- 委托施工合同 推薦度:
- 委托工程的施工協(xié)議書(shū) 推薦度:
- 委托施工合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
委托施工合同(15篇)
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深,合同的地位越來(lái)越不容忽視,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編為大家收集的委托施工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

委托施工合同1
發(fā)包方(甲方):___
承包方(已方):___
為提高泵站品位,創(chuàng )造良好的工作環(huán)境,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方將___委托給乙方施工,為確保如期保質(zhì)完成本工程,雙方本著(zhù)互相支持、緊密配合的原則,結合本工程具體情況,明確雙方職責,特簽訂本合同,條款如下:
一、工程地點(diǎn):
__。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程(詳見(jiàn)圖紙)。
以上項目經(jīng)雙方會(huì )審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
三、工期
1、開(kāi)工日期:本項目工程從___年___月___日起至___年___月___日止,共___個(gè)日歷天。
2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。
四、工程合同價(jià)款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣:_整。若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程,則按實(shí)結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程材料,必須經(jīng)雙方確認方可進(jìn)料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。
六、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價(jià)款的`30%,即人民幣___整。乙方收款后第二天安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
2、待完成總工程80%后,甲方于3天內向乙方支付工程合同價(jià)款的30%,即人民幣___整。
3、工程竣工后,甲方于一周內向乙方支付工程合同價(jià)款的20%,即人民幣___整。
4、竣工驗收合格后一個(gè)月內,向乙方支付工程合同價(jià)款的10%,即人民幣___整。
七、工程質(zhì)量
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關(guān)園林綠化施工規范進(jìn)行施工,完工后達到___級。
2、在施工過(guò)程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進(jìn)行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
3、乙方要確保施工現場(chǎng)清潔,及時(shí)清理廢棄物,做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告后___天內組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關(guān)園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見(jiàn)。乙方須按甲方要求整改,并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結算,并于___個(gè)工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣___元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣___元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書(shū)面要求,甲方在三天內書(shū)面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進(jìn)行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
十、養護管理
1、期限:以工程竣工驗收合格之日起計算,綠化保養期為十二個(gè)月,保養期從竣工驗收之日開(kāi)始計算,保養期滿(mǎn)后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。
2、質(zhì)量要求:大樹(shù)及時(shí)支撐固定,栽植后及時(shí)澆水,及時(shí)中耕除草、施肥、修剪,及時(shí)防治病蟲(chóng)害,確保苗木正常生長(cháng)。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿(mǎn),甲方將款項結清后合同即告終止。
十二、合同份數
本合同一式___份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章后各執___份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門(mén)存檔。本合同未經(jīng)事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方代表(蓋章)___
乙方代表(蓋章)___
合同簽訂日期:
簽約地點(diǎn):____
委托施工合同2
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》|《中華人民共和國價(jià)格法》,以及其他有關(guān)法律法規規定的原則,甲方現委托乙方承擔施工、安裝工程項目,結合本工程的具體情況,經(jīng)甲、乙雙方平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、施工內容:(見(jiàn)工程預算表)
4、承包方式:包工包輔材形式(輔材詳看附件)
5、工程總價(jià):大寫(xiě)(人民幣),雙方約定,如變更施工內容、變更材料,這部分的工程款按實(shí)另計。
6、工期:自年至年日竣工。工期共(開(kāi)工期最終以材料進(jìn)場(chǎng)日的第二天起計算為準。)
第二條材料供應的約定:
1、甲方提供的材料:詳見(jiàn)附件二《甲方提供材料》。
(1)甲方負責采購供應的.材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,因材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,其返工費用由甲方承擔,且工期順延。
(2)由甲方采購供應到工場(chǎng)或工地現場(chǎng)的材料、設備須在各項工程開(kāi)工之日前三天內應按時(shí)供應到現場(chǎng),甲、乙雙方應辦理交接手續。乙方如發(fā)現甲方提供的材料、設備有質(zhì)量或規格差異,應及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
第十一條附則
本合同一式,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同3
建設單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規,結合本工程具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎上,遵循平等、自愿、公平及誠信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):臨清豪翰商貿城一期10KV配電工程施工
2、工程地點(diǎn):新華路與緯八路交匯處西北角
二、承包方式及范圍
承包方式:包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍:
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠(chǎng)檢驗;
3、供電系統施工:龍山路過(guò)路150頂管100米;從10KV1013南華線(xiàn)9號桿T接線(xiàn)夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630KVA箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中臨清豪翰商貿城一期23#樓北側1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線(xiàn)工程,乙方只負責電纜施工、接線(xiàn)、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料
5、協(xié)調與供電部門(mén)的關(guān)系,辦理施工驗收手續。
三、工期
20__年7月15日至20__年8月15日。
四、工程造價(jià)及付款方式
該工程實(shí)行包干價(jià):總造價(jià)人民幣68萬(wàn)元整(含稅),大寫(xiě)人民幣陸拾捌萬(wàn)元整。具體見(jiàn)乙方投標預算書(shū)。
