實(shí)用的買(mǎi)賣(mài)合同范文錦集五篇
隨著(zhù)人們法律觀(guān)念的日益增強，合同起到的作用越來(lái)越大，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同有不同的類(lèi)型，當然也有不同的目的，以下是小編為大家收集的買(mǎi)賣(mài)合同5篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
1、本合同文本為示范文本，也可作為簽約使用文本。簽約之前，買(mǎi)受人應當仔細閱讀本合同內容，對合同條款及專(zhuān)業(yè)用詞理解不一致的，可向當地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主管部門(mén)咨詢(xún)。
2、本合同所稱(chēng)商品房是指由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)建設并出售的房屋。
3、為體現合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進(jìn)行修改、增補或刪減。合同簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
4、本合同文本中涉及到的選擇、填寫(xiě)內容以手寫(xiě)項為優(yōu)先。
5、對合同文本【】中選擇內容、空格部位填寫(xiě)及其他需要刪除或添加的內容，雙方應當協(xié)商確定�！尽恐羞x擇內容，以劃√方式選定；對于實(shí)際情況未發(fā)生或買(mǎi)賣(mài)雙方不作約定時(shí)，應在空格部位打×，以示刪除。
6、在簽訂合同前，出賣(mài)人應當向買(mǎi)受人出示應當由出賣(mài)人提供的有關(guān)證書(shū)、證明文件。
7、本合同條款由中華人民共和國建設部和國家工商行政管理局負責解釋。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同（合同編號：）
合同雙方當事人：
出賣(mài)人：______________________________
注冊地址：_____________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號：__________________________
企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號：__________________________
法定代表人：____________聯(lián)系電話(huà)：___________
郵政編碼：_____________________________
委托代理人：____________地址：_____________
郵政編碼：_____________聯(lián)系電話(huà)：___________
委托代理機構：___________________________
注冊地址：_____________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號：__________________________
法定代表人：____________聯(lián)系電話(huà)：___________
郵政編碼：_____________________________
買(mǎi)受人：______________________________
【本人】【法定代表人】姓名：________國籍__________
【身份證】【護照】【營(yíng)業(yè)執照注冊號】【】______________
地址：_______________________________
郵政編碼：_____________聯(lián)系電話(huà)：___________
【委托代理人】【】姓名：__________國籍：_________
地址：_______________________________
郵政編碼：_____________電話(huà)：_____________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議：
第一條 項目建設依據
出賣(mài)人以___________方式取得位于___________、編號為_(kāi)__________的地塊的土地使用權�！就恋厥褂脵喑鲎尯贤枴俊就恋厥褂脵鄤潛芘鷾饰募枴俊緞潛芡恋厥褂脵噢D讓批準文件號】為_(kāi)_____________________.
該地塊土地面積為_(kāi)__________,規劃用途為_(kāi)_________,土地使用年限自____年___月___日至____年___月___日。
出賣(mài)人經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】___________.建設工程規劃許可證號為_(kāi)__________,施工許可證號為_(kāi)__________.
________________________________________________________________________________________.
第二條 商品房銷(xiāo)售依據
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關(guān)為_(kāi)__________,商品房預售許可證號為_(kāi)__________.
________________________________________________________________________________________.
第三條 買(mǎi)受人所購商品房的基本情況
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房（以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房，其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一，房號以附件一上表示為準）為本合同第一條規定的項目中的：
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。
該商品房的用途為_(kāi)__________,屬___________結構，層高為_(kāi)__________,建筑層數地上___________層，地下___________層。
該商品房陽(yáng)臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權登記】建筑面積共___________平方米，其中，套內建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米（有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說(shuō)明見(jiàn)附件二）。
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
第四條 計價(jià)方式與價(jià)款
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第___________種方式計算該商品房?jì)r(jià)款：
1.按建筑面積計算，該商品房單價(jià)為（___________幣）每平方米______元，總金額（___________幣）_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。
2.按套內建筑面積計算，該商品房單價(jià)為（___________幣）每平方米__________元，
總金額（__________幣）_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元整。
3.按套（單元）計算，該商品房總價(jià)款為（__________幣）_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百____拾______元整。
4._____________________________________________________________.
第五條 面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價(jià)方式，本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】（本條款中均簡(jiǎn)稱(chēng)面積）為依據進(jìn)行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價(jià)的，不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的，以產(chǎn)權登記面積為準。
商品房交付后，產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第__________種方式進(jìn)行處理：
1.雙方自行約定：
�。�1）____________________________________________________________;
�。�2）____________________________________________________________;
�。�3）____________________________________________________________;
�。�4）____________________________________________________________.
2.雙方同意按以下原則處理：
�。�1）面積誤差比絕對值在3%以?xún)龋ê?%）的，據實(shí)結算房?jì)r(jià)款；
�。�2）面積誤差比絕對值超出3%時(shí)，買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人，并按__________利率付給利息。
買(mǎi)受人不退房的，產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時(shí)，面積誤差比在3%以?xún)龋ê?%）部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足；超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔，產(chǎn)權歸買(mǎi)受人。產(chǎn)權登記面積小于合同登記面積時(shí)，面積誤差比絕對值在3%以?xún)龋ê?%）部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人；絕對值超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。
產(chǎn)權登記面積-合同約定面積
面積誤差比=─────────────×100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。
第六條 付款方式及期限
買(mǎi)受人按下列第__________種方式按期付款：
1.一次性付款_____________________________________________.
2.分期付款________________________________________________.
3.其他方式________________________________________________.
第七條 買(mǎi)受人逾期付款的違約責任
買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款，按下列第__________種方式處理：
1.按逾期時(shí)間，分別處理（不作累加）
�。�1）逾期在_____日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之_____的違約金，合同繼續履行；
�。�2）逾期超過(guò)_____日后，出賣(mài)人有權解除合同。出賣(mài)人解除合同的，買(mǎi)受人按累計應付款的_____%向出賣(mài)人支付違約金。買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的，經(jīng)出賣(mài)人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之_____（該比率應不小于第（1）項中的比率）的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實(shí)際已付款的差額；采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
2.____________________________________________________________.
第八條 交付期限
出賣(mài)人應當在_____年_____月_____日前，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定，將具備下列第_____種條件，并符合本合同約定的商品房交付買(mǎi)受人使用：
1.該商品房經(jīng)驗收合格。
2.該商品房經(jīng)綜合驗收合格。
3.該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
5._____________________________________________________________.
但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣(mài)人可據實(shí)予以延期：
1.遭遇不可抗力，且出賣(mài)人在發(fā)生之日起_____日內告知買(mǎi)受人的；
2._____________________________________________________________;
3._____________________________________________________________.
第九條 出賣(mài)人逾期交房的違約責任
除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣(mài)人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買(mǎi)受人使用，按下列第______種方式處理：
1.按逾期時(shí)間，分別處理（不作累加）
�。�1）逾期不超過(guò)_____日，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之_____的違約金，合同繼續履行；
�。�2）逾期超過(guò)_____日后，買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款，并按買(mǎi)受人累計已付款的_____%向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之______（該比率應不小于第（1）項中的比率）的違約金。
2._______________________________________________________________.
第十條 規劃、設計變更的約定
經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買(mǎi)受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的，出賣(mài)人應當在有關(guān)部門(mén)批準同意之日起10日內，書(shū)面通知買(mǎi)受人：
�。�1）該商品房結構形式、戶(hù)型、空間尺寸、朝向；
�。�2）____________________________________________________________;
�。�3）____________________________________________________________;
�。�4）____________________________________________________________;
�。�5）____________________________________________________________;
�。�6）____________________________________________________________;
�。�7）___________________________________________________________.
