【精品】房屋買(mǎi)賣(mài)合同匯總十篇

　　隨著(zhù)法律知識的普及，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。擬定合同的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編精心整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同10篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇1

　　賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：

　　身份證：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：

　　身份證：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房屋一事雙方達成如下協(xié)議：

　　第一條甲方所有的.房屋座落于__________________________，產(chǎn)權證號：____________________。

　　第二條乙方向甲方購買(mǎi)房屋建筑面積__________平方米，另包括長(cháng)_______米、寬_______米小院。

　　第三條該房屋總售價(jià)為_(kāi)_______元人民幣(套)。

　　第四條 本協(xié)議簽訂前乙方已一次性支付給甲方購房款_______元整，甲方已為乙方出具收條。

　　第五條 本協(xié)議生效后，甲方應將房屋交付乙方使用。甲方如未按本協(xié)議規定將該房交付乙方使用，乙方有權按已交付的房款的30%向甲方追究違約責任，逾期超過(guò) 90日乙方有權退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起10天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的30%賠償乙方損失。

　　第六條 本協(xié)議簽訂后，甲方將房屋的相關(guān)手續交由乙方，乙方取得該房屋的所有權，此房屋與甲方在無(wú)任何關(guān)系，因該房屋所產(chǎn)生的一切收益都歸乙方所有。協(xié)議簽訂后，如甲方再向該房屋主張權利，應按本協(xié)議第五條約定規定支付給乙方違約金。

　　第七條甲方保證在交接時(shí)該手房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和財務(wù)糾紛，如交接后發(fā)生該房交接前即存在的財務(wù)糾紛，由甲方承擔全部責任。

　　第八條本協(xié)議未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　第九條本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向人民法院起訴。

　　第十條本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　第十一條本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

　　年 月 日 年 月 日

　　房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇2

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　丙方：__________________________

　　甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方向甲方購買(mǎi)房屋一事，達成如下協(xié)議：

　　一、房屋概況

　　出賣(mài)房屋坐落于_______市_______路_______號，建筑面積約_______平方米，該房屋未辦理房產(chǎn)證、契證、土地證。甲方以該房屋為抵押，在______________銀行______________支行辦理了按揭借款（詳見(jiàn)房屋購買(mǎi)合同及借款合同）

　　二、甲方現同意將該房屋賣(mài)給乙方，轉讓價(jià)格暫定為_(kāi)______萬(wàn)元，在甲方做出房產(chǎn)證和契證后，在乙方總出價(jià)_______萬(wàn)元（包括轉讓價(jià)和所有其他費用）的范圍內對轉讓價(jià)作適當調整。

　　三、甲、乙雙方委托丙方代為辦理房屋買(mǎi)賣(mài)。雙方各向丙方支付買(mǎi)賣(mài)定金_______萬(wàn)元。

　　四、在甲方辦好產(chǎn)權證和契證后，三方與工行之江支行簽定監督支付協(xié)議書(shū)，乙方按該協(xié)議書(shū)的約定，將相應款項支付給銀行。

　　五、甲方保證在_______年_______月_______日之前辦好土地證。

　　六、在甲方辦好土地證后，丙方代為辦理房屋過(guò)戶(hù)手續，乙方到工行之江之行辦理房屋轉按揭借款手續。

　　七、在甲方辦好契證和產(chǎn)權證后，（1）甲、乙雙方辦理房屋交接手續，自乙方與承租人簽定新的租賃合同之日起，租金由乙方收取，甲方向乙方移交原租賃合同押金_______元，并向乙方支付已收取的租金（2）甲方將押金_______元及已收取的'租金7萬(wàn)元于新租賃合同簽定之日交付給丙方，在雙方結算后由丙方支付給乙方。

　　八、甲方保證新的房屋租賃合同的租金為_(kāi)______萬(wàn)元，否則，甲方將返還乙方轉讓款_______萬(wàn)元。

　　九、稅費

　　1．該房屋交易的稅費由甲乙雙方各自承擔。本協(xié)議簽訂后，甲方預付代理方稅費_______元，乙方預付代理方稅費 _______元，交易完成后按實(shí)際結算。

