【必備】買(mǎi)賣(mài)合同錦集六篇
隨著(zhù)法律知識的普及，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。知道嗎，寫(xiě)合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的買(mǎi)賣(mài)合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
申請人：*****股份有限公司
法定代表人：李**
職務(wù)：董事長(cháng)
住所：上海浦東新區**路***號，
郵政編碼：20xx**
委托代理人：上海市嘉華律師事務(wù)所李居鵬律師
聯(lián)系電話(huà)：021－22817315
被申請人：中國××團有限公司六盤(pán)水分公司
法定代表人：王××
住所：貴州省六盤(pán)水市××路×號，
郵政編碼：553000
聯(lián)系電話(huà)：××××××
仲裁請求：
1. 裁決被申請人向申請人支付合同貨款RMB 176,960.00元。
2. 裁決被申請人向申請人支付逾期付款的`違約金RMB5,308.8元。
3. 由被申請人承擔本案的全部仲裁費用。
事實(shí)與理由：
被申請人自20xx年開(kāi)始20xx年止，先后向申請人采購了總金額為240,960元的ADSL終端設備。申請人已經(jīng)履行了全部合同義務(wù)，被申請人于20xx年11月20日支付了64,000元，此后再未付款，至今共欠申請人176,960.00元（大寫(xiě)壹拾柒萬(wàn)陸千玖佰陸拾元整），雖經(jīng)申請人多次催要，被申請人仍然拖欠至今不予支付。
依據銷(xiāo)售合同第12.2條之約定，上述未付款之逾期違約金，應按逾期付款金額的3%計算，共計5,308.8元，應由被申請人支付于申請人。
基于上述事實(shí)，申請人依據《銷(xiāo)售合同》第十四條之約定，向貴委提起仲裁。懇請貴委查明事實(shí)真相，依法維護申請人合法權益買(mǎi)賣(mài)合同仲裁申請書(shū)買(mǎi)賣(mài)合同仲裁申請書(shū)。 此致
上海仲裁委員會(huì )
****股份有限公司
法定代表人：
年 月 日
買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
合同編號： 出賣(mài)人：________________ 簽訂地點(diǎn)：
買(mǎi)受人：______________ 簽訂時(shí)間： 年 月 日
(注：空格如不夠用，可以另接) 第二條 質(zhì)量標準：
第三第 家具保修期為 月，在保修期內出現家具質(zhì)量問(wèn)題，由出賣(mài)人在 天內修理好或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。
第四條 定做家具圖紙提供辦法及要求： 第五條 交貨時(shí)間： 第六條 交(提)貨方式、地點(diǎn)： 第七條 運輸方式及費用負擔：
第八條 檢驗標準、方法及提出異議的期限： 第九條 付款方式及期限： 第十條 違約責任：
第十一條 合同爭議的解決方式：凡因本合同或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應友好協(xié)商，協(xié)商不成的，應提交中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會(huì )深圳分會(huì )，按照申請仲裁時(shí)該會(huì )實(shí)施的仲裁規則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。 第十二條 其他約定事項：
出賣(mài)人(簽字蓋章)： 買(mǎi)受人(簽字蓋章)：
合同編號： 出賣(mài)人：________________ 簽訂地點(diǎn)：
買(mǎi)受人：______________ 簽訂時(shí)間： 年 月 日
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 質(zhì)量標準：
第三第 家具保修期為 月，在保修期內出現家具質(zhì)量問(wèn)題，由出賣(mài)人在 天內修理好或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。
