承攬合同(樣式四)
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢？下面是小編整理的承攬合同(樣式四)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
承攬合同(樣式四)1
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話(huà)：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話(huà)：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙提供辦法：
1．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3．定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金：
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1．按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。
2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1．根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話(huà)：_________ 電話(huà)：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________ 開(kāi)戶(hù)銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同(樣式四)2
甲方：
法定代表人： 職務(wù)： 聯(lián)系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人： 職務(wù)： 聯(lián)系方式：
身份證件：
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價(jià)款 元，工程總價(jià)款計 元。
3、承包方式：承攬方負責工時(shí)和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無(wú)償提供。
二、甲乙雙方的權利義務(wù)：
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時(shí)處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式：
1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。
四、違約責任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價(jià)款外，應承擔工程總價(jià)款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。
五、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
承攬合同(樣式四)3
定作方：_________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：_________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
_________。
2．原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：
_________。
3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：
_________。
4．驗收標準和方法：
_________。
5．結算方式：
_________。
6．違約責任：
除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。�1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值_________％或酬金總額_________的違約金。
�。�2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：
_________。
8．以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同(樣式四)4
合同編號：78736
簽訂合同單位：____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲乙方)簽訂條款如下：
1.產(chǎn)品名稱(chēng)、型號及規格、數量、價(jià)格及交貨日期等如下表規定
2.交貨辦法
(1)交貨地點(diǎn)：_______________________________________________________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產(chǎn)品規格數量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間，如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷(xiāo)加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。
(5)貨物運達站____________________________
(6)收貨人________________________________
(7)合同糾紛的處理________________________
甲及代表人：(簽字蓋章)______ 乙及代表人：(簽字蓋章)________
開(kāi)戶(hù)銀行：____________________ 開(kāi)戶(hù)銀行：______________________
帳號：________________________ 帳號：__________________________
電話(huà)：________________________ 電話(huà)：__________________________
簽訂日期：______年____月____日
承攬合同(樣式四)5
甲方：（發(fā)包方）__________
乙方：（承包方）__________
本著(zhù)互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.裝修施工地點(diǎn)：_____________________________________________
2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本項工程預計費用_______元人民幣。
第二條 材料供應的約定
1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買(mǎi)的材料的清單，并注明所需要 材料的數量。甲方應按時(shí)提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發(fā)現甲方提供的材料有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，應及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時(shí)抵達現場(chǎng)后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價(jià)款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現場(chǎng)驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規范》gb50327-20xx并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標準及其他 db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。
2.由于乙方施工技術(shù)差及責任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。
第四條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現場(chǎng)管理約定：
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝�、住�?hù)的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
4.保證裝飾裝修現場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場(chǎng)，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現場(chǎng)。
8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門(mén)，若發(fā)現偷盜現象按材料價(jià)格加倍賠償。
第五條 關(guān)于工程價(jià)款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
1. 工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢(qián)的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20% 2. 乙方承包內容：
1）水電開(kāi)槽、布線(xiàn)、穿線(xiàn)、埋槽
2）所有水電施工過(guò)程的垃圾清運（每天現場(chǎng)整理裝袋）
3）水電施工的穿墻、打孔、切割
4）開(kāi)關(guān)面板安裝
5）小五金、馬桶、的安裝
6）后期燈具的安裝
3.工程結算方式：
按實(shí)結算：
總價(jià)結算：_____元/平米（套內面積）
第六條 違約責任：
1.甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____違約金。
第七條 糾紛處理方式：
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí)，雙方協(xié)商解決；當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時(shí)，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條 合同的變更和解除：
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款 ___ %支付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條 其它約定：
1.雙方同意由第三方監理進(jìn)行協(xié)商工作。
在未經(jīng)第三方監理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關(guān)費用。
2.經(jīng)過(guò)第三方監理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見(jiàn)因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方___次來(lái)現場(chǎng)配合其他工種的交叉施工，超過(guò)___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務(wù)費。
5.保修期內由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費維修，在接到甲方通知后____小時(shí)內必須到達現場(chǎng)。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題，甲方按實(shí)際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條 附則（一） 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
�。ǘ┍竞贤炗喓蠊こ滩坏棉D包。
�。ㄈ┍竞贤皇絻煞�，甲、乙雙方各執一份。
�。ㄋ模┖贤行谥羅____________________.
