附屬工程施工合同范本
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中，合同出現的次數越來(lái)越多，它可以保護民事法律關(guān)系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編整理的附屬工程施工合同范本，歡迎閱讀與收藏。
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，雙方就工程施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內容：詳見(jiàn)招標文件。
4、工程期限：日歷日
4．1、工程施工工期：自甲方通知進(jìn)場(chǎng)施工開(kāi)始計算工期，總工期60天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日元違約金。
4．2、在施工過(guò)程中，如遇下列情況則順延工期，具體順延期限通過(guò)雙方及時(shí)協(xié)商，并以書(shū)面形式確定：
4．2．1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
4．2．2因甲方提出的工程變更以至延長(cháng)工期者；
4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5、工程承包方式：本工程采用施工總承包，并采用固定總價(jià)包干，包工包料。工程量如有變更，按照投標文件中的單價(jià)進(jìn)行合同價(jià)調整（詳見(jiàn)招標文件和投標報價(jià)書(shū)）。
6、工程價(jià)款：通過(guò)公開(kāi)競標本工程價(jià)款（大寫(xiě)）元人民幣。
二、合同組成部分：
1、工程施工合同協(xié)議條款；
2、甲乙雙方協(xié)商一致確定的其他相關(guān)書(shū)面協(xié)議或紀要；
3、招標文件；
4、投標報價(jià)書(shū)；
5、施工圖紙；
6、工程變更通知單；
7、國家關(guān)于工程施工的標準、規范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。
三、駐工地代表：
1、甲方駐工地代表：
2、乙方駐工地代表：
3、監理方代表：
四：甲乙方工作：
1、甲方工作。
1.1施工場(chǎng)地具備開(kāi)工條件；
1.2外部施工環(huán)境協(xié)調，內部工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度管理；
1.3按節點(diǎn)支付工程款；
2、乙方工作。
2.1工程成品保護、施工場(chǎng)地周?chē)ㄖ�、地下管線(xiàn)保護；
2.2保證施工場(chǎng)地整潔，遵守建設工程安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，如發(fā)生安全事故，其一切責任及費用，包括事故處理費用，均由乙方自負；
2.3服從甲方項目部和現場(chǎng)監理工程師的監督、管理，及時(shí)提供進(jìn)場(chǎng)材料設備出廠(chǎng)證明、
合格證、說(shuō)明書(shū)和質(zhì)保書(shū)等并按要求及時(shí)進(jìn)行材料、設備等的.報驗。
五、工程結算及付款方式：
1、付款方式（以招標文件為準）
1．1、根據施工圖，實(shí)行總價(jià)包干，單價(jià)不調整，施工時(shí)工程量有變動(dòng)的，按規定調整。
1．2、工程量完成％，付合同造價(jià)的％,；
1．3、工程量完成％，再付合同造價(jià)的.%；
1．4、工程竣工驗收再付至合同造價(jià)的％；
1．5、工程結算辦理完畢再付總結算造價(jià)的％；
2、工程竣工驗收合格后，雙方按合同約定辦理結算。
六、工程質(zhì)量及驗收標準：
1、乙方應有關(guān)規范施工，并確保驗收；
2、乙方應確保所提供的材料滿(mǎn)足圖紙和投標書(shū)中材料清單中注明的規格、品牌、產(chǎn)地要求的合格品；
3、乙方施工期間出現達不到質(zhì)量標準、不滿(mǎn)足進(jìn)度要求、不服從管理等情況的，甲方有權要求
乙方停工整改、緩發(fā)工程進(jìn)度款，情節嚴重的甲方有權勒令乙方無(wú)條件退場(chǎng)，并承擔由此造成一切損失。
七、工程保修：
1、保修內容：所施工的全部?jì)热荩?/p>
2、保修期：土建工程保修一年；水電設備保修二年；苗木綠化管護期一年。
3、保修責任：在保修期間發(fā)生由于乙方施工質(zhì)量或綠化苗木出現的問(wèn)題由乙方負責維修，并賠償造成的損失，如使用不合格材料，乙方承擔造成所有經(jīng)濟損失。
八、違約責任：
1、在乙方提請竣工驗收后，甲方無(wú)正當的理由不組織工程驗收，每日支付延遲驗收違約金______元。
2、甲方無(wú)正當理由拒付工程款的，每月賠償元遲延付款違約金。
3、乙方未按清單所示的產(chǎn)品（苗木）名稱(chēng)、型號、規格、品牌、產(chǎn)地等提供，私自變更的，甲方有權拒收設備并要求乙方償付貨款總值%的違約金。
4、乙方施工期間達不到質(zhì)量標準、不滿(mǎn)足甲方進(jìn)度要求的，甲方有權要求乙方償付工程款總值%的違約金，并承擔由此造成的相關(guān)損失，乙方償付了違約金后和損失費后，不免除其他其繼續按甲方要求完成工程的義務(wù)。
5、如乙方施工拖延導致甲方交房延期的，由此造成的延期交房損失由乙方予以賠償。
九、合同份數及有效期限：
1、合同一式四份，甲乙雙方各執貳份；
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。
十、附則：
1、如有特別情況或未盡事宜，雙方根據實(shí)際情況擬定附則條款，作為本合同之附件。
2、根據需要，甲方有權進(jìn)行設計變更，若因變更給乙方造成損失，乙方應在接到變更通知后7日內書(shū)面提出賠償報告，否則甲方視為乙方無(wú)損失。
3、本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，解決不成交由甲方所在地判決。
4、其他未盡事宜雙方可另行商定。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
地址： 地址：
法人代表：（蓋章） 法人代表：（蓋章）
或委托人（簽字） 或委托人（簽字）
電話(huà)： 電話(huà)：
【附屬工程施工合同范本】相關(guān)文章：
廠(chǎng)房附屬工程合同范本12-02
工程施工借款合同范本11-22
鋼結構工程施工合同范本12-22
工程施工維修的簡(jiǎn)單合同范本01-05
建筑裝飾裝修工程施工合同范本09-25
北京裝飾裝修工程施工合同范本12-20
最新建設工程施工合同范本08-10
2017年建設工程施工合同范本08-09
最新工程施工班組勞務(wù)合同范本12-26