關(guān)于公司委托合同集合八篇
隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么問(wèn)題來(lái)了,到底應如何擬定合同呢?以下是小編幫大家整理的公司委托合同8篇,歡迎閱讀與收藏。

公司委托合同 篇1
委托方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
通訊地址:
聯(lián)系電話(huà):
受托方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
通訊地址:
聯(lián)系電話(huà):
鑒于:
1、甲、乙雙方已按《中華人民共和國公司法》之規定組建了有限責任公司。
2、乙方系一家具有一定社會(huì )知名度,為消費者廣為認可的____企業(yè),在____方面有豐富的管理經(jīng)驗。
3、甲方有意將對____有限公司的管理委托乙方行使,而乙方有意受托接受管理。
經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,達成如下條款,供雙方信守:
一、委托事項
甲、乙雙方組建的____有限公司為從事____的企業(yè)。為發(fā)揮乙方優(yōu)勢,甲方?jīng)Q定將對公司的經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)委托乙方行使。乙方表示接受甲方的委托,依法依約行使管理權利,使雙方投資的公司盡快步入正常軌道,并最終促使利潤最大化。
二、委托事項范圍
1、公司的日常經(jīng)營(yíng)管理及對外事務(wù)。
2、公司的管理人員選聘及業(yè)務(wù)培訓。
3、收集產(chǎn)品信息及組織貨源。
4、公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的其它事項。
三、雙方權利、義務(wù)
甲方:
1、按約交付管理標的,尊重受托方的管理。
2、對受托方的正;顒(dòng)予以支持和配合,作好相關(guān)協(xié)助。
3、不定期對乙方的管理活動(dòng)進(jìn)行監督與評估,并將發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)通報乙方,以便落實(shí)整改。
4、當乙方的管理活動(dòng)嚴重影響公司形象及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí),甲方有權制止。
5、按約定支付管理費用。
乙方:
1、在受托范圍內依法管理企業(yè),遇到受托不明事項時(shí),應及時(shí)與甲方溝通,以便妥善處理。
2、在受托范圍內自主從事管理活動(dòng),不受甲方干涉。
3、每月將經(jīng)營(yíng)管理情況向甲方予以通報,以便甲方及時(shí)掌握公司經(jīng)營(yíng)狀況。
4、按照雙方約定,收取管理費用。
四、委托管理期限
委托管理期限暫定____年,自____有限公司營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日起。
五、管理費用的支付
1、鑒于第一年是公司開(kāi)辦、策劃運作的關(guān)鍵階段,投入精力較大,乙方的委托管理費用可以分兩個(gè)步驟收。
。1)在運作初期,乙方可先行收取____萬(wàn)元人民幣的委托管理費用。
。2)在確保公司第一年贏(yíng)利的基礎上,乙方還可以收取當年凈利潤的____%作為委托管理費用。
2、從第二年開(kāi)始,在確保公司贏(yíng)利的基礎上,委托管理費用收取辦法為:
。1)公司的凈資產(chǎn)收益率在____%(含)以?xún),乙方可以收取營(yíng)業(yè)額的____%作為委托管理費用。
。2)凈資產(chǎn)收益率在____(含)范圍內,超過(guò)____%部分乙方按____%收取委托管理費用。
。3)凈資產(chǎn)收益率在____(含)范圍內,超過(guò)____%部分乙方按____%收取委托管理費用。
。3)凈資產(chǎn)收益率在____(含)范圍內,超過(guò)____%部分乙方按____%收取委托管理費用。
。5)凈資產(chǎn)收益率在____%,超過(guò)____%部分乙方按____%收取委托管理費用。
六、違約責任
因乙方不適當管理給公司經(jīng)營(yíng)造成損失的,乙方應依法按實(shí)際損失承擔賠償責任。
七、爭議的解決
因履行本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向____人民法院提起訴訟處理。
八、簽署及生效
1、本合同一式____份,各方各執____份。
2、本合同在各方代表簽字及蓋章后生效。
甲方:
法定代表人:
簽訂時(shí)間:____年____月____日
乙方:
法定代表人:
簽訂時(shí)間:____年____月____日
公司委托合同 篇2
甲方: 代表人: 乙方代表人:
甲乙雙方遵循平等自愿,誠實(shí)信用,公平合法的原則,按照國家和地方政府有關(guān)勞動(dòng)人事政策規定,就甲方委托乙方代理招工派遣事務(wù),經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議。
一 、合作事項
經(jīng)雙方協(xié)商一致同意乙方在甲方合作企業(yè)委托之下從事漢中地區招聘事宜 。
二、合作基本條件
1、甲方是由當地省市勞動(dòng)行政部門(mén)批準,經(jīng)各企業(yè)委派合作,具有協(xié)助就業(yè)服務(wù)和人才資質(zhì)的服務(wù)機構;
2、甲乙雙方必須按照本協(xié)議約定誠信履行各自義務(wù),違約不履行義務(wù)的要承擔相應的法律責任和經(jīng)濟責任;
3、甲方保證委托代理事項符合國家和地方法律法規和規章制度的規定,并負責向乙方及時(shí)提供所需的相關(guān)資料,乙方負責認真及時(shí)辦理甲方委托招聘各項事務(wù)。
三 、本協(xié)議期限為六個(gè)月,在本協(xié)議有效期內甲方不得在漢中所轄區開(kāi)設以甲方為首的代理分支機構,只能授權于乙方發(fā)展所轄區開(kāi)設以甲方為首的分支機構從事招聘事項.
