房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同匯總15篇
隨著(zhù)法律知識的普及，合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，以下是小編幫大家整理的房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同1
合同各方：
甲方（賣(mài)房人）：身份證號碼：
乙方（買(mǎi)房人）：
身份證號碼：
一、甲、乙雙方依據自愿、誠信原則，經(jīng)友好協(xié)商，房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)達成一致意見(jiàn)，并簽訂合同如下：甲方自愿將下列房產(chǎn)賣(mài)給乙方所有：
1、房屋狀況：房產(chǎn)座落在潞華辦事處西街社區，南于趙全紅家相鄰，全部使用面積為184。3㎡，建筑結構為獨院一層普通民房，具體情況見(jiàn)潞國土資集用（20__）字第22101220__0號《集體土地使用證》上的說(shuō)明。
2、該房產(chǎn)的土地使用權取得方式為現金購買(mǎi)。
二、甲乙雙方商定成交價(jià)格為人民幣壹拾捌萬(wàn)伍仟元整（18。5萬(wàn)元）。
1、乙方已在20__年3月7日上午一次性付給了甲方所有房款，并由甲方寫(xiě)出了收據，有中間人王積善見(jiàn)證。
2、甲方收到乙方所有房款后也于20__年3月7日上午將《集體土地使用證》和《潞城縣房屋契證》交給了乙方。
三、甲方在____年__月__日將上述房產(chǎn)交付給乙方。該房產(chǎn)及房屋占用范圍內土地使用權同時(shí)轉讓。
四、本合同經(jīng)雙方簽字摁手印后生效，并對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠償損失，支付違約費用。
五、由于乙方不是西街戶(hù)口，房產(chǎn)過(guò)戶(hù)機關(guān)要求買(mǎi)方必須是西街戶(hù)口才能過(guò)戶(hù)，可能在一定的.時(shí)間里房產(chǎn)不能及時(shí)過(guò)戶(hù)到乙方，為了避免以后在房產(chǎn)拆遷、翻蓋、轉讓等出現糾紛，也為了能使本房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同更具法律效力，乙方已經(jīng)西街居委會(huì )做了房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)證明，經(jīng)雙方在本合同書(shū)上簽字后，該房產(chǎn)就為乙方所有，不管以后該房產(chǎn)如何拆遷、翻蓋、轉讓等都與甲方無(wú)關(guān)。
六、在以后該房產(chǎn)辦理有關(guān)手續時(shí)，甲方應配合乙方，并積極提供相關(guān)證明和手續。
七、本合同一式四份，由甲、乙雙方各執一份，另兩份由乙方保管用于辦理各種相關(guān)手續。
八、本合同書(shū)在雙方簽字后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同2
出讓人: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)受讓人: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)見(jiàn)證人:甲乙雙方本著(zhù)誠實(shí)信用、平等、公平的原則，就甲方集資建房權利義務(wù)轉讓事宜，達成如下協(xié)議：
1、該房為_(kāi)___福利房，位于。
2、甲方同意將其在本單位的集資房名額轉讓給乙方，甲方只負責以個(gè)人名義代乙方在本單位集資該房。
3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，如在辦房產(chǎn)證之前產(chǎn)權可變更，甲方配合乙方辦理產(chǎn)權變更手續之義務(wù)，產(chǎn)權變更成____的名字。
4、甲方必須將與集資房相關(guān)的合同、收據、發(fā)票、房產(chǎn)證等資料原件及時(shí)交給乙方。
5、乙方根據工程進(jìn)度和要求支付建房款;如因乙方原因不能按單位規定時(shí)限結清房款，后果由乙方負責。
6、乙方有權取得集資房的`使用權和所有權。
7、單位集資房、門(mén)面房、地皮以及小區其它建筑拍賣(mài)所得補償，如按集資建房資格分配則歸乙方所有;如按單位人均分配則歸甲方所有。屬甲方單位福利性質(zhì)的對其員工的購房補貼，歸甲方所有。屬甲方單位福利性質(zhì)對其房產(chǎn)的補貼歸乙方所有。
8、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，和房屋有關(guān)的任何費用都由乙方承擔，和集資房有關(guān)的補償按上述協(xié)議第6條執行;如歸乙方的補償，單位若以現金方式補在甲方名下甲方應負責轉給乙方。
9、甲方保證在取得該集資建房手續后，不得將該集資房占有或轉讓給他人，也不得將該集資房用于抵押、擔保等;否則視為違約行為。
10、甲方應積極配合乙方辦理房產(chǎn)轉讓、過(guò)戶(hù)手續，涉及所有轉讓、過(guò)戶(hù)費用全部由乙方承擔，甲方不得中途反悔或拒絕轉讓?zhuān)駝t須承擔相應違約責任;如乙方中途以任何理由放棄集資建房，造成的全部損失均由乙方承擔(包括轉讓費用)。
1、甲方及其家人不得以集資房的名義為由主張該集資房所有權，否則，甲方應退還乙方支付集資建房指標款所有集資房款，并支付違約金壹拾萬(wàn)元。如違約金仍不足以彌補乙方的經(jīng)濟損失的，按照房屋漲價(jià)價(jià)差賠償乙方損失。所謂房屋漲價(jià)價(jià)差是指該集資房的集資價(jià)格與發(fā)生爭議時(shí)該集資房的上市交易價(jià)格之間的差額。
2、協(xié)議簽訂后，無(wú)論房屋市場(chǎng)價(jià)格的漲落均與甲方無(wú)關(guān)，甲乙雙方不得以任何借口引起糾紛。
3、本協(xié)議未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。
4、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：身份證：電話(huà)：乙方：身份證：電話(huà)：見(jiàn)證人：電話(huà)：簽訂日期：
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同3
出售方（稱(chēng)甲方）：地址：電話(huà)：
購買(mǎi)方（稱(chēng)乙方）：姓名性別出生日期年月日國籍身份證號碼電話(huà)地址
第一條本合同依據中華人民共和國法律和《__經(jīng)濟特區商品房產(chǎn)管理規定》制定。
第二條甲方經(jīng)__市人民政府文件批準，取得位于__市地段占地面積平方米的使用權，使用期限自年月日至年月日止共計年，土地所有權屬中華人民共和國。甲方在上述土地興建樓宇，屬結構，定名為，由甲方出售。
第三條乙方自愿向甲方購買(mǎi)上述樓宇內的第座（幢）樓單元，建筑面積為平方尺，占地（分攤面積平方尺）由甲方于年月日交付乙方使用，如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超過(guò)三百六十天，特
殊原因是：
一、人力不可抗拒的自然災害；
二、施工中遇到異常的困難及重大技術(shù)問(wèn)題不能及時(shí)解決的.；
三、其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經(jīng)__市有關(guān)主管部門(mén)的證明文件為依據，方能延期交付使用。
第四條甲乙雙方同意上述樓宇單元售價(jià)為幣千百拾萬(wàn)千百拾元角整。方式由乙方按指定收款銀行：帳戶(hù)名稱(chēng)：帳號：付款辦法：
第五條乙方如未按本合同第四條第二款付款，甲方有權追索違約利息，以應付款之日起至付款之日止，按__市銀行當時(shí)貸款利率計算利息付給甲方，如逾期三十天內，仍未付所欠款項和利息，甲方有權單方終止合同，將樓宇出售他人，出售之款不足以清還甲方之款時(shí)，甲方可向乙方追索，如轉售盈益屬甲方所有。
第六條甲方如未按合同第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用，應按合同規定交付日第二天起至交付日止，以當時(shí)__市銀行貸款利率計算利息，以補償乙方的損失。