第四條 定做家具圖紙提供辦法及要求：
第五條 交貨時(shí)間：
第六條 交(提)貨方式、地點(diǎn)：
第七條 運輸方式及費用負擔：
第八條 檢驗標準、方法及提出異議的期限： 第九條 付款方式及期限：
第十條 違約責任：
第十一條 合同爭議的解決方式：凡因本合同或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應友好協(xié)商，協(xié)商不成的.，應提交中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會(huì )深圳分會(huì )，按照申請仲裁時(shí)該會(huì )實(shí)施的仲裁規則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 其他約定事項：
出賣(mài)人(簽字蓋章)： 買(mǎi)受人(簽字蓋章)：
買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
賣(mài)方（下稱(chēng)甲方）：＿＿＿＿＿＿＿
買(mǎi)方（下稱(chēng)乙方）：＿＿＿＿＿＿＿
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規規定，甲、乙雙方本著(zhù)平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就下列房屋買(mǎi)賣(mài)，訂立本合同，共同信守，武漢存量房買(mǎi)賣(mài)合同。
第一條 甲方所有房屋，座落于武漢市＿＿＿區＿＿＿＿，為＿＿＿結構，建筑面積＿＿平方米，用地面積＿＿平方米�！胺课菟袡嘧C”號為“武房權證＿＿字第 ＿＿號”，“土地使用權證”號為“＿＿字第＿＿號。房屋附屬設施見(jiàn)附件。
第二條 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，上述房屋買(mǎi)賣(mài)成交價(jià)格為人民幣（大寫(xiě)）＿＿＿＿＿＿元。
第三條 本合同簽訂之日，乙方應付人民幣（大寫(xiě)）＿＿＿＿＿＿＿給甲方，余款人民幣（大寫(xiě)）＿＿＿＿＿＿在辦理完轉移過(guò)戶(hù)手續時(shí)付清。具體付款方式由雙方另行約定。
第四條 甲方應在收到乙方全部房款＿＿＿＿日內，將房屋交付給乙方。甲方保證上述房屋權屬清楚，如甲方有設定抵押、按揭等行為應告知乙方，并自行約定解決。交易房屋如發(fā)生產(chǎn)權糾紛或債權債務(wù)時(shí)，由甲方承擔全部責任。
第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的'＿＿％向乙方支付違約金；乙方解除合同的，甲方應退還乙方所付房款，并按全部房款的＿＿＿％向乙方支付違約金。
第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方，視為不履行合同，甲方不解除合同的，由乙方承擔房屋轉移過(guò)戶(hù)中甲、乙雙方繳納的全部稅費，并按全部房款的＿＿％向甲方支付違約金，合同范本《武漢存量房買(mǎi)賣(mài)合同》。
第七條 甲、乙雙方在本合同生效之日起三十日內，攜帶“房屋所有權證”種“土地使用權證”到相關(guān)部門(mén)辦理房地產(chǎn)轉移過(guò)戶(hù)手續。辦理轉移過(guò)戶(hù)手續應繳納的有關(guān)稅費，按國家、省、市政策規定由甲、乙雙方各自承擔，或由雙方另行約定。
第八條 因不可抗力造成違約的，甲、乙雙方友好協(xié)商解決。
第九條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行商議，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十條 本合同履行如發(fā)生爭議，由甲、乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可以委托武漢仲裁委員會(huì )申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 本合同自雙方簽字之日起生效。