四、委托服務(wù)事項
1、授權乙方用甲方的資質(zhì)招聘務(wù)工人員,以供甲方為招工人員提供給正規企業(yè)職位;
2、乙方將招聘人員真實(shí)身份信息及聯(lián)系方式提供給甲方;
3、乙方將招聘人員按甲方委派地點(diǎn)輸送并上崗;
五、招工返費的支付
1、根據乙方招聘被錄用并上崗人員滿(mǎn)一個(gè)月為依據,返費標準按甲乙雙方簽定《委托返費協(xié)議》內載明的返費金額為準,因所招聘人員的自身原因未能上崗的,甲方不支付返費;乙方所招聘人員已經(jīng)被錄用并上崗但未滿(mǎn)一個(gè)月因企業(yè)清退或開(kāi)除的,須有甲方和企業(yè)及時(shí)通知與乙方,并告知乙方被清退或開(kāi)除的原因以及正當理由,如不告知或無(wú)正當理由乙方視為不知情,甲方必須支付《委托返費協(xié)議》內注明的返費金額;
2、支付方法 ,按甲乙雙方簽定的《委托返費協(xié)議》內注明的價(jià)格金額以銀行轉賬方式支付給乙方法人指定的賬戶(hù)。
六、違約責任
1、乙方未經(jīng)甲方同意,不得以任何理由擅自收取務(wù)工人員任何費用,一旦違反甲方有權利單方終止此協(xié)議;
2、甲乙雙方違約且給守約方造成經(jīng)濟損失的,違約方必須按照相關(guān)規定,根據實(shí)際情況補償守約方相應的經(jīng)濟損失;
3、乙方所招聘的人員因自身原因不符合企業(yè)錄用條件導致不能上崗就業(yè)的,甲方不支付乙方費用,也不承擔如何責任;
4、考核期為兩個(gè)月一次,若乙方在此協(xié)議有效期內未能輸送有效務(wù)工人員,則不再續簽協(xié)議。
本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商補充附件與協(xié)議具有同等法律效力,協(xié)商解決不成可向所在地人民法院提起訴訟。
本協(xié)議一式兩份,簽字章后生效,甲乙雙方分執具有同等法律效力
甲方:
蓋章
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
公司委托合同 篇3
原告楊林,男,1966年5月20日出生,漢族,湘潭市人,住湘潭市岳塘區五里堆晏家塘115號。
委托代理人陳暉,女,1972年3月26日出生,漢族,長(cháng)沙市人,住長(cháng)沙市芙蓉區蔡鍔中路2號12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿易有限公司,住所地:廣州市天河區體育西路維多利廣場(chǎng)a座1803號。
法定代表人朱芙蓉,該公司總經(jīng)理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委托合同糾紛一案,于XX年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后,依法組成由審判員過(guò)偉國擔任審判長(cháng)、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭,于XX年9月15日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理,書(shū)記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經(jīng)本院合法傳喚,無(wú)正當理由拒不到庭參加訴訟,本院依法缺席審理。本案現已審理終結。
原告楊林訴稱(chēng):XX年7月10日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據約定,原告于7月10日當天通過(guò)工商銀行向被告賬戶(hù)匯入100 000元,被告對原告開(kāi)具了《收款收據》確認了與原告的加盟合作關(guān)系,并對原告開(kāi)具了《授權書(shū)》,授權原告與步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后,依合同和加盟經(jīng)營(yíng)的需要完成了全部籌備工作,包括依《授權書(shū)》通過(guò)代理人有償取得了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專(zhuān)柜審批手續后,卻突然接到步步高華隆店通知:被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權,并授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢(xún)問(wèn)被告,被告承認了上述行為,卻沒(méi)有給原告終止加盟關(guān)系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益,請求法院判令被告繼續履行合同并負擔本案的訴訟費。
原告楊林為支持其訴訟請求,向法庭提交以下證據:
1、 被告單位注冊登記資料,證實(shí)被告主體資格;
2、XX年7月10日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》,證實(shí)原、被告之間的加盟合作關(guān)系;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書(shū)》,證實(shí)原告匯款的依據;
4、工商銀行匯款單,證實(shí)原告依證據2的約定向被告賬戶(hù)匯入100 000元;
5、XX年7月10日被告出具的《收款收據》,證實(shí)被告確認了和原告的加盟合作關(guān)系;
6、被告開(kāi)具的《授權書(shū)》,證實(shí)被告確認了和原告的加盟合作關(guān)系,確定了加盟經(jīng)營(yíng)的位置;
7、原告和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專(zhuān)柜合同新簽審批表》,證實(shí)原告依證據2、6已經(jīng)完成了基本籌備工作;