買(mǎi)受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書(shū)面答復。買(mǎi)受人在通知到達之日起15日內未作書(shū)面答復的，視同接受變更。出賣(mài)人未在規定時(shí)限內通知買(mǎi)受人的，買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人須在買(mǎi)受人提出退房要求之日起_____天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人，并按__________利率付給利息。買(mǎi)受人不退房的，應當與出賣(mài)人另行簽訂補充協(xié)議。____________________________________.
第十一條 交接
商品房達到交付使用條件后，出賣(mài)人應當書(shū)面通知買(mǎi)受人辦理交付手續。雙方進(jìn)行驗收交接時(shí)，出賣(mài)人應當出示本合同第八條規定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣(mài)人還需提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》。出賣(mài)人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買(mǎi)受人有權拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣(mài)人承擔。
由于買(mǎi)受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：_______________________________________________________.
第十二條 出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛因出賣(mài)人原因，造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的，由出賣(mài)人承擔全部責任。_________________________________________________________________.
第十三條 出賣(mài)人關(guān)于裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣(mài)人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定（附件三）的標準。達不到約定標準的，買(mǎi)受人有權要求出賣(mài)人按照下述第______種方式處理：
1.出賣(mài)人賠償雙倍的裝飾、設備差價(jià)。
2.__________________________________________________________.
3.__________________________________________________________.
第十四條 出賣(mài)人關(guān)于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾
出賣(mài)人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：
1.___________________________________________________________;
2.___________________________________________________________;
3.___________________________________________________________;
4.___________________________________________________________;
5.___________________________________________________________.
如果在規定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
1.___________________________________________________________;
2.___________________________________________________________;
3.___________________________________________________________.
第十五條 關(guān)于產(chǎn)權登記的約定
出賣(mài)人應當在商品房交付使用后______日內，將辦理權屬登記需由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案。如因出賣(mài)人的責任，買(mǎi)受人不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的，雙方同意按下列第______項處理：
1.買(mǎi)受人退房，出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房要求之日起______日內將買(mǎi)受人已付房?jì)r(jià)款退還給買(mǎi)受人，并按已付房?jì)r(jià)款的______%賠償買(mǎi)受人損失。
2.買(mǎi)受人不退房，出賣(mài)人按已付房?jì)r(jià)款的______%向買(mǎi)受人支付違約金。
3.___________________________________________________________.
第十六條保修責任
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為商品住宅的，《住宅質(zhì)量保證書(shū)》作為本合同的附件。出賣(mài)人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質(zhì)量保證書(shū)》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，出賣(mài)人應當履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣(mài)人原因造成的損壞，出賣(mài)人不承擔責任，但可協(xié)助維修，維修費用由購買(mǎi)人承擔。_____________________________________________________.
第十七條 雙方可以就下列事項約定：
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權________________;
2.該商品房所在樓宇的外墻面使用權_____________;
3.該商品房所在樓宇的命名權______________________;
4.該商品房所在小區的命名權______________________;
5.___________________________________________________________;
6.___________________________________________________________.
第十八條 買(mǎi)受人的房屋僅作__________________使用，買(mǎi)受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，買(mǎi)受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務(wù)。
出賣(mài)人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。_________________________________________.
