(精品)關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同
隨著(zhù)法律知識的普及,合同的法律效力與日俱增,它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧,以下是小編幫大家整理的關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同1
供方:
需方:
按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定,本著(zhù)平等互利,協(xié)商一 致的原則。為明確雙方的權利、義務(wù)和責任,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽定本合同,以便共同遵照執行。
一、 標的、數量、價(jià)款: 消防器材供應 該合同單價(jià)為貨到需方施工工地后結算價(jià)格,含材料、運輸、上、下車(chē)費、包裝、稅等全部費用。 該合同數量為計劃數量,雙方按實(shí)際收貨數量結算為準。
二、質(zhì)量標準:
1、嚴格按需方要求規格、型號生產(chǎn)供應,質(zhì)量符合國家現行GB14561-20、GB3445-93等質(zhì)量要求及國家有關(guān)消防規范,并負責其產(chǎn)品通過(guò)當地消防部門(mén)驗收。產(chǎn)品質(zhì)量等級為優(yōu)等品。
2、供方送貨時(shí)應按上述要求提供產(chǎn)品檢驗報告及合格證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品準用證等全套軟件資料,作為質(zhì)量檢測依據之一。供方負責其產(chǎn)品通過(guò)當地消防部門(mén)驗收合格。
三、損耗 損耗由供方承擔。
四、交貨地點(diǎn)、運輸方式及到達費用負擔:
1、 交貨地點(diǎn): 需方委托收貨人:
2、運輸方式及到達費用負擔:由供方負責運到需方指定的施工場(chǎng)地,運費、上下車(chē)費由供方承擔。
五、 產(chǎn)品的包裝標準和包裝物的供應與回收 供方負責按國家有關(guān)規定包裝運輸。
六、產(chǎn)品的交貨期限: 供方必須保證產(chǎn)品供貨日期及質(zhì)量,從________年____月____日起開(kāi)始供貨,供方嚴格按需方通知分批送貨。
七、貨款結算方式:不付預付款,全部貨到需方工地初驗合格七個(gè)工作日付給實(shí)際總貨款的70%,整體工程竣工公安消防支隊驗收合格經(jīng)需方審核后7個(gè)工作日內再付25%,留5%質(zhì)保金,質(zhì)保期滿(mǎn)經(jīng)需方確認無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,結清質(zhì)保金。
八、驗收方法:
1、供方送貨時(shí)必須提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品準用證等全套軟件資料。
2、貨到工地,供需雙方按約定質(zhì)量標準和要求共同初驗,若使用后發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,由供方賠償一切損失并承擔相關(guān)經(jīng)濟、法律責任。
3、驗收標準,按本合同第二條產(chǎn)品質(zhì)量要求驗收。
4、需方工地驗收代表:趙xx、任x
5、驗收或使用后發(fā)生質(zhì)量糾紛,由質(zhì)量技術(shù)監督管理局鑒定,按鑒定結果處理。
九、質(zhì)保
1、質(zhì)保期:自整體工程竣工消防驗收合格后需方在最終驗收合格的文件上簽字次日起________年時(shí)間。在質(zhì)保期內,若因供方產(chǎn)品質(zhì)量不符合約定標準,應由供方自費拆除并安裝優(yōu)級產(chǎn)品,并承擔給需方造成的一切損失。
2、質(zhì)保金額和支付辦法:按合同總價(jià)的5%作質(zhì)保金,質(zhì)保期滿(mǎn)經(jīng)需方確認無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后____日內付清質(zhì)保金。
3、質(zhì)保金不計利息,供方賠償義務(wù)不受質(zhì)保金額的限制。
十、違約責任
1、 供需雙方未履行以上條款,均視為違約。
2、供方不能交貨,按總貨款的5%償付需方違約金,并退還已收需方貨款本息。
3、供方逾期交貨的,按貨款總額每日千分之二向需方償付違約金,并承擔需方因此所受損失費用。
4、若供方所交產(chǎn)品規格、型號、質(zhì)量不符合同規定,由供方自費調換符合合同約定的產(chǎn)品,因此造成的'逾期按逾期交貨處理,供方不更換的按不能交貨處理。
5、需方無(wú)故中途退貨應向供方償付退貨總貨款5%的違約金,但供方收取的貨款本息應在____日內返還需方。
十一、合同爭議的解決方式 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙 方均同意向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、合同的生效與終止 本合同一式六份,供方二份,需方四份,經(jīng)雙方法人及法定代表人簽字蓋章后生效,保修期滿(mǎn)結清合同價(jià)款后自然終止。
十三、本合同未盡事宜,雙方另簽補充協(xié)議為準,均具有同等法律效力。
供 方
單位地址:
法定代表人:
經(jīng)辦人:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
簽約地點(diǎn):
簽約時(shí)間:
需 方
單位地址:
負責人:
經(jīng)辦人:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
________年____月日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同2
機電產(chǎn)品購銷(xiāo)合同
需方/買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”): 供方/賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”):