總造價(jià)為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質(zhì)量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價(jià)。
付款方式:
1、合同簽訂后2日內,甲方支付給乙方合同總造價(jià)的30%作為預付款;
2、乙方在該工程全部施工完畢經(jīng)驗收合格且具備送電條件后,甲方支付給乙方工程總造價(jià)的65%(支付該款時(shí)乙方必須出具工程全額建安發(fā)票);乙方收到該工程款后2小時(shí)內必須給甲方成功送電。
3、剩余5%作為質(zhì)保金,從送電之日起兩年內如果該工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或出現質(zhì)量問(wèn)題乙方能及時(shí)進(jìn)行維修,甲方將在送電之日起兩年后的15日內將質(zhì)保金無(wú)息支付給乙方。
五、箱變技術(shù)要求
1、歐式景觀(guān)樣式。設備配置根據圖紙配置,高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備,以達到驗收通過(guò)為準;
2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等,所有柜體內外必須要有標示牌;
3、每組箱變內部低壓出線(xiàn)為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;
4、變壓器采用2臺S11-630KVA-10.5(±2×2.5%)/0.4KV變壓器(產(chǎn)品是銅芯,“達馳”牌);
5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板,低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達到國家行業(yè)標準);
6、母排要求銅母排,國家標準T2銅排,質(zhì)量標準參照國家標準規范要求;
7、電氣開(kāi)關(guān)等元器件品牌為“正泰”或質(zhì)量不低于該品牌。
六、安裝質(zhì)量標準
1、甲乙雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:按國家、地方及行業(yè)有關(guān)標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國家頒發(fā)的電氣工程規范、規格和標準進(jìn)行施工,并接受甲方派駐代表的監督。
2、乙方提供的材料、設備質(zhì)量標準:執行最新國家及行業(yè)標準、國家和地方行政主管部門(mén)的有關(guān)規定。如因質(zhì)量不合格給甲方造成損失的,乙方承擔賠償責任。
3、其他要求可參照有關(guān)國家標準、國家機械部及企業(yè)標準執行。
4、由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關(guān)規定提供質(zhì)量合格證,或進(jìn)行檢驗合格后方可用于工程;
5、若經(jīng)甲方抽檢發(fā)現乙方在施工中存在偷工減料現象,甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外,并有權要求乙方按工程總價(jià)的10%支付違約金。
七、雙方責任
甲方責任:
1、提供工程施工機械及設備存放臨時(shí)用地。
2、施工現場(chǎng)必須具備施工條件,否則因此造成的工期拖延,乙方不負責。
3、及時(shí)支付工程款。
乙方責任:
1、合同簽訂后3日內向甲方提供高壓系統設計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎施工圖紙兩份,以便甲方安排土建施工;
2、工程竣工后,乙方應向甲方提供完整的.施工資料、設備原始資料、設備所帶的備品備件、專(zhuān)用工具及竣工圖;
3、乙方負責向臨清市供電公司有關(guān)部門(mén)按規定程序申報該工程的驗收工作。
4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工,嚴格遵守電力行業(yè)安全及施工相關(guān)規程、規定,確保施工安全和施工質(zhì)量。如因乙方施工工藝問(wèn)題未能驗收通過(guò),乙方負責按電力部門(mén)的要求及時(shí)整改。如果拖延工期,每拖延一天按合同總造價(jià)的3‰,給甲方賠償損失。
5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630KVA的配電施工工程,須協(xié)助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計量裝置和高壓開(kāi)關(guān)按市場(chǎng)價(jià)賣(mài)出。
八、質(zhì)保期
箱變、高壓分接箱質(zhì)保期二十年,其它質(zhì)保期兩年。在質(zhì)保期內,乙方必須在24小時(shí)內對該工程出現的質(zhì)量問(wèn)題無(wú)條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的,應給予甲方相應的賠償。
十、合同生效
合同生效時(shí)間:
本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,具有同等的法律效律。保修期滿(mǎn)合同自行終止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同4
甲方(委托人):_________________乙方(居間人):_________________
聯(lián)系地址:_________________聯(lián)系地址:_________________
法定代表人身份證:_________________身份證:_________________
聯(lián)系電話(huà):_________________聯(lián)系電話(huà):_________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價(jià)有償的原則,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱(chēng)該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位
直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書(shū)面的工程承包施工合同。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供真實(shí)的資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料;負責和建設單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的.權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。()如果未及時(shí)支付,則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實(shí)可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進(jìn)行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實(shí)義務(wù)。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬(wàn)元,大寫(xiě):_________________萬(wàn)元)。
2、居間報酬結算方式:_________________
居間報酬總金額為人民幣萬(wàn)元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價(jià)的
%)到賬后,次日將報酬總額中的萬(wàn)(大寫(xiě):_________________
元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個(gè)月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶(hù),也可直接支付現金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過(guò)程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務(wù)的,本合同自動(dòng)終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時(shí),本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì )仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線(xiàn)留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫(xiě),具真實(shí)性及法律效力。
合同簽訂地:_________________
乙方指定賬戶(hù)戶(hù)名:_________________
乙方指定賬戶(hù)賬號及開(kāi)戶(hù)行:_________________
甲方:_________________(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________
委托施工合同5
委托方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_________________