第七條在簽訂本合同時(shí)，甲方應將乙方原認購時(shí)所交付的（）退回給乙方或抵作購樓價(jià)款。
第八條甲方出售的樓宇須經(jīng)__市建筑質(zhì)量檢驗部門(mén)驗審合格，如質(zhì)量不合格時(shí)，乙方有權提出退房，退房后甲方應將乙付款現在三十天內退回乙方。
第九條乙方在交清購樓款后，由__市房管部門(mén)發(fā)給房產(chǎn)權證書(shū)，業(yè)主即取得出租、抵押、轉讓等權利，并依照國家和__省對__經(jīng)濟特區的有關(guān)規定，享受優(yōu)惠待遇。乙方在使用期間，有權享用與該樓宇有關(guān)連的公共通道、設施、活動(dòng)場(chǎng)所，同時(shí)必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會(huì )道德，維護公共設施和公共利益。乙方所購樓宇只作使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構，如有損壞應自費修繕。乙方購置的樓宇所占用的土地，按有關(guān)土地管理規定繳納土地使用費。
第十條乙方所購樓宇，如發(fā)生出租、抵押、轉讓等法律行為，應經(jīng)__市公證處辦理公證后，由__市房產(chǎn)管理部門(mén)辦理房產(chǎn)權轉移、登記手續。
第十一條本合同用鋼筆填寫(xiě)的與打字油印的文字，均具有同等效力。
第十二條本合同自簽訂并經(jīng)__市公證處公證之日起生效。如發(fā)生糾紛，雙方應本著(zhù)友好精神協(xié)商解決，不能解決時(shí)，應提請__市仲裁或__市人民法院裁決。
第十三條本合同共頁(yè)，為一式三份，甲乙雙方各執一份，__市公證處一份，均具有同等效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日于__
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同4
甲方(賣(mài)房人)：張惠，女，身份號：21010x。
乙方(購房人)：李華，女，身份證號：2104x。
丙方(房產(chǎn)中介)：沈陽(yáng)市于洪區某房產(chǎn)中介
甲乙丙三方于x年5月1日簽定了一份房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)，約定由乙方購買(mǎi)甲方的位于沈陽(yáng)市于洪區某某街55-7號331房產(chǎn)。原協(xié)議其他約定事項中的6項作廢，現變更為以下條款：
1、甲乙丙三方在簽訂本協(xié)議時(shí)明知沈陽(yáng)市于洪區某某街55-7號331房產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生區域變更，由于洪區變更為皇姑區的事實(shí)，具體地址以變更后的地址為準。
2、甲方的保證義務(wù)。第一、甲方應保證出售的該房屋具備合法的“沈陽(yáng)市房產(chǎn)管理局”頒發(fā)的沈房權證，保證該房房產(chǎn)證將來(lái)不能被撤銷(xiāo)或該房產(chǎn)被變更為鄉產(chǎn)權。第二、甲方保證該房屋不存在任何未結清的債權債務(wù)、稅、費(包括但不限于采暖費、水電氣、電話(huà)寬帶有線(xiàn)物業(yè)費等)。第三、甲方保證該房無(wú)抵押、查封等強制措施。甲方需配合乙方提供各種證明材料，否則當乙方發(fā)現該房屋存在甲方無(wú)法保證的情況時(shí)，乙方有權隨時(shí)提出解除合同，甲方需在乙方提出解除和同后日內退還收取的乙方所有費用，否則發(fā)生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金元整，造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。
3、在甲方和該房產(chǎn)都具備本合同約定的上述條件無(wú)任何瑕疵時(shí)，甲乙雙方到房產(chǎn)交易部門(mén)辦理更名過(guò)戶(hù)手續，甲方保證沒(méi)有兩套售房的稅，若有甲方承擔該稅，其他交易所需的費用由乙方承擔，在更名過(guò)戶(hù)手續辦理完畢后日內，乙方一次性支付甲方剩余房款，如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金元整。
4、在乙方更名過(guò)戶(hù)后如需甲方配合乙方辦理相應稅費的變更手續的(包括但不限于采暖費、水電氣、電話(huà)寬帶有線(xiàn)物業(yè)費等)乙方必須無(wú)條件配合，否則不配合導致乙方損失的，甲方應賠償乙方的`損失。
5、在本協(xié)議簽訂后個(gè)月內如果該房還無(wú)法辦理更名過(guò)戶(hù)手續的，房屋買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系將自動(dòng)解除，甲方應于和同解除后日內退還收取的乙方所有費用，否則發(fā)生延期退費甲方還將額外支付乙方延期付款違約金元整。
6、丙方在甲乙交易過(guò)程中負責提供政策咨詢(xún)和相關(guān)代辦事項，具體中介費的收取方式為;辦理更名過(guò)戶(hù)手續時(shí)丙方一次性從乙方收取中介費貳千元，如是因本協(xié)議所定的甲方的原因導致的房屋買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效、解除的，丙方的中介費由甲方在合同無(wú)效、解除當日一次性支付。
以上協(xié)議三方自愿訂立，認真遵守執行，此協(xié)議一式3份，甲乙丙各執一份。
簽約地點(diǎn)：
甲方：乙方：丙方：
年月日年月日年月日
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同5
甲方：______________________
乙方：______________________
甲乙雙方為購銷(xiāo)________________________渡假村商品房事宜，經(jīng)洽商簽訂合同條款如下，以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買(mǎi)座落在______________________________。建筑面積為_(kāi)_____________平方米。其面積以______________省《建筑面積計算規則》為準。
二、商品房售價(jià)為人民幣_元。其中包括配套的配電室、臨時(shí)鍋爐房、道路、
綠化等工程設施的費用，但不包括建筑稅和公證費。
三、付款辦法：
預購房屋按房屋暫定價(jià)先付購房款______%，計人民幣_____________元，（其中______%為定金）。待房屋建設工作量完成一半時(shí)再預付______%。房屋竣工交付乙方時(shí)按實(shí)際售價(jià)結清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。
四、交房時(shí)間：
甲方應于________年________月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的十天內將購房款結清。屆時(shí)乙方若不能驗收接管時(shí)，須委托甲方代管，并付甲方代管費（按房?jì)r(jià)的`萬(wàn)分之一/日計�。�。
六、乙方從接管所購房屋之日起，甲方按照國家規定，對房屋質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行保修（土建工程保修一年，水電半年，暖氣一個(gè)采暖期）。
七、違約責任：
1、本合同生效后，如乙方違約，乙方已繳定金不退；如甲方違約，則應雙倍退還定金。
2、甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(shí)（除人力不可抗拒原因外），每逾期一天，甲方向乙方承擔應交房屋售價(jià)萬(wàn)分之一的罰金。甲方通過(guò)努力交付房屋，乙方又同意提前接管時(shí)，以同意條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話(huà)、由甲方解決，費用由乙方承擔。
九、乙方對所購房屋享有所有權，但必須遵守國家有關(guān)房屋管理規定及渡假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執行本合同過(guò)程中發(fā)生爭執，應首先通過(guò)友好協(xié)商解決，如雙方不能達成一致意見(jiàn)時(shí)，應提交有關(guān)仲裁機關(guān)進(jìn)行仲裁。