第十九條 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下述第______種方式解決：1.提交____________仲裁委員會(huì )仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條 本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議（附件四）。
第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本合同連同附件共______頁(yè)，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：
出賣(mài)人______份，買(mǎi)受人______份，______份，______份。
第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的，自本合同生效之日起30天內，由出賣(mài)人向__________________申請登記備案。
出賣(mài)人（簽章）：買(mǎi)受人（簽章）：
【法定代表人】：【法定代表人】：
【委托代理人】：【委托代理人】：
�。ê炚拢ê炚拢�
______年______月______日
______年______ 月______日
買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
買(mǎi)方：_________________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
賣(mài)方：_________________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
甲、乙雙方就車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執行：
第一條 甲方購買(mǎi)乙方所有的機動(dòng)車(chē)一輛：
車(chē)號：_________________ 顏色：_________________
產(chǎn)地：_________________ 型號：_________________
發(fā)動(dòng)機號碼：________________
底盤(pán)號碼：_________________
第二條 甲方向乙方支付車(chē)款人民幣_________________元。包括三部分： 定金、第一筆車(chē)款和其余部分車(chē)款。
第三條 甲方的付款方式和期限：本協(xié)議生效當日付全額車(chē)款______________元。
第四條 乙方在收到甲方車(chē)款之日，應立即交付無(wú)瑕疵的車(chē)輛及隨車(chē)工具。瑕疵保證期為自車(chē)輛交付之日起一個(gè)月。并且保證他人對該車(chē)無(wú)任何權利要求。
第五條 辦理轉戶(hù)、登記、辦理牌照所需費用由甲方負擔。乙方負有協(xié)助辦理的義務(wù)。
第六條 乙方交付給甲方該車(chē)的全部真實(shí)、有效的證件以及繳稅、費憑證。
第七條 乙方保證交付前該車(chē)的維護正常，手續完整。
第八條 乙方保證該車(chē)輛所有零部件為原廠(chǎng)原配。
第八條 甲方違反本協(xié)議，車(chē)款不予退還。
第九條 乙方違反本協(xié)議，應向甲方退還全額車(chē)款及辦理相關(guān)證件手續全額費用。
第十條 本協(xié)議自雙方簽字之日生效。本協(xié)議一式二份。
甲方（授權簽字人）：_______
證件號碼：_________________
_______年_______月_______日
乙方（授權簽字人）：_______
證件號碼：_________________
_______年_______月_______日
買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
內容提要：對無(wú)產(chǎn)權證房屋買(mǎi)賣(mài)合同不應直接認定為無(wú)效，而應適用我國合同法關(guān)于合同有效的規定或者第51條關(guān)于無(wú)權處分的規定。合同因解除條件成就而歸于消滅時(shí)，已付房?jì)r(jià)款的返還、裝修房屋所形成價(jià)值的返還屬于不當得利返還。于此場(chǎng)合，不得適用過(guò)失相抵規 則，除非守約方對此類(lèi)返還選擇了違約損害賠償的請求權基礎。這些返還與違約方應承擔的違約損害賠償并行不悖。
關(guān)鍵詞：無(wú)產(chǎn)權證房屋買(mǎi)賣(mài) 無(wú)權處分 解除條件 不當得利
一、案件事實(shí)概要
后來(lái)乙成為A公司的法定代表人，他對B號房屋所享有的權利被讓與給A公司，成為A公司財產(chǎn)的一部分。但A公司直至20xx年3月都未能按《售房合同書(shū)》給丙辦理B號房屋所有權的過(guò)戶(hù)登記，表面原因是A公司一直未取得B號房屋的所有權，深層原因是甲違反了她與A公司之間的《賣(mài)房協(xié)議》，私自將B號房屋的（（房屋所有權證》領(lǐng)走，并不配合A公司將B號房屋所有權過(guò)戶(hù)，致使A公司難以將B號房屋所有權移轉登記于丙的名下。原告丙認為，兩被告A公司和甲的行為違反了合同，嚴重侵犯了其合法權益，故此訴至法院，要求兩被告立即給其辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續；A公司承擔本案律師費以及本案訴訟費。
一審民事判決認為：依法成立的合同，自成立時(shí)生效。違反法律、行政法規等強制性規定簽訂的合同無(wú)效。未依法登記領(lǐng)取權屬證書(shū)的房地產(chǎn)，不得轉讓。原告丙與被告A公司在簽訂售房合同書(shū)時(shí)，被告A公司未依法登記領(lǐng)取所售房屋權屬證書(shū)，且至今被告A公司仍未取得該房屋權屬證書(shū)，丙明知A公司非產(chǎn)權人，所購房屋未取得權屬證書(shū)，仍然與A公司簽訂售房合同書(shū)，故雙方簽訂的售房合同書(shū)無(wú)效，對此，A公司與丙均有過(guò)錯。無(wú)效的合同自始沒(méi)有法律約束力，原告要求按售房合同書(shū)，被告賠償其律師費之請求，本院不予支持。合同無(wú)效后，因該合同取得的財產(chǎn)應當予以返還；雙方都有過(guò)錯的，應當各自承擔相應的責任。丙應將所購房屋返還A公司，A公司亦應將所得房款返還丙。對丙因此遭受的經(jīng)濟損失，本案不宜一并處理，丙可另行起訴。綜上所述，依據《中華人民共和國合同法》第52條、第56條、第58條，《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第37條第6項之規定，判決原告丙與被告A公司簽訂的售房合同書(shū)無(wú)效，原告丙將系爭住房騰空交予被告A公司，被告A公司返’還原告丙購房款。駁回原告丙其他訴訟請求。
一審民事判決所持的基本立場(chǎng)是，未依法登記領(lǐng)取權屬證書(shū)的房地產(chǎn)，不得轉讓?zhuān)环駝t，合同無(wú)效。
二、評釋
�。ㄒ唬╆P(guān)于系爭合同的定性
1。關(guān)于《賣(mài)房協(xié)議》的定性2。關(guān)于《售房合同書(shū)》的定性