受托方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_________________
08日竣工,在該工程質(zhì)量保修期內,室外水泥場(chǎng)地出現不同程度翻砂、起灰和為了確保質(zhì)量甲方委托巢湖市負責施工,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、委托施工內容
巢湖市蘇灣交警中隊室外場(chǎng)地瀝青砼地坪,厚度50mm,包工包料包質(zhì)量。
二、甲方責任、權利和義務(wù)
1、做好施工中的協(xié)調工作,盡量為乙方創(chuàng )造良好的施工環(huán)境。
2、甲方享有因乙方原因造成的經(jīng)濟和法律糾紛時(shí)停止支付工程款的權利。
三、乙方責任、權利與義務(wù)
1、乙方接受甲方委托施工本工程,必須履行合同的有關(guān)條款,按合同的規定全面完成各項工作,并承擔合同規定的承包人的全部義務(wù)和責任,負責協(xié)調業(yè)主與監理部門(mén)關(guān)系。
2、負責工程施工質(zhì)量、施工安全、文明施工等全部工作,并承擔由此發(fā)生的全部費用。
3、嚴格按施工規程、規范或國家有關(guān)法規的`要求以及甲方的質(zhì)量、安全管理要求進(jìn)行施工,按合同要求完成工程施工任務(wù)。若因乙方管理不當,出現質(zhì)量、安全、工期及其他與本工程相關(guān)的問(wèn)題而受到業(yè)主或國家相關(guān)部門(mén)的處罰時(shí),則由乙方承擔責任并負責由此造成的經(jīng)濟損失。若發(fā)生安全事故,由乙方承擔責任并負責理賠。
4、乙方有義務(wù)按甲方要求,配合甲方的質(zhì)量、安全、環(huán)境保護等體系認證工作。
5、乙方不得將工程以任何方式分包或轉包給第三方。
6、乙方保證不拖欠民工工資,否則,甲方有權從工程款中直接支付工資給民工及相關(guān)材料費。
四、有關(guān)費用事項
1、乙方必須在拾個(gè)工作日內完成工作;
2、甲方按60元/m2支付工程款,總工程款按照實(shí)際完成面積計算;
3、施工完工后一個(gè)月內,甲方付清全部工程款;
4、工程款一次性結清,乙方不提供稅票。
五、特別約定
為維護本公司的良好信譽(yù),若因乙方管理不當,導致工期嚴重滯后或工程質(zhì)量、工程安全出現重大問(wèn)題,由此造成的經(jīng)濟責任由乙方承擔。
六、本協(xié)議如有未盡事宜,雙方另行商訂補充協(xié)議。
七、本協(xié)議一式兩份,甲方雙方各執一份。
甲方代表:_________________:_________________
電話(huà):_________________乙方代表:_________________電話(huà):_________________
雙方簽訂協(xié)議日期:_________________
委托施工合同6
甲方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學(xué)館樓梯欄桿、加固新制空調支架等,委托乙方施工,為明確各自的權利和義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成如下合同:
一、工程地點(diǎn):
___中學(xué)新校區內。
二、主要工程內容:
維修刷新階梯教室消防通道、老科學(xué)館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來(lái)水管維修等。
三、工程造價(jià):
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來(lái)水井蓋計12個(gè)工作日×200元=2400元
2、加固科學(xué)館空調支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學(xué)館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來(lái)水管漏水14個(gè)工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學(xué)館樓梯欄桿、加固空調支架、維修自來(lái)水管道總造價(jià)為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的前提下,乙方在60個(gè)工作日內完成該項工程,若有特殊原因不能正常施工的.情況下,由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應按照有關(guān)部門(mén)及甲方有關(guān)安全工作的規定嚴格做好安全措施。
2、施工過(guò)程中的安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結束在具備竣工驗收條件時(shí),乙方應備好資料及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗收、辦理工程竣工驗收手續。
七、收款方式
本工程在施工期間,所有材料款、工時(shí)費用款由乙方墊付,工程完工后,由甲方驗收無(wú)問(wèn)題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過(guò)程中,甲方應積極配合和提供方便,保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份,雙方各執貳份。
甲方單位(簽字蓋章):
年 月 日
乙方單位(簽字蓋章):
年 月 日
委托施工合同7
甲方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑法》等相關(guān)法律法規、遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則,雙方就本建設工程總承包施工事宜進(jìn)行協(xié)商,達成共識,訂立本協(xié)議,以資共同遵守執行。
一、工程概況:
項目名稱(chēng): 工程地點(diǎn): 工程內容: 資金來(lái)源: 工程面積:
二、工程承包范圍及承包方式
承包范圍:施工圖紙范圍內的全部項目工程。
承包方式:包工、包料、保質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工。
三、合同工期
雙方約定:本工程開(kāi)工日期為 年 月 日,竣工日期為 年 月 日,有效工期為 600 天。施工合同補充協(xié)議
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:合格。
五、結算方式、付款方式
1、結算方式
(1)本工程與其全部變更簽證結算時(shí)定額套用 寧夏回族自治區建設工程造價(jià)計價(jià)依據:《建筑工程計價(jià)定額》、《裝飾裝修工程計價(jià)定額》、《安裝工程計價(jià)定額》、《建設工程費用定額》,其他費用按國家及自治區有關(guān)文件規定執行。材料價(jià)差按施工期間寧夏造價(jià)管理站頒發(fā)的《寧夏建材》信息文件分期進(jìn)行劃價(jià)調整,材差文件中未列材料(或暫定價(jià)部分)價(jià)格按發(fā)包人和承包人認可的實(shí)際價(jià)格調整。
(2)工程取費標準:該項目工程類(lèi)別按定額站核定為準,企業(yè)類(lèi)別按本施工企業(yè)類(lèi)別計取。
(3)項目工程90%用現金結算工程款,房屋抵頂不超過(guò)工程造價(jià)的10%。
(4)甲方應在工程竣工之日起60個(gè)工作日內完成工程結算,否則視為認可乙方所做的單方結算,相關(guān)各方審定簽字之日氣1個(gè)月之內支付到工程結算款的95%,留5%做為工程保修金,保修期滿(mǎn)一次性付清。
(5)甲方切除項目:土方、護坡、降水、電梯、消防、通風(fēng)、空調及制冷機組。
2、付款方式
(1)本工程款的支付形式:現金及房屋抵頂付款共計95%(工程保修費5%,工程保修期滿(mǎn)一次性付清)。
(2)承包人簽訂施工協(xié)議后,發(fā)包人開(kāi)始土方開(kāi)挖三日內,承包人向發(fā)包人交納工程質(zhì)量保證金300萬(wàn)元。質(zhì)量保證金到甲方指定賬戶(hù)
后,甲方向乙方以書(shū)面形式告知進(jìn)場(chǎng)搭建臨時(shí)設施及施工前的準備工作。若不按約定時(shí)間交納質(zhì)量保證金,視為違約,本協(xié)議自行解除。
(3)工程付款結點(diǎn):第一結點(diǎn)地下鋼筋混凝土結構施工到±0.000后支付至已完成工程形象進(jìn)度的70%;第十層、第十八層鋼筋砼結構施工完畢支付至已完工程形象進(jìn)度結算價(jià)款的70%;裝飾裝修工程按月進(jìn)度的70%支付工程款;多層主體封頂,按月進(jìn)度款的70%支付。工程達到竣工驗收合格后,在辦理竣工驗收備案各類(lèi)手續之前,甲方將工程款支付到已完工程量的90%。
(4)付款形式:主體封頂后按月進(jìn)度支付,承包人每月25日提交已完工程量的付款申請書(shū)交監理和甲方代表審批后,發(fā)包人于次月8日前支付工程形象進(jìn)度款的70%,撥付工程款時(shí),承包人需提供農民工工資發(fā)放表。
(5) 年度能達到三個(gè)月施工期的,地下室必須到±0.000,發(fā)包人因工期時(shí)間不足,致使乙方 年度不足三個(gè)月施工期限的,甲方應付給乙方70%形象進(jìn)度款,若付款不到位時(shí),甲方按年息10%向乙方支付違約金。
(6)乙方停工放人時(shí),涉及農民工工資問(wèn)題,甲乙雙方協(xié)商解決。
(7)工程竣工結算完,甲方不能按合同要求按時(shí)按比例支付工程款時(shí),甲方應承擔由此給乙方造成的一切經(jīng)濟、法律訴訟等損失,并按年息10%支付違約金。
六、其他約定