十一、本合同一式九份，正本兩份，雙方各執一份；副本六份，雙方各執三份，正副兩本具有同等法律約束力。
十二、本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜另行協(xié)商。
十三、本合同附件：
1、房屋平面位置及占用土地范圍圖（略）
2、渡假村別墅暫行管理辦法（略）
甲方：___________（蓋章）
代表：____________________
地址：__________________
電話(huà)：____________________
開(kāi)戶(hù)銀行：__________________
帳號：____________________
簽訂日期：______年______月______日
乙方：___________（蓋章）
代表：____________________
地址：__________________
電話(huà)：____________________
開(kāi)戶(hù)銀行：__________________
帳號：____________________
簽訂日期：______年______月______日
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同6
原告：_________________王某某，男，漢族，34歲，_______________年__________月__________日出生，無(wú)業(yè)，現住__________市_____________
被告：_________________黃某某，男，漢族，45歲，_____________年__________月__________日出生，無(wú)業(yè)，現住__________市_________________
(一)訴訟請求：_________________
1、依法判令被告返還原告借款本金 ___ 萬(wàn)元及利息 ___ 元(利息按雙方約定的月息2分計算，從20__年10月12日起至20__年5月15日，120萬(wàn)元本金利息為 ___ 元(120萬(wàn)*2%*7));
2、本案訴訟費、保全費等費用由被告承擔。
(二)事實(shí)與理由：_________________
20__年10月12日，被告黃某某因經(jīng)營(yíng)周轉需要向原告王某某借款人民幣120萬(wàn)元整，并簽訂了借款合同，合同約定月利息為2%，借款期限為一個(gè)月，自20__年10月12日至20__年11月12日止。原告當天即通過(guò)銀行轉賬將120萬(wàn)元轉到被告黃某某的賬戶(hù)中。時(shí)過(guò)一年，被告從借款之日起并沒(méi)有向原告支付利息，后經(jīng)原告多次催要，被告仍不償還借款。
原告認為，被告違約不予還款的'行為嚴重侵犯了其合法權益，故原告依據《中華人民共和國民事訴訟法》及相關(guān)法律規定，特向貴院提起訴訟，請求貴院依法維護原告的合法權益。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：_________________王某某
20__________年_____月__________日
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同7
甲方/代理人(賣(mài)方)： 身份證：
乙方/代理人(買(mǎi)方)： 身份證：
根據《中華人民共和國合同法》等相關(guān)規律、法規，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽定本合同，以資共同信守執行。
第一條：乙方同意購買(mǎi)甲方名下座落的___________小區____幢______室的房產(chǎn)(房屋產(chǎn)權證號為_(kāi)__________)，房屋建筑面積為_(kāi)_______平方，車(chē)庫建筑面積為_(kāi)_____平方。該房附設施有：______
_______________。甲方保證所轉讓的房產(chǎn)權利清晰完整，無(wú)任何糾紛。乙方已對該房產(chǎn)作了充分了解。上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為人民幣__
_________________元(：________)。
第二條：付款時(shí)間與辦法：
本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣___________________
(：________)作為購房定金，待房屋過(guò)戶(hù)手續完畢后，余款分____次付清，第一次付款：________________________________________；
第二次付款：______________________________________________。
第三條：甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應在交房當日將水、電、煤氣等費用結清。甲方若延期交房，每延期一日按房?jì)r(jià)的萬(wàn)分之一計滯納金補償乙方。
第四條：稅費分擔，甲乙雙方應按國家相關(guān)政策、法規繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續所需稅費。經(jīng)雙方，交易稅費、過(guò)戶(hù)手續費用、個(gè)稅等各項費用由甲方承擔，如在交易過(guò)程中出現贈與、遺產(chǎn)等甲方事先未說(shuō)明的稅收費用均由甲方自己負責。
第五條：違約責任：甲乙雙方合同簽訂后，不管房地產(chǎn)漲跌多少，雙方均不得反悔，如有違約，違約方除按規定支付對方購房定金的雙倍外，還應支付對方總房?jì)r(jià)的20%的'違約金。
第六條：本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方可通過(guò)協(xié)商方式解決，若雙方協(xié)商不成可通過(guò)當地人民法院起訴。
第七條：本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定與本合同同具法律效力。
第八條：雙方約定的其他事項：1、如因乙方需要銀行貸款所引起的正常手續費用由乙方自己負責；2、因入住發(fā)生的物業(yè)公司正常的入住費用由乙方自己承擔。3、甲方必須在房產(chǎn)交易手續完畢后___天內將戶(hù)口全部遷出。
第九條：本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字后立即生效，具有同等法律效力。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
年 月 日
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同8
出售方(稱(chēng)甲方)：
地址：電話(huà)：
購買(mǎi)方(稱(chēng)乙方)：
姓名性別出生日期一九年月日
國籍身份證號碼電話(huà)地址
第一條本合同依據中華人民共和國法律和(深圳經(jīng)濟特區商品房產(chǎn)管理規定)制定。
第二條甲方經(jīng)深圳市人民政府文件批準，取得位于深圳市地段占地面積平方米的土地使用權，使用期限自一九年月日至年
月日止共計年，土地所有權屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇，屬結構，定名為，由甲方出售。
第三條乙方自愿向甲方購買(mǎi)上述樓宇內的第座(幢)樓單元，建筑面積為平方尺，占地(分攤面積平方尺)由甲方于一九年月日交付乙方使用，如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超過(guò)三百六十天，特殊原因是：
一、人力不可抗拒的自然災害；
二、施工中遇到異常的困難及重大技術(shù)問(wèn)題不能及時(shí)解決的；
三、其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經(jīng)深圳市有關(guān)主管部門(mén)的'證明文件為依據，方能延期交付使用。
第四條甲乙雙方同意上述樓宇單元售價(jià)為幣千百拾萬(wàn)
千百拾元角整。
付款方式由乙方按指定收款銀行：
帳戶(hù)名稱(chēng)：帳號：付款辦法：