8、被告開(kāi)具的另一份《授權書(shū)》,證實(shí)被告無(wú)故終止和原告的加盟合作關(guān)系,又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿易有限公司書(shū)面辯稱(chēng):《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個(gè)合作意向書(shū),不具備合同生效條件,原告要求繼續履行合同的要求不符合實(shí)際。答辯人有權單方面解除合作,將原告的首批貨款無(wú)息退還原告即可。
被告沒(méi)有向法庭提交證據材料。
以上證據被告廣州銀曼古貿易有限公司沒(méi)有到庭質(zhì)證,因被告在向法庭提交的書(shū)面答辯意見(jiàn)中認可原告陳述的事實(shí)經(jīng)過(guò),因此本院對上述證據1-8的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認。
根據以上認定的證據,以及原告的陳述和被告的書(shū)面答辯意見(jiàn),本院認定以下事實(shí):
XX年7月10日,原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份,原告依《確認單》之規定向被告賬戶(hù)匯入100 000元,被告對原告開(kāi)具了《收款收據》,隨即被告對原告又開(kāi)具了《授權書(shū)》。原告持被告公司的《授權書(shū)》辦理了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專(zhuān)柜審批手續。但此后,步步高商業(yè)連鎖股份有限公司通知原告,被告又下了另外一份《授權書(shū)》給另一加盟商,終止了原告所持有的《授權書(shū)》的法律效力。經(jīng)原告到步步高商業(yè)連鎖股份有限公司核實(shí),了解到被告在沒(méi)有和原告解除加盟關(guān)系的前提下,單方取消了對原告的授權,終止了和原告的加盟合作關(guān)系,重新對另一加盟商出具了《授權書(shū)》,原告對此向被告提出異議,但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起訴,提出如訴稱(chēng)之請求。
本院認為,XX年7月10日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒(méi)有標明合同的名稱(chēng),但該《確認單》能確定當事人名稱(chēng)、標的和數量,具備合同成立的基本要件,同時(shí)《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款,原告只能表示全部同意或者不同意,《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式,要約到達受要約人時(shí)生效,承諾到達要約人時(shí)生效,承諾生效時(shí)合同成立,該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元,被告認可了雙方的加盟關(guān)系,且原告為履行合同完成了基本準備工作,應當認定為要約不得撤銷(xiāo);被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱(chēng)《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個(gè)合作意向書(shū),不具備合同生效條件,與本案實(shí)際情況不符,被告的辯解意見(jiàn)本院不予采信;《合同法》第九十三條規定,當事人協(xié)商一致,可以解除合同;第九十四條規定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同,但被告未提供證據證實(shí)存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規定,對解除合同有異議的,可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。因此,被告辯稱(chēng)其依據《確認單》中的約定,有權單方面解除合作,將原告的首批貨款無(wú)息退還原告即可。經(jīng)本院審查,《確認單》中對此約定的內容為:“在簽訂此合作確認單后一個(gè)月,被告若無(wú)法與原告確認最終合作事宜,則無(wú)條件全額無(wú)息退還首批貨款給原告!痹摋l款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款,該條款與《合同法》第四十條的規定相悖,該條款為無(wú)效條款,對原告沒(méi)有約束力,故對被告該辯解意見(jiàn)本院不予采信。被告無(wú)正當理由終止加盟合作關(guān)系、撤銷(xiāo)授權的行為已構成違約,原告請求判令被告繼續履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據此,根據《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國合同法》若干問(wèn)題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定,判決如下:
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方于XX年7月10日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效,被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續履行合同。
案件受理費100元,由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。
如不服本判決,可在判決書(shū)送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。
審 判 長(cháng) 過(guò) 偉 國
審 判 員 雷 達
人民陪審員 傅 旭 光
二○○九年九月十八日
代理書(shū)記員 xxx
公司委托合同 篇4
一、案情
原廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房是被上訴人所有的房產(chǎn),廣州市滿(mǎn)堂紅置業(yè)有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案。20xx年12月9日,被上訴人與上訴人簽訂了《獨家代理委托書(shū)》。委托書(shū)約定:被上訴人委托上訴人出售廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房,委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日,雙方在合同中第二條約定被上訴人保證不與上訴人所介紹的買(mǎi)家私下交易,如一旦發(fā)生此情況,被上訴人同意向上訴人交付買(mǎi)賣(mài)成交額的2%。20xx年1月7日、8日,上訴人與鄭子光簽訂了《看房委托及證明》,由上訴人介紹鄭子光購買(mǎi)廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房,并與鄭子光到該屋看房,但被上訴人并未與鄭子光達成訟爭房屋的買(mǎi)賣(mài)交易。20xx年1月20日,被上訴人與鄭子光、游麗娟簽訂了《廣州市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》,被上訴人以380000元將房屋出售給鄭子光、游麗娟,雙方辦理了房屋交易手續,現該屋已經(jīng)交付給鄭子光、游麗娟使用。
二、審理
原審法院認為,被告與原告簽訂的《獨家代理委托書(shū)》中雙方約定的委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日,而第2條的約定是該委托書(shū)中的內容,由于雙方對第2條的適用時(shí)間沒(méi)有特別約定,故該約定的效力只能與委托書(shū)的期限相對應,F被告將房屋出售給鄭子光的時(shí)間是20xx年1月20日,該時(shí)間已超過(guò)了委托書(shū)約定的委托期限,不應再受委托書(shū)的約束,原告要求被告按委托書(shū)第2條的約定承擔違約責任不予支持。據此,原審法院遂于20xx年4月1日作出判決:駁回原告廣州市滿(mǎn)堂紅置業(yè)有限公司要求被告鄧蕙支付違約金9200元的訴訟請求。案件受理費378元,由原告負擔。
判后,上訴人廣州市滿(mǎn)堂紅置業(yè)有限公司不服上訴認為:一、一審判決認定事實(shí)錯誤,依法不能成立,法學(xué)論文《廣州市滿(mǎn)堂紅置業(yè)有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案》。一審認定委托書(shū)第二條沒(méi)有適用時(shí)間的特別約定,應與合同的期限相對應。該推定違背誠實(shí)信用原則及公平原則是明顯不當的。在本案中上訴人為促成被上訴人成功出售物業(yè)做了許多工作,為被上訴人提供中介服務(wù)。包括發(fā)布廣告、向他人推介物業(yè)。當鄭子光有購買(mǎi)意向后,上訴人多次帶鄭觀(guān)看該物業(yè),意在促成該買(mǎi)賣(mài)。上訴人已經(jīng)盡職履行中介義務(wù),雖在合同期內不能促成成交,但為雙方提供了認識、了解的機會(huì ),并為買(mǎi)賣(mài)的成交提供了必要的條件,故上訴人在合同中列明第二條作為約束被上訴人。但被上訴人有意規避委托期限,在期限屆滿(mǎn)后半個(gè)月內與上訴人介紹的鄭子光私下成交,嚴重違反了雙方合同第二條的約定,應承擔違約責任。二、上訴人只有對合同中第二條不做期限限定,方能有效保障上訴人的合法權益。房地產(chǎn)中介市場(chǎng)中,普遍存在客戶(hù)與業(yè)主私下成交的現象,嚴重損害中介業(yè)從業(yè)人員的合法利益,不利于房地產(chǎn)中介業(yè)的健康發(fā)展。如果上訴人介紹買(mǎi)賣(mài)雙方見(jiàn)面后,雙方可以不受約束自行成交,在委托期限屆滿(mǎn)后才肆意成交以規避中介費,中介行業(yè)就不能得到報酬,所費時(shí)間、精力、損失也無(wú)法補償。因此第二條的約定是必要的,旨在不論是否在委托期限之內,只要被上訴人與上訴人介紹的賣(mài)方認識后私下交易,即承擔違約責任。該約定沒(méi)有期限是合法合理的。一審法院推定第二條的適用時(shí)間為委托期限是不當的,據此,要求二審法院撤銷(xiāo)原判予以改判,確認被上訴人與鄭子光簽訂的合同無(wú)效,訴訟費由被上訴人負擔。被上訴人答辯同意原審判決。
二審法院認為,上訴人與被上訴人所簽訂的《獨家代理委托書(shū)》是合法有效的,該委托書(shū)是被上訴人委托上訴人出售其所有的房屋,上訴人也已經(jīng)按合同的約定履行其義務(wù),介紹其他包括鄭子光在內的購房人看樓。雖然上訴人最終沒(méi)能在委托期限內促成被上訴人與鄭子光的交易,但其為被上訴人出售房屋履行了其中介的義務(wù),而被上訴人在雙方簽訂的委托合同期限屆滿(mǎn)不足一個(gè)月的時(shí)間內卻與上訴人介紹的客戶(hù)鄭子光達成了房屋買(mǎi)賣(mài)交易,被上訴人該行為實(shí)際是規避合同約定的條款的行為,有違誠實(shí)信用原則。根據委托合同的約定被上訴人不得與上訴人所介紹的購房人私下進(jìn)行交易,如被上訴人違反該規定,則需由被上訴人向上訴人支付買(mǎi)賣(mài)成交額的2%作為賠償,故上訴人現在要求被上訴人按照其成交價(jià)款的2%,即9200元支付違約金是符合合同約定。被上訴人在委托期限屆滿(mǎn)后短期內與上訴人所介紹的看房人鄭子光達成協(xié)議,其行為有違誠實(shí)信用原則,應承擔違約責任。原審認定,合同中第二條的適用時(shí)間與委托書(shū)的期限相對應是缺乏法律依據,本院予以糾正。
公司委托合同 篇5
編號: 日期:
委托方(甲方): 受托方(乙方):
甲方自愿將房屋委托乙方代為租賃及相關(guān)服務(wù)。具體內容如下:
一、乙方有義務(wù)對甲方的委托房屋及相關(guān)的資信嚴格保密。
二、房屋信息 房屋名稱(chēng) 坐落地址
靠近什么路或主要建筑: 附近有何交通:
1. 房齡: 年; 房間數量: 衛生間數量: 總建筑面積: 平米;房屋朝向:_____
總層數:_____;電梯 裝修情況:高檔 一般 簡(jiǎn)單 地面:
2.電器: 新 一般 包括:
家具: 新 一般 包括:
對講門(mén)鈴 保安 有線(xiàn)電視 衛星電視 兒童游樂(lè )場(chǎng) 停車(chē)場(chǎng) 會(huì )所 :
3. 天然氣 暖氣 采暖費: 元 /年; 物業(yè)費: 元/月
4. 騰清情況:空房 有人居住 .