把第二份買(mǎi)賣(mài)房屋的合同—《售房合同書(shū)》—定性為出賣(mài)他人之物的合同，有以下根據：第一，該合同明確約定A公司將原房主甲的B號房屋賣(mài)給丙；第二，合同簽訂當時(shí)，B號房屋的所有權確實(shí)登記在他人的名下，并且，登記名義人與A公司、丙均無(wú)債權債務(wù)關(guān)系，B號房屋的所有權與A公司、丙的權利之間的關(guān)系過(guò)分遠隔，按照債的相對性原則，A公司、丙對登記名義人沒(méi)有直接的請求權。這是第二份房屋買(mǎi)賣(mài)合同不同于第一份房屋買(mǎi)賣(mài)合同的重要之點(diǎn)，所以，筆者把它定性為出賣(mài)他人之物的合同。賦予《賣(mài)房協(xié)議》中的出賣(mài)人甲否認《售房合同書(shū)》的權利，擴而廣之，賦予連環(huán)合同中的前手否認后手所訂另一買(mǎi)賣(mài)合同的權利，其弊端是多方面的。其一，會(huì )使被告之一的甲這個(gè)惡意之人，擴而廣之，會(huì )使惡意不履行移轉買(mǎi)賣(mài)物所有權義務(wù)的前手，非但未受到懲罰，反而獲得了較大利益，誠為是非顛倒。其二，意味著(zhù)連環(huán)合同沒(méi)有法律保障，隨時(shí)可能出現多米諾骨牌效應，即，第一個(gè)出賣(mài)人毀約，拒不將其買(mǎi)賣(mài)物的所有權移轉給第二個(gè)出賣(mài)人，同時(shí)不追認第二份買(mǎi)賣(mài)合同，其后的買(mǎi)賣(mài)合同都因而失去效力。這就破壞了正常的交易，談何交易安全？其三，這不但使原告丙處于受制于惡意之人的極為不利的境地，而且也違反了買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)于移轉買(mǎi)賣(mài)物所有權的本質(zhì)（合同法第130條），縱容了拒不履行移轉買(mǎi)賣(mài)物所有權義務(wù)的惡意出賣(mài)人，還誤將出賣(mài)人（移轉買(mǎi)賣(mài)物所有權的）義務(wù)轉換成了抗辯權、形成權，違反了民事權利義務(wù)的配置規則。其實(shí)，在有體物場(chǎng)合，所有物與其所有權常常是可以替代的，〔2〕因而，甲對B號房屋的所有權可以說(shuō)是其與A公司之間《賣(mài)房協(xié)議》的標的物，處于A(yíng)公司的債權效力的射程內，該所有權對抗不了A公司的債權。換言之，甲只有依約移轉B號房屋所有權的義務(wù)，沒(méi)有據此影響合同效力的權利。一言以蔽之，系爭合同的效力不得取決于甲這個(gè)登記名義人是否追認。
�。ǘ╆P(guān)于系爭合同的效力
1。法律的適用：特別法優(yōu)先于普通法？新法優(yōu)先于舊法？ 系爭合同適用城市房地產(chǎn)管理法，還是適用合同法？抑或適用或類(lèi)推適用最高人民法院《關(guān)于適用中華人民共和國合同法若干問(wèn)題的解釋?zhuān)ㄒ唬罚ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)為法釋【1999」19號）、《關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為法釋【20xx」7號）？
城市房地產(chǎn)管理法專(zhuān)門(mén)規定了房地產(chǎn)轉讓?zhuān)ǖ?6一45條），包括房屋買(mǎi)賣(mài)。合同法規定了買(mǎi)賣(mài)合同（第150一166條），適用于各種買(mǎi)賣(mài)合同，包括房屋買(mǎi)賣(mài)合同。專(zhuān)就房屋買(mǎi)賣(mài)來(lái)講，城市房地產(chǎn)管理法第36條至第45條的規范為特別法，合同法屬于普通法。依據特別法優(yōu)先于普通法的規則，系爭案件應當適用城市房地產(chǎn)管理法，并且是其第37條第6項的規定。
但須看到，城市房地產(chǎn)管理法第37條第6項只是規定“未依法登記領(lǐng)取權屬證書(shū)的”房地產(chǎn)“不得轉讓”，而未正面規定轉讓了無(wú)產(chǎn)權證的合同無(wú)效。違反該項規定的結果，至少有兩種可能：合同未生效，或者合同無(wú)效。究竟如何解釋?zhuān)H費思量：一是城市房地產(chǎn)管理法第37條第6項規定的立法目的如何，不易查考；二是許多人都認為，城市房地產(chǎn)管理法第37條第6項規定的所謂“不得轉讓”，屬于禁止性規范，不得違反。從該法制定當時(shí)的背景推斷，轉讓“未依法登記領(lǐng)取權屬證書(shū)的”房地產(chǎn)，可能就是無(wú)效。時(shí)至今日，仍有相當的人如此理解�？墒�，將系爭合同適用于城市房地產(chǎn)管理法第37條第6項的規定，判決無(wú)效，這如何與合同法、法釋【1999】19號、法釋【20xx】7號的規定相協(xié)調？
眾所周知，與城市房地產(chǎn)管理法相比，合同法的立法指導思想已經(jīng)發(fā)生了重大轉變，不再是像經(jīng)濟合同法那樣，動(dòng)輒令合同無(wú)效，而是奉行鼓勵交易原則，盡量承認合同的效力，即使是出賣(mài)他人之物，也不再是硬性地令合同無(wú)效，而是由出賣(mài)人承擔權利瑕疵擔保責任（第150條），或者是合同效力待定（第51條），甚至是合同有效下的一般違約責任（第107條等）。法釋【1999】19號第4條的規定，法釋【20xx】7號第18條、第19條的規定都表明了這一點(diǎn)。尤其是法釋【20xx】7號第19條規定：“商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定或者《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理條例》第33條規定的辦理房屋所有權登記的期限屆滿(mǎn)后超過(guò)一年的，由于出賣(mài)人的原因，導致買(mǎi)受人無(wú)法辦理房屋所有權登記，買(mǎi)受人請求解除合同和賠償損失的，應予支持”；以及第18條第1款規定：“由于出賣(mài)人的原因，買(mǎi)受人在下列期限屆滿(mǎn)未能取得房屋權屬證書(shū)的，除當事人有特殊約定外，出賣(mài)人應當承擔違約責任：（一）商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定的辦理房屋所有權登記的期限；（二）商品房買(mǎi)賣(mài)合同的標的物為尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；（三）商品房買(mǎi)賣(mài)合同的標的物為已竣工房屋的，自合同訂立之日起90日�！边@兩條都明確地告訴我們：房屋買(mǎi)賣(mài)合同簽訂時(shí)，盡管該房屋尚未辦理所有權登記，合同也有效。當然，這些規定的適用領(lǐng)域限于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)作為出賣(mài)人、標的物為尚未建成的或已竣工的新建商品房的買(mǎi)賣(mài)合同（法釋「20xx」7號第1條），對于諸如系爭合同等類(lèi)型的合同，最多是類(lèi)推適用。
上述立場(chǎng)及觀(guān)點(diǎn)的轉變，無(wú)論是在理論上還是實(shí)務(wù)上，都是符合發(fā)展趨勢的。如果這個(gè)結論是正確的話(huà)，那么，城市房地產(chǎn)管理法第37條第6項的規定便已經(jīng)不合時(shí)宜。
在這種背景下，貫徹特別法優(yōu)先于普通法，對系爭案件適用城市房地產(chǎn)管理法，而非合同法及有關(guān)司法解釋?zhuān)@然是不適當的。按照注釋民法學(xué)關(guān)于適用法律解決糾紛宜妥當的要求，對于系爭案件，應當適用合同法及法釋【1999】19號的有關(guān)規定，而非城市房地產(chǎn)管理法，應當類(lèi)推適用法釋【20xx】7號第18條和第19條的規定，而非固守城市房地產(chǎn)管理法第37條第6項的思想。如何達到這一目的，比較理想的路徑是，按照新法優(yōu)先于舊法的規則，對于系爭案件，不再適用城市房地產(chǎn)管理法這部“舊法”，而適用合同法、法釋【1999」19號的有關(guān)規定這些“新法”，類(lèi)推適用法釋【20xx】7號第18條和第19條的規定。依據這些“新法”認定系爭合同有效，從而，出賣(mài)人因其在約定的期限屆滿(mǎn)時(shí)未能移轉B號房屋的所有權而承擔違約責任，買(mǎi)受人有權請求出賣(mài)人承擔此類(lèi)責任，同時(shí)享有合同解除權。
2。系爭合同效力的認定：違反強制性規范？
確定適用合同法解決系爭案件，只是澄清了問(wèn)題的一部分，仍然存在著(zhù)這樣的疑問(wèn)：對于系爭合同，是適用合同法第52條關(guān)于無(wú)效的規定，還是合同法第51條關(guān)于無(wú)權處分的規定，抑或合同法關(guān)于合同有效的規定？