第五條乙方如未按本合同第四條第二款付款，甲方有權追索違約利息，以應付款之日起至付款之日止，按深圳市銀行當時(shí)貸款利率計算利息付給甲方，如逾期三十天內，仍未付所欠款項和利息，甲方有權單方終止合同，將樓宇出售他人，出售之款不足以清還甲方之款時(shí)，甲方可向乙方追索，如轉售盈益屬甲方所有。
第六條甲方如未按合同第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用，應按合同規定交付日第二天起至交付日止，以當時(shí)深圳市銀行貸款利率計算利息，以補償乙方的損失。
第七條在簽訂本合同時(shí)，甲方應將乙方原認購時(shí)所交付的定金()退回給乙方或抵作購樓價(jià)款。
第八條甲方出售的樓宇須經(jīng)深圳市建筑質(zhì)量檢驗部門(mén)驗審合格，如質(zhì)量不合格時(shí)，乙方有權提出退房，退房后甲方應將乙付款現在三十天內退回乙方。
第九條乙方在交清購樓款后，由深圳市房管部門(mén)發(fā)給房產(chǎn)權證書(shū)，業(yè)主即取得出租、抵押、轉讓等權利，并依照國家和廣東省對深圳經(jīng)濟特區的有關(guān)規定，享受優(yōu)惠待遇。
乙方在使用期間，有權享用與該樓宇有關(guān)連的公共通道、設施、活動(dòng)場(chǎng)所，同時(shí)必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會(huì )道德，維護公共設施和公共利益。
乙方所購樓宇只作使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構，如有損壞應自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地，按有關(guān)土地管理規定繳納土地使用費。
第十條乙方所購樓宇，如發(fā)生出租、抵押、轉讓等法律行為，應經(jīng)深圳市公證處辦理公證后，由深圳市房產(chǎn)管理部門(mén)辦理房產(chǎn)權轉移、登記手續。
第十一條本合同用鋼筆填寫(xiě)的與打字油印的文字，均具有同等效力。
第十二條本合同自簽訂并經(jīng)深圳市公證處公證之日起生效。
如發(fā)生糾紛，雙方應本著(zhù)友好精神協(xié)商解決，不能解決時(shí)，應提請深圳市仲裁機構仲裁或深圳市人民法院裁決。
第十三條本合同共頁(yè)，為一式三份，甲乙雙方各執一份，深圳市公證處一份，均具有同等效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
一九年月日于深圳
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同9
根據《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》、《城市房地產(chǎn)轉讓管理規定》等法律、規章的規定，經(jīng)友好協(xié)商，本著(zhù)平等互利的原則，就該存量房買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)事項達成一致，訂立本合同。
第一條 房產(chǎn)基本情況
1.賣(mài)方房產(chǎn)(下稱(chēng)該房產(chǎn))座落于
______________________________________________________，建筑面積：____________平方米(其中單元面積：____________平方米，附屬間面積：___________平方米，其它：______________________)。詳見(jiàn)___________房權證___________字第___________號《房屋所有權證》，___________房共字第___________號《房屋共有權證》(若上述表述與房屋登記簿不符，則以房屋登記簿記載內容為準)。
第二條 賣(mài)方對該房產(chǎn)現狀的聲明
1.賣(mài)方根據國家的規定已依法取得該房產(chǎn)所有權，對該房產(chǎn)現狀負全責，并保證該房產(chǎn)符合國家及所在地房產(chǎn)上市的有關(guān)政策及規定。賣(mài)方保證所提供的相關(guān)資料完整、真實(shí)、合法、有效，否則由此產(chǎn)生的后果由賣(mài)方承擔。
2.賣(mài)方特此告知買(mǎi)受人上述房產(chǎn)存在下列情況：
(1)抵押狀態(tài)：【存在抵押□、不存在抵押□】，關(guān)于抵押權的補充約定及說(shuō)明：________________________________________________________________________。
(2)出租狀態(tài)：【存在出租□、不存在出租□】，若該房產(chǎn)存在出租，則賣(mài)方保證承租方已明確表示在同等條件下放棄優(yōu)先購買(mǎi)權，關(guān)于租賃的補充約定及說(shuō)明：
_____________________________________________________________________________。
(3)土地證狀態(tài)：【已辦理□、未辦理□】
(4)房產(chǎn)內戶(hù)口情況：【該房產(chǎn)內已有□、未有□戶(hù)口落戶(hù);該房產(chǎn)享受過(guò)□、未享受過(guò)□政府相關(guān)“外地人購房落戶(hù)”政策】
關(guān)于戶(hù)口問(wèn)題的補充約定及說(shuō)明：
_____________________________________________________________________;
(5)其他：
_______________________________________________________________________________ 。
第三條 買(mǎi)方對購買(mǎi)情況的聲明
1.買(mǎi)方已親自實(shí)地看房，并對該房產(chǎn)的現狀及疑慮詢(xún)問(wèn)過(guò)賣(mài)方，在明確賣(mài)方所告知
的事項后自愿簽訂本合同。買(mǎi)方已親自審查過(guò)該房產(chǎn)產(chǎn)權相關(guān)權屬信息資料，了解產(chǎn)權相關(guān)信息，愿意購買(mǎi)該房產(chǎn)。
2.買(mǎi)方保證所提供的相關(guān)資料完整、真實(shí)、合法、有效，否則由此產(chǎn)生的后果由買(mǎi)方承擔。
第四條 房產(chǎn)成交價(jià)
買(mǎi)賣(mài)雙方商定上述房產(chǎn)成交價(jià)為人民幣(大寫(xiě))：__________________(￥：
___________)【包括□、不包括□】該房產(chǎn)的附屬設施、設備等物品(物品內容可另立清單附件)。
第五條 交易定金
買(mǎi)方應向賣(mài)方支付的定金為人民幣(大寫(xiě))：______________________(￥：___________)。(說(shuō)明：____________________________________________)
上述定金交由[買(mǎi)方直接支付給賣(mài)方]□、[存入______________________經(jīng)紀機構在銀行設立的存量房交易結算資金專(zhuān)用存款賬戶(hù)劃轉]□。
買(mǎi)賣(mài)雙方約定定金通過(guò)經(jīng)紀機構在銀行設立的專(zhuān)用存款賬戶(hù)劃轉的，買(mǎi)方將定金在合同約定期限內存入專(zhuān)用存款賬戶(hù)的，即視為賣(mài)方收訖。在合同履行過(guò)程中，定金自動(dòng)轉為購房款，但買(mǎi)賣(mài)雙方另有約定的除外。
第六條 房款交付
合同簽訂后，買(mǎi)賣(mài)雙方同意，買(mǎi)方按下列第___________種方式給付除定金、交房保證金之外的剩余房款：
(1)一次性付款：
買(mǎi)方于___________年___________月__________日前或__________將支付購房款人民幣(大寫(xiě))：_______________(￥：__________)。
(2)分期付款：
�、儋I(mǎi)方于__________年__________月__________日前或__________將支付購房款人民幣(大寫(xiě))：_______________(￥：__________);