5. 月租金(現有設施); 月租金((提供家電
三、甲乙雙方商定的委托期以房屋租出為準。簽訂委托時(shí),甲方需向乙方出示該房屋的合法有效產(chǎn)權憑證、房主本人的身份證等正本。由代理人簽訂本委托書(shū),應出示代理人身份證原件和房屋產(chǎn)權人的書(shū)面授權書(shū)。該授權書(shū)是本委托書(shū)不可分割的一部分。
四、甲方責任: 甲方承諾”房屋信息”中登記情況和如下條件屬實(shí),如有不實(shí)造成一切糾紛及損失由甲方負責:
1、 該房屋已經(jīng)騰空。
2、 該房屋本身及各項附屬設施無(wú)欠費、損壞,符合環(huán)保要求。
3、 該房屋沒(méi)有產(chǎn)權及使用糾紛。該房屋如系共有財產(chǎn),共有人需全部簽字。
五、乙方責任:
1.乙方有義務(wù)對該房屋進(jìn)行策劃宣傳,積極尋找承租意向人、介紹房屋并將信息及時(shí)反饋給甲方。
2.安排客戶(hù)看房,為外籍客戶(hù)提供外文翻譯。
3.提供《租房合同》范本、代表房東與客戶(hù)協(xié)商合同條款并安排簽約。
4.安排客戶(hù)入住。
5.協(xié)助房東催促客戶(hù)按期支付房租及各項費用。
6.在租賃期內,乙方有義務(wù)溝通雙方的意向并協(xié)調相關(guān)事宜。
六 、服務(wù)費及支付
1、在委托期內,如乙方將甲方房屋租出時(shí)(簽訂租賃合同,或實(shí)際開(kāi)始履行出租行為時(shí)),甲方一次性支付租房合同總金額的1/12給甲方作為服務(wù)費。(以一年租期為標準,相當于一個(gè)月的房租,不足一年或超過(guò)一年以此標準類(lèi)推計算)
2、甲方與乙方介紹的租房人私自成交,也將視為中介成功,甲方也應按六(1)款規定支付乙方服務(wù)費。
3、支付費用日期:甲方應在收到房客首期房租后即將上述服務(wù)費支付給乙方。
4、房客提前解除合同,服務(wù)費不予退回。但如系房客原因,乙方可協(xié)助甲方向房客追究違約責任。
七、簽訂此委托書(shū),不影響房主本人的出租權。
委托方(甲方) 受托方(乙方)
身份證號:產(chǎn)權人姓名:
地址 電話(huà):
公司委托合同 篇6
委托方:________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
受托方:________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方為更好地開(kāi)展海運進(jìn)出口業(yè)務(wù),雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國海商法》等法規的有關(guān)規定,現甲方委托乙方作為其代理人代理貨物出口的配艙、裝船、進(jìn)棧、報關(guān)等一系列貨運代理工作,達成如下協(xié)議,以便共同遵守。
一、甲、乙雙方均持有有效營(yíng)業(yè)執照,并且嚴格按照營(yíng)業(yè)執照中的營(yíng)業(yè)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)。由于甲方的違法經(jīng)營(yíng)行為給乙方所造成的一切損失與不利后果,甲方應當承擔賠償責任。
二、甲方同意將其攬取的或其生產(chǎn)的貨物委托乙方代理安排運輸。
三、訂艙時(shí),甲方應正確填寫(xiě)由乙方提供的規定格式的訂艙委托書(shū),并加蓋公章或訂艙專(zhuān)用章以書(shū)面的形式傳真或派人送交乙方,保證委托書(shū)內容的完整性,其中應當包括但不限于所托運貨物之件數,重量,體積,目的港,裝船日期,貨物品名(中英文品名)。甲方對于在裝卸、儲存、保管或運輸中有特殊要求的貨物應在委托書(shū)中明確提出并隨附相關(guān)文件。如果委托書(shū)內容未注明,由此可能產(chǎn)生的一切風(fēng)險、責任和費用均由甲方承擔。同時(shí),甲方需于委托書(shū)上注明本協(xié)議編號,以免喪失協(xié)議內容之權利。
四、訂艙內容要求更改或取消時(shí),甲方必須最遲于貨物裝入集裝箱的當天以書(shū)面形式通知乙方,并與乙方的相關(guān)操作人員書(shū)面確認,并承擔由此產(chǎn)生的一切風(fēng)險和額外費用;若貨物已進(jìn)港或已離港,則乙方有權視情況決定拒絕更改。
五、甲方應當保證每月向乙方委托出口運輸業(yè)務(wù)量不少于_________。乙方及時(shí)向甲方提供有關(guān)承運人的船期及運價(jià)變動(dòng)信息。
六、甲方同意按以下第_________種方式確認費用,本協(xié)議運價(jià)(由我司代收代付承運人,費用由運費和傭金組成)可根據市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)作相應調整,經(jīng)雙方確認后生效。乙方為甲方墊付的額外費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
.乙方在甲方保證上述委托運輸業(yè)務(wù)量的前提下,乙方按下述優(yōu)惠價(jià)向甲方結算普通干貨箱包干定額費:
自拖箱:人民幣_________元xx年,到期雙方無(wú)異議則自動(dòng)順延一年,本協(xié)議一式四份,雙方各持二份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司委托合同 篇7
甲方:廣州xx貿易有限公司
地址:
法定代表人:
電話(huà): 傳真:
乙方:
地址:
法定代表人 :
電話(huà): 傳真:
經(jīng)甲方和乙方友好協(xié)商,就甲方委托乙方以OEM方式生產(chǎn)“ ” 商標的 產(chǎn)品事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、甲方經(jīng) 公司授權【參見(jiàn)《商標授權委托書(shū)》或《購銷(xiāo)合同》附件】,委托乙方生產(chǎn)“ ”商標的 產(chǎn)品。
授權方公司資料:
二、“ ”商標 產(chǎn)品的模具由甲方提供,乙方按照甲方提供的模具進(jìn)行生產(chǎn)。乙方對甲方提供的模具及技術(shù)資料在本協(xié)議有效期內及本協(xié)議期滿(mǎn)終止或因各種原因解除后均應承擔保密義務(wù),不得自己直接使用或在此基礎上改造使用該技術(shù)資料,也不得向本協(xié)議以外的第三方泄露相關(guān)技術(shù)資料。本協(xié)議期滿(mǎn)終止或本協(xié)議因各種原因解除時(shí),乙方應當將甲方提供的模具及技術(shù)資料返還給甲方。
三、甲方委托乙方生產(chǎn)的“ ”商標 產(chǎn)品的規格型號為 ,產(chǎn)品數量為 臺,由乙方分批生產(chǎn)交貨。
各批次的型號、規格、數量、單價(jià)、交貨期限等,甲乙雙方每批次另行簽訂訂貨合同執行。
四、產(chǎn)品保修期限
1、乙方生產(chǎn)的“ ”商標 產(chǎn)品質(zhì)量必須符合 公司的企業(yè)標準,乙方對委托生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量承擔責任,整機保修 年,其中第一年內保換,第 年內免費維修,只收取配件成本費。
2、保修期限從甲方提貨當日開(kāi)始計算。
五、包裝要求及費用負擔
六、運輸及費用:
1、交(提)貨地點(diǎn): 。
2、運輸方式: 。
3、運輸費用負擔: 。
七、結算方式及期限:
1、當雙方簽訂本協(xié)議后,雙方將以此協(xié)議作為基礎,每次訂貨都由甲方向乙方下訂單,由乙方負責人確認后才視為合格的訂貨合同,訂貨合同作為本協(xié)議的附件,與本協(xié)議具有同等法律效力。不合格的訂貨合同不受本協(xié)議條款約束。