　　2．交易完成后，甲方交付代理方_______元服務(wù)費。乙方交付代理方_______元服務(wù)費。

　　十、甲乙雙方及代理方責任

　　1．甲方確保房源可靠、手續合法；并提供交易所需的相關(guān)證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優(yōu)先購買(mǎi)權的書(shū)面聲明。

　　2．乙方應按協(xié)議履行責任，并提供交易所需的相關(guān)證明資料。

　　3．代理方確保在_______年_______月 _______日前交付乙方《房屋所有權證》，土地證在領(lǐng)取房屋所有權證、契證_______個(gè)工作日后交付乙方。

　　十一、違約責任

　　1．乙方違約，已交付的定金不予退還。該定金在扣除代理費_______元后歸甲方所有。如甲方違約，甲方應賠償乙方_______元，賠償代理方代理費 元。乙方已交付的定金 元由代理方負責退還乙方。

　　2．在簽訂《杭州市房屋轉讓合同》后出現的違約責任由違約方承擔。

　　十二、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方和代理方各執一份。

　　甲方：__________________

　　聯(lián)系電話(huà)：______________

　　乙方：__________________

　　聯(lián)系電話(huà)：______________

　　丙方：__________________

　　聯(lián)系電話(huà)：______________

　　簽訂日期：______________

　　房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇3

　　答辯人：李x

　　代理人：廣東金聯(lián)律師事務(wù)所馬俊哲律師

　　因陳x訴李x房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案一案，根據事實(shí)及相關(guān)證據，提出以下答辯意見(jiàn)：

　　一、關(guān)于本案的事實(shí)。

　　20xx年1月5日，原告與被告簽訂了《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，約定將位于從化市xx街xxx畔x(chóng)11棟401房以715000元的價(jià)格出售給原告�，F原告以被告拒收定金為由起訴至貴院。

　　二、關(guān)于原告提出的訴訟請求。

　　原告主張我方拒收定金于法無(wú)據，且不可能存在拒絕收取定金的情況。

　　第一、我方簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》當天給了賬號給原告，但對方一直未支付定金給我方，同時(shí)在原告提交的相關(guān)證據中，郵件無(wú)法看出是與本案的糾紛相關(guān)聯(lián)的，也不是以原告的名義發(fā)出，僅僅是律師函三個(gè)字，正常人拒收寫(xiě)上律師函的郵件是情理之中的，也不清楚該郵件里面的律師函是何內容，因此，我方認為與本案無(wú)關(guān)。

　　第二、根據《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》第三條的`約定，經(jīng)紀方作為代理人有權代收代付定金、房款及相關(guān)稅費。但對方一直未將定金提存給中介，對方一直沒(méi)履行合同下的義務(wù)。

　　第三、涉案的主合同《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》并無(wú)約定支付定金的情況，即使原告提交的證據中令頁(yè)提交了一份關(guān)于定金與剩余樓款的交易的附件，但該附件無(wú)法與《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》聯(lián)系起來(lái)，且無(wú)原被告的簽名確認，更嚴重的是，該合同約定的時(shí)間是20xx年，而本案的買(mǎi)賣(mài)合同簽訂的時(shí)間是在20xx年。

　　第四、附件上約定支付定金的時(shí)間是在1月5日，結合《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》上簽訂的時(shí)間也是1月5日，也就是說(shuō)簽訂合同當天是可以直接給定金的，但是對方一直未履行支付定金的義務(wù)。

　　第五、原告要求的違約金過(guò)高，同時(shí)我方并非違約方，違約金是在要補充對方的損失在產(chǎn)生的，現對方毫無(wú)損失，要求違約金過(guò)高，并不合理。

　　以上答辯意見(jiàn)請法庭考慮！

　　答辯人：

　　二0年月日

　　房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇4

　　出 賣(mài) 人： 身份證號： 聯(lián)系電話(huà)：

　　買(mǎi) 受 人：身份證號： 聯(lián)系電話(huà)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)房屋達成如下協(xié)議：