第十二條 本合同一式四份，雙方各持一份，其他二份交由有關(guān)部門(mén)存欄。
第十三條 補充協(xié)議、
附件：
1、＿＿＿＿＿＿＿
2、＿＿＿＿＿＿＿
3、＿＿＿＿＿＿＿
4、＿＿＿＿＿＿＿
5、＿＿＿＿＿＿＿
立合同人：＿＿＿＿＿＿＿
賣(mài)方（簽章）：＿＿＿＿＿
聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿＿＿
身份證號碼： ＿＿＿＿＿＿ 聯(lián)系電話(huà)：＿＿＿＿＿＿
代理人（簽章）：＿＿＿＿＿＿
聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿
身份證號碼：＿＿＿＿＿＿ 聯(lián)系電話(huà)：＿＿＿＿＿＿
法定代表人（簽章）：＿＿＿＿＿＿
聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿＿
身份證號碼： ＿＿＿＿＿＿ 聯(lián)系電話(huà)：＿＿＿＿＿＿
買(mǎi)方（簽章）：＿＿＿＿＿＿
聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿
身份證號碼： ＿＿＿＿＿＿ 聯(lián)系電話(huà)：＿＿＿＿＿＿
代理人（簽章）：＿＿＿＿＿＿
聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿
身份證號碼：＿＿＿＿＿＿ 聯(lián)系電話(huà)：＿＿＿＿＿＿
代理人（簽章）：＿＿＿＿＿＿
聯(lián)系地址：
身份證號碼： ＿＿＿＿＿＿ 聯(lián)系電話(huà)：＿＿＿＿＿＿
法定代表人（簽章）：＿＿＿＿＿＿
聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿＿
身份證號碼： ＿＿＿＿＿＿ 聯(lián)系電話(huà)：＿＿＿＿＿＿
簽訂時(shí)間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
出賣(mài)人： (簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人： (簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
在甲、乙雙方于(以下簡(jiǎn)稱(chēng)元合同)基礎上，經(jīng)雙方平等、自愿協(xié)商一致，簽訂本補充協(xié)議，雙方共同遵照執行。
一、甲方出售給乙方的房屋位于 項目，該房產(chǎn)為寫(xiě)字樓。本合同及協(xié)議所指寫(xiě)字樓 “ ” E座名稱(chēng)為暫定名，甲方有權更改名稱(chēng)，且名稱(chēng)的更改不影響本合同的執行。乙方不得以寫(xiě)字樓名稱(chēng)更改為由要求解除合同及協(xié)議或向甲方索賠。
二、乙方接受甲方設置在室內及公共區域的配套設施和管道。乙方對移交的房屋進(jìn)行第二次裝修時(shí)，不得損壞房屋建筑結構及配套設施、管道、外立面，裝修方案需符合政府相關(guān)規定并報物業(yè)公司備案，乙方裝修施工或裝修完畢的房屋不得影響室內及公共區域配套設施、管道及公共設施的正常使用和維護，對造成的損壞應承擔相應賠償責任。
三、甲方在簽訂合同之前已向乙方明示《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》、本協(xié)議、《業(yè)主臨時(shí)公約》、《前期物業(yè)服務(wù)合同》、《商品房銷(xiāo)售管理辦法》、《城市商品房預售管理辦法》等，并做出了合理的說(shuō)明。
四、乙方按下列第 中方式交付房款
1、乙方按一次性付款方式向甲方交付房款：
(1)乙方于 年 月 日前向甲方一次性付清購房款，共計人民幣元(大寫(xiě))整)
(2)如乙方未按上述時(shí)間及金額向甲方支付房款，按原合同第九條約定執行。
2、乙方自辦按揭向甲方支付房款
(1)乙方應于 × 年 × 月 × 日前向甲方支付購房款約 % 元(大寫(xiě))。如乙方未按上述時(shí)間及金額向甲方支付約定房款，按原合同第九條約定執行。