2、貨款的支付方式及期限: 。
3、乙方對甲方所訂貨物的交貨期限,從乙方負責人確認甲方訂單之日起計算。
八、驗貨的標準、方法和期限:
1、甲方對貨物的驗收標準和方法依據甲方和乙方商議認可的質(zhì)量文件為依據。
2、甲方對貨物的驗收期限為收到貨物之日起算 天內完成。
3、甲方認為貨物有質(zhì)量問(wèn)題時(shí),可向乙方提出異議并可以拒絕收取貨物。
4、甲方提出質(zhì)量異議期限為驗收貨物即日起算180日內書(shū)面向乙方提出,乙方在三日內給予處理答復,超過(guò)答復期限視為保修處理。
九、獨家銷(xiāo)售要求
1、在本協(xié)議有效期內,乙方對“ ” 商標 產(chǎn)品只具有甲方委托范圍內的生產(chǎn)制造權,無(wú)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售權。
2、在本協(xié)議有效期內及本協(xié)議期滿(mǎn)終止或因各種原因解除后五年內,未經(jīng)甲方書(shū)面同意,乙方不得直接或間接地通過(guò)甲方以外的渠道向本協(xié)議以外的第三方銷(xiāo)售甲方委托其加工生產(chǎn)的 “ ”商標 產(chǎn)品。
3、在本協(xié)議有效期內及本協(xié)議期滿(mǎn)終止或因各種原因解除后五年內,乙方不得未經(jīng)甲方書(shū)面同意,私下直接或間接與授權方 公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)、供貨商、產(chǎn)品銷(xiāo)售商直接聯(lián)系、報價(jià)、交易,也不得私自接受來(lái)自授權方 公司或其關(guān)聯(lián)企業(yè)、供貨商、產(chǎn)品銷(xiāo)售商關(guān)于“ ”商標 產(chǎn)品的訂單或“ ”商標的其他產(chǎn)品或其他商標的
產(chǎn)品訂單。
4、在本協(xié)議有效期內及本協(xié)議期滿(mǎn)終止后五年內,乙方如有來(lái)自本協(xié)議以外的第三方的有關(guān)“ ”商標 產(chǎn)品的詢(xún)價(jià)或訂單,乙方應轉交給甲方,乙方不得未經(jīng)甲方書(shū)面同意私自接受本協(xié)議以外的第三方的有關(guān)“ ”商標 產(chǎn)品的詢(xún)價(jià)或訂單。
十、在本協(xié)議有效期內,若有本協(xié)議以外的第三方委托乙方加工生產(chǎn)有別于乙方委托甲方加工生產(chǎn)的 產(chǎn)品,從而會(huì )影響到甲方委托乙方加工生產(chǎn)的 產(chǎn)品的銷(xiāo)售并影響到甲方的經(jīng)濟利益時(shí),甲乙雙方應通過(guò)友好協(xié)商達成有關(guān)協(xié)議,以保障甲乙雙方的經(jīng)濟利益不受損害。
十一、違約責任
1、在本協(xié)議有效期內及本協(xié)議期滿(mǎn)終止或因各種原因解除后五年內,乙方如有違反本協(xié)議第九條中約定的任一情形的,乙方應當為其每次違約行為向甲方支付違約金人民幣貳佰萬(wàn)圓(¥2,000,000.00),并在甲方發(fā)現乙方違約行為并向其發(fā)出警告函的叁個(gè)月內支付給甲方。
若雙方在本合同終止或解除后又有新的合作約定,該五年期限自動(dòng)順延至新的合作約定完成后五年內。
2、乙方違反訂貨合同中關(guān)于交貨期限的約定,延期交貨的,每延期一日,應當向甲方支付當批次貨款總額萬(wàn)分之八的違約金;延期超過(guò)15日,甲方有權要求解除合同,同時(shí)要求乙方全額退還貨款并支付當批次貨款總額30%的違約金。
3、乙方如違反本協(xié)議第二條的保密義務(wù),應當向甲方支付壹佰萬(wàn)元(¥1,000,000.00)的違約金。違約金不足以彌補甲方損失的,乙方應一并賠償甲方所有損失,包括甲方為追究乙方違約責任支付的差旅費、律師費、訴訟費等。
十二、解決糾紛的方式:
1、執行本協(xié)議發(fā)生糾紛,雙方應本著(zhù)互讓互諒的原則協(xié)商解決。
2、協(xié)商解決不成,需要訴訟的,任一方均應向甲方住所地人民法院提出訴訟。
十三、協(xié)議有效期:
本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方法定代表人簽字并加蓋公章后生效,協(xié)議有效期為 年,從200 年 月 日至 年 月 日。 有效期滿(mǎn),如需繼續委托生產(chǎn),雙方另行簽訂委托加工協(xié)議。
十四、未盡事宜雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十五、本協(xié)議一式三份,甲方兩份,乙方一份。
甲方:乙方:
法定代表人: 法定代表人:
日期: 日期:
公司委托合同 篇8
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_________
委托代理人:___單位:___住所地址:____聯(lián)系電話(huà):_____
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_________
法定代表人:__注冊地址:___聯(lián)系電話(huà):_____
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條工程概況
1、1工程地點(diǎn):___市____區(縣)____路____號____樓____室。
1、2住房結構:___房型___房______廳___套,施工面積____平方米。
1、3工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
。1)乙方包工、包全部材料
。2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
。3)乙方包工、甲方包全部材料
1、4總價(jià)款:___元,大寫(xiě)(人民幣):____。其中:材料費:___,人工費:__,管理費:___,設計費:___,垃圾清運費:____,稅金:____,其他費用:___。(詳見(jiàn)附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實(shí)另計。
1、5工程期限____天;開(kāi)工日期____天____月___日;竣工日期____天___月____日;
1、6工程內容及做法(見(jiàn)附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的.資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應資質(zhì)的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條材料供應
3、1按合同約定由甲方提供的材料、設備(見(jiàn)附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
3、2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見(jiàn)附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條工程質(zhì)量
4、1本工程執行____(填建筑裝飾工程技術(shù)規程)、____(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
4、2本工程由___方設計施工方案。