1、工程質(zhì)量必須達到合格標準,質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)
量檢驗評定標準為依據。經(jīng)建設方、監理方、甲方認可;因乙方原因造成工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準,乙方應承擔全部責任及經(jīng)濟損失。
2、在施工過(guò)程中,乙方所發(fā)生的`一切債權債務(wù)由乙方自行承擔。乙方應將甲方支付工程款優(yōu)先發(fā)放農民工工資,不得拖欠。
3、乙方不能將本工程轉包、倒賣(mài)。一經(jīng)發(fā)現,乙方無(wú)條件退出,協(xié)議終止,所造成的損失及法律責任均由乙方承擔。
4、乙方在施工期間,出現安全、質(zhì)量事故等全部自己解決。造成的一切經(jīng)濟損失及法律責任由乙方承擔,甲方不負任何責任。
5、文明施工,現場(chǎng)維護由乙方負責。
七、約定條款
1、乙方進(jìn)入施工現場(chǎng)完成相應的工作量后,用于本項目的鋼材、商品混凝土由甲方提供擔保。
2、協(xié)議中的抵房達到預售條件時(shí),根據乙方需求(住宅房或商業(yè)房),甲、乙雙方簽訂抵房協(xié)議書(shū),按掛牌價(jià)每平米降低100元抵頂工程款。
3、施工許可證辦理后進(jìn)行工程備案,訂立工程合同,建設工程合同的各項條款均以本協(xié)議為準,辦理工程備案發(fā)生的費用各自承擔相應的費用。
4、協(xié)議第五條第二款第二節中交納的質(zhì)量保證金,按照協(xié)議第三條約定的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間未能進(jìn)場(chǎng)施工,予以返還。乙方等待甲方項目啟動(dòng)另行進(jìn)場(chǎng)。若甲方另行發(fā)包給其他施工單位,應視為合同欺詐。
5、乙方承接的項目工程分項工程分包,條件價(jià)位同等時(shí),優(yōu)先安排
使用甲方推薦的分包隊伍。
6、質(zhì)量保證金的退付:工程施工至主體封頂退50%,裝飾工程完成,竣工驗收合格后退50%。
八、爭議的解決
協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
九、協(xié)議生效、分數
本協(xié)議甲乙方雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋公章,按合同第五條2.2條之約定質(zhì)量保證金到甲方指定賬號后生效。本協(xié)議一式捌份,甲乙雙方各執四份,具有同等法律效力。
甲方開(kāi)戶(hù)銀行:
甲方賬號:
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
日期: 年 月 日
委托施工合同8
甲方:
乙方(施工方姓名):
身份證號碼:
丙方(農戶(hù)姓名):
身份證號碼:
為改善農村衛生環(huán)境狀況,保障人民群眾的身體健康,甲方根據上級有關(guān)部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步加大農村改廚工作的'指示精神,經(jīng)兩委會(huì )研究決定對村民的廚房進(jìn)行改造,F經(jīng)村委會(huì )(甲方),施工方(乙方)與農戶(hù)(丙方)三方充分協(xié)調,達成施工合同如下:
一、丙方自愿委托乙方為其改造廚房。改造內容為:改灶、改臺、改柜、改管、改水等五項。改造所需灶、臺、柜、潔具、水龍頭等由乙方自行購買(mǎi)安裝;電線(xiàn)、線(xiàn)槽等材料由丙方提供,乙方負責免費排線(xiàn)、安裝。
二、乙方按丙方要求進(jìn)行施工,施工安全問(wèn)題由乙方負責,建造質(zhì)量問(wèn)題由甲方監理、丙方驗收。
三、工期:20__年月底按甲方要求保質(zhì)保量完工。
四、資金:工程完工并驗收合格后,丙方自愿將本人申請20__年改廚項目所得上級部門(mén)補助資金直接撥付至乙方賬戶(hù)。
五、本合同一式四份,甲乙丙三方各持一份,第四份送到久隆鎮國土規建環(huán)保安監站備案。
甲方:村委會(huì )(公章)
乙方:施工隊(簽字)
丙方:農戶(hù)(簽字、手摸)
20__年__月__日
委托施工合同9
委托方:_____有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工方:_____安裝工程有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
_____擴能改造工程引起_____的既有蒸汽管道遷移,為保證_____改造工程順利實(shí)施,甲方委托乙方負責該項蒸汽管道的遷移工作,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂以下合同:
一、工程名稱(chēng):_____蒸汽管道遷移工程。
二、工程范圍:按照甲乙雙方認可的施工圖紙CZQ20__-中界定的管道起始范圍。
三、工程施工內容:乙方按施工圖紙CZQ201施工甲方的_____蒸汽管道遷移工程,包括勘測設計、物資設備采購、工程實(shí)施、地方事宜協(xié)調、對產(chǎn)權單位竣工驗交等。
四、工期:20__年10月02日開(kāi)工,20__年11月10日完工。
五、合同價(jià)款:本合同總計費用元由乙方包干使用,合同簽訂10日內甲方預付乙方30%的合同價(jià)款,竣工驗收合格后,撥付95%合同款,留5%質(zhì)保金一年,使用一年后進(jìn)行質(zhì)保期質(zhì)量驗收,沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題,一次性付清合同總價(jià)款
六、雙方的主要權利義務(wù):
甲方責任
1按照合同約定及時(shí)撥付資金。
2派駐工地機構和代表,履行甲方職責,協(xié)調各方工作。
3審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。
4按約定辦理驗工計價(jià)手續、撥付和結算工程價(jià)款。
5按規定辦理項目預算(概算)執行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續。
6按有關(guān)規定參加竣工驗收交接工作。
乙方責任
1根據甲方的委托,負責具體辦理遷改工作。
2接受甲方委托的監理單位的監理。
3嚴格按照有關(guān)要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同約定時(shí)間完工和交付使用。
4堅持文明施工,做好施工現場(chǎng)環(huán)境保護、勞動(dòng)保護和安全生產(chǎn)。
施工中乙方應遵循國家關(guān)于安全生產(chǎn)的規定,制定安全措施,避免傷亡事故的發(fā)生,乙方施工人員發(fā)生的'一切傷亡事故由乙方承擔。
乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施;地下管線(xiàn)等設備,承擔由乙方造成損壞的責任賠償。
7、及時(shí)提報驗工計價(jià)資料、辦理工程價(jià)款結算和竣工結算。
七、驗收標準:按照國家、鐵道部現行的技術(shù)標準、規范進(jìn)行施工,按照《城市供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規范》和《房建設備大修、維修工程竣工驗收標準》進(jìn)行驗收,達到合格工程。
八、工程保修、維修及違約責任
1、工程竣工驗收合格后,由乙方接管運營(yíng)維護,甲方及時(shí)辦理相關(guān)移交手續。
2、若甲方無(wú)正當理由單方終止合同,除承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失外,還應向乙方支付工程總造價(jià)3%的違約金。乙方無(wú)正當理由單方終止合同,除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外,還應向甲方支付工程總造價(jià)3%的違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。解決不成,任何一方均可向濟南鐵路運輸中級法院起訴或聊城仲裁委員會(huì )仲裁。
十、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
本合同正本兩份,甲、乙雙方各一份。副本6份,甲方3份,乙方3份。若正本與副本相悖,以正本為準。
甲方: _____有限責任公司
乙方:_____安裝工程有限責任公司
法定代表人:(簽字)
法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字)
委托代理人:(簽字)
經(jīng)辦人:
經(jīng)辦人:
二O_______年_____月_____日
委托施工合同10
委托方(甲方):______
設計方(乙方):______
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行設計工作。為保證工作順利進(jìn)行,雙方特簽訂本合同,供共同遵守執行。
第一條:工程概況
第二條:價(jià)格及付款方式
1、本工程設計費詳見(jiàn)取費附表。
2、合同一經(jīng)簽訂,甲方應付給乙方首次設計費,為合同總額的50%,計人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)元整)。乙方提交全部圖紙電子版前,甲方應付給乙方設計費,為合同總額的30%,計人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)元整)?畹胶,乙方打印圖紙4份,電子版一份。乙方提交全部預算電子版前,甲方應付給乙方設計費,為合同總額的15%,計人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)元整)。工程竣工交付使用后,甲方應付給乙方設計費,為合同總額的5%,計人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)元整)。乙方應提供等額設計費收據。