一審民事判決書(shū)沒(méi)有適用合同法第51條和關(guān)于合同有效的規定，而是適用了合同法第52條的規定，確認系爭合同無(wú)效。該第52條計有5項規定，究竟適用的是哪一項？一審民事判決書(shū)并未言明，不符合請求權基礎理論的要求，需要探究清楚。
基于系爭案件的案情，按照一審民事判決書(shū)關(guān)于“違反法律、行政法規等強制性規定簽訂的合同無(wú)效”的判決理由，檢索合同法第52條關(guān)于無(wú)效的規定，只有其中的第5項“違反法律、行政法規的強制性規定”才符合一審民事判決書(shū)的真意。
接下來(lái)的問(wèn)題是，結合系爭合同，合同法第52條第5項所謂的“法律、行政法規的強制性規定”，所指應為何者？是指城市房地產(chǎn)管理法第37條第6項的規定，還是指合同法中的相應規定？在筆者看來(lái)，回答都應是否定的。其理由在于，第一，如同上文分析的那樣，系爭案件不應適用城市房地產(chǎn)管理法，這就排除了該法第37條第6項作為一審判決所指“強制性規定”的妥當性，換言之，一審判決把城市房地產(chǎn)管理法第37條第6項這個(gè)“強制性規定”作為認定系爭合同無(wú)效的根據，是不適當的。第二，合同法總則中，作為認定系爭合同無(wú)效根據的“強制性規定”，除第52條以外，別無(wú)其他規范。在合同法分則的“買(mǎi)賣(mài)合同”一章中，也找不出認定系爭合同無(wú)效的“強制性規定”。就是說(shuō)，在不適用城市房地產(chǎn)管理法的前提下，一審民事判決書(shū)認定系爭合同無(wú)效的法律依據只有合同法第52條第5項關(guān)于“違反法律、行政法規的強制性規定”的合同無(wú)效的規定，別無(wú)其他�？墒�，將該條項適用于個(gè)案，必須結合另外的具體的“強制性規定”才可判斷出系爭合同是否違反了“強制性規定”，進(jìn)而認定系爭合同無(wú)效與否，在找不出系爭合同違反了另外的具體的強制性規定的情況下，不得單純地援引合同法第52條第5項“違反法律、行政法規的強制性規定”，來(lái)認定系爭合同無(wú)效。
一言以蔽之，一審判決將合同法第52條適用于系爭案件，的確不當。
3。系爭合同效力的認定：效力待定？合同有效？
以上討論雖然得出了系爭案件不應適用合同法第52條的規定的結論，但是仍然未解決這樣的問(wèn)題：系爭案件是適用合同法第51條關(guān)于無(wú)權處分的規定，還是合同法有關(guān)合同有效的規定，甚至類(lèi)推適用法釋【20xx】7號第19條或第18條的規定？解決這個(gè)問(wèn)題，可有如下方案：其一，適用合同法第51條的規定。其二，合同法第150條系關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同權利瑕疵擔保的規定，且處于合同法分則當中，合同法第51條的規定不僅適用于買(mǎi)賣(mài)合同中的無(wú)權處分，而且適用租賃等合同中的無(wú)權處分，且處于合同法總則部分，故前者為特別法，后者為普通法，前者應當優(yōu)先適用。其三，合同法第51條和第巧0條競合，究竟適用哪一條，由權利人選擇。其四，適用合同法第107條等規定，類(lèi)推適用法釋[20xx]7號第19條或第18條的規定。
采用方案一帶來(lái)的弊端，在上文關(guān)于系爭合同的定性部分中已經(jīng)談到，主要表現為是非顛倒，在連環(huán)合同場(chǎng)合會(huì )導致多米諾骨牌效應，破壞正常的交易，誤將義務(wù)轉換成抗辯權、形成權。既然如此，解決系爭案件不應采取該方案。
方案二、三運用在某些案件中可能適當，如在買(mǎi)受人簽訂合同時(shí)不知作為買(mǎi)賣(mài)物的房屋無(wú)產(chǎn)權證的案件中，買(mǎi)受人援引合同法第150條，追究出賣(mài)人的權利瑕疵擔保責任，比較合適。但在系爭案件中不能采用這兩個(gè)方案，因為系爭案件中的原告在訂立系爭合同時(shí)知曉B號房屋尚未辦理所有權登記手續，至少是重大過(guò)失地不知。按照合同法第151條關(guān)于“買(mǎi)受人訂立合同時(shí)知道或者應當知道第三人對買(mǎi)賣(mài)的標的物享有權利的，出賣(mài)人不承擔本法第一百五十條規定的義務(wù)”的規定，出賣(mài)人A公司不承擔權利瑕疵擔保責任。
運用排除法，只剩下方案四了。筆者也未找到比方案四更好的方案，至少暫時(shí)對其持肯定態(tài)度。據此，認定系爭合同有效，出賣(mài)人A公司若不能辦理完畢B號房屋所有權的過(guò)戶(hù)登記手續，便構成違約，應承擔違約責任，買(mǎi)受人丙享有此類(lèi)請求權。從系爭案件中原告丙的訴訟請求為兩被告立即辦理房屋所有權的過(guò)戶(hù)手續觀(guān)察，可知其未采取方案一、二、三，而是選擇了系爭合同有效的方案，即方案四。
�。ㄈ╆P(guān)于《售房合同書(shū)》第4條約定的定位：附解除條件？約定解除？
《售房合同書(shū)》第4條約定：A公司如不能在20xx年12月31日前將B號房屋的戶(hù)名過(guò)到丙名下，除應如數退還丙所付全部款外，還應對丙作適當經(jīng)濟賠償。
該約定是屬于附解除條件，還是構成約定解除？如果屬于附解除條件，售房合同便為附解除條件的法律行為，按照合同法第45條第1款后段的規定，當解除條件成就時(shí)，售房合同失效，并且是自動(dòng)地當然地歸于消滅。因被告A公司在20xx年12月31日未能將B號房屋的所有權過(guò)戶(hù)到丙名下，條件已經(jīng)成就，那么，無(wú)需當事人通知解除合同，售房合同便自此自動(dòng)地、當然地終止，被告A公司移轉B號房屋所有權的義務(wù)隨之消滅，因而，原告丙訴請被告A公司立即給其辦理房屋所有權的過(guò)戶(hù)手續，沒(méi)有依據，應予駁回。
如果該第4條的約定構成了約定解除，則售房合同不是附解除條件的法律行為，不會(huì )因所謂解除條件成就而當然地、自動(dòng)地終止，而是約定的解除合同的條件出現時(shí)，解除權產(chǎn)生。即A公司在加01年12月31日未能將B號房屋的所有權過(guò)戶(hù)到丙名下，原告丙自此取得解除權。丙若行使該解除權，通知被告A公司《售房合同書(shū)》作廢，那么，該合同歸于消滅；若不行使解除權，仍然請求被告A公司向其移轉B號房屋的所有權，那么，應當得到支持。
總之，《售房合同書(shū)》第4條的約定，假如構成約定解除，那么原告丙就能請求被告A公司繼續履行售房合同，進(jìn)而取得B號房屋的所有權；倘若屬于附解除條件，因系爭合同已經(jīng)終止，被告A公司就不再負有移轉B號房屋所有權的義務(wù)�？梢�(jiàn)，準確地定性《售房合同書(shū)》第4條的約定，對解決B號房屋所有權移轉與否的問(wèn)題至關(guān)重要。
就《售房合同書(shū)》第4條的文義分析，它沒(méi)有表達下述意思：A公司在20xx年12月31日未能將B號房屋的所有權過(guò)戶(hù)到丙名下時(shí)，丙“可以”或“有權”將售房合同解除。也就是說(shuō)，該條的約定未給當事人任何一方保留解除權，因此不符合約定解除的要件。
《售房合同書(shū)》第4條規定，A公司在20xx年12月31日未能將B號房屋的所有權過(guò)戶(hù)到丙名下時(shí)，A公司應如數退還丙所付的全部房款，并作適當經(jīng)濟賠償。換一種表達方式就是，售房合同消滅，雙方之間恢復原狀。此約定正符合附解除條件的要求，而不符合約定解除的特征。 把《售房合同書(shū)》第4條的約定作為附解除條件，便有如下結論：由于該條件系由雙方約定的，在它已經(jīng)發(fā)生法律效力的情況下，原則上只有雙方同意，才可以將其排除。在系爭案件中，原告丙請求被告辦理B號房屋所有權的移轉登記手續，是單方面改變原來(lái)的雙方的約定，即，不讓系爭合同自動(dòng)地當然地消滅，而是繼續有效。對此，被告不予認可，因此，原告丙單方面地改變雙方關(guān)于附解除條件的原有約定的意思表示不具有排除附解除條件的效力。換言之丁原來(lái)約定的附解除條件依然有效，它不會(huì )轉換為約定解除，最終的結果是系爭合同照樣自動(dòng)消滅。