�、谫I(mǎi)方于__________年__________月__________日前或__________將支付購房款人民幣(大寫(xiě))：_______________(￥：__________);
�、圪I(mǎi)方于__________年__________月__________日前或__________將支付剩余購房款人民幣(大寫(xiě))：__________(￥：__________)。
(3)買(mǎi)方向【銀行按揭貸款□、公積金貸款□】方式付款
�、儋I(mǎi)方須于__________年__________月__________日之前支付除定金、交房保證金之外的剩余首期款人民幣(大寫(xiě))：____________________(￥：__________)，并在買(mǎi)方辦理貸款審批時(shí)存入貸款銀行指定帳戶(hù)。
�、谫I(mǎi)方須于__________年__________月__________日之前向銀行提交抵押貸款申請
的相關(guān)資料，并配合銀行辦理貸款審批手續，抵押貸款金額以銀行承諾發(fā)放貸款金額為準。
因買(mǎi)方辦理貸款手續所產(chǎn)生的相關(guān)費用由買(mǎi)方自行承擔。
(4)買(mǎi)賣(mài)雙方約定的其它付款方式：
______________________________________________________________________________ 。
上述款項由買(mǎi)方【直接支付給賣(mài)方]□、[存入____________________經(jīng)紀機構在銀行設立的存量房交易結算資金專(zhuān)用存款賬戶(hù)劃轉□]。
____________________經(jīng)紀機構設立的存量房交易結算資金專(zhuān)用存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行為：______________________________，賬號為：____________________。
買(mǎi)方在取得房屋所有權證書(shū)后，持賣(mài)方已登記在買(mǎi)方名下的產(chǎn)權證復印件到備案的房地產(chǎn)經(jīng)紀機構或交易保證機構按照《存量房交易結算資金劃轉協(xié)議》的約定辦理資金劃轉手續。
第七條 交房保證金
為保證按約定如期交付該房產(chǎn)并結清該房產(chǎn)項下的水、電、管道煤氣、閉路電視______________________________等所有費用，買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商同意從房產(chǎn)成交價(jià)中預留人民幣(大寫(xiě))：______________________________(￥：__________)作為交房保證金(不超過(guò)交易總價(jià)款的__________%)。該款項在賣(mài)方實(shí)際交付房產(chǎn)及完成產(chǎn)權轉移登記時(shí)進(jìn)行結算，由買(mǎi)方【直接支付給賣(mài)方]□、[存入經(jīng)紀機構專(zhuān)用存款賬戶(hù)劃轉□、其他：____________________□】
第八條 有關(guān)稅費
1.買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶(hù)所涉及稅、費，買(mǎi)賣(mài)雙方約定按下列方式承擔：
買(mǎi)方承擔：________________________________________;
賣(mài)方承擔：________________________________________。
【按有關(guān)規定，賣(mài)方需付稅費：(1)營(yíng)業(yè)稅及附加(2)印花稅;(3)個(gè)人所得稅;
(4)土地增值稅;(5)交易手續費。買(mǎi)方需付稅費：(6)印花稅;(7)契稅;(8)交易手續費;(9)房屋登記費。其它費用：以實(shí)際發(fā)生的稅費為準�！�
本合同在履行過(guò)程中因政策原因須繳納新的稅費的，由政策規定的繳納方繳納;政策中未明確繳納方的，由【賣(mài)方□、買(mǎi)方□】繳納。
2.土地證辦理費用：土地證從賣(mài)方名下過(guò)戶(hù)至買(mǎi)方名下的全部費用由【賣(mài)方□、買(mǎi)方□】承擔;如房產(chǎn)所屬土地為劃撥地，則土地出讓金由【賣(mài)方□、買(mǎi)方□】承擔;雙方約定其他承擔方式：__________________________________________________。
3.配套設施過(guò)戶(hù)費：配套設施的相關(guān)證件過(guò)戶(hù)手續費用由【賣(mài)方□、買(mǎi)方□】承擔。
4.買(mǎi)賣(mài)雙方商定，對該房產(chǎn)的住宅專(zhuān)項維修資金，按照國家有關(guān)規定另行簽訂過(guò)戶(hù)
協(xié)議，結余部分隨房屋所有權同時(shí)過(guò)戶(hù)。
5.買(mǎi)賣(mài)雙方商定，賣(mài)方在交付該房產(chǎn)時(shí)，對該房產(chǎn)附隨的水、電、煤氣、__________等度數進(jìn)行確認，并結清水費、電費、煤氣費、有線(xiàn)電視費、物業(yè)管理服務(wù)費、____________________等費用，并經(jīng)雙方簽字確認。
分頁(yè)閱讀第1頁(yè)：第一條房產(chǎn)基本情況第2頁(yè)：第九條房屋的交付
第九條 房屋的交付
賣(mài)方在買(mǎi)方支付扣除交房保證金外的購房款之日起__________日內或__________年__________月__________日前，將上述房產(chǎn)正式交付給買(mǎi)方，并履行下列手續：
1.賣(mài)方在交房前保證維護上述房產(chǎn)的現有固定裝修(固定裝修指構成該房裝修之固定部分，經(jīng)拆除將破壞設施完整性，包括但不限于地板面、墻體、燈具、水龍頭、嵌入式排氣扇、壁櫥、門(mén)、門(mén)把、門(mén)窗、防盜網(wǎng)、廚衛設施及其它設施等)，在買(mǎi)方接收時(shí)移交。
2.買(mǎi)方在接收該房產(chǎn)時(shí)對該房產(chǎn)及附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等約定事項進(jìn)行驗收，交接確認后對該房產(chǎn)及附屬配套設施負全責。
3.如雙方認為在上述房產(chǎn)及附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品的描述有不詳盡之處，可另行補充書(shū)面約定，在交接時(shí)以書(shū)面約定為準，雙方僅對書(shū)面內容承擔責任。
第十條 房屋權屬轉移登記
按下列第項辦理登記手續(選一項)，選擇第(1)項的第十一條不生效。
(1)買(mǎi)賣(mài)雙方同意，自本合同簽訂之日起__________日內，雙方共同到房屋登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
(2)買(mǎi)賣(mài)雙方在簽訂合同后__________日內共同向房屋登記機構申請預告登記。
(3)買(mǎi)賣(mài)雙方在簽訂合同后__________日內由買(mǎi)受方單方向房屋登記機構申請預告登記。
第十一條 關(guān)于預告登記的約定
1.預告登記自__________內有效(約定的預告登記有效期最長(cháng)不超過(guò)自預告登記之日起一年)。
2.申請預告登記的，在預告登記有效期內買(mǎi)賣(mài)雙方共同辦理該房屋預告登記轉為房屋轉移登記手續。
3.買(mǎi)賣(mài)雙方因故終止存量房買(mǎi)賣(mài)合同時(shí)，預告登記的申請人應在__________日內向房屋登記機構辦理預告登記注銷(xiāo)手續。
第十二條 違約認定
1.買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂本合同后，一方未按合同約定擅自變更或解除合同的，或未按合同及合同相關(guān)附件的約定履行義務(wù)的，視為違約。
2.賣(mài)方保證上述房產(chǎn)產(chǎn)權清晰，在房屋權屬轉移登記前，若發(fā)生與賣(mài)方有關(guān)的產(chǎn)權糾紛或債務(wù)糾紛概由賣(mài)方負責，如因此造成合同履行障礙，視為其違約;若該房產(chǎn)已出租，賣(mài)方未在交房前妥善解決租賃事項的，視為其違約。
第十三條 違約責任