(2)乙方應于協(xié)議簽訂之日起20日內辦理完畢全部手續，并將所有用于購房的銀行借款委托貸款銀行直接劃入甲方指定的銀行賬戶(hù)。如乙方未按約定時(shí)間辦理完畢全部手續，則視為乙方違約，甲方有權解除合同，同時(shí)乙方應按房屋總價(jià)的10%支付違約金，甲方有權從已付款中扣除。
(3)在按揭貸款期間，乙方負有向其發(fā)放按揭貸款的銀行按時(shí)還款的義務(wù)。
3、乙方按以下分期付款的方式向甲方支付房款：
(1)合同簽訂后 日內支付購房款的 × %：￥ × 元(人民幣：;
(2) × 年 × 月 × 日前支付購房款的 × %：￥ × 元(人民幣元整)。
(3) × 年 × 月 × 日前支付購房余款的：￥ × 元(人民幣： ×元整)。
五、對房屋交付的補充約定
1、交付時(shí)的房屋為清水房、現房。買(mǎi)受人在買(mǎi)賣(mài)合同簽訂前，已對房屋的現狀進(jìn)行了實(shí)地查看，故在房屋交付時(shí)不得對房屋的外觀(guān)質(zhì)量、裝飾裝修標準、配備的設施設備、坐落位置等提出異議，雙方以現狀進(jìn)行交付。
2、在乙方?jīng)]有付清合同約定的購房款前，甲方有權抗辯乙方提出的房屋交付請求：
乙方采用按揭貸款購房的，必須在辦理完畢按揭手續且相關(guān)按揭銀行將乙方委托支付的購房款劃撥到甲方賬戶(hù)后方能辦理房屋的交付手續，以避免提前交付后因銀行按揭不能辦理給乙方造成裝修等損失。
3、商品房達到合同約定的交付使用條件后，甲方無(wú)須一定以書(shū)面方式通知乙方接受房屋，無(wú)論甲方的通知在客觀(guān)上是否能夠送達乙方，乙方均應在本合同約定的交房日屆滿(mǎn)前前往項目所在地辦理房屋交付手續。逾期未來(lái)辦理，則以《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》中約定的交房手續的交房最后期限屆滿(mǎn)日，視為甲方的實(shí)際交付之日。
乙方委托他人到場(chǎng)辦理房屋交接手續的，須向甲方出示經(jīng)過(guò)公證的授權委托書(shū)并將公證書(shū)留存于甲方。
4、房屋的風(fēng)險自交付之日由甲方轉移至乙方。
5、乙方接受房屋時(shí)，應對合同下商品房進(jìn)行驗收。同時(shí)，乙方應與甲方委托的物業(yè)管理公司交接房屋鑰匙，簽署房屋驗收交接單。
6、在交付房屋時(shí)，乙方如對商品房質(zhì)量有異議的，應具體、詳細地以書(shū)面形式提出，否則，視為乙方無(wú)異議。對乙方提出的質(zhì)量問(wèn)題雙方有爭議的，由乙方委托成都市有資質(zhì)的建設工程質(zhì)量檢測機構檢測，該機構出具書(shū)面質(zhì)量鑒定意見(jiàn)作為處理爭議的依據。
7、關(guān)于節能的約定：因本項目于20xx年開(kāi)始修建，故不適用于合同正本的第十七條關(guān)于商品房節能措施的規定。
8、但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，甲方可據實(shí)予以延期交房：
(1)遭遇不可抗力，且甲方在發(fā)生之日起30日內告知乙方的;
(2)由于政府及相關(guān)部門(mén)原因導致工期延長(cháng)的;
(3)由于法律、法規政策變動(dòng)等原因的。
六、對商品房交付的補充約定
合同第十條規定的商品房交付前，經(jīng)甲方同意，乙方可提前進(jìn)行裝修，但雙方應另行簽訂補充協(xié)議。
七、對分戶(hù)國有土地使用權證的補充約定
乙方的分戶(hù)國有土地使用權證在項目房屋分戶(hù)房屋產(chǎn)權辦理完畢后360日內，由甲方協(xié)助乙方辦理完畢。如因甲方的原因導致延遲辦理分戶(hù)國有土地使用權證的，按原合同第十九條約定執行。
八、對地下停車(chē)場(chǎng)的補充約定
該商品房地下停車(chē)場(chǎng)由甲方修建，其面積未納入公攤，產(chǎn)權歸甲方所有，甲方可以單獨出售或者出租。
九、對聯(lián)系方式的補充約定
雙方的通訊方式以合同載明的地址、電話(huà)、電子郵件等為準。乙方保證所提供資料 的真實(shí)、有效性，并對其負全部責任。如有變化，應立即通知對方，否則，由于一方聯(lián)絡(luò )方式變更而導致對方不能將有關(guān)通知送達變更方的'對方通知放出之日視為已通知變更方。