正因原告丙與被告A公司之間的售房合同已于20xx年12月31日自動(dòng)消滅，所以，原告丙訴求被告將B號房屋的所有權過(guò)戶(hù)到其名下，便沒(méi)有法律根據，不應得到法院的支持。
�。ㄋ模╆P(guān)于B號房屋價(jià)款返還的請求權基礎：不當得利返還請求權？物的返還請求權？損害賠償請求權？
系爭合同終止，原告返還其占有的B號房屋，被告A公司返還其所取得的價(jià)款，這已經(jīng)得到了一審民事判決的確認，但應當弄清此筆價(jià)款返還的請求權基礎。
由于貨幣的所有權原則上與對該筆貨幣的占有相一致，所以，當原告丙將價(jià)款支付給被告A公司后，他就喪失了對該筆價(jià)款的所有權�，F在，因系爭合同自20xx年12月31日屆滿(mǎn)時(shí)B號房屋的所有權不能移轉至丙名下而自動(dòng)終止，被告A公司有義務(wù)返還該筆價(jià)款。由于原告丙對該筆價(jià)款無(wú)所有權，所以，他請求A公司返還的請求權基礎就不可能是所有物返還請求權。從當事人雙方的損益變動(dòng)并予以調整的角度著(zhù)眼，其應為不當得利返還請求權。如此判斷乃因為這種損益變動(dòng)符合不當得利的構成要件：1。被告A公司不再移轉B號房屋的所有權，連占有也要恢復，卻擁有該房屋的部分對價(jià)，顯然獲得了利益。2。原告丙不能取得B號房屋的所有權，連占有也要喪失，卻支付了價(jià)款，存在著(zhù)損失。3。這種利益和損失之間存在著(zhù)因果關(guān)系。4。被告A公司擁有價(jià)款沒(méi)有合法根據。在德國，是從合同終止、債權不復存在的角度說(shuō)價(jià)款無(wú)原因，在中國，可以直接從A公司不移轉B號房屋所有權卻獲得價(jià)款沒(méi)有法律規定或約定的根據角度予以認定。
當然，假如原告丙不主張不當得利返還請求權，而把該筆購房款作為因被告A公司不將B號房屋所有權過(guò)戶(hù)給他而造成的損失，主張違約損害賠償，返還價(jià)款的請求權基礎也可以是違約損害賠償請求權。筆者認為，如此尋找請求權基礎，符合違約損害賠償的構成要件，可予支持。不過(guò)，從原告丙訴訟請求和一審民事判決書(shū)表述的文義看，都未尋求違約損害賠償的請求權基礎。 主張不當得利返還請求權或者違約損害賠償請求權，各有利弊。主張前者，不必舉證被告A公司具有過(guò)失，不受與有過(guò)失、應當預見(jiàn)等規則的制約。主張后者，在原告丙的損失大于125000元價(jià)款時(shí)，可以多獲得些賠償。
�。ㄎ澹⿲ο禒嶣號屋裝修問(wèn)題處理的請求權基礎：不當得利返還請求權？損害賠償請求權？
售房合同消滅，原告占有B號房屋的根據不復存在，有義務(wù)返還。于此場(chǎng)合，原告對B號房屋的裝修如何處理？從《售房合同書(shū)》第4條的約定看，雙方當事人都把丙支出的裝修費作為其經(jīng)濟損失看待，原告丙欠缺該項訴訟請求，一審民事判決則謂，對原告丙的該項經(jīng)濟損失，本案不宜一并處理，丙可另行起訴。對此，應當如何評論？因原告丙訴求被告辦理系爭房屋所有權的過(guò)戶(hù)登記手續，主張取得系爭房屋的所有權，是以系爭合同有效為前提的。而主張裝修B號房屋形成添附價(jià)值的返還，是在系爭合同消滅情況下的“清算”表現�？梢�(jiàn)，原告丙若同時(shí)主張上述二權，顯然不合邏輯。問(wèn)題是，一審法院的主審法官欲認定系爭合同無(wú)效，依據法律和法理便會(huì )發(fā)生裝修形成價(jià)值的返還問(wèn)題，可是原告丙卻無(wú)此訴求，如何處理方為妥當？有意見(jiàn)認為，于此場(chǎng)合主審法官負有釋明的義務(wù)，應當提示原告丙：在合同無(wú)效的`情況下，原告丙取得不了系爭房屋的所有權，宜訴求其他項目，包括裝修B號房屋形成的添附利益的返還。如果主審法官未做此類(lèi)釋明，便未盡到職責�！�5〕這種意見(jiàn)值得重視。
在筆者看來(lái)，在這里應當持有如下見(jiàn)解：
如果被告A公司將B號房屋的所有權移轉給了原告丙，那么，丙對該房屋的裝修屬于對其所有物的改良，與他人無(wú)關(guān)。但系爭合同因解除條件成就而自動(dòng)失效，B號房屋的所有權不會(huì )移轉給丙，丙對B號房屋的占有沒(méi)有根據，其應當返還該房屋，這就產(chǎn)生了丙裝修B號房屋如何處理的問(wèn)題。
從B號房屋本身的角度觀(guān)察，裝修材料與B號房屋結合在一起，不能分離，或者雖然能夠分離，但所需費用過(guò)巨，構成動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)的附合，丙喪失對裝修材料的動(dòng)產(chǎn)所有權，B號房屋的所有權擴張到裝修材料上。但B號房屋的所有權人甲對此未支付相應的代價(jià)，其享有這部分利益沒(méi)有合法根據，構成不當得利，甲有義務(wù)予以返還。就是說(shuō)，原告丙對其喪失的這部分利益享有不當得利返還請求權。
從原告丙和被告A公司之間的售房合同的角度看，B號房屋所有權不能于20xx年12月31日前移轉至原告丙的名下，構成被告A公司違約。該違約行為給丙造成了購買(mǎi)此類(lèi)房屋的機會(huì )喪失、支出裝修費等一系列損失。如此，裝修費可以作為被告A公司違約所造成的損失。當事人雙方也是如此認識的，體現在《售房合同書(shū)》第4條中。
可見(jiàn)，B號系爭房屋裝修問(wèn)題的處理，可有兩個(gè)請求權基礎，一個(gè)是不當得利返還請求權，一個(gè)是損害賠償請求權。如果原告丙主張并實(shí)現了不當得利返還請求權，他的這部分損失得到了填補，損害賠償請求權因缺少“損失”這個(gè)構成要件便不會(huì )產(chǎn)生。如果原告丙主張并實(shí)現了損害賠償請求權，B號房屋所有權人的利益便得而復失，不當得利返還請求權因欠缺“獲得利益”這個(gè)要件而不成立。就是說(shuō)，原告丙只能選擇其中之一而主張，不得同時(shí)實(shí)現二者。
就一審訴訟的實(shí)際情況看，原告丙選擇了損害賠償請求權，有其法律及法理依據，但不是最佳的選擇。因為賠償損失在范圍上要受與有過(guò)失規則（合同法第120條及其解釋?zhuān)┑闹萍s，而一審民事判決也果真如此裁量了，以原告丙也有過(guò)錯為由未裁判被告A公司承擔賠償損失責任。
假如原告丙選擇了不當得利返還請求權，那么，因以另一被告甲獲得的附合利益為準予以返還，與原告丙有無(wú)過(guò)失無(wú)關(guān)，加之這不屬于賠償責任，所以就不再適用與有過(guò)失規則，即使丙有過(guò)失，也有權請求返還接近于添附在B號房屋的價(jià)值。在這樣的情況下，一審判決就不會(huì )以原告丙也有過(guò)錯為由不支持其返還不當得利的訴求。
由此可見(jiàn)，請求權基礎理論及其在個(gè)案中的正確運用，直接關(guān)系到權利人的利益能否得到法律保護，不單純是個(gè)學(xué)術(shù)問(wèn)題，即使是從事實(shí)務(wù)工作的法律人也應當予以重視。
�。┯嗾�
1。關(guān)于原告丙的損害賠償請求權
其實(shí)，因被告A公司違約，原告丙遭受了一些損失，如喪失了與他人簽訂買(mǎi)賣(mài)房屋合同的機會(huì )，若再買(mǎi)到與B號房屋相當的房屋需要花費更多的價(jià)款，該超出部分的價(jià)款即為原告丙的損失。再如，原告丙因購買(mǎi)B號房屋而支出了交通費、訴訟費、誤工費等。這些損失，屬于真正的違約所造成的損失，原告丙均可請求被告賠償。其請求權基礎只有違約損害賠償請求權，不會(huì )是不當得利返還請求權，更不會(huì )是物的返還請求權。由于違約損害賠償的范圍受到合理預見(jiàn)、與有過(guò)失、減輕損害等規則的限制，因此原告丙若對該項損失的造成或擴大也有過(guò)失，則要依據與有過(guò)失規則，要承擔相應的責任，即被告A公司要少賠乃至不賠。
從法律人的要求講，原告丙本應援引合同法第107條、第135條等條款，請求被告A公司賠償上述損失，但原告丙未提起此項訴訟請求，喪失了良機。
2。關(guān)于原告丙的債權人代位權