(一)自違約行為發(fā)生之日起，違約方按成交價(jià)款每日萬(wàn)分之向守約方支付違約金。該違約金的認定及支付不影響合同在違約行為終止之后繼續履行。
(二)自違約行為發(fā)生之日起超過(guò)___________日,守約方即向違約方發(fā)出函件促其履約,發(fā)函即日起超過(guò)__________日仍未回復并履約的，守約方可解除合同。若賣(mài)方違約，則賣(mài)方除應將扣除定金金額的買(mǎi)方已付購房款退還給買(mǎi)方外，還應向買(mǎi)方雙倍返還定金;若買(mǎi)方違約，則賣(mài)方應將扣除定金金額的買(mǎi)方已付購房款退還給買(mǎi)方，買(mǎi)方已支付的.定金則作為對賣(mài)方的賠償。同時(shí)守約方有權要求違約方支付產(chǎn)生的傭金、服務(wù)費、交易過(guò)程中所產(chǎn)生的其他費用、因違約行為給守約方增加的費用、律師代理費、差旅費等。(收件人地址以合同落款處所留地址為準，因地址不詳或有誤而無(wú)法送達，視為送達。因此而產(chǎn)生的責任由應提供地址方自行承擔。)
第十四條 合同變更
本合同在履行期間，買(mǎi)賣(mài)雙方任何一方要求變更合同條款的，應及時(shí)通知對方，并征得對方的同意后，在約定的時(shí)限內，簽訂補充協(xié)議，注明變更事項。未征得對方同意，擅自變更造成的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第十五條 因不可抗力或政策的改變等原因導致本合同無(wú)法履行，買(mǎi)賣(mài)雙方免責。交易過(guò)程中已產(chǎn)生的費用由買(mǎi)賣(mài)雙方各自承擔。根據本條款免責，雙方應簽訂具結報告。第十六條 爭議解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可請求當地消費者委員會(huì )調解處理，或者向當地工商行政管理部門(mén)申訴。協(xié)商不成的，按下述第__________種方式解決：
1.提交__________仲裁委員會(huì )仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第十七條 合同附件
本合同未盡事項，可由買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議作為合同附件。合同附件與本合同具有同等法律效力。
第十八條 合同數量及持有
本合同經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽字即生效，本合同一式__________份，買(mǎi)方、賣(mài)方各執__________份，房屋產(chǎn)權登記機構__________份，具有同等法律效力。
第十九條 合同生效
本合同自買(mǎi)賣(mài)雙方簽字(或蓋章)之日起生效。
第二十條、特別條款
賣(mài)方應當在所售房產(chǎn)所有權轉移之日起日內，向房屋所在地的戶(hù)籍管理機關(guān)辦理原
有戶(hù)口遷出手續。如因賣(mài)方自身原因未如期將與本房屋相關(guān)的戶(hù)口遷出的，應當向買(mǎi)方支付____________________元的違約金;逾期超過(guò)__________日未遷出的，自逾期超過(guò)__________日起，賣(mài)方應當按日計算向買(mǎi)方支付全部已付房款__________的違約金。(本合同履行過(guò)程中，若涉及戶(hù)口問(wèn)題，適用本條款。)
出售人：______________________ 買(mǎi)受人：___________________________
電話(huà)：________________________ 電話(huà)：_____________________________
代理人：______________________
電話(huà)：________________________
簽約地點(diǎn)：____________________
代理人：___________________________ 電話(huà)：_____________________________ 簽約時(shí)間：________年______月_____日
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同10
根據《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的原則上，就房屋買(mǎi)賣(mài)事項達成以下協(xié)議書(shū)條款：
甲方：________________，身份證號碼：________________
乙方：________________，身份證號碼：________________
一、甲方同意出售甲方所有的位于_____________________的房產(chǎn)給乙方。該房屋戶(hù)型為_(kāi)________，建筑面積________平方米，房屋用途為住房，權屬為私產(chǎn)，房地產(chǎn)權證號為_(kāi)___________________，未曾裝修。
二、甲乙雙方議定上述房屋轉讓價(jià)為人民幣___________元整（大寫(xiě)：___________元整），按套計算，包括公共維修金、房屋現有設施等所有費用，甲方不得再以任何形式追加。
三、房屋交付：在甲乙雙方在場(chǎng)的情況下，甲方對該房屋以下項目進(jìn)行交接：
1、甲方將上述房屋全部鑰匙、水、電，費交清避免乙方在過(guò)后生活中發(fā)生不必要的麻煩。
2、由甲方向乙方說(shuō)明可以正常使用的設備的基本情況、使用方法及注意事項。
3、對水、電、暖、煤氣、電視、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路的走線(xiàn)情況、接口位置及計量?jì)x表的位置、使用方法等進(jìn)行詳細交接。
乙方現場(chǎng)檢查后，如無(wú)任何異議，視為該房屋情況符合本協(xié)議書(shū)約定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、處置權歸乙方行使。
四、甲方須提供該房集資建房協(xié)議、購房發(fā)票原件等相關(guān)所有證明文件，出示本人_________與共有權人_________身份證并提供復印件各壹份。
五、甲方承諾保證：甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛，轉讓前無(wú)其他拖欠費用及法律上的障礙，該房屋所有權為合法取得，即權力無(wú)瑕疵。
甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。
甲方保證該轉讓房產(chǎn)不涉及第三方的權利，否則一切后果由甲方自行承擔。
六、付款方式分為三次付清：首付款：乙方提交材料時(shí)將首付款_________元人民幣（大寫(xiě)_________元人民幣支付給甲方。余款：于____年____月____日支付甲方_________元人民幣（大寫(xiě)_________元人民幣支付給甲方。銀行轉賬憑證即為交易憑據，上述房屋的占有、使用、收益、處分權即時(shí)起歸乙方行使，其建筑范圍內的土地使用權一并并入乙方使用，甲方與此房屋再無(wú)任何關(guān)系，甲方親屬也不再享有任何與此房屋相關(guān)的財產(chǎn)繼承權。甲方應于首次付款當日將該房屋房產(chǎn)實(shí)物全部鑰匙及所有購房資料原件、合同文書(shū)等權力憑證及房屋相關(guān)的資料和物品等正式交付乙方，并在雙方在場(chǎng)的情況下由乙方對房屋進(jìn)行驗收，乙方如無(wú)任何異議，視為該房屋情況符合本協(xié)議書(shū)約定，甲方完成房屋交付。
七、由于現實(shí)原因，本小區房產(chǎn)暫未辦理房地產(chǎn)權證，乙方對此情況了解且自愿購買(mǎi)該房，經(jīng)雙方協(xié)商，在政策容許的情況下，由開(kāi)發(fā)商_________為職工辦理房屋產(chǎn)權證時(shí)甲方應直接以乙方名義報送相關(guān)資料，甲方負責配合乙方提交辦理內部房屋轉讓所需的相關(guān)資料。在為乙方辦理房地產(chǎn)權證過(guò)程中，需繳納的.一切費用均由乙方自行承擔，與甲方無(wú)關(guān)，若仍需甲方到場(chǎng)配合辦理，甲方必須在限定時(shí)間范圍內到場(chǎng)配合辦理，不得延誤。若政策不容許以乙方名義直接辦理，只能暫以甲方名義辦理房地產(chǎn)權證的情況下，房地產(chǎn)權證辦理過(guò)程中，需繳納的一切費用由甲方自行承擔。