雙方同意以電話(huà)、信函、傳真、電子郵件或房屋所在地報紙公告的形式通知乙方辦理相關(guān)按揭手續和到物業(yè)現場(chǎng)辦理房屋交付手續，乙方對此予以認可。出賣(mài)人采取電子郵件方式聯(lián)絡(luò )乙方時(shí)，電子郵件的發(fā)出之日視為送達乙方，乙方不得以網(wǎng)絡(luò )故障未能收到為由將責任轉嫁給甲方。甲方采取特快專(zhuān)遞方式聯(lián)絡(luò )乙方時(shí)，在成都市行政轄區范圍內，自郵遞寄出之日起3日內視為送達乙方;在成都市行政轄區范圍外，自郵遞寄出之日起5日內視為送達乙方;在中華人民共和國境外的，自國際郵件寄出之日起15日內視為送達乙方。甲方采取掛號信方式聯(lián)絡(luò )乙方時(shí)，在成都市行政轄區范圍內，自郵遞寄出之日起5日內視為送達乙方;在成都市行政轄區范圍外，自郵遞寄出之日起7日內視為送達乙方;在中華人民共和國境外的，自國際郵件寄出之日起15日內視為送達乙方。
十、對解除合同的補充約定
1、本合同生效后，甲、乙雙方任何一方無(wú)正當理由解除合同，除雙方另行簽訂協(xié)議外，責任方須按合同及本補充協(xié)議的有關(guān)條款規定承擔違約責任，并按合同總額10%賠償對方損失。買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議范本
2、一方根據合同和本補充協(xié)議規定要求解除合同的，應當在知道或應當知道解除合同事項發(fā)生之日起15日內向甲方發(fā)出書(shū)面的解除合同通知書(shū)，解除合同通知書(shū)到達甲方之日，合同自行解除;否則，視為乙方放棄解除合同的權利。
3、雙方約定無(wú)論因何種原因導致合同解除的，雙方當事人應當從合同解除之日起3個(gè)工作日內共同到成都市房地產(chǎn)管理部門(mén)辦理解除備案登記等相關(guān)手續，否則守約方有權拒絕履行退房或退款義務(wù)，并可要求違約方每日按照合同約定總房款的萬(wàn)分之一支付違約金。
雙方依據法律規定或合同約定行使合同解除權，違約方不按上述約定辦理解除備案等相關(guān)手續的，守約方有權單方面到成都市房產(chǎn)管理部門(mén)辦理解除備案等手續。
同時(shí)，在成都市房產(chǎn)管理部門(mén)辦理解除備案等相關(guān)手續時(shí)，如果按照相關(guān)規定須按照總房?jì)r(jià)款繳納營(yíng)業(yè)稅等稅費的，則由違約方承擔該部分稅費，否則守約方有權拒絕履行退房或退款義務(wù)。
如果乙方不協(xié)助甲方辦理解除備案等相關(guān)手續的，甲方在單方面到成都市房產(chǎn)管理部門(mén)辦理解除備案登記手續時(shí)，有權從乙方的首付款中扣除應當由乙方承擔的稅費。
十、其他
1、甲方簽章的財務(wù)專(zhuān)用收據是唯一有效的收款憑證
2、本補充協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效，與原合同具有同等法律效力。本協(xié)議與原合同如有沖突或抵觸的，以補充協(xié)議為準。
3、本補充協(xié)議及附件構成合同的組成部分，合同、本補充協(xié)議及附件均為不可分割的部分，具有同等法律效力。4份，均局同等法律效力。
出賣(mài)人： 買(mǎi)受人：
委托代理人： 委托代理人：
合同簽訂日期： 年 月 日
買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
上訴人：某某建設集團有限公司，住所地某某省某某市某某鎮。法定代表人：某某，職務(wù)：董事長(cháng)
被上訴人：王某某，男，19 年2月19日出生，漢族，住某某市某某縣某某鎮中心村，系某革某縣某某建筑模板廠(chǎng)業(yè)主。
上訴人因與被上訴人買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，不服某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書(shū)，現提出上訴。
上訴請求：
1、請求依法撤銷(xiāo)某某省某某縣人民法院（20 ） 民初字第666號民事裁定書(shū)。
2、請求依法將本案移送有管轄權的某某市某某區人民法院審理。
3、裁令被上訴人承擔上訴費用。
事實(shí)和理由：
