工程施工合同模板

　　施工合同是工程建設質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據。下面是工程施工合同模板，可作參考。

　　工程施工合同模板【1】

　　發(fā)包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：　　　　　　　　　　　　　;

　　2、工程地點(diǎn)：　　　　　　　　　　 ;

　　3、工程范圍： ;(詳見(jiàn)施工圖紙內容);

　　4、承包方式：_　　　　　　　　　。

　　5、材料及工藝補充說(shuō)明(詳見(jiàn)施工圖紙內容)。

　　二、合同工期及工期延誤

　　1、開(kāi)工日期： 年 月　　日 ，竣工日期 年 月　　日 ，合同工期總天數 　　 天(以實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工之日算起);

　　2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價(jià)款萬(wàn)分之_　_的違約金，算至驗收合格之日;

　　3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：

　　a發(fā)包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開(kāi)工條件;

　　b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進(jìn)度款;

　　c發(fā)包人代表(或監理工程師)未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進(jìn)行;

　　d設計變更或工程量增加;

　　e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過(guò)　　　小時(shí);

　　f不可抗力;

　　g其他非因承包人原因造成停工累計超過(guò) 　 小時(shí)。

　　4、承包人在以上情況發(fā)生后 　 日內，就延誤的工期以書(shū)面形式向發(fā)包人代表(或監理工程師)提出報告;發(fā)包人代表(或監理工程師)在收到報告后　　日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見(jiàn)，視為同意順延工期。

　　三、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：合格、按照《鋼結構施工質(zhì)量驗收規范》驗收。

　　四、合同價(jià)款

　　總計合同金額(大寫(xiě))(人民幣)　　　　　　　　　　，小寫(xiě)￥　　　　　　　　　。

　　五、工程款結算及支付

　　1、主鋼構進(jìn)場(chǎng)之日起　　　日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的　　　　的進(jìn)度款;

　　2、綱結構主體完工之日起　　日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的　　　　的進(jìn)度款;

　　3、工程全部完工之日起　　日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價(jià)款的　　　　的進(jìn)度款;承包人向發(fā)包人開(kāi)具工程合同總價(jià)款 　　 的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內返還承包人;

　　六、施工準備

　　1、承包人在合同簽定后　　日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發(fā)包人提交給設計院，承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過(guò)。

　　2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點(diǎn)，免費提供施工用水、電;

　　3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續，協(xié)調好周邊及有關(guān)部門(mén)關(guān)系;

　　4、承包人于接到審查合格圖紙　　日內完成主構件的'加工并運抵工地現場(chǎng)

　　5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進(jìn)行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質(zhì)量保證書(shū);

　　七、安全施工與檢查

　　1、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患;

　　2、發(fā)包人應對其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育，;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規定進(jìn)行施工，因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用;

　　3、如發(fā)生安全事故，承包人應按有關(guān)規定立即上報有關(guān)部門(mén)并通知發(fā)包人，同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用;

　　4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時(shí)，應按政府有關(guān)部門(mén)的認定處理。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書(shū)面形式通知發(fā)包人屆時(shí)驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時(shí)間;發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔;

　　2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格;

　　3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人承擔;

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無(wú)法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進(jìn)行竣工驗收和辦理移交手續;

　　5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿(mǎn)后，承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。

　　九、現場(chǎng)代表

　　發(fā)包人現場(chǎng)代表_____，承包人現場(chǎng)代表_ _，雙方代表的權利義務(wù)按本合同約定，解決工程中所遇問(wèn)題的協(xié)商、及決策意見(jiàn)的簽證、處理;如一方換人時(shí)應提前三天書(shū)面通知對方。

　　十、違約責任

　　一方違約時(shí)，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 　　　　 萬(wàn)元。

　　十一、爭議解決

　　雙方約定，在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生爭議時(shí)，雙方應及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應向　 　人民法院起訴。

　　十二、附則

　　本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關(guān)規定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件

　　3、圖紙

　　4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件

　　合同訂立時(shí)間：___年___月___日

　　合同訂立地點(diǎn)：____________________

　　本合同共_　 頁(yè)

　　發(fā)包人：_________ 承包人：

　　住所：__________ 住所：

　　法定代表人：_______ 法定代表人：

　　電話(huà)：__________ 電話(huà)：

　　傳真：__________ 傳真：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：________ 開(kāi)戶(hù)銀行：

　　賬 號：_________ 　　賬 號：

　　郵政編碼：________ 郵政編碼：
 

　　工程施工合同模板【2】

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在 建房屋一棟，建筑層數兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著(zhù)平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的'建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門(mén)前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。

　　三、承包價(jià)格

　　每平方米人民幣大寫(xiě)： 元()，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進(jìn)場(chǎng)，人員到位，預付30% ，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，清尾款。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，每日午餐。

　　乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質(zhì)量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時(shí)籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質(zhì)量問(wèn)題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)

　　乙方簽字(章)
 

　　工程施工合同模板【3】

　　為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身、電網(wǎng)和設備安全，根據國家有關(guān)法律法規，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。