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就甲方向乙方購買(mǎi)機電產(chǎn)品事宜,達成以下協(xié)議,雙方共同遵守: 一、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、價(jià)格
賣(mài)方保證所提供的所有設備是全新的,并且采用賣(mài)方最新設計和合格的材料制造,各方面符合合同所規定的質(zhì)量、規格、型號等要求。 二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
執行國家、地方頒發(fā)的'質(zhì)量標準和行業(yè)標準。在供貨時(shí)附出廠(chǎng)說(shuō)明書(shū)、合格證,作為本合同的有效附件。
三、賣(mài)方對質(zhì)量負責的條件及期限:
1、設備自安裝、調試合格之日起保質(zhì)期 2 年。。
2、因設備質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生爭議,由乙方所在地的技術(shù)單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定。
3、產(chǎn)品的風(fēng)險自發(fā)貨之日起轉移至買(mǎi)方,但產(chǎn)品的所有權自買(mǎi)方付清所有款項之日起轉移至買(mǎi)方,在買(mǎi)方付錢(qián)所有款項之前,本合同所述的產(chǎn)品的所有權歸賣(mài)方。 四、違約責任
1、逾期交貨的,乙方應每天按合同總價(jià)的萬(wàn)分之五向對方支付違約金。 2、 甲方無(wú)正當理由拒收的,應向乙方支付合同總價(jià)30%的違約金。
3、如一方違反本合同的約定,違約方除應承擔本協(xié)議第八條的違約責任外,還自愿承擔守約方為實(shí)現權利所支付的合理費用包括但不限于律師費、差旅費、法院訴訟費等。 五、其他:
本協(xié)議自雙方簽字/蓋章之日起生效。本協(xié)議一式四份,甲乙雙方執兩份,具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章): 法定代表人或授權代表: 法定代表人或授權代表: 年 月日 年月 日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同3
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):____________(身份證復印件附后)
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):____________(身份證復印件附后)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等相關(guān)法律、法規規定,甲、乙雙方本著(zhù)平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就期房轉讓事宜,訂立本協(xié)議,甲、乙共同信守:
第一條甲方為的正式員工,按照于______年______月出臺的員工保障性住房銷(xiāo)售政策,甲方可在______年______月至月間按照每平方米元的單價(jià)購買(mǎi)坐落于的'______棟______號,該房屋為鋼混結構,建筑面積______平方米,擬于______年______月______日前交房。
第二條甲方愿意在乙方按其公司政策代為支付房款的前提下將該期房轉讓給乙方,即在乙方支付完房款后將該期房按甲方公司現定價(jià)格轉讓給乙方,并以乙方名義辦理購房合同。
第三條該期房的現定單價(jià)為每平方米______元(人民幣),房屋交易總價(jià)為人民幣(大寫(xiě)):__________元。乙方按恒大地產(chǎn)集團政策選擇一次性付款方式。付款收據或發(fā)票由乙方保管。
第四條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致由乙方對甲方支付該期房的轉讓中介費為人民幣(大寫(xiě))______萬(wàn)元,甲方出具轉讓中間費收條,待乙方簽訂合同當日,由乙方退還甲方。
第五條在房屋交易、轉讓以及合同的辦理過(guò)程中,甲方協(xié)助乙方完成相關(guān)工作。
第六條因甲、乙雙方任一方違約造成本協(xié)議不能繼續履行的,除按照相關(guān)法律規定的定金賠付原則進(jìn)行賠付外,違約方還應額外按照本合同約定的房屋交易總價(jià)的10%向守約方支付違約金。
第七條本協(xié)議如發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第八條本協(xié)議為雙方自愿的情況下所簽訂,因房屋購買(mǎi)為乙方,故從簽訂協(xié)議至協(xié)議終止為止期間,所發(fā)生的任何因變動(dòng)而增加的費用均由乙方承擔,甲方只負責配合乙方順利簽訂合同,期間,房市的漲跌等不可預見(jiàn)等因素,均由乙方承擔風(fēng)險,甲方也不得再索要任何其他費用,否則,違約方按第六條支付違約金。
第九條在購房合同簽訂時(shí)間之前,乙方若將購房指標轉讓與第三方,必須經(jīng)甲方確定,并由此引起的經(jīng)濟糾紛與甲方無(wú)關(guān)。
本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效,至乙方簽訂購房合同時(shí)作廢,本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方:______(手。
乙方:______(手。
身份證號:______
身份證號:______
聯(lián)系電話(huà):______
聯(lián)系電話(huà):______合同簽訂時(shí)間:______年______月______日
附件一:
轉讓中間費收條
今收到乙方向甲方支付的______房屋的轉讓中間費
第______筆,計人民幣(大寫(xiě)):____________萬(wàn)元整。
鑒于目前以甲方名義購買(mǎi),實(shí)為甲方收到此款項,認定為甲方向乙方借支。待乙方以乙方名義簽訂購房合同后,由乙方退還本收條給甲方,特此為證。
收款人:____________