被上訴人訴上訴人買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，某某省某某縣人民法院予以受理。上訴人在法定期限內向某某縣人民法院提出了管轄權異議，認為某某縣人民法院對本案沒(méi)有管轄權，本案應由有管轄權的某某人民法院審理。某某縣人民法院作出的（20 ） 民初字第666號民事裁定書(shū)，認為該院具有管轄權，駁回了上訴人的管轄權異議。上訴人認為，一審法院認定事實(shí)不清，適用法律錯誤。
首先，根據法律規定，管轄權異議只對法院是否具有管轄權進(jìn)行審理，屬于程序審查，不進(jìn)行實(shí)體審理，未經(jīng)雙方質(zhì)證的證據不得作為認定事實(shí)的依據。而一審法院依據被上訴人提供的“發(fā)貨銷(xiāo)售單”的內容認定一審法院有管轄權，顯然對未經(jīng)上訴人質(zhì)證的證據進(jìn)行了審理，違反了程序審查的規定，認定的事實(shí)依據不足。
其次，上訴人與被上訴人在某某的經(jīng)銷(xiāo)代理商簽訂的購貨合同第四條中約定“模板質(zhì)量及驗收：貨到現場(chǎng)，由甲方相關(guān)負責人員驗收確認。若發(fā)現模板有脫膠、起殼等質(zhì)量問(wèn)題，請在三天內通知乙方，以便雙方及時(shí)協(xié)商解決”。說(shuō)明被上訴人提供的作為雙方收發(fā)貨物憑證的發(fā)貨銷(xiāo)售單僅僅是證明了客戶(hù)已經(jīng)收到價(jià)值多少人民幣的貨物的收據，且貨到現場(chǎng)時(shí)上訴人履行的是合同約定的驗收確認模板質(zhì)量的權利，并不涉及對被上訴人約定中的“本公司如與客戶(hù)因各種問(wèn)題發(fā)生糾紛，協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，在本公司住所地轄法院解決”的承認。
再次，一審法院依據“發(fā)貨銷(xiāo)售單”的'格式條款認定一審法院有管轄權，而一審法院依據的此格式條款的內容“本公司如與客戶(hù)因各種問(wèn)題發(fā)生糾紛，協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，在本公司住所地轄法院解決”，此款內容顯然限制了上訴人的自由，排除了上訴人的主要權利，且在收發(fā)貨物時(shí)被上訴人未對此款內容向上訴人進(jìn)行合理的提示和說(shuō)明。因此依據《合同法》的相關(guān)規定，該格式條款無(wú)效。
第四，在上訴人與被上訴人在某某的經(jīng)銷(xiāo)代理商簽訂的購貨合同
中第七條約定“本合同若發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，交某某市某某區人民法院訴訟”。合同中當事人有約定管轄應尊重約定。因此有管轄權的法院應該是某某市某某區人民法院。
綜上所述，上訴人請求貴院依法審查，將本案移送至有管轄權的某某市某某區人民法院審理。
此致
某某市中級人民法院
上訴人：某某建設集團有限公司
年 月 日
買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
甲方(出賣(mài)人)：
地 址：
電 話(huà)：
乙方(買(mǎi)受人)：
住 址：
電 話(huà)：
身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上簽定本合同。
一、乙方所購車(chē)位(庫)位于 小區”地下車(chē)庫第 號位(具體位置見(jiàn)合同附車(chē)位圖)。
二、該車(chē)位使用權期限與 小區的房屋所有年限一致。
三、乙方所認購車(chē)位單價(jià)為 萬(wàn) 仟 佰 元整。
四、付款方式
買(mǎi)受人須在簽定本合同時(shí)一次性付清合同中車(chē)位使用權的全部?jì)r(jià)款。
五、交付期限
出賣(mài)人應當在買(mǎi)受人入住后六個(gè)月內，按合同有關(guān)規定，將出賣(mài)人驗收合格的車(chē)位交付買(mǎi)受人使用。
六、出賣(mài)人違約責任
出賣(mài)人未能按規定時(shí)間交付車(chē)位使用，按以下方式處理：