第三條:雙方責任與義務(wù)
1、合同經(jīng)雙方簽訂生效后,如變更合同內容須經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新補訂協(xié)議。
2、甲方變更委托設計項目、規模、條件,或因提交的資料錯誤,或所提供資料做較大修改造成乙方設計工作增加時(shí),雙方需另行協(xié)商,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付費用。甲方應按本合同第二條之規定的`金額和時(shí)間向乙方支付費用。甲方未付預付款,乙方不開(kāi)始工作,如逾期支付費用,乙方有權暫停履行下階段工作并通知甲方,直至終止合同。合同合同終止后乙方收取的設計費不予返還甲方。
3、乙方應尊重甲方意圖,并按甲方說(shuō)明開(kāi)展設計工作,負責與相關(guān)設計院及時(shí)溝通并調整修改,按時(shí)提交相關(guān)圖紙。
4、乙方負責施工期間的技術(shù)交底與技術(shù)咨詢(xún)工作,現場(chǎng)技術(shù)服務(wù)每周三次。
第四條:雙方責任與義務(wù)
1、本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):______
乙方(公章):______
委托施工合同11
委托單位(甲方):
施工單位(乙方):
甲方為完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工該工程的電法施工任務(wù)。本著(zhù)平等互利的.原則,為明確雙方責任,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、項目名稱(chēng):
二、施工期限:本工程自20__年__月__日至20__年__月__日。
三、工作內容:
乙方采用瞬變電磁法施工,按照甲方施工要求,測線(xiàn)長(cháng)4400米,共三條測線(xiàn),約20__個(gè)測點(diǎn)。
四、質(zhì)量與驗收
要求乙方物理點(diǎn)合格率達到95%
五、費用及結算
施工費用約12萬(wàn)元,工程結束驗收合格后,在報告提交7天內,甲方按實(shí)際工作面積一次結算。
六、甲方責任
1、按照合同約定及時(shí)撥付資金。
2、派駐工地機構和代表,履行甲方職責,協(xié)調各方工作。
3、審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。
4、按約定辦理驗工計價(jià)手續、撥付和結算工程價(jià)款。
5、按規定辦理項目預算(概算)執行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續。
6、按有關(guān)規定參加竣工驗收交接工作。
七、乙方責任
1、接受甲方委托的監理單位的監理。
2、嚴格按照有關(guān)要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同約定時(shí)間完工和交付使用。
3、堅持文明施工,做好施工現場(chǎng)環(huán)境保護、勞動(dòng)保護和安全生產(chǎn)。
4、乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施;地下管線(xiàn)等設備。
5、及時(shí)提報驗工計價(jià)資料、辦理工程價(jià)款結算和竣工結算。
八、違約責任
違約方按5%支付違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。解決不成,可采取仲裁或按司法程序解決。
(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會(huì )仲裁。
(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。
十、本合同一式____份,甲乙雙方各執________份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同12
委托人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)_____
代理人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)_____
依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規、規章的規定。委托人與代理人就南花園金世界項目一期的招標確定施工單位事宜,經(jīng)充分協(xié)商,達成一致意見(jiàn),特訂立本合同。
一、工程概況:
1、項目名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程規模:
4、總投資額:
二、招標代理業(yè)務(wù)范圍
1、委托代理招標內容:
南花園金世界一期施工單位確定。
代理期限:
2、委托代理的事項:
(1)負責編制資格審查文件,對投標單位進(jìn)行資格審查;
(2)對投標單位的有關(guān)資質(zhì)證件、社會(huì )信譽(yù)、業(yè)績(jì)等相關(guān)內容進(jìn)行審查;
(3)在認真考察的基礎上組織評審機構,按評審標準和辦法確定資格預審合格單位,并發(fā)放資格預審合格通知書(shū),確定投標人;
(4)負責編制招標文件,發(fā)布招標公告(發(fā)出投標邀請書(shū)),并辦理招標文件的備案工作;
(5)組織接收投標人報名,負責組織招標人進(jìn)行現場(chǎng)踏勘、對招標文件答疑及補充。作好會(huì )議紀要,作為招標文件組成部分在規定的時(shí)間內發(fā)給各投標人;
(6)根據委托人委托,負責編制標底并負責對其保密;
(7)組織開(kāi)標、評標會(huì );
(8)協(xié)助委托人組織召開(kāi)定標會(huì )議,發(fā)放中標通知書(shū);
(9)可參與施工合同的簽訂,編制工程量清單,根據招標文件及中標人在投標文件中明確地各項承諾,組織關(guān)于合同條款的各項談判;
(10)負責編制招標工作報告,還應將代理過(guò)程中直接形成的各種原始記錄、系列文件及時(shí)裝訂、整理、存檔并報工程招投標監督管理機構備案;
(11)將所有的備案資料在招投標監督管理機構備案通過(guò),完成施工合同的等所有文件備案并交納相關(guān)費用;
(12)其他需要代理人完成的招投標工作事宜。
三、委托人權利
1、委托人有權參與招投標的有關(guān)活動(dòng)。委托人可自行負責編制標底,也可委托代理人編制標底,也可另行委托具有標底編制資格的單位進(jìn)行標底編制工作。
2、委托人有權要求代理人及時(shí)提供代理工作階段性的進(jìn)展情況;有權要求代理人提交代理業(yè)務(wù)工作報告及招標備案資料。
3、委托人在發(fā)標前有權審閱代理人編制的招標文件,并有權提出修改意見(jiàn),代理人應當無(wú)條件的進(jìn)行修改。
4、委托人有權要求代理人更換不稱(chēng)職的人員或應回避的人員。
5、委托人有權確定或變更代理人的具體工作內容。
6、在合同約定的期限內,委托人發(fā)現代理人在代理活動(dòng)中違反有關(guān)的法律、法規或損害委托人利益的行為,委托人有權要求代理人糾正,并可以單方終止合同。代理人承擔由此給委托人造成的一切經(jīng)濟損失。
委托人義務(wù)
1、委托人應按合同約定按時(shí)付給代理人的代理費。
2、委托人應當向代理人及時(shí)提供招投標代理工作范圍內所需的文件和相關(guān)基礎資料。
3、在合同履行期間,委托人授權作為本項目委托人的代表,負責與代理人聯(lián)系。
4、委托人應當完成的其它工作:
五、代理人的權利
1、在審查投標企業(yè)資質(zhì)中,遵照委托人的'授權,有權對投標單位的投標資格進(jìn)行確認或否定。
2、依據國家有關(guān)法律法規的規定,且在委托人授權范圍內辦理委托項目的招標工作。
3、在委托人的授權范圍內出據相關(guān)文書(shū)。
六、代理人義務(wù)
1、按照國家法律、法規以及建設行政主管部門(mén)的有關(guān)規定從事招投標代理活動(dòng)。
2、在委托人授權范圍內為委托方提供招標代理服務(wù),并嚴格履行本協(xié)議約定的招標代理工作的全部?jì)热,對招標有關(guān)的各項數據、技術(shù)經(jīng)濟分析結論、招標結果及備案工作等的完整性、合法性、真實(shí)性和時(shí)限負責。不得以任何形式將本合同所確定的招標代理服務(wù)轉讓給第三方。
3、有義務(wù)向委托方提供招標計劃以及相關(guān)的招投標資料,做好相關(guān)法律、法規及規章的解釋工作并提供咨詢(xún)服務(wù),嚴格履行法律、法規規定的有關(guān)招標人的各項義務(wù)。
4、代理方不得參與任何可能與委托人利益相沖突的活動(dòng),代理方工作人員如與本工程潛在投標人有任何利益關(guān)系應主動(dòng)提出回避。
5、對代理過(guò)程中提出的技術(shù)方案、數據參數、技術(shù)經(jīng)濟分析結論負責,并不得泄露依法應當保密的任何信息和因本次代理活動(dòng)而知悉委托人的任何商業(yè)秘密。
6、代理人成立招標代理項目組,并任命_____為項目組組長(cháng),負責該項目招標代理工作,未經(jīng)委托人同意不得任意變更。項目組組成人員情況見(jiàn)附件一。
7、因代理人的單方過(guò)失造成的經(jīng)濟損失,應當向委托人進(jìn)行賠償。
8、代理人不得采用行賄、給予其他利益或者詆毀他人等不正當手段進(jìn)行競爭,損害委托人的利益;