　　第一條 買(mǎi)受人所購房屋的基本情況

　　買(mǎi)受人購買(mǎi)的房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋，其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一，房號以附件一上表示為準) 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。 該房屋的用途為 ，屬 結構，層高為 ，建筑層數地上 層。 該房屋陽(yáng)臺是【封閉式】【非封閉式】。 該房屋建筑面積共 平方米，其中，套內建筑面積 平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積 平方米。

　　第二條 計價(jià)方式與價(jià)款

　　出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第 種方式計算該房屋價(jià)款：

　　1.按建筑面積計算，該房屋單價(jià)為(人民幣)每平方米 元，總金額(人民幣) 千 百 拾 萬(wàn) 千 百 拾 元整。

　　2.按套內建筑面積計算，該房屋單價(jià)為(人民幣)每平方米 元，總金額(人民幣) 千 百 拾 萬(wàn) 千 百 拾 元整。

　　3.按套(單元)計算，該房屋總價(jià)款為(人民幣) 千 百 拾 萬(wàn) 千 百 拾 元整。

　　第三條 付款方式及期限

　　買(mǎi)受人按下列第 種方式按期付款。 1.一次性付款 。 2.分期付款 。 3.其他方式 。

　　買(mǎi)受人逾期付款的違約責任 買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款，按下列第 種方式處理： 1.按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加) (1)逾期在 日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之 的違約金，合同繼續履行; (2)逾期超過(guò) 日后，出賣(mài)人有權解除合同。出賣(mài)人解除合同的，買(mǎi)受人按累計應付款的 %向出賣(mài)人支付違約金。買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的，經(jīng)出賣(mài)人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之 的.違約金。

　　第四條 交付期限

　　出賣(mài)人應當在 年 月 日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定，將具備下列第 種條件，并符合本合同約定的房屋交付買(mǎi)受人使用：

　　1.該房屋經(jīng)驗收合格。

　　2.該房屋經(jīng)綜合驗收合格。

　　3.該房屋經(jīng)分期綜合驗收合格。

　　4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。

　　5. 但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣(mài)人可據實(shí)予以延期： 1.遭遇不可抗力，且出賣(mài)人在發(fā)生之日起 日內告知買(mǎi)受人的; 2. 出賣(mài)人逾期交房的違約責任 除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣(mài)人如未按本合同規定的期限將該房屋交付買(mǎi)受人使用，按下列第 種方式處理; 1.按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加) (1)逾期不超過(guò) 日，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之 的違約金，合同繼續履行; (2)逾期超過(guò) 日后，買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起 天內退還全部已付款，并按買(mǎi)受人累計已付款的 %向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人要求繼續履行行合同的，合同繼續履行，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之 的違約金。

　　第五條 交接

　　房屋達到交付使用條件后，出賣(mài)人應當書(shū)面通知買(mǎi)受人辦理交付手續。雙方進(jìn)行驗收交接時(shí)，出賣(mài)人應當出示本合同第八條規定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的，出賣(mài)人還需提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》。出賣(mài)人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買(mǎi)受人有權拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣(mài)人承擔。 第六條 出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。因出賣(mài)人原因，造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的，由出賣(mài)人承擔全部責任。

　　第六條 產(chǎn)權登記

　　出賣(mài)人應當在房屋交付使用后 日內，將辦理權屬登記需由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案。如因出賣(mài)的責任，買(mǎi)受人不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的，雙方同意按下列第 項處理; 1.買(mǎi)受人退房，出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房要求之日起 日內將買(mǎi)受人已付房?jì)r(jià)款退還給買(mǎi)受人，并按已付房?jì)r(jià)款的 %賠償買(mǎi)受人損失。 2.買(mǎi)受人不退房，出賣(mài)人按已付房?jì)r(jià)款的 %向買(mǎi)受人支付違約金。

　　第七條 買(mǎi)受人的房屋僅作

　　使用買(mǎi)受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，買(mǎi)受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務(wù)。 出賣(mài)人不得擅自改變與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。

　　第八條 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下述第 種方式解決： 1.提交 仲裁委員會(huì )仲裁。 2.依法向人民法院起訴。 第九條 本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。