八、若不能直接以乙方的名義辦理房地產(chǎn)權證，房產(chǎn)所有人署名雖為甲方，但實(shí)際所有權歸乙方，房產(chǎn)證、土地證也交由乙方留存。待房屋容許過(guò)戶(hù)的第一個(gè)月內或乙方要求過(guò)戶(hù)的第一時(shí)間，甲方積極配合乙方將房屋所有人更改為乙方及其共有人，過(guò)戶(hù)所需購房稅費由乙方承擔。
九、協(xié)議生效后，甲乙雙方均不得反悔，甲方不許再行轉讓?zhuān)坏靡匀魏涡问交蚪杩趯⒎康禺a(chǎn)權證寫(xiě)成第三人或私自轉讓第三方。
十、違約責任。
本協(xié)議一經(jīng)雙方簽字即成立并生效，任一方違約，需向守約方支付違約金，即：
1、房款違約金為總房款的30%。
�。滓译p方均適用）
2、未盡事宜，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
十二、本合同按照《中華人民共和國合民法典》規定的內容履行，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，一經(jīng)簽字即產(chǎn)生法律效力。
十三、本合同在履行中若發(fā)生爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)議不成，任何一方均可向房地產(chǎn)所在地的人民法院起訴。
十四、本“房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)”永久有效。
十五、本協(xié)議全文共四頁(yè)，為四頁(yè)紙正面打印。
甲方：________________ 乙方：________________
�。ㄞ羰钟。ㄞ羰钟。�
身份證號：________________ 身份證號：________________
聯(lián)系電話(huà)：________________ 聯(lián)系電話(huà)：________________
地址：________________ 地址：________________
日期：________________ 日期：________________
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同11
房屋買(mǎi)賣(mài)合同作為一種特殊的買(mǎi)賣(mài)合同，它是指出賣(mài)人將房屋交付并轉移所有權與買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同。
濟南市房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同范本
賣(mài)方： (共有人： )
買(mǎi)方： (共有人： )
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其它有關(guān)法律、法規之規定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，買(mǎi)賣(mài)雙方就下列房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)事項訂立本合同，共同遵守。
一、賣(mài)方將座落在 區 街 號
房產(chǎn)，建筑面積 平方米(套內建筑面積平方米，陽(yáng)臺建筑面積 平方米，分攤公用建筑面積 平方米)，附屬建筑物 (已于 年 月 日簽訂草約)出售給買(mǎi)方，并將與出售房屋相關(guān)的土地使用權同時(shí)轉讓給買(mǎi)方。買(mǎi)方已對上述房地產(chǎn)做了充分了解，自愿承買(mǎi)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)(含附屬建筑物)的總價(jià)款為人民幣(大寫(xiě)) 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分，(￥ 元)。
三、房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)成交后，在房產(chǎn)交易主管機關(guān)規定的期限內，雙方共同申請辦理過(guò)戶(hù)手續。
四、賣(mài)方保證上述房地產(chǎn)合法，權屬清楚。雙方簽約后，若發(fā)生與賣(mài)方有關(guān)的產(chǎn)權糾紛或債權債務(wù)，概由賣(mài)方負責清理，并承擔民事責任，由此給買(mǎi)方造成的'經(jīng)濟損失，賣(mài)方負責賠償。
五、在履行本合同過(guò)程中，若發(fā)生爭議，雙方應采取協(xié)商辦法解決;協(xié)商不成時(shí)，可向濟南市仲裁委員會(huì )申請仲裁，或直接向人民法院起訴。
六、本合同自雙方簽章并經(jīng)房產(chǎn)交易主管機關(guān)批準之日起發(fā)生法律效力，雙方不得毀約。
七、辦理房地產(chǎn)交易過(guò)戶(hù)登記手續所需繳納的有關(guān)稅、費，由 承擔。
八、本合同一式肆份，雙方各持壹份，房產(chǎn)交易主管機關(guān)存檔貳份。
九、雙方約定的其它事項：
賣(mài) 方：(簽章) 法定代表人：(簽章)
共有人：(簽章) 經(jīng) 辦 人：(簽章)
聯(lián)系電話(huà)：
買(mǎi) 方：(簽章) 法定代表人：(簽章)
共有人：(簽章) 經(jīng) 辦 人：(簽章)
聯(lián)系電話(huà)：
簽定日期： 年 月 日
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同12
賣(mài)方：_______________
身份證號碼：_____________________
買(mǎi)方：_______________
身份證號碼：_____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買(mǎi)甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(chǎn)，建筑面積為_(kāi)____平方米。
第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：?jiǎn)蝺r(jià)：人民幣________元/平方米，總價(jià)：人民幣___________元整本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條付款時(shí)間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭，并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規，并按規定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書(shū)面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書(shū)面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的'雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體
1。甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2。乙方是____________，代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產(chǎn)權人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，廈門(mén)市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項：
出賣(mài)方________________
_購買(mǎi)方__________________
簽訂日期：_______年____月____日
鑒證日期：_______年____月____日
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同13
原告：_________________景某，男，漢族，某年某月某日出生，住西安市某區某文化東路某號。身份證號：_____________.