4、3甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。4、4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、5在施工過(guò)程中,甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見(jiàn)附件見(jiàn))后,方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4、6施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由___部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由乙方負責,經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由甲方負責。
第五條工程驗收
5、1雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:___。乙方應提前___天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附表八:工程驗收單);
5、2工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附表八:工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(見(jiàn)附表九:工程結算單);
5、3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)___年。驗收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)附表十:工程保修單)。
第六條工程款支付方式
6、1雙方約定按下列第___種方式支付工程款:(1)本合同簽訂后,開(kāi)工前____至___日,甲方支付相當于總價(jià)款____%的工程款;(2)完成____%的工程量之日后的___日內,甲方支付相當于總價(jià)款___%的工程款;(3)竣工驗收后___日內,甲方支付相當于總價(jià)款____%的工程款。(4)竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿(mǎn),甲方支付相當于總價(jià)款____%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6、2因變更施工內容導致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6、3雙方款項往來(lái),均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。
6、4竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價(jià)款的____%的保修基金?⒐を炇蘸细窈骭__年內沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條工程監理
8、1本工程甲方委托監理,應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協(xié)議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8、2本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監理工程師及其代表無(wú)權解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務(wù)的事件時(shí),總監理工程師應作出公正的處理。
8、3為保證施工正常進(jìn)行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時(shí),按協(xié)議條款的約定處理?偙O理工程師易人,甲方接到監理單位通知后應同時(shí)通知乙方,后任繼續履行賦予前任的權利和義務(wù)。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供:
9、1甲方在開(kāi)工日期____天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過(guò)協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
9、2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式___份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見(jiàn)附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_____元由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
9、3使用境外圖紙,不能滿(mǎn)足施工需要時(shí),雙方應在協(xié)議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買(mǎi)標準圖紙等事項。
第十條乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務(wù):
10、1乙方的要求、請求和通知,以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時(shí)間后生效。
10、2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無(wú)法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時(shí)內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價(jià)款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10、3乙方代表易人,乙方應于易人前____天通知甲方,后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務(wù)。
第十一條甲方工作
11、1甲方應在開(kāi)工前____天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認可的施工圖紙或做法說(shuō)明___份,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項。
11、2做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
11、3如確實(shí)需要拆改原建筑結構或設計管線(xiàn),負責到所在地房管部門(mén)或物業(yè)管理部門(mén)辦理相應審批手續,并承擔有關(guān)費用。
11、4不拆動(dòng)室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
11、5施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作;
11、6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗收。
第十二條乙方工作
12、1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
12、2嚴格執行本市有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;
