(wàn)柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、 質(zhì)量要求：供方嚴格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規范要求，并配合甲方的監督檢查；
四、 交貨地點(diǎn)：供方廠(chǎng)內驗收交貨；
五、 交貨時(shí)間：合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式：需方以標的.物加工過(guò)磅重量進(jìn)行結算；
七、 結算方式：合同簽訂后需方預付材料款 貳萬(wàn)伍仟 元，需方在提取標的物時(shí)結清所提取標的物的剩余款項（以實(shí)際加工產(chǎn)品數量、品種為準）。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時(shí)起轉移，但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的，標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場(chǎng)，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車(chē)及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任：由違約方負責；
十二、 解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會(huì )解決，或依法向人民法院起訴；
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 ： 承 攬 方 ：
單位： 單位：
法定代理人： 法定代理人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話(huà)： 電 話(huà)：
開(kāi)戶(hù)行： 戶(hù) 名：
帳 號： 卡 號：
郵 編： 郵 編：
簽訂時(shí)間：
加工承攬合同范本10
簽定日期：xx年xx月xx日
定作方（甲方）：xxxx
電話(huà)：xxxxxx
承攬方（乙方）：xxxx
電話(huà)：xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價(jià)金額
定作方供應原材料：
原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1．技術(shù)資料、圖紙提供辦法：xxxxxxxxxx。
2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。
3．交貨地點(diǎn)及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。
4．貨款及費用結算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：xxxx
乙方（蓋章）：xxxx
加工承攬合同范本11
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱(chēng)：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
�。庸ざㄗ魑锲�，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
編號
名稱(chēng)
規格
單位
數量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
�。�1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作人有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
�。�1．承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作人；定作人應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬人在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3．定作人應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
�。▋r(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
�。�1．按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬人負責修復或退換。3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
�。�1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議；并按協(xié)議執行。2．交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
�。ㄈ纾�1．根據國家有關(guān)規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無(wú)權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí)，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時(shí)，應當償付定作人實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的'損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實(shí)際支付的保管、保養費。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人；變賣(mài)定作物所得少于報酬和保管、保養費時(shí)，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬人的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話(huà)：__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話(huà)：__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
加工承攬合同范本12
定作單位：
某某項目經(jīng)理部 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬單位：
某某市某某機械制造有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著(zhù)公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條 加工構件品名與價(jià)款
一、加工品名：某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、本加工構件綜合單價(jià)一次包定，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)行防腐涂裝，乙方免費提供構件機械翻身。
六、本合同價(jià)款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開(kāi)具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限：共計五十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付；預組裝前坡口形成，再進(jìn)行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。
三、交付地點(diǎn)：運輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負責卸車(chē)。
第三條 加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點(diǎn)，乙方負責卸貨。乙方應設專(zhuān)人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據（板材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒(méi)有合格證書(shū)，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的'損失由乙方負責。
四、具有合格證書(shū)的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內清理出場(chǎng)。
五、材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時(shí)，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說(shuō)明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規定，由乙方確保本加工構件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發(fā)的工程驗收規范、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術(shù)要求為依據；由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明，通知甲方屆時(shí)驗收，辦理交付手續。出廠(chǎng)時(shí)必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工，隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監督、檢查和檢驗；如加工質(zhì)量不符合各項要求，乙方應無(wú)償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠(chǎng)，并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質(zhì)量低劣又無(wú)法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失。
七、甲方監造人員負責質(zhì)量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可，不對乙方的加工構件質(zhì)量負全部責任。
加工承攬合同范本13
承攬方：縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
品名：____規格（長(cháng)，寬，高）：____單位：cm數量：____備注：____
玻璃柜臺：1304090件；塑料臺面柜臺：18010095件
其中不帶抽屜：10件
玻璃臺面柜臺：18010095件
棉布貨架：18040200件
大百貨電器貨架：18080200件
小百貨貨架：18050200件
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬(wàn)元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的.質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份。
甲方：（蓋章）
代表人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
日期：___________
加工承攬合同范本14
甲方：
乙方：
一、標的、數量、價(jià)款
編號
項目名稱(chēng)
說(shuō)明
單價(jià)（元）
數量
合計（元）
25座21米美化塔施工
費用總計：
合計人民幣金額（大寫(xiě)）：
二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點(diǎn)而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場(chǎng)后，甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交（提）貨方式、地點(diǎn)：交貨地點(diǎn)為:新疆昌吉市。
五、運輸方式及到達站（港）和費用承擔：運輸費用由乙方負責。
六、付款方式：合同簽訂后，預付為10萬(wàn)元，貨到后全款付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時(shí)間，甲方承擔所有滯納金。
七、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內不出現質(zhì)量問(wèn)題，如出質(zhì)量問(wèn)題乙方承擔甲方因此造成的`經(jīng)濟損失，不可抗力的自然災害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時(shí)，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達不成協(xié)議時(shí)，原合同不得變更。
九、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十、雙方嚴守合同，如有違約時(shí)，違約方承擔違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱(chēng)：
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
乙方
單位名稱(chēng)：河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
加工承攬合同范本15
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為。
2、制作內容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價(jià)約元(大寫(xiě)：);
(2)次鋼構材質(zhì)：;噸位：;單價(jià)約元(大寫(xiě)：);
(3)其他：以上主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價(jià)款及結算方式
1、合同總價(jià)暫定為元，(大寫(xiě))(以實(shí)際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫(xiě))給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶(hù)，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>
2、交貨時(shí)間：年月日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的'墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費包含在合同價(jià)內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。
六、雙方權利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應當及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同10-01
承攬加工合同10-19
承攬加工合同10-15
加工承攬合同10-31
承攬加工合同【精選】07-18
加工承攬協(xié)議09-15
關(guān)于承攬加工合同02-03
承攬加工合同模板11-26
承攬加工合同【薦】01-08
【薦】承攬加工合同12-31