被告：_________________史某，男，漢族，某年某月某日出生，住陜西某縣某鎮東街村某村82號。身份證號：_____________.
聯(lián)系電話(huà)：_____________.
訴訟請求：_________________
1、請求依法判決被告向原告退還購房款32000元;
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實(shí)與理由：_________________
原告因結婚需要買(mǎi)房，被告得知原告要買(mǎi)房的消息后稱(chēng)其家人是做房地產(chǎn)生意的，可以托關(guān)系幫原告在山水秦唐買(mǎi)一套優(yōu)惠價(jià)的房子。原告信以為真，從20__年10月至20__年5月陸續給付被告32000元購房款，讓被告幫忙買(mǎi)房。但時(shí)至今日，買(mǎi)房一事杳無(wú)音訊。原告認為受騙，故放棄買(mǎi)房的打算，多次要求被告退還之前給付的購房款，被告表面上同意退還購房款，但卻一直以各種理由推脫，拒不退還。原告認為，被告的行為嚴重侵害了原告的`合法權益，因多次索要未果，無(wú)奈訴之貴院，請貴院依法支持原告的訴訟請求。
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同14
出賣(mài)人：______________以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
買(mǎi)受人：______________以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
根據國家有關(guān)房產(chǎn)的規定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條乙方購買(mǎi)甲方坐落在_______________市__________街__________巷_________號的房屋__________棟_______間，建筑面積為_(kāi)_____________平方米。
第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格：______________元。
第三條付款時(shí)間與辦法
1.乙方應于__年______月______日前向甲方付清房產(chǎn)款項。
2.乙方面交給甲方現金______________元；
其余______________元均由乙方按甲方提供的匯款地點(diǎn)、收款人匯給甲方。
第四條甲方應于__年______月______日前將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。
第五條稅費分擔
1.甲方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應征收甲方的.交易額____________%的交易費；
承擔公證費、協(xié)議公證費。
2.乙方承擔房產(chǎn)交易中房產(chǎn)局應征收乙方的交易額____________%的交易費，承擔房產(chǎn)交易中國家征收的一切其他稅費。
第六條違約責任
1.乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產(chǎn)款____________%的違約金。
2.甲方必須按期將房產(chǎn)交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產(chǎn)款______________%的違約金。
第七條本合同主體
1.甲方是_________、__________、_________、________，共_______人，委托代理人_______即甲方代表人。
2.乙方是______________單位，代表人是______________。
第八條本合同經(jīng)國家公證機關(guān)______________公證處公證。
第九條本合同一式________份，甲方產(chǎn)權人各一份，乙方一份，_________房產(chǎn)管理局、_______公證處各一份。
甲方：______________乙方：______________
日期：__年__月__日日期：__年__月__日
房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同15
甲方（賣(mài)方）：_____
乙方（買(mǎi)方）：_____
丙方（中介方）：_____
第一條甲方自愿將坐落于_____的房屋出售給乙方，屬性為_(kāi)____房，房屋面積為_(kāi)____，證號：_____，丘號_____，乙方充分了解此房，并自愿購買(mǎi)。
第二條該房屋總價(jià)款為人民幣_____（￥_____元）。乙方于________年月____日前支付甲方定金人民幣_____元（￥_____元），定金最終沖抵房款。房?jì)r(jià)款的支付方式如下：
第三條甲乙雙方約定本合同生效后____日內，共同申請辦理權屬轉讓手續。
第四條甲方應于____日前將上述房屋正式交付給乙方，并于____日前將上述房屋名下的戶(hù)籍遷出，于____日前將水電費、煤氣費、電話(huà)費、有線(xiàn)電視費，物業(yè)管理費等相關(guān)費用全部結清。甲方應協(xié)助乙方辦理相關(guān)證件的變更手續。
第五條甲乙雙方約定總房款已包括等固定設施及固定裝修的費用。雙方對于其他電器及家具的約定：
第六條甲乙雙方對有關(guān)房屋權利問(wèn)題作如下約定：
1、租賃：若本合同簽訂之前，該房屋已出租他人，甲乙須保證已在合理期限內通知該承租人房屋轉讓事宜，并提供該承租人放棄優(yōu)先購買(mǎi)權書(shū)的書(shū)面承諾，因此產(chǎn)生的一切后果由甲方承擔。
2、抵押：若本合同簽訂之前該房屋已抵押他人，甲乙雙方?jīng)Q定采用以下第_____種方式解決抵押?jiǎn)?wèn)題：
�。�1）乙方的第一次付款用于甲方抵押權人償還債務(wù)，注銷(xiāo)抵押。
�。�2）其他方式：
第七條三方約定本合同簽訂之日，按照下第_____種方式支丙方傭金。
1、乙方按照總房?jì)r(jià)款的%支付，即為人民幣_____元（￥ _____元）
2、甲方按照總房?jì)r(jià)款的'%支付，即為人民幣_____元（￥_____元）甲方任何一方不履行本合同，或不完全履行致本合同終止的，違約方須在違約行為發(fā)生之日起三日內向丙方支付本合同約定的全部傭金，守約方已繳納的傭金將予以退還。甲乙雙方惡意串通，損害丙方利益的，對上述傭金的支付承擔連帶責任。
第八條甲方違反本合同第四條之規定的，每逾期一日，按總房?jì)r(jià)款的萬(wàn)分之五支付違約金；逾期交付房屋超過(guò)十日的，乙方有權解除本合同，并有權要求按照總價(jià)款的百分之二付違約金。乙方違反本合同第二條之規定的，每逾期一日，按總房?jì)r(jià)款的萬(wàn)分之五支付違約金；逾期支付房款超過(guò)十日的，甲方有權解除合同，并有權要求乙方按照總房?jì)r(jià)款的百分之二付違約金。甲乙任何一方違反本合同第三條之規定的，每逾期一日，違約方應按照總房?jì)r(jià)款的萬(wàn)分之五支付違約金，逾期超過(guò)十日的，守約方有權解除合同，并有權要求違約方按照總房?jì)r(jià)款的百分之二支付違約金。甲乙任何一方違反本合同第七條之規定的，每逾期一日，違約方應當按照總房?jì)r(jià)款的萬(wàn)分之五向丙方支付違約金。因甲乙任何一方過(guò)錯致本合同無(wú)法繼續履行，過(guò)錯方按總房?jì)r(jià)款的百分之二向丙方支付違約金。
第九條其他約定：
第十條本合同一式叁份，甲、乙、丙三方各執一份，簽字簽章后生效。
甲方：_____乙方：_____丙方：_____
身份證號碼：_____身份證號碼：_____
經(jīng)辦人：_____
聯(lián)系電話(huà)：_____聯(lián)系電話(huà)：_____聯(lián)系電話(huà)：_____
簽約日期：_____
【房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：