　　第九條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。

　　第十條 本合同連同附件共 頁(yè)，一式 份，具有同等法律效力，合同持有的情況如下： 出賣(mài)人 份，買(mǎi)受人 份， 份。

　　第十一條 本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內，由出賣(mài)人向 申請登記備案。

　　出賣(mài)人(簽章)： 買(mǎi)受人(簽章)：

　　【法定代表人】： 【法定代表人】：

　　【委托代理人】： (簽章) 【委托代理人】： (簽章)

　　年 月 日簽于 年 月 日 簽于

　　房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他相美法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎上就所購位房達成如下協(xié)議：

　　第一條 乙方所購商業(yè)用房的基本情況

　　該住房位于駐馬店市 小區名為

　　所購房屋位于

　　平方米， 元/㎡，總房款計 拾 萬(wàn) 千

　　百 拾 元整（小寫(xiě)￥ 元）。

　　第二條 付款方式及期限

　　乙方按下列第 種方式按期付款：

　　1、一次性付款。合同簽訂之日，乙方一次性付清房款的，按房屋優(yōu)惠價(jià)計，乙方應實(shí)付房款 拾 萬(wàn) 千 百 拾 元整（小寫(xiě)￥ 元）。

　　2、分期付款。合同簽訂之日，乙方首付該住房總價(jià)款的 ％，計 元； 年 月 日付房款 元；年 月 日付房款 元；余款竣工時(shí)付清 元。乙方如未按以上規定的時(shí)間付款，按逾期應付款部分日萬(wàn)分之四向甲方支付違約金；逾期付款超過(guò)30天后，甲方有權解除合同。

　　第三條交付期限及責任

　　甲方應當在 年 月 日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定，該房屋經(jīng)驗收合格后交付乙方使用。交房標準：入戶(hù)防盜門(mén)、全封閉塑鋼陽(yáng)臺、窗戶(hù)，全毛坯房，水電接通改造費、燃氣開(kāi)口費乙方自理。

　　但如遭遇不可抗力，且甲方在發(fā)生之日起15日內告知乙方的特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，甲方可據實(shí)予以延期。

　　甲方如未按合同規定的期限將該房屋交付乙方使用，按逾期交付房?jì)r(jià)總額日萬(wàn)分之四向乙方支付違約金；逾期交付超過(guò)30天后，乙方有權解除合同。

　　單方解除合同的違約責任

　　本合同簽訂后，法定可以解除合同的事由未出現時(shí)，任何一方不得解除合同，否則應向對方支付房屋總額10%的違約金。

　　第五條交接

　　該房屋由雙方進(jìn)行驗收交接，由于乙方原因，未能按期交付的`，按房?jì)r(jià)總額的日萬(wàn)分之四向乙方支付違約金；逾期交付超過(guò)30天后，乙方有權解除合同。

　　第六條甲方保證房屋沒(méi)有債權債務(wù)糾紛

　　由于甲方原因，造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的，由甲方承擔全部責任。

　　第七條關(guān)于產(chǎn)權登記的約定

　　1、甲方在交房前按該套房屋總銷(xiāo)售額的2%征收維修基金，該維修基金由甲方統一代收。

　　2、甲方應當在房屋交付使用后的540日內，甲方辦理房產(chǎn)權大證，分戶(hù)房屋所有權證乙方自己辦理或甲方統一代理辦證，費用由乙方承擔。面積確認以房產(chǎn)證為準，房款多退少補。如因甲方的責任，乙方不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的，甲方同意乙方退房或按房?jì)r(jià)款的2%向乙方支付違約金，如受政策性或辦證機構調整影響，辦證日期可相應順延。

　　第八條保修責任

　　以建設部通用條款和專(zhuān)用條款為準。

　　第九條雙方約定的其它事項

　　1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準或甲方同意，乙方不得擅自對該房屋進(jìn)行改建、擴建，不得隨意拆除房?jì)仍O施、設備。

　　2、乙方不得侵占房屋的毗連、共用部位和設施、設備，保證走廊、樓梯、樓道的暢通，對房屋的承重結構、上下水管線(xiàn)、供電、燃氣等設施、設備的使用，應當遵守有關(guān)規定，凡屬乙方人為損壞的，由責任人負責維修或賠償。乙方不得擅自改變與該住房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。