9、代理人開(kāi)展招標代理業(yè)務(wù)之前應按照有關(guān)規定辦全本項目招標所需的有關(guān)審批手續,使招標工作具備合法、完備的條件。
10、不得超出本合同的約定確定中標人
11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招標文件的備案工作。
12、其他應當由代理人承擔的義務(wù)。
七、代理費
代理費_____元,由中標人支付,招標文件必須寫(xiě)明。(該費用為直到施工合同備案完畢的所有費用)
八、投標擔保:
代理人須在招標文件中要求投標人提交投標擔保,投標擔保方式為交納投標保證金,保證金數額代理人征得委托人同意后確定。
九、違約責任:
1、本合同簽訂后,任何一方違反本合同約定內容的,都應向對方支付_____萬(wàn)元的違約金。
2、代理人在責任期內失職,給委托人造成經(jīng)濟損失,應當承擔由此給委托人造成的損失。
3、由于違約造成第三方損失的,由違約方在賠償另一方損失的基礎上再賠償第三方損失。
4、代理人違反第六條代理人義務(wù)規定的,委托人有權單方解除合同,并由代理人向委托人支付違約金_____元,違約金不足以彌補委托人損失的,代理人還應當承擔由此給委托人造成的損失。
十、合同生效、變更與終止:
1、本合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效
2、雙方對代理合同條款變更時(shí)必須另簽補充合同條款,補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
3、雙方履行合同全部義務(wù),代理人代理業(yè)務(wù)程序執行無(wú)誤,委托人按合同價(jià)款支付完畢,本合同即告終止。
十一、其他:
1、未經(jīng)對方書(shū)面同意,雙方均不得轉讓本合同約定權利和義務(wù);
2、合同履行期內所發(fā)生的招標公告費、打字復印費、專(zhuān)家評審費(包括外埠專(zhuān)家的差旅費、住宿費)及其他費用包含在代理費中。
十二、本合同履行過(guò)程中,如發(fā)生不可抗力而導致工程項目不能實(shí)施或本合同無(wú)法執行時(shí),委托方不承擔違約責任并有權終止合同。
十三、雙方在合同履行期間發(fā)生爭議時(shí),可以協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可以向橋西區人民法院提起訴訟。
十四、合同文本
本合同正本一式4份,雙方各執2份。本合同的附件為本合同不可分割的組成部分。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同13
甲方:_________
乙方:_________
立契約書(shū)人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動(dòng)產(chǎn)標示委建事項經(jīng)由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:
第一條房地標示:
本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經(jīng)暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶(hù)。
第二條房屋面積:
本契約房屋面積包括室內、陽(yáng)臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實(shí)際面積以當地政府機關(guān)復丈后,建筑改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽(yáng)臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時(shí),雙方均不得異議,若增減面積誤差超過(guò)百分之二時(shí),其誤差超過(guò)百分二部分,即以該戶(hù)出售時(shí)的平均單價(jià)為計算基準,由雙方互為補償。
第三條本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優(yōu)惠的服務(wù)。
第四條本大樓地下室產(chǎn)權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其余場(chǎng)地如遇空襲時(shí),應開(kāi)放為公共避難場(chǎng)所,地下室平時(shí)作為停車(chē)場(chǎng),由本大樓管理委員會(huì )統籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會(huì )管理章程。
第五條甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執照圖說(shuō)按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協(xié)議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更后工程款未能達成協(xié)議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時(shí),視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條工程期限:本契約房屋建筑工程,乙方應于本契約簽訂后_________月內工,自開(kāi)工之日起_________工作天完工,并以開(kāi)始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時(shí)不在此限,乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的規定交付價(jià)款時(shí)。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時(shí)。
(三)因不可抗力的原因如天災人_或法律法規限制等不可歸責于乙方的事由,以致工程不能如期進(jìn)行時(shí)。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時(shí)限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業(yè)作業(yè)程序而決定。
第七條保固期限:
本契約房屋領(lǐng)到使用執照之日起,對本契約房屋建筑結構,乙方應負責保固_________年,但天災或不可歸責于乙方的原因而發(fā)生損毀者不在此限(門(mén)、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條甲方訂購本房地總價(jià)款為人民幣_________(大寫(xiě))元整,包括下房屋及裝修土地價(jià)款。
(一)房屋及裝修價(jià)款為人民幣_________(大寫(xiě))元整。
(二)土地價(jià)款為人民幣_________(大寫(xiě))元整,包括建筑基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條付款辦法:
本契約房地總價(jià)為人民幣_________(大寫(xiě))元整,分為備款人民幣_________(大寫(xiě))元整,優(yōu)惠貸款人民幣_________(大寫(xiě))元整,銀行貸款人民幣_________(大寫(xiě))元整,甲方應按下列進(jìn)度,將分期付款表上的金額,經(jīng)乙方通知于繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條貸款辦法:
本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時(shí),應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書(shū)及委任書(shū)以憑辦理貸款事宜。
第十一條甲方如全部或一部分不履行本契約(第九條)所規定工程進(jìn)度的定付款時(shí),其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金于補交其應付款時(shí)一并付與乙方,如逾期滯納達十五天,經(jīng)乙方催告仍延不交付時(shí),即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書(shū),代管印章委托書(shū)等與本契約有連帶關(guān)系的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方?jīng)]收,以為抵償乙方所受的損失,乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與第三者或為其他處分,甲方絕無(wú)異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時(shí),甲方保證兌現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條本約房屋如乙方非因第五條的情形而逾期交屋時(shí),其每逾一日按賣(mài)總價(jià)千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發(fā)生糾葛不能出賣(mài)等情況時(shí),除應將既收價(jià)款全數退還甲方外,并應賠償所付價(jià)款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時(shí),雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價(jià)款加計利息(按照銀行一年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項,經(jīng)乙方催仍不交付時(shí),甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產(chǎn)權及基地產(chǎn)權的移轉登記事,乙方負責于本房屋建造完成,經(jīng)政府主管單位發(fā)給使用執照,及甲方依約履行其義務(wù)后,乙方負責聘請代書(shū)與甲方共同委托統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時(shí)間內,將應提出的證件及在有關(guān)文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委托的代書(shū)以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產(chǎn)權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過(guò)戶(hù)前的土地價(jià)款及移轉過(guò)戶(hù)時(shí)發(fā)生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質(zhì)押_款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。