�。ㄎ澹� 水電工程保修伍年，過(guò)了保修期乙方來(lái)維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字：
乙方簽字（蓋章）
年 月 日
承攬合同(樣式四)6
簽訂日期：＿＿＿＿＿＿＿＿
甲
經(jīng) －－雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
乙
┌─────┬─────┬──┬──┬──┬──┬────┬─────┐
│品（材料）│規格、型號│單位│數量│單價(jià)│金額│交貨日期│超欠幅度％│
│名 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──┴──┴──┴──┴────┴─────┘
貨款共計人民幣（大寫(xiě)）
�。保|(zhì)量標準：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
�。玻回洠ㄟ\輸）辦法及地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿
�。常|(zhì)量檢驗及驗收辦法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
�。矗b要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
�。担Y算辦法及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
�。叮牧瞎⿷k法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
�。罚渌海撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�
違約責任：
第一點(diǎn)：甲方承擔
�。ǎ保┳兏a(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí)，應償付乙方實(shí)際損失＿＿＿＿
�。ǎ玻┲型就素浀�，償儲乙方以退貨部分貨款總值＿＿＿＿的違約金。
�。ǎ常┳蕴岙a(chǎn)品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之＿＿＿的違約金。
�。ǎ矗┪窗春贤幎〞r(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
�。ǎ担┪窗春贤幎ㄈ掌诟犊畹�，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。ǎ叮⿲�(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。
�。ǎ罚╁e填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
�。ǎ福┢渌撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�
第二點(diǎn)：乙方承擔
�。ǎ保┊a(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià)；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
�。ǎ玻┪窗春贤幎ǖ臄盗拷回�，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值＿＿＿＿的違約金。
�。ǎ常┌b不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
�。ǎ矗┪窗春贤幎〞r(shí)間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
�。ǎ担┎环虾贤幎óa(chǎn)品，在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。
�。ǎ叮┊a(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
�。ǎ罚┢渌海撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�
本合同一式＿＿＿份。有效期自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日到＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止
甲方：＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿
電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿＿ 開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿
承攬合同(樣式四)7
定作人：______________簽訂地點(diǎn)：___________
承攬人：______________簽訂時(shí)間：___________
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）
承攬項目名稱(chēng)及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價(jià)
總價(jià)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時(shí)間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的日內答復。
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成；可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn)：______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫(xiě)）______元。
第十二條結算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時(shí)解除合同，但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
�。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責任：_______________________
承攬人違約責任：_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
�。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
定作人
定作人（章）： 住所：
營(yíng)業(yè)執照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話(huà)： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）： 住所：
營(yíng)業(yè)執照號碼： 身份證號：
法定代表人： 委托代理人：
電話(huà)： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 賬號：
稅號： 郵政編碼：
承攬合同(樣式四)8
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進(jìn)行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期)。
二：裝飾施工地點(diǎn)：
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90.m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自XXX年XXX月XXX日開(kāi)工，至XXX年XXX月XXX日竣工，工期XX天。
三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施
工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購買(mǎi)材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買(mǎi)材料。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進(jìn)行施工，每一個(gè)施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場(chǎng)價(jià)格分別議定和支付。
六：乙方在進(jìn)場(chǎng)前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時(shí)交還甲方，同時(shí)對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
(1)水、電管線(xiàn)，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線(xiàn)、水管、氣管等其它設施進(jìn)行標注，說(shuō)明其位臵、形狀、尺寸、材質(zhì)等，防止甲方今后使用時(shí)產(chǎn)生意外損壞，以及便于維修;
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書(shū)面形式提出，應按合同總價(jià)款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。