從《售房合同書(shū)》第2條關(guān)于丙于本合同簽訂之日向A公司交納購房首款人民幣125000元整，丙從首款交付之日起即有權裝修、人住B號房的規定分析，被告A公司自該合同簽訂之日起即有義務(wù)移轉B號房屋的所有權。如果丙能夠舉證被告A公司怠于請求甲辦理B號房屋所有權的移轉登記手續，那么，原告丙便享有了債權人的代位權，在20xx年12月31日屆滿(mǎn)之前，即（（售房合同書(shū)》未自動(dòng)終止之前，可以甲為被告向人民法院提起代位權訴訟，請求甲辦理B號房屋所有權的移轉登記手續。
在系爭案件的實(shí)際訴訟過(guò)程中，原告丙將甲和A公司作為共同被告起訴，請求他們履行將B號房屋的所有權移轉于原告丙的義務(wù)，這可否視為原告丙在行使債權人的代位權？筆者持否定的觀(guān)點(diǎn)，理由在于，其一，原告丙訴請甲履行B號系爭房屋的所有權過(guò)戶(hù)義務(wù)，未表示是在行使被告A公司對于甲的到期債權。這不符合債權人代位權的構成要件。其二，原告丙提起的是普通訴訟，沒(méi)有援引合同法第73條及最高人民法院法釋[1999」19號第11條至第22條的規定，提起代位權訴訟，向甲主張債權人的代位權。當事人不主張，即難以認定原告丙在行使債權人的代位權。其三，原告丙向一審法院提起訴訟的時(shí)間在20xx年3月，而系爭合同因其所附的解除條件成就而已于20xx年12月31日自動(dòng)終止，致使其向被告A公司主張移轉B號房屋所有權的債權消滅。這樣，又欠缺債權人代位權的另一個(gè)構成要件，即使主張了債權人的代位權，也得不到主審法院的支持。
總之，原告丙因其未及時(shí)提起債權人代位權之訴，喪失了取得B號房屋所有權的一個(gè)機會(huì )。
買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
賣(mài) 方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方） ：
買(mǎi) 方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方） ：
居間方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方） ：
甲、乙雙方依據國家法律、法規，在自愿、平等和誠實(shí)信用的原則下，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，共同委托丙方見(jiàn)證甲、乙雙方之間的房屋買(mǎi)賣(mài)行為，并訂立本合同，以茲各方共同遵守。
第一條、房產(chǎn)狀況：甲方擁有位于 的房產(chǎn)，房屋所有（共有）權證書(shū)號為 ；房屋所有權人為 ；房屋建筑面積為 平方米（以上內容以《房屋所有權證》登記為準）。乙方自愿購買(mǎi)甲方上述房產(chǎn)。
第二條、成交價(jià)格：甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意本合同項目下房產(chǎn)及其配套設施的總價(jià)款為：人民幣（大寫(xiě)） 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整（小寫(xiě)￥ 元）此價(jià)格下，包含該房屋的相關(guān)配套設施有：
第三條、乙方于本合同簽訂時(shí)支付傭金及定金人民幣（大寫(xiě)） 元整，（其中傭金人民幣（大寫(xiě)） 整，余額作為代收的定金。）甲方同意該定金辦理完房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續前由丙方保管。甲方自本合同簽訂時(shí)將【售房保證金】人民幣（大寫(xiě)）元整或《房屋所有權證》交由丙方保管，作為對房屋的真實(shí)性提供擔保。
第四條、付款方式：甲乙雙方同意使用本條的第 種付款方式。
1、一次性付款：乙方應在立契的當日，向甲方付清全部房款，同時(shí)定金沖抵房款并轉為物業(yè)交割保證金，仍暫由丙方保管，待物業(yè)全部及時(shí)、完整交割完畢時(shí)，甲方憑買(mǎi)賣(mài)雙方簽字的物業(yè)交割清單及有關(guān)單據，向丙方領(lǐng)取物業(yè)交割保證金。
2、按揭貸款：甲、乙雙方于簽訂合同后，應共同到貸款銀行辦理相關(guān)按揭貸款手續。乙方應在立契時(shí)，將首付房款人民幣（大寫(xiě)） 元整（小寫(xiě)￥ 元）交付甲方，剩余房款人民幣（大寫(xiě)） 元整（小寫(xiě)￥ 元）由銀行放貸之日向甲方支付。以上款項具體金額以貸款銀行確定的金額為準，如果貸款銀行確定的貸款金額少于本合同約定的貸款金額，乙方應當在首付房款交付時(shí)一次性補足。定金沖抵首付房款的同時(shí)轉為物業(yè)交割保證金，仍暫由丙方保管，待物業(yè)全部順利交割完畢后，甲方憑買(mǎi)賣(mài)雙方簽字的物業(yè)交割清單及相關(guān)單據，向丙方領(lǐng)取物業(yè)交割保證金。
第五條、立契過(guò)戶(hù)時(shí)間：甲、乙雙方應在本合同簽訂之日起 個(gè)工作日內，共同到房管局立契并辦理
房產(chǎn)過(guò)戶(hù)及相關(guān)手續。
第六條、甲方須保證該房屋權屬真實(shí)無(wú)爭議。且房屋財產(chǎn)的共有人對出售此房屋無(wú)異議。若發(fā)生與甲方
有關(guān)的權屬糾紛或債務(wù)糾紛，由甲方負責解決并承擔一切后果及違約責任。若甲方房產(chǎn)不符合國家及鄭州市房屋上市交易的政策法規及有關(guān)規定，雙方均有權解除合同，互不承擔違約責任。
第七條、 交付房屋
1、甲方應在收到除物業(yè)交割保證金之外的房款之日起 日內向乙方完整有效的交付本合同項目下之房產(chǎn)及其他相關(guān)配套附屬設施，并保證在立契之日起 日內將該房產(chǎn)名下所有戶(hù)口全部遷出。
2、乙方應在接收房產(chǎn)的同時(shí)進(jìn)行物業(yè)交割驗收，如果甲方怠于辦理物業(yè)交割，經(jīng)乙方書(shū)面通知后十日內仍不予辦理的，乙方憑借書(shū)面通知的證據可向丙方要回物業(yè)交割保證金，甲方同意按照此種方式辦理，并同意丙方將上述物業(yè)交割保證金交于乙方。
3、交房時(shí)甲方應保證以下設施的正常使用，并完整的交付給乙方（如有不符，甲乙雙方同意暫扣 物業(yè)交割保障金）：
本條款內所有房屋的設施及水電、氣、暖、物業(yè)費、維修基金等交付情況由乙方在交付房屋前驗明，交付之前發(fā)生的費用由甲方結清。自交付的次日起，房屋及其配套設施物品損壞或發(fā)生費用由乙方自行承擔。
4、在簽定本合同之日起，甲方應維持房屋現狀，不得改變。若交付房屋時(shí)，房屋狀況與本合同約定的房屋狀況不符，甲方應當恢復原狀，如果經(jīng)乙方書(shū)面通知后甲方仍不恢復原狀的，則視為甲方放棄全部物業(yè)交割保證金，此時(shí)丙方有權直接將物業(yè)交割保證金交付乙方。
第八條、甲乙雙方共同到鄭州市房地產(chǎn)交易管理部門(mén)辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續時(shí)，應依據國家相關(guān)法律、法規及規定交納有關(guān)稅款及相關(guān)費用，甲方負擔總稅費費用的百分之 ，乙方負擔總稅費用的百分之 ，丙方的傭金由甲方支付人民幣（大寫(xiě)） 元整，乙方支付人民幣（大寫(xiě)） 元整。依據《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規及規定，在本合同經(jīng)甲、乙、丙叁方簽字成立時(shí)，甲乙雙方應向丙方及時(shí)、足額支付傭金。因甲、乙任一方違約，而導致本合同解除、終止履行，叁方確認，按以下方式支付傭金：?jiǎn)畏竭`約時(shí)，由違約方承擔全部傭金，甲、乙方雙方同時(shí)違約時(shí)，各負擔總傭金的一半。
第九條、如乙方采用按揭貸款方式付款，則房屋過(guò)戶(hù)后，乙方應按約定按時(shí)辦理抵押登記和貸款手續。