1、逾期時(shí)間，分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過(guò)三十日，自最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付總價(jià)款萬(wàn)分之 的違約金，合同繼續履行;
(2)逾期超過(guò)三十日，買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，出賣(mài)人在三十日內退還全部已付款，并按總價(jià)款的`百分之 向買(mǎi)受人支付違約金。
七、買(mǎi)受人義務(wù)
1、車(chē)位(庫)達到使用條件后，出賣(mài)人應當通知買(mǎi)受人辦理交付手續。
2、買(mǎi)受人在接到交車(chē)位通知10日內辦理交接手續，否則拖延天數按日向出賣(mài)人支付總車(chē)位款萬(wàn)分之 的違約金及看管費。逾期三十日，出買(mǎi)人有權因買(mǎi)受人違約而解除合同，而買(mǎi)受人應向出賣(mài)人從購車(chē)位之日起到解除合同之日止按天數支付每日總車(chē)位款萬(wàn)分之 的違約金。
3、出賣(mài)人交付給買(mǎi)受人的車(chē)位(庫)是能正常使用的車(chē)位(庫)，買(mǎi)受人無(wú)須裝修即可正常使用。買(mǎi)受人在使用期間不得擅自改變該車(chē)位(庫)的建筑主體結構、承重結構和用途。出賣(mài)人不得擅自改變該車(chē)位(庫)有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。如違反本條約定，買(mǎi)受人應當負責恢復原狀，并承擔因此而造成的全部損失。
八、其他約定
1、在合同有效期內，屬于大修理范圍的維修費用，應由買(mǎi)受人籌集。
2、買(mǎi)受人應遵照物業(yè)公司的管理規定繳納停車(chē)位管理費。如買(mǎi)受人拖欠停車(chē)位管理費，物業(yè)公司有權采取適當之措施催繳。
3、買(mǎi)受人停泊在停車(chē)場(chǎng)內的任何車(chē)輛因任何原因而導致?lián)p毀、被盜，出賣(mài)人及物業(yè)管理公司不承擔賠償責任。
4、買(mǎi)受人如損壞停車(chē)場(chǎng)內的設施和結構，將負一切賠償責任。若因不遵守停車(chē)場(chǎng)使用規定而引起任何其他之賠償責任，亦須由買(mǎi)受人負責。
5、買(mǎi)受人所購停車(chē)位，只可停泊買(mǎi)受人指定的一部車(chē)輛。如買(mǎi)受人需停泊不同牌號之其他車(chē)輛，應事先知會(huì )物業(yè)公司并登記備案。物業(yè)公司在沒(méi)有得到事先知會(huì )的情況下，有權拒絕與買(mǎi)受人車(chē)牌號碼不符之車(chē)輛進(jìn)入停車(chē)場(chǎng)。
6、買(mǎi)受人同意遵守該停車(chē)場(chǎng)的一切使用守則。如有違反，物業(yè)管理公司有權通知有關(guān)部門(mén)采取鎖車(chē)或將車(chē)輛拖至合適地方等處理措施、并知會(huì )買(mǎi)受人。
九、爭議解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、本合同一式貳份，具有同等法律效力。出賣(mài)人持貳份，買(mǎi)受人持壹份。
十一、本合同自雙方簽訂之日起生效。
十二、附件：車(chē)位(庫)平面圖
出賣(mài)人(簽章) 買(mǎi)受人(簽章)
<法定代表人> <代表人>
簽于 年 月 日 簽于 年 月 日
【買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：
買(mǎi)賣(mài)合同-買(mǎi)賣(mài)合同02-10
買(mǎi)賣(mài)合同買(mǎi)賣(mài)合同01-29
買(mǎi)賣(mài)合同買(mǎi)賣(mài)合同全文05-15
買(mǎi)賣(mài)合同簽訂買(mǎi)賣(mài)合同08-24
買(mǎi)賣(mài)合同買(mǎi)賣(mài)合同6篇04-24
蔬菜買(mǎi)賣(mài)合同范本-買(mǎi)賣(mài)合同12-31
珠寶買(mǎi)賣(mài)合同范本-買(mǎi)賣(mài)合同01-04
家禽買(mǎi)賣(mài)合同 苗禽買(mǎi)賣(mài)合同08-01