　　3、小區的物業(yè)管理工作由甲方的物業(yè)管理公司負責進(jìn)行管理，甲方交房后乙方物業(yè)管理費按《物業(yè)管理辦法》執行。

　　第十條本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議。由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，當事人可向房地產(chǎn)仲裁委員會(huì )申請仲裁，也可向人民法院提起訴訟。

　　第十一條本合同未盡事宜，可由雙方約定簽訂補充協(xié)議。

　　第十二條本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲、乙各一份，物業(yè)存檔一份。

　　第十三條本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方（簽字）： 乙方（簽章）：

　　聯(lián)系電話(huà)：  聯(lián)系電話(huà)：

　　年 月 日  年 月日

　　房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇6

　　賣(mài)方： ____________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方），身份證號：____________________

　　買(mǎi)方： ____________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方），身份證號： ____________________

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，達成如下協(xié)議：

　　第一條、甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已了解該房屋具體狀況，并自愿購買(mǎi)該房屋，該房屋具體狀況如下；

　　房屋位置: 重慶市巫山縣廟宇鎮廟宇村二社

　　房屋占地面積: 69.2㎡+14㎡=83.2㎡ （見(jiàn)附圖）

　　房屋建筑面積: 69.2㎡*2層 +吊層38.8 ㎡=177.2㎡（見(jiàn)附圖）

　　房屋界線(xiàn): 左邊與羅倫銀共墻以墻中心為界，右邊與羅倫銀共墻以墻中心為界，前面至公路邊為界，后面至本房屋外墻邊為界。（見(jiàn)附圖）

　　第二條 、房屋價(jià)格及其他費用；

　　甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方所售房屋占地面積,建筑面積及土地流轉費用總金額為人民幣小寫(xiě)：￥198000.00元, 大寫(xiě): 壹拾玖萬(wàn)捌仟元整。（土地流轉另見(jiàn)土地流轉協(xié)議書(shū)）

　　第三條 付款方式：簽訂協(xié)議時(shí)付158000.00元，尾款于_____年_____月_____日付清，付款以甲方出示收據為證。

　　第四條 特別約定；

　　1、甲方必須保證所賣(mài)房屋產(chǎn)權屬于甲方所有，因乙方所購房屋為農村土地建筑,該房屋現無(wú)房屋產(chǎn)權證，若以后因違章建筑拆除由甲方負責。

　　2、該房屋現水，電沒(méi)有到位，甲方應予配合安裝到戶(hù)，但相關(guān)費用由乙方負擔。

　　第五條 本協(xié)議自簽訂之起，買(mǎi)賣(mài)雙方不得反悔,如有一方反悔，除退回房屋總價(jià)款以外，還必須賠償另一方房屋總價(jià)款的25%賠償金。

　　第六條 乙方所購房屋位置夾在其他相鄰房屋中間兩面共墻，若干年后相鄰房屋如拆遷但不能拆除所共墻體，若要拆除必須經(jīng)雙方同意。

　　第七條 本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力。

　　第八條 本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　第九條 本協(xié)議一式二份，甲方執一份、乙方執一份。

　　甲 方（簽字）：____________________

　　聯(lián)系電話(huà)：____________________

　　乙 方（簽字）：____________________

　　聯(lián)系電話(huà)：____________________

　　見(jiàn)證人:____________________

　　簽訂日期：_____年_____月_____日

　　房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇7

　　甲方（賣(mài)方）：

　　身份證號碼：電話(huà)：

　　乙方（買(mǎi)方）：

　　身份證號碼：電話(huà)：

　　甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項，經(jīng)協(xié)商一致，達成以下合同條款：

　　一、甲方自愿將坐落在xxx市xx區xxx園六xxx號樓房（單元xx號樓房（建筑面積xxx米）樓房出賣(mài)給乙方。

　　二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣xxxx；大寫(xiě)肆拾叁萬(wàn)元整；即人民幣小寫(xiě)430000元。