第十條、甲乙雙方同意共同委托丙方代為辦理房屋交易相關(guān)手續，并商定簽定本合同時(shí)，由乙方向丙方支付代辦費用人民幣伍百元整。
第十一條、違約責任：
1、甲方若違反本合同第五條的約定，則視為其單方解除合同，應雙倍返還乙方交付的定金（原交丙方代為保管的定金，甲方無(wú)權要回，丙方有權將定金直接給付乙方，除非叁方達成新的協(xié)議）。
2、乙方若違反本合同第五條的約定，則視為其單方解除合同，其無(wú)權要求返還定金（丙方有權直接將定金、房屋產(chǎn)權證或售房保證金交付甲方，除非甲、乙、丙叁方達成新的協(xié)議）。
3、如果甲、乙雙方均違反本合同第五條的約定，在甲、乙雙方各向丙方支付本合同約定總房款1%的傭金后，丙方應將房屋產(chǎn)權證或售房保證金退還甲方，同時(shí)，將保管的定金交于乙方。
4、甲乙雙方立契后，如果甲、乙任一方未按本合同的 約定履行相關(guān)義務(wù)，每逾期一日，違約方應向本合同房屋買(mǎi)賣(mài)的守約方支付本合同約定總房?jì)r(jià)款1‰的違約金。
5、房屋過(guò)戶(hù)后，如果甲方不按本合同約定履行交房義務(wù)，每逾期一日，甲方向乙方支付本合同約定總房款1‰的違約金；若逾期30日甲方仍不履行，乙方將行使房產(chǎn)所有權人之權利，并且乙方有權依前述之約定獲取違約金，同時(shí)甲方同意該款由丙方直接從物業(yè)交割保證金中扣取交付乙方，如物業(yè)交割保證金不足，不足部分甲方仍須償付。
6、如果乙方未按照本合同第九條的約定及時(shí)履行義務(wù)，每逾期一日，乙方應當向甲方支付本合同約定總房?jì)r(jià)款1‰的違約金，并賠償甲方因此所造成的損失；若逾期30日乙方仍不予履行，甲方有權解除合同，乙方應當承擔房屋交易過(guò)程中所發(fā)生的全部費用。
第十二條、其他約定事項（須經(jīng)叁方協(xié)商一致，可以變更以上條款
第十三條、如果本合同第十二條的約定與其他條款的約定不一致，以第十二條約定的內容為準。
第十四條、爭議解決方式：本合同在履行中發(fā)生爭議，由丙方進(jìn)行調解，調解不成的，雙方同意按以下第 種方式解決糾紛。
1、提交鄭州仲裁委員會(huì )仲裁。
2、依法向人民法院提起訴訟。
第十五條、本合同如有內容變更或其他未盡事宜，經(jīng)叁方協(xié)商一致后，可簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議應當采取書(shū)面形式，與本合同具有同等法律效力。
第十六條、本合同自叁方簽字或蓋章之日起生效。本合同正本壹式叁份，甲、乙、丙叁方各執壹份，叁份合同具有同等法律效力。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）： 丙方（簽字）：
身份證號碼： 身份證號碼： 法定代表人：
地址： 地址： （或授權代表）：
代理人： 代理人： 經(jīng)紀人：
身份證號碼： 身份證號碼： 電話(huà)：
電話(huà)： 電話(huà)：
買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
在我國，土地是不允許拿來(lái)買(mǎi)賣(mài)的，只能是使用權的轉讓。所以土地買(mǎi)賣(mài)合同其實(shí)就是土地使用權的轉讓合同。
甲方：_______
乙方：_______
丙方：_______
經(jīng)各方友好協(xié)商，本著(zhù)平等、自愿、有償、誠實(shí)信用原則，就土地轉讓事宜達成協(xié)議如下：
一、地塊概況
1、該地塊位于 __________，土地面積為_(kāi)_________平方米(折__________畝)。宗地四至及界址點(diǎn)座標詳見(jiàn)附件國有 土地使用證。
2、現該地塊的用途為住宅、工業(yè)、綜合和商業(yè)用地。
二、轉讓方式
1、甲方保證通過(guò)土地掛牌形式把該地塊轉讓給乙方，并確保該地塊的容積率大于等于__________，綠化率不少于__________%，土地用途為商業(yè)、住宅用地。
2、土地的轉讓價(jià)為_(kāi)_________萬(wàn)元/畝[包括級差地租、市政配套費、開(kāi)發(fā)補償費、建筑物和構筑物的拆遷安置費、 青苗補償費、空中或地下的管線(xiàn)(水、電、通訊等)遷移費和土地管理費]，轉讓總價(jià)為人民幣__________萬(wàn)元。
3、乙方同意按以下時(shí)間和金額分二期向甲方支付土地價(jià)款：
第一期定金，地價(jià)款的__________%，計人民幣__________萬(wàn)元 ，付款時(shí)間及條件：雙方簽訂協(xié)議書(shū)，且已辦好土地掛牌手續并在本條第四款規定的抵押登記手續辦妥后__________天內支付;
第二期，付清余款，計人民幣 __________萬(wàn)元，付款時(shí)間及條件：在乙方簽訂國有土地使用權出讓協(xié)議， 取得該土地的國有土地使用證后____個(gè)工作日內支付。
4、為保證前款第一期地價(jià)款的及時(shí)支付，丙方同意提供兩宗土地的國有土地使用權作為抵押擔保，抵押的土地 使用權面積為_(kāi)_________平方米(詳見(jiàn)成國用( )字第__________號和成國用( )字第__________號)，抵押擔保的范圍與 甲方承擔的責任的范圍相同。雙方同意在本協(xié)議簽訂后 ______天內到當地土管部門(mén)辦理抵押登記手續，抵押期限至 乙方取得機投鎮________畝土地的國有土地使用證之日止。
5、該項目由乙方獨立運作，盈虧自負。甲方愿意幫助乙方解決有關(guān)稅費返還及政策協(xié)調。項目開(kāi)發(fā)結束并經(jīng)審計后，項目?jì)衾麧櫬食^(guò)_______%的，超過(guò)部分凈利潤乙方同意與甲方五五分成。
三、違約責任
1、甲方誠邀乙方參與其_______畝土地的公開(kāi)掛牌處理事宜，并承諾創(chuàng )造條件讓乙方取得該塊土地，若乙方未能 取得該地塊，甲方愿意雙倍返還定金，計_______萬(wàn)元，甲方應在確認乙方不能取得該土塊的土地使用權之日起________個(gè)工作日內支付此款。
2、乙方未能按時(shí)支付地價(jià)款，應以每日未付部分的萬(wàn)分之二點(diǎn)一作滯納金支付給甲方。如未能按時(shí)付款超過(guò)_____個(gè)工作日，視同終止履行本協(xié)議，并有權處置已付定金。
3、甲方應對乙方承擔連帶責任。
四、其他
1、在掛牌出讓過(guò)程中，乙方僅承擔應由受讓方承擔的土地契稅和交易費用，其他有關(guān)營(yíng)業(yè)稅等均由甲方承擔。
2、乙方的開(kāi)發(fā)建設應依法律、法規和規定辦理有關(guān)手續。
3、本協(xié)議未盡事宜，須經(jīng)各方協(xié)商解決，并簽訂相應的補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
4、本協(xié)議在執行過(guò)程中發(fā)生矛盾、爭議，經(jīng)協(xié)商無(wú)效時(shí)，提請法院裁決。
5、本協(xié)議經(jīng)各方代表簽字蓋章后生效。
6、本協(xié)議一式六份，三方各執兩份。
甲方(蓋章)：_______ 代表：_______
乙方(蓋章)：_______ 代表：_______
丙方(蓋章)：_______ 代表：_______
____年____月____ 日
【實(shí)用的買(mǎi)賣(mài)合同范文錦集五篇】相關(guān)文章：
實(shí)用的買(mǎi)賣(mài)合同范文錦集九篇01-21
實(shí)用的買(mǎi)賣(mài)合同范文錦集7篇01-05
實(shí)用的買(mǎi)賣(mài)合同范文錦集5篇12-30
【實(shí)用】買(mǎi)賣(mài)合同范文錦集7篇12-08
買(mǎi)賣(mài)合同范文錦集六篇01-25
買(mǎi)賣(mài)合同范文錦集9篇12-31
實(shí)用的買(mǎi)賣(mài)合同錦集六篇12-29
買(mǎi)賣(mài)合同范文錦集十篇01-23