4、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買(mǎi)的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管
不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十：衛生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關(guān)部門(mén)指定的位臵、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
十一：保修
1.工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫(xiě)工程保修單(保修期為貳年)(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無(wú)正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價(jià)5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則
1.本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身?yè)p失均由乙方承擔賠償責任。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，
應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。
4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的，應及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
年月日：
承攬合同(樣式四)9
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
身份證號：
地址：
聯(lián)系方式：
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿(mǎn)足規范和甲方要求。
二、工程價(jià)款與支付方式
1、工程價(jià)款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務(wù)與權利
1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，但不對乙方的施工進(jìn)行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內，乙方不進(jìn)行缺陷修復，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，將退還乙方%的保證金。
5、工程安全：相關(guān)法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問(wèn)題。乙方負責對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進(jìn)度：乙方根據甲方的進(jìn)度要求，組織相應的人力、物力確保工程進(jìn)度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過(guò)正當方式解決。
8、乙方應按時(shí)結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權與債務(wù)均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務(wù)結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
簽署時(shí)間：年月日
承攬合同(樣式四)10
甲方：××汽車(chē)有限公司 住所地： 法定代表人： 電話(huà)：
乙方： 住所地： 法定代表人： 電話(huà)：
鑒于： 甲方現有汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)精品裝潢及汽車(chē)維修服務(wù)等三大類(lèi)業(yè)務(wù)；乙方擁有 品牌售后服務(wù)的豐富客戶(hù)資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開(kāi)辦 維修售后業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：
一、合作項目標的： 維修售后服務(wù)。
二、合作時(shí)間及地址： 年 月 日至 年 月 日。
地址： （詳見(jiàn)附圖），其中車(chē)間 （平方米），鈑金、噴漆 （平方米），接待室 （平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣 萬(wàn)元及現金人民幣 萬(wàn)共 萬(wàn)元作為投資；乙方以設備折價(jià) 萬(wàn)及現金 萬(wàn)共出資 萬(wàn)元作為投資。
雙方約定：
�、� 雙方實(shí)物投入和現金投入均由雙方書(shū)面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。
�、� 設備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設備折舊、攤銷(xiāo)的依據。
四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)
汽車(chē)的汽車(chē)維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效 個(gè)月內擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財務(wù)管理制度，共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議，并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來(lái)設置雙方共同確認的資金帳戶(hù)（含轉帳帳戶(hù)及現金帳戶(hù)），合作項目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本（場(chǎng)租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費用）后盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔。
六、合作項目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費用分攤：鑒于甲方目前每年場(chǎng)地費為 萬(wàn)元，合作項目專(zhuān)用帳戶(hù)須分攤甲方場(chǎng)地費每年 萬(wàn)元整，由甲方提供正規房屋租賃發(fā)票于每年 月 日前入帳。從 年度開(kāi)始，合作項目按每年 萬(wàn)元分攤場(chǎng)地費，于每年 月 日前入帳。
七、設備折舊及攤銷(xiāo)：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任：
�。ㄒ唬�、甲方：
�、� 繼續開(kāi)發(fā)和擴大現有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內承擔維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。
�、� 將所銷(xiāo)售汽車(chē)客戶(hù)引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。
�。ǘ�、乙方：
�、� 將原有的奔馳、寶馬客戶(hù)納入雙方合作項目中。
�、� 為奔馳、寶馬車(chē)輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓工作。
�、� 開(kāi)發(fā)客戶(hù)并介紹給甲方。
九、特別約定：
�、� 原××汽車(chē)場(chǎng)地系為爭取"4s"品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權。
�、� 在本合同有效期內任何一方不得在 市區（除 外）內與第三方就本項目進(jìn)行合作。
�、� 自合作協(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔。
�、� 雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔違約責任。
�、� 根據經(jīng)營(yíng)需要，甲方可以向乙方提出在 市區內就合作項目增開(kāi)新店，乙方無(wú)正當理由不得拒絕。
十、違約責任： ① 任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協(xié)議。如損失難以計算的，損失賠償數額為 萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿(mǎn)一年的按一年計）。
�、� 任何一方就本合作項目事宜未經(jīng)合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