12、3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
12、4保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
12、5參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現場(chǎng)交底。
12、6指派___為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時(shí)書(shū)面通知甲方。
12、7乙方應當提交說(shuō)明書(shū)、保修單、環(huán)保說(shuō)明書(shū)和購貨發(fā)票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產(chǎn)品名稱(chēng)、品牌、型號、規格、等級、價(jià)格和數量。
第十三條工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期(見(jiàn)附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條工期延誤
14、1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:(1)工程量變化或設計變更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14、2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。14、3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
14、4因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條違約責任
15、1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失;
15、2未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
15、3因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),該方應及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失;
15、4由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方___元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
15、5由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
15、6由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。
15、7甲方未辦理有關(guān)手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
15、8乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
第十六條合同的變更和解除
17、1合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門(mén)蓋章見(jiàn)證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書(shū)面形式提出,應按合同總價(jià)款___%支付違約金,并辦理終止合同手續。
17、2施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
第十七條垃圾清運
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現場(chǎng),并負責將垃圾運到指定的____地點(diǎn),甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)___元(此費用不在工程價(jià)款內)。
第十八條聲明及保證
甲方:
18、1甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
18、2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18、3在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18、4甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18、1乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
18、2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18、3在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18、4乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)___年。一方違反上述保密義務(wù)的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第二十條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方,并應在____天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第二十一條通知
21、1根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用____(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達的,方可采取公告送達的方式。
21、2各方通訊地址如下:______。
21、3一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書(shū)面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條爭議的處理
22、1本合同受___國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
22、2本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第___種方式解決:(1)提交___仲裁委員會(huì )仲裁;(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第二十四條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)__年,自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份,雙方各執___份,具有同等法律效力;合同副本___份,送____留存一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):___法定代表人(簽字):___
_______年____月____日______年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):________
【關(guān)于公司委托合同集合八篇】相關(guān)文章:
粵公網(wǎng)安備 44010602002712