(四)自領(lǐng)到使用執照之日起所發(fā)生的房屋稅、地價(jià)稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。
第十五條產(chǎn)權登記:本契約房地產(chǎn)權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。
第十六條本契約房地,乙方保證產(chǎn)權清楚,絕無(wú)任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。
第十七條甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無(wú)論所開(kāi)列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:
(一)本戶(hù)水電基本費用。
(二)本房屋自領(lǐng)得使用執照日起的`房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶(hù)分擔的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶(hù)分擔的管理費用。
(五)本房屋有關(guān)公共管理費用的分擔。
第十八條本契約房屋于建筑完成經(jīng)主管機關(guān)發(fā)給使用執照后,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協(xié)辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產(chǎn)權登記或施工進(jìn)度時(shí)視同違約,并應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約第十四條第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產(chǎn)權登記及代辦貸款等費用,并預付乙方四個(gè)月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優(yōu)惠貸款。
第十九條通知送達:甲乙雙方所為的征詢(xún)、洽商或通知辦理事項均以書(shū)面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無(wú)法投遞致退回的,均以郵局第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時(shí),負有通知乙方的義務(wù)。
第二十條其他事項:
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書(shū)面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費用經(jīng)雙方議定價(jià)格后,差價(jià)由甲方于變更同時(shí)給付乙方,但經(jīng)不減少于原定總價(jià)為原則,如甲方未在約定期間內給付時(shí),乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進(jìn)度,得按原合約圖說(shuō)施工,甲方無(wú)異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進(jìn)行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書(shū)于付清所定價(jià)款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領(lǐng)所有權同時(shí),本契約書(shū)及本約有連帶關(guān)系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條本契約的約束與效力:
(一)甲方未付清房地價(jià)款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務(wù)自行轉讓他人,但經(jīng)雙方同意后,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務(wù)的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據本契約的規定。
第二十二條未盡事宜:
本契約如有未盡事宜,必要時(shí)由甲乙雙方洽定。
第二十三條契約分存:
上述契約事項經(jīng)雙方同意,恐口頭無(wú)憑。特立本契書(shū)一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷(xiāo)。
第二十四條有關(guān)本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):________
_代表人(簽字):_________
住址:_________
住址:_________
身份證號碼:_________
身份證號碼:_________
電話(huà):_________
電話(huà):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
簽訂地點(diǎn):_________
委托施工合同14
委托方(甲方):
承接方 (乙方):
本工程甲方委托乙方承擔設計、施工、安裝,為明確雙方權利和義務(wù),結合建筑裝修工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
一、工程情況 工程名稱(chēng)(地址):工程施工安裝內容及施工安裝費用以本工程報價(jià)單為基礎,增加項目經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商工程量同意簽字后依據本報價(jià)單價(jià)結算,變更項目另行計費,簽字生效。 工程期間:雙方商定本工程工期為 任務(wù):即自 年 月 日 至 年 月 日。
二、甲方工作
指派為甲方工程項目代表,負責合同履行;按協(xié)議有關(guān)要求配合乙方組織施工,按時(shí)、保質(zhì)、保量完成協(xié)議項目。
2成的損失由甲方承擔。
向乙方提供施工所需的水、電等基礎設施。
負責辦理施工所涉及申請、審批等手續,并負責繳納管理處和報批的一切費用。
消防申報及檢查影響施工進(jìn)度,時(shí)間以簽證單時(shí)間順延。
對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查,辦理驗收、變更、簽證手續和其他事宜。
按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工用的自購材料。
三、乙方工作
指派,負責合同履行;按要求組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各種事宜。
嚴格執行施工規范、安全打操作規程、防火安全規定。
嚴格圖紙或說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查的施工記錄及有關(guān)資料。
工程竣工末移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
四、關(guān)于工程付款及結算的約定
平面方案設計確定后,甲方需交定金1000元(可在工程款中扣除),才能進(jìn)行施工圖設計;如因甲方需索取圖紙,應按工程建筑面積每平方二十五元收取設計費。
本合同簽定之日,甲方應付給乙方雙方認可的報價(jià)單上確定的工程款的25%,
工程施工過(guò)程中,附玻及房屋基礎完工,甲方再付給乙方報價(jià)單確定的總額(包括工程款總額,增加工程量及增減項目金額)的25%,主體完成后,甲方給乙方第三期工程款,即報價(jià)單確定的總金額(包括工程款總額,增加工程量及增減項目金額)25%,樓房裝修完成后甲方給乙方第四期工程款,即報價(jià)單確定的總金額(包括工程款總額,增加工程量及增減項目金額)20%,甲方所付工程款以乙方財務(wù)部或業(yè)務(wù)部開(kāi)出的票據為準,
施工及安裝竣工驗收后,結算完畢,甲方即付清全部結算款余額(包括增加工程及增減項目金額);乙方向甲方辦理移交場(chǎng)地手續。
五、關(guān)于材料供應的.約定