�、� 任何一方無(wú)正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為 萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿(mǎn)一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 代理人：
時(shí)間：
承攬合同(樣式四)11
甲方(定做人)：簽訂日期：
簽訂地點(diǎn)：
乙方(承攬人)：合同編號：
甲、乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，就有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
一、產(chǎn)品及相關(guān)說(shuō)明
二、定作物的質(zhì)量
1、雙方按樣品生產(chǎn)，應在生產(chǎn)前進(jìn)行封樣。
2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。
3、定作物的質(zhì)保期為1年，在上述保質(zhì)期內，乙方對定作物負有質(zhì)量擔保義務(wù)，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，乙方應負責維修。
三、技術(shù)資料與圖紙
1、甲方應在本合同生效后一周內將技術(shù)資料或封樣樣品交付給乙方。
2、雙方對履約過(guò)程中知悉的技術(shù)資料與圖紙、封樣樣品等商業(yè)秘密，均負有保密義務(wù)。
四、定作物的交付與運輸
1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶(hù)之日算起，預付款為合同總金額的30%。
2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。
五、定作物的驗收
1、乙方在模具制作完成發(fā)貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開(kāi)具發(fā)票。
2、定作物(模具)到甲方工廠(chǎng)后，乙方須派技術(shù)人員到甲方調試生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后，甲方付20%的款項。
3、余款10%為質(zhì)保金，自設備驗收合格之日起滿(mǎn)12個(gè)月時(shí)付清。
六、違約責任
1、乙方負有及時(shí)交貨與質(zhì)量保證的義務(wù)。
2、甲方負有及時(shí)接收貨物與付款的義務(wù)。
3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，并賠償守約方為維權而產(chǎn)生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。
七、爭議解決
本合同生效后，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果，發(fā)生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。
八、本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。
甲方:乙方：
地址:地址：
開(kāi)戶(hù)行：開(kāi)戶(hù)行
賬號:賬號：
電話(huà)：電話(huà)：
簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章
簽約日期：簽約日期：
承攬合同(樣式四)12
定作方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目 規格、型號 單位 數量 單價(jià) 價(jià)款或酬金(元)
金額： 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：
4.驗收標準和方法：
5.結算方式：
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責
任。
(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作
物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠
償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部
分價(jià)款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都
可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理
局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____ 承攬方：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：____
開(kāi)戶(hù)銀行：______ 開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號：_______ 帳號：_______
____年__月__日
承攬合同(樣式四)13
委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 加工方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開(kāi)始計算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時(shí)按加工廠(chǎng)分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金， / 萬(wàn)元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過(guò)程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內到現場(chǎng)處理問(wèn)題。
七、雙方責任 甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時(shí)間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方，因變更導致的材料增減按實(shí)結算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的`全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿(mǎn)后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術(shù)要求、質(zhì)量、數量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車(chē)等工作。
3、乙方在鋼構件出廠(chǎng)時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開(kāi)始供應第一批構件，供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構件出廠(chǎng)前進(jìn)行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責，并在48小時(shí)內解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題，應立即停止使用，并在48小時(shí)內向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現場(chǎng)查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書(shū)面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內未提出書(shū)面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿(mǎn)之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿(mǎn)后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過(guò)60天時(shí)，乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務(wù)承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)
甲方：(蓋章) 乙方：
年月日：
承攬合同(樣式四)14
發(fā)包人：
承攬人：
根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：