　　第一條 工程項目：

　　第二條 施工地址：

　　第三條 甲方安全責任

　　1、開(kāi)工前甲方對乙方進(jìn)行施工安全技術(shù)交底，并應有書(shū)面記錄或資料。

　　2、甲方應要求乙方制定施工安全措施，在開(kāi)始施工前報甲方備案。

　　3、甲方有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及督促檢查的義務(wù)。甲方有權檢查督促乙方執行有關(guān)安全生產(chǎn)方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進(jìn)行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書(shū)，直至清退出場(chǎng)。

　　4、甲方指派 同志負責與乙方聯(lián)系安全生產(chǎn)方面的工作。

　　5、甲方負責簽發(fā)工作票，對工作票所填寫(xiě)的安全措施是否正確完備負責，并履行工作票許可手續。

　　6、甲方有權對乙方參與施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)知識和安全工作規程的抽考。

　　7、乙方在施工中發(fā)生的甲方電網(wǎng)、設備事故，甲方有責任負責調查、統計上報。乙方在施工中如發(fā)生國務(wù)院《特別重大事故調查程序暫行規定》所規定的特大事故，甲方有權督促乙方立即通知當地政府和公安部門(mén)，要求派人保護現場(chǎng);并有權要求乙方提供事故調查書(shū)面結論及處理意見(jiàn)。

　　8、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進(jìn)行施工。因甲方原因導致的事故由甲方承擔責任。

　　9、發(fā)生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責任由乙方承擔：

　　(1)人身傷亡事故;

　　(2)發(fā)生施工機械、生產(chǎn)主設備嚴重損壞事故;

　　(3)發(fā)生廠(chǎng)內火災事故;

　　(4)發(fā)生違章作業(yè)、冒險作業(yè)不聽(tīng)勸告的;

　　(5)施工現場(chǎng)臟、亂、差，不能滿(mǎn)足安全和文明施工要求的。

　　第四條 乙方安全責任

　　乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過(guò)程中發(fā)生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實(shí)履行以下安全責任：

　　1、乙方所提供的承包工程要求的相關(guān)資質(zhì)證明材料應真實(shí)、合法、有效。

　　2、乙方必須貫徹執行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規，必須制定相應的安全管理制度;嚴格執行《電業(yè)安全工作規程》、《電力建設安全工作規程》、《電力設備典型消防規程》等有關(guān)電力生產(chǎn)規程和甲方關(guān)于工作票制度及其他安全生產(chǎn)規定、制度。

　　3、現場(chǎng)施工應遵守國家和地方關(guān)于勞動(dòng)安全，勞務(wù)用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關(guān)規定，為施工人員進(jìn)行人身保險，配備合格的勞動(dòng)防護用品、安全用具。

　　4、施工期間，乙方應設有專(zhuān)職安監人員，(少于30人者設兼職)乙方指派 作為安全工作聯(lián)系人。

　　5、乙方一切施工活動(dòng)，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底，并在整個(gè)施工過(guò)程正確、完整地執行，無(wú)措施或未交底嚴禁布置施工。

　　6、乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質(zhì)量必須滿(mǎn)足施工需要，并經(jīng)有資質(zhì)檢驗單位檢驗符合安全規定，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。

　　7、開(kāi)工前，乙方應組織全體施工人員進(jìn)行安全教育，并將參加安全教育人員名單(包括臨時(shí)增補或調換人員)與考試成績(jì)報給甲方備案。特種作業(yè)人員必須有有關(guān)部門(mén)核發(fā)的合格有效的.上崗資格證書(shū)。

　　開(kāi)工前，乙方應到甲方辦理臨時(shí)出入證并佩戴出入證進(jìn)入施工現場(chǎng)，出入證嚴禁轉借他人。

　　8、開(kāi)工前，乙方應組織人員對施工區域、作業(yè)環(huán)境及使用甲方提供的設施設備、工器具等進(jìn)行檢查，確認符合安全要求，一經(jīng)開(kāi)工，就表示乙方已確認施工現場(chǎng)、作業(yè)環(huán)境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態(tài)。

　　9、乙方應在施工范圍裝設臨時(shí)圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進(jìn)行施工，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現場(chǎng)。未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無(wú)關(guān)的甲方設施設備;不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標示。

　　10、乙方施工過(guò)程中需使用電、水源，應事先與甲方取得聯(lián)系，不得私拉亂接。中斷作業(yè)或遇故障應立即切斷有關(guān)開(kāi)關(guān)。