　　三、乙方于20xx年xx月xx日向甲方支付定金：大寫(xiě)貳萬(wàn)元整，即小寫(xiě)xx0元。

　　四、乙方于20xx年xx月xx日第二次付款大寫(xiě)叁萬(wàn)元整，即小寫(xiě)30000元。

　　五、經(jīng)甲乙雙方同意，甲方于20xx年xx月xx日將該樓房購房合同及樓房一并交付給乙方所有，乙方屆時(shí)將剩余款項一并付給乙方（乙方在付款時(shí)，為確保在以后的房產(chǎn)過(guò)戶(hù)順利，將暫時(shí)暫扣叁仟元購房款，小寫(xiě)3000。00元，待該樓房的房產(chǎn)證順利過(guò)戶(hù)給乙方時(shí)，乙方再把此叁仟元款項付給甲方）。

　　六、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的.土地使用權（已交納土地出讓金）。甲方保證在該樓過(guò)戶(hù)時(shí)積極提供協(xié)助，若因甲方原因造成產(chǎn)權不能過(guò)戶(hù)的，產(chǎn)生的一切費用及法律后果由甲方承擔。

　　七、辦理房產(chǎn)證手續所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由乙方承擔。甲方應在20xx年xx月xx日前將該房產(chǎn)交付乙方；

　　八、屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵，無(wú)人租住、使用；無(wú)欠賬，如電話(huà)費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、網(wǎng)費、有線(xiàn)電視費等。

　　九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付xxxx元的違約金；一方如不能按規定交付房產(chǎn)或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期xx日視為毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產(chǎn)手續客觀(guān)上不能辦理過(guò)戶(hù)或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。

　　十、經(jīng)雙方確認，xxx年xx月xx日前，乙方把剩余購房款一次性付給甲方時(shí)，甲方屆時(shí)將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓合同及購樓收據全部一并交給乙方。交付該房產(chǎn)時(shí)甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件。

　　十一、雙方違約責任如下：甲方如違反本協(xié)議，則雙倍返還乙方所付購樓款項。乙方如違反本協(xié)議，返還乙方所付購樓款項。則甲方不予退還購樓訂金。

　　十二、附加條款：xxx

　　甲方（賣(mài)方）：

　　身份證號：住址：電話(huà)：

　　乙方（買(mǎi)方）：

　　身份證號：住址：電話(huà)：

　　丙方（見(jiàn)證人）：

　　身份證號：住址：電話(huà)：

　　簽定日期：20xx年xx月xx日

　　簽定地點(diǎn)：

　　房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇8

　　1、當事人的基本情況;

　　2、房屋的坐落、種類(lèi)、間數、結構、質(zhì)量、面積、附屬設備等;

　　3、房屋價(jià)款數額、計價(jià)標準等，有國家統一價(jià)格的，應執行國家法定價(jià)格，沒(méi)有統一價(jià)格的`，由買(mǎi)賣(mài)雙方參照評估價(jià)格自行議定;

　　4、付款的時(shí)間方式等;

　　5、房屋騰清及交付的日期;

　　6、辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)、登記及其他手續的有關(guān)規定;

　　7、違約責任;

　　8、其他當事人約定的事宜，如合同生效的條件，對不可抗拒事件的處理等;

　　9、合同的簽訂日期、地點(diǎn)、簽字人等。

　　房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇9

　　原告：

　　被告：

　　案由：房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛

　　訴訟請求：

　　1、請求法院依法判決被告履行《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》義務(wù)，將北京市朝陽(yáng)區的房屋所有權過(guò)戶(hù)給原告；

　　2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過(guò)戶(hù)事宜的違約賠償人民幣200000元；

　　3、本案訴訟費及其它相關(guān)費用由被告承擔。

　　事實(shí)與理由：

　　20xx年7月25日，原告經(jīng)北京市嘉禾家美房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司介紹，與被告簽訂了關(guān)于北京市朝陽(yáng)區廣渠路28號210號樓16層1908A的`《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，并于當日交付了購房定金人民幣50000元。

　　雙方同意，被告應配合原告在合同簽訂后一個(gè)月內（即20xx年8月25日前）辦理完畢該房屋過(guò)戶(hù)事宜，原告亦多次催促被告履行合同義務(wù)，進(jìn)行網(wǎng)簽及后續房屋過(guò)戶(hù)事宜，被告均以各種借口予以拖延，導致該房屋至今未辦理任何過(guò)戶(hù)手續。按照約定，被告拖延逾期辦理過(guò)戶(hù)手續視為違約，被告應支付原告逾期辦理房屋過(guò)戶(hù)事宜的違約賠償人民幣200000元.