一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價(jià)格 ，其中單價(jià)內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關(guān)規定標準要求執行，如乙方出現質(zhì)量問(wèn)題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場(chǎng)取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無(wú)條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進(jìn)度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時(shí)間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒(méi)有完成，造成工期拖延的，將以合同總價(jià)的5‰每天進(jìn)行罰款，罰款在合同總價(jià)中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無(wú)理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進(jìn)入工地，罰金在合同總價(jià)中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場(chǎng)乙方不準帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價(jià)的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內付清。
九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程承攬施工合同范文2
發(fā)包方：
承包方：
甲方經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準，在 建蓋磚混結構房 屋 層， 約 平方米�，F經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守：
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進(jìn)行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時(shí)費，結算面積以雙方驗收時(shí)共同確認的面積為準。
二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、工程質(zhì)量及驗收標準按雙方確認的書(shū)面文件，無(wú)書(shū)面文件的按國家標準執行。
四、工程勞務(wù)費在澆地梁時(shí)付 元;第一層澆頂時(shí)付 元;第二層澆頂時(shí)付 元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務(wù)有關(guān)的稅、費全部由乙方承擔。
五、甲方主要義務(wù)
1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經(jīng)乙方簽字后作為施工和驗收的依據。
2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數量和質(zhì)量提供各種建筑材料。
3、按約定按時(shí)支付費用及時(shí)驗收。
六、乙方主要義務(wù)：
1、按甲方要求和建筑規范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規范的材料用料計劃交甲方購買(mǎi)，對甲方購買(mǎi)回使用的材料進(jìn)行驗收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規范的施工方案和許多技術(shù)。
4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛生間、樓梯走道)。
5、柱梁無(wú)凸凹無(wú)蜂窩，如出現柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經(jīng)濟損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過(guò)1公分。
7、標高3.42米，一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產(chǎn)規程施工、文明施工，施工過(guò)程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。
八、乙方應本著(zhù)合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。
九、工程按國家標準合格等級和雙方書(shū)面約定進(jìn)行驗收、交付。
十、工程質(zhì)量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格后開(kāi)始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿(mǎn)，房屋無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同(樣式四)15
保潔承攬合同
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著(zhù)平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實(shí)信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規，簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿(mǎn)自行終止。
二、承攬范圍及工作標準
1.承攬范圍：
2.工作標準(見(jiàn)附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規定的保潔服務(wù)，并負責承攬保潔服務(wù)所需各種設備、材料、工具等相關(guān)費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動(dòng)報酬、社會(huì )保險費及乙方管理服務(wù)費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務(wù)工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權利和義務(wù)
�。ㄒ唬┘追降臋嗬x務(wù)
1.為乙方提供進(jìn)入甲方場(chǎng)所開(kāi)展服務(wù)工作的必備條件，確保乙方服務(wù)人員在甲方進(jìn)行服務(wù)工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標準組織實(shí)施，甲方書(shū)面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標準無(wú)關(guān)的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
�。ǘ┮曳降臋嗬x務(wù)
1.乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實(shí)行崗前體檢的服務(wù)人員進(jìn)駐甲方服務(wù)場(chǎng)所，并應著(zhù)裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專(zhuān)人，具體負責承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標準的實(shí)施、監督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調。
4.乙方因服務(wù)不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實(shí)情況后，乙方應在24小時(shí)內照價(jià)賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實(shí)，乙方除照價(jià)賠償外，應立即將其開(kāi)除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動(dòng)合同，依法繳納社會(huì )保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
七、合同的變更或解除
1．本合同履行過(guò)程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個(gè)工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務(wù)，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
九、其他事項
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進(jìn)行年度綜合評價(jià)，綜合評價(jià)不合格，不再續簽合同。
3.本合同履行過(guò)程中，乙方承擔一切安全風(fēng)險責任。
4.本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份，甲方執四份，乙方執二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人 法定代表人
或委托代理人： 或委托代理人：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點(diǎn):
【承攬合同(樣式四)】相關(guān)文章：
短期借款合同范本樣式10-21
調酒有哪些樣式-調酒樣式11-01
合作開(kāi)發(fā)合同范本樣式11-02
房屋裝修承攬合同范本12-11
委托加工承攬合同5篇11-29
勞務(wù)用工承攬合同范本12-29
聘請法律顧問(wèn)的合同樣式11-13
話(huà)劇《樣式雷》10-24
論文提綱樣式08-02
cad打印樣式設置11-15