　　11、乙方施工過(guò)程中應做到工完、料盡、場(chǎng)地清，確保安全文明施工。

　　12、乙方必須接受甲方的監督、檢查，對甲方提出的安全整改意見(jiàn)必須及時(shí)整改。

　　13、乙方施工過(guò)程中發(fā)生人生傷亡、電網(wǎng)和設備事故或危及生產(chǎn)運行的不安全情況，應立即報告甲方，并積極配合調查。

　　乙方應執行國務(wù)院《特別重大事故調查程序暫行規定》、《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規定》和《電業(yè)生產(chǎn)事故調查規程》。對人員在施工中發(fā)生的人身傷亡事故，還必須立即用電話(huà)、電傳或電報等向事故所在地的政府安全管理部門(mén)、公安部門(mén)、工會(huì )報告，按規定組織調查處理，并由乙方統計上報;如發(fā)生國務(wù)院《特別重大事故調查程序暫時(shí)規定》所規定的特大事故，還應立即通知當地政府、公安部門(mén)，并要求派人保護現場(chǎng)。

　　乙方應將事故調查組的事故調查報告及乙方事故處理意見(jiàn)提交甲方備案。

　　第五條 甲乙雙方聯(lián)系方式及響應時(shí)間：甲乙雙方應以工作聯(lián)系單、傳真、電傳等書(shū)面形式送達對方。雙方在接到對方的書(shū)面聯(lián)系時(shí)，應于4小時(shí)內予以響應。

　　第六條 施工安全保證金

　　甲方預留工程款的10%作為乙方的安全保證金。乙方在施工過(guò)程中未發(fā)生人身重傷、電網(wǎng)和設備及以上事故，于工程竣工驗收后將該保證金全額退還;若施工過(guò)程中發(fā)生下列有乙方責任的安全事故，扣除相應數額的安全保證金：

　　(1)發(fā)生人身死亡事故、電網(wǎng)和設備重大事故，扣除全部安全保證金;

　　(2)發(fā)生人身重傷事故、電網(wǎng)和設備事故，扣除50%安全保證金;

　　(3)乙方人員發(fā)生違章行為的經(jīng)濟處罰，按處罰規定從安全保證金內扣除。

　　第七條 違約責任

　　1、由于甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產(chǎn)損失，由責任方承擔相應責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。

　　2、合同履行中，發(fā)現乙方提供的有關(guān)資質(zhì)材料無(wú)效，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的一切損失。

　　3、發(fā)現乙方現場(chǎng)作業(yè)人員有違章行為的，比照甲方有關(guān)安全生產(chǎn)獎懲規定對甲方職工相類(lèi)似的違章行為應扣款數額，承擔相應的違約金。

　　4、乙方未設置安監人員;未能正確、全面執行安全技術(shù)措施、施工組織設計;施工人員未掌握本工程項目特點(diǎn)及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿(mǎn)足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。

　　5、乙方人員安全工作規程抽考不合格，乙方應承擔50元/人次的違約責任;特種人員無(wú)證上崗乙方應承擔100元/人次的違約責任。

　　6、乙方使用甲方提供的設施設備、工器具等造成損壞的，應照價(jià)賠償。

　　7、乙方人員無(wú)故到其他生產(chǎn)區域或擅自動(dòng)用甲方的設施設備等，乙方按100元至500元/人次承擔違約責任。

　　8、乙方對甲方提出的安全整改意見(jiàn)不及時(shí)整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承擔違約責任。

　　9、施工過(guò)程中發(fā)生人身傷亡、電網(wǎng)和設備事故有隱瞞行為的，除接受政府有關(guān)部門(mén)處理外，過(guò)錯方應承擔3000元至10000元/次的違約責任。

　　第八條 甲乙雙方約定的其他事項：無(wú)

　　第九條 本協(xié)議執行過(guò)程中，如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商、調解解決;若經(jīng)協(xié)商、調解不能解決爭議的，任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。

　　第十條 甲乙雙方必須嚴格執行本協(xié)議，本協(xié)議的法律效力獨立于主合同。

　　第十一條 本協(xié)議有效期限：自年 月 日起至 年 月 日止。

　　第十二條 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。

　　第十三條 本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執兩份。

　　第十四條 本協(xié)議簽訂地點(diǎn)在甲方住所地。

　　第十五條 以下七項為本協(xié)議附件：

　　1、承包工程要求的乙方相關(guān)資質(zhì)證明材料;

　　2、乙方項目經(jīng)理、管理人員、技術(shù)人員相關(guān)證明材料及施工人員名單;

　　3、乙方特種作業(yè)人員上崗資格證書(shū);

　　4、乙方施工人員安全技術(shù)和安全工作規程考試成績(jì)表;

　　5、乙方施工安全技術(shù)組織措施;

　　6、乙方大型獨立項目的施工組織設計;

　　7、甲、乙方施工安全技術(shù)交底記錄資料。

　　甲方： 　　乙方：

　　法定代表人： 　　法定代表人：

　　委托代理人： 　　委托代理人：

　　聯(lián)系電話(huà)： 　　聯(lián)系電話(huà)：

　　簽訂時(shí)間： 年 月 日

【工程施工合同】相關(guān)文章：

工程施工合同、02-16

工程施工合同10-19

工程施工合同06-21

工程施工合同06-29

標準工程施工合同03-31

【推薦】工程施工合同01-06

樁基工程施工合同02-25

港口工程施工合同03-02

工程施工合同管理06-04

【精】工程施工合同01-17