乙方采購的材料﹑設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用,若已使用對工程造成損失的損失由乙方負責。
六、關(guān)于雙方責任的約定
因甲方原因影響工期,損失由甲方承擔,工期相應順延;
不能按期供水.電及其它基本設施的;
不能保證每天有10小時(shí)以上工作時(shí)間(含加班)的;
不能按期提供自購材料﹑設備的;
不能按期付款的;
因甲方原因變更設計造成材料.人工浪費的;
因甲方原因終止協(xié)議.而總造價(jià),工程量未過(guò)半,乙方擁有另外收取工程總造價(jià)5%的設計費的權利;
逾期驗收的;
非乙方造成的其它不可預見(jiàn)的原因的;
消防申報及檢查如影響施工進(jìn)度,時(shí)間以簽證單順延;
因乙方影響工期,損失由乙方承擔。
不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延,相應損失由乙方承擔;
對竣工驗收后在一年保修以?xún)劝l(fā)現的證實(shí)屬于乙方責任的質(zhì)量問(wèn)題,乙方免費返修;
由乙方施工中違反規程操作造成人員傷害,責任由乙方自負;
由乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應給予修補或賠償;
由乙方違反物業(yè)管理規定所造成罰款和賠償費用,由乙方負責(在工程結算款中扣除)
七、關(guān)于施工及驗收的約定
在施工過(guò)程中,甲方提出變更設計,停止施工或增減項目,應以書(shū)面形式通知乙方,列明停止施工或變更增減項目的理由,工程部位、時(shí)間、材料等;乙方根據變更要求,盡快向乙方提交變更所需采用的材料(因變更無(wú)法再利用造成的材料;材料損耗)等費用清單,甲方收到報告后兩天后作出答復或協(xié)商調整;
隱蔽工程在隱蔽前,由乙方通知甲方到現場(chǎng)驗收,驗收期為壹天;甲方若不按時(shí)驗收,乙方可自檢后如實(shí)填寫(xiě)隱蔽記錄,甲方應承認;
由于甲方提供材料、設備質(zhì)量不合格,而影響工程質(zhì)量,其返工費由甲方承擔,且工期順延;
由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延;
工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應在接到通知后兩天內驗收,并辦理驗收、移交手續;如甲方在規定時(shí)間內未能驗收,須及時(shí)書(shū)面通知乙方,另定驗收日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。 八、獎勵和違約責任
由于甲方原因導致延期開(kāi)工和中途停工、除順延工期外甲方應補償乙方因停工造成直接損失;每停工或窩工一天,甲方應支付乙方500元;甲方如不按合同約定撥付款,每延期一天按付款額的 2 %支付滯納金;
由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方應支付甲方500元違約金;
因單方面原因,合同無(wú)法繼續履行時(shí),應通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失;
九、裝飾工程報價(jià)單,施工圖合同經(jīng)雙方協(xié)商,及達成一致共識的其他具體任務(wù)、問(wèn)題協(xié)議,作為合同的附件,與合同具有同等效力;
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份;
十一、本合同經(jīng)雙方蓋章(簽字)首期工程款到乙方指定戶(hù)頭后生效,如有未盡事宜,雙方應本著(zhù)友好互利原則協(xié)商解決;如協(xié)商解決不成時(shí),雙方同意消委、當地人民法院仲裁委員會(huì )裁決。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
工程地點(diǎn): 辦公地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 簽約時(shí)間:
帳 號:
帳 號:
電 話(huà):
委托施工合同15
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成,經(jīng)雙方同意簽訂合同如下:
第一條工程概況
工程名稱(chēng):
工程地點(diǎn):
工程內容:承包形式:
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網(wǎng)、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線(xiàn)工程、高壓進(jìn)出線(xiàn)電纜、外線(xiàn)工程費用等)
第二條工程總價(jià)
合同總價(jià)為(RMB):元整含稅(大寫(xiě)壹佰萬(wàn)元整)。
第三條付款方式
1、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業(yè)擴會(huì )答復意見(jiàn)書(shū)出來(lái)后,甲方應一次性付給乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000元整,(大寫(xiě)肆拾萬(wàn)元整);
2、設備進(jìn)廠(chǎng)甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000元整(大寫(xiě)伍拾萬(wàn)元整) 3、工程驗收通電合格后7天內付款10%(人民幣) 10,0000元整(大寫(xiě)拾整) 4、雙方蓋章后合同開(kāi)始生效。
第四條合同范圍
1、合同范圍為配電房?jì)鹊脑O備。(詳細內容見(jiàn)合同附件)
2、合同范圍內的主器材設備及管路.電線(xiàn).相關(guān)配件.工資等依報價(jià)單及圖說(shuō)數量(以供電局審批為依據),雙方采包干方式承包完工結算時(shí)不因物價(jià)調整或管.線(xiàn)的增減雙方均不辦理加減賬,惟甲方要求追加或變更項目得依原價(jià)或市場(chǎng)價(jià)辦理加減賬;
3、本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續至業(yè)主送電完成及向供電局申請紅線(xiàn)外的外部工程手續。
第五條甲方職責
1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;
3、供應乙方及供電局在工地施工時(shí)所需的臨時(shí)場(chǎng)地及用水用電;
4、向乙方提供用電申請手續必要的相關(guān)文件及協(xié)助;
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網(wǎng)、設備基礎槽鋼安裝、外線(xiàn)工程等)。
第六條乙方職責
1、向供電局申請用電手續至業(yè)主送電完成;
2、變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;
3、協(xié)助甲方向供電局申請10KV外線(xiàn)施工的手續;
4、自柜體到廠(chǎng)日起履行保固條款;
5、開(kāi)具本合同價(jià)上的工程發(fā)票。
第七條技術(shù)規范
按甲方提供經(jīng)供電部門(mén)審核的圖紙為施工需求方案及報價(jià)單所列品牌為驗收依據。
第八條工程日期
1、本合同項內于雙方簽訂合同且供電局業(yè)擴會(huì )答復意見(jiàn)書(shū)出來(lái)后75天經(jīng)供電公司驗收通電(要求外線(xiàn)工程要在合同簽訂后一個(gè)月內竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
2、甲方若不能如期付款,則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的.違約金;若甲方不能如期支付定金的,則通電時(shí)間順延,且由此所造成的一切損失均與乙方無(wú)關(guān);
第九條解約
1、甲方認為合同有中止必要時(shí),甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,經(jīng)甲方認可后依報價(jià)單所訂定之金額全數付給乙方;
2、乙方未能履行本合同各項規定,經(jīng)甲方訂為無(wú)法完成任務(wù),經(jīng)函告七日內仍無(wú)法履約,甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自柜體到廠(chǎng)日起一年內如發(fā)生設備安裝、產(chǎn)品質(zhì)量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產(chǎn)品的安全性能,若由于產(chǎn)品安全性能不符合國家有關(guān)規定而造成事故發(fā)生,所造成的經(jīng)濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
第十一條任何一方中途違約應負全部經(jīng)濟損失之責任不得異議,并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決,如無(wú)法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條本合同正本壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【委托施工合同】相關(guān)文章:
委托施工合同02-08
委托施工合同02-15
電力委托施工合同02-08
委托設計施工合同08-03
工程委托施工合同06-23
工程委托施工合同12-02
工程委托施工合同08-30
委托施工協(xié)議01-16
委托施工合同15篇02-08
委托施工合同(15篇)02-08