　　原告購買(mǎi)本房屋是為年底結婚作為婚房使用，被告遲遲不履行房屋過(guò)戶(hù)義務(wù)已經(jīng)給原告造成了諸多損失，無(wú)奈之下訴至法院，請求法庭依法判決被告按照合同履行義務(wù)，將房屋過(guò)戶(hù)給原告，并賠償原告損失，以維護原告的合法權益。

　　此致

　　北京市朝陽(yáng)區人民法院

　　房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇10

　　出賣(mài)人(甲方)： 身份證號碼：

　　買(mǎi)受人(乙方)： 身份證號碼：

　　甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。

　　一、甲方愿將其擁有完全產(chǎn)權的位于XX市___________城區_______________________________________的房屋(房屋所有權證編號：___________，建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬(wàn)_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________元)的價(jià)款出售給乙方。

　　二、本合同簽定前，該房屋如有應繳納的一切稅費，概由甲方負擔。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關(guān)法律規定各自負擔。

　　三、乙方通過(guò)向銀行申請抵押貸款方式支付甲方購房款，購房款由乙方分三期付給甲方。第一期，在貸款銀行向乙方發(fā)出貸款承諾書(shū)時(shí)，乙方將30%首付房款存入銀行，并由銀行凍結，第二期在貸款銀行向乙方發(fā)放貸款之日由銀行將乙方所貸款項及30%首付款直接劃到甲方的賬戶(hù)中;第三期，在甲方交房時(shí)，由乙方一次性將余款付給甲方。

　　四、甲方同意乙方以向銀行申請貸款的方式支付房款，并作出如下承諾：

　　1、向乙方申請貸款的銀行或銀行認可的機構提供與貸款相關(guān)的資料，簽署相關(guān)文件;

　　2、在辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續時(shí)，應按照要求將房屋產(chǎn)權資料交付銀行或貸款銀行認可的'機構持有。

　　五、如果乙方的貸款申請未獲貸款銀行批準，則雙方同意以下述第種方式解決該房屋的買(mǎi)賣(mài)事宜：

　　1、繼續履行協(xié)議，乙方一次性將購房款支付給甲方;

　　2、解除協(xié)議，甲方若已收取定金的，應如數退還給乙方。

　　六、違約責任

　　1、甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每期逾期1天按房?jì)r(jià)總額千分之‰，計算違約金緞帶與乙方。逾期超過(guò)_______個(gè)月時(shí)，乙方有權解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房?jì)r(jià)款全部退還乙方外，并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣_________元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日________‰計算的違約金給甲方。逾期超過(guò)_______個(gè)月時(shí)，甲方有權解除合同。解約時(shí)，乙方已付房?jì)r(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金。

　　3、如果甲方出售的房屋存在他項權利設定或其他產(chǎn)權糾紛以致影響到乙方權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。

　　七、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。

　　1、提交______________________________________仲裁委員會(huì )仲裁。

　　2、依法向人民法院起訴。

　　八、其他約定

　　九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式2份，甲乙方各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　年月日 年月日

【房屋買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：

房屋買(mǎi)賣(mài)合同(個(gè)人房屋買(mǎi)賣(mài)合同)07-19

朋友房屋買(mǎi)賣(mài)合同 房屋買(mǎi)賣(mài)合同的02-07

按揭房屋房屋買(mǎi)賣(mài)合同03-10

房屋的買(mǎi)賣(mài)合同12-03

房屋的買(mǎi)賣(mài)合同12-03

私人房屋買(mǎi)賣(mài)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同2022 版11-02

房屋買(mǎi)賣(mài)合同【經(jīng)典】07-25

（經(jīng)典）房屋買(mǎi)賣(mài)合同07-25

房屋土地買(mǎi)賣(mài)合同11-11

房屋轉讓買(mǎi)賣(mài)合同11-04