時(shí)間:______年______月______日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同4
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠(chǎng)房建設工程,其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷(xiāo)合同》,Z某和C某在合同落款處簽名,被告公司未蓋章,建筑鋼材買(mǎi)賣(mài)合同。合同約定被告向原告購買(mǎi)鋼材用于該廠(chǎng)房工程,約定鋼材價(jià)款按上海西本鋼鐵每日市場(chǎng)報價(jià)為基準上浮每噸150元作為成交價(jià),又約定以送貨單確定的單價(jià)和總金額為結算依據,也明確約定了被告付款時(shí)間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨,共計貨款金額為520萬(wàn)余元。被告通過(guò)Z某、C某陸續付款計360萬(wàn)元,余款160萬(wàn)余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協(xié)商付款事宜,皆未果,被告公司也不予答復。此時(shí)適逢金融危機,原告經(jīng)受極大資金壓力,遂委托律師代理訴訟。
我們接受委托后,經(jīng)周密調查,掌握Z(yǔ)某被告的工程項目經(jīng)理、C某為被告該項目工程的內部承包人,原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,該合同相對方應為被告公司,同Z某和C某以個(gè)人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任,律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬(wàn)余元、違約金17萬(wàn)元,并起訴Z某、C某為共同被告,要求兩人對被告的'貨款義務(wù)承擔共同清償責任,同時(shí)向法院申請訴訟保全,全額凍結了被告公司的銀行賬戶(hù),保證了債權的實(shí)現。
訴訟中,被告以貨款金額計算有誤和違約金過(guò)高為由提出抗辯,并以原告交付鋼材質(zhì)量不合格為由提起反訴,要求賠償被告損失50余萬(wàn)元。
因雙方考慮各自在本案中是法律風(fēng)險,我方在保障根本利益得到順利實(shí)現的前提下愿與對方和解,經(jīng)法院主持調解,雙方達成調解協(xié)議,被告公司于和解當日支付145萬(wàn)元貨款。
因訴訟目的已經(jīng)實(shí)現,我方遂申請撤訴。
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同5
出賣(mài)方:_____
身份證:_____
電話(huà):_____
買(mǎi)受方:_____
身份證:_____
電話(huà):_____
。ㄗⅲ撼鲑u(mài)方的房產(chǎn)證上注明的產(chǎn)權人必須都寫(xiě)上,通常是夫妻)
第一條房屋的基本情況
出賣(mài)方房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落于_____幢;位于第十層,房號為_(kāi)____,建筑面積_____平方米,房屋用途為住宅;房地產(chǎn)權證號為_(kāi)____房權證_____字第_____號。土地使用權證號為_(kāi)____國用(20 )字第_____號。(或不動(dòng)產(chǎn)證編號為_(kāi)____)
第二條室內設施的特殊約定
本合同金額包含房屋、室內裝修以及部分家具家電,裝修明細為:地磚、墻磚、墻漆、墻紙、吊頂、實(shí)木地板、客廳背景墻、燈具及開(kāi)關(guān)面板、窗簾、壁櫥、不銹鋼水槽、鋁合金陽(yáng)臺、沐浴房、洗臉臺、五金掛件、套裝門(mén)……(根據實(shí)際情況增減);家具明細為:廚柜、餐桌及六把餐椅、組合沙發(fā)一套、二門(mén)書(shū)櫥、書(shū)桌、四門(mén)衣柜……(根據實(shí)際情況增減)。
第三條關(guān)于學(xué)區房名額的約定
因買(mǎi)受方購置此房屋的核心用途為讓孩子落戶(hù)上學(xué),為實(shí)現合同目的,出賣(mài)方應保證_________ 中學(xué)(_________市_________ 路_________號校區)相應的學(xué)區指標可以正常使用。
。ㄗⅲ簶嗣鞯刂肥菫榉乐褂械膶W(xué)校有多個(gè)校區)
第四條價(jià)格
該房屋售價(jià)為(人民幣)_________萬(wàn)元整(不含稅費)。
第五條付款方式及房屋交付期限
買(mǎi)受方應于本合同生效之日向出賣(mài)方支付定金(人民幣)____萬(wàn)元整,并應于本合同生效之日起三十日內將該房屋全部?jì)r(jià)款付給出賣(mài)方。出賣(mài)方應于買(mǎi)受方交付_________%房款后辦理不動(dòng)產(chǎn)登記過(guò)戶(hù)手續,以便于辦理貸款及入學(xué)登記等手續,并于全款繳納后一周內交付房屋。
第六條買(mǎi)受方逾期付款的違約責任
買(mǎi)受方如未按本合同第五條規定的時(shí)間付款,出賣(mài)方對買(mǎi)受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按銀行現行利率計算。逾期超過(guò)_____天后,即視為買(mǎi)受方不履行本合同。屆時(shí),出賣(mài)方有權終止合同,并按下述約定,追究買(mǎi)受方的違約責任。
買(mǎi)受方按累計應付款的3%向出賣(mài)方支付違約金。出賣(mài)方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)買(mǎi)受方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由買(mǎi)受方據實(shí)賠償。
第七條出賣(mài)方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣(mài)方如未按本合同第五條規定的'期限將該房屋交給買(mǎi)受方使用,買(mǎi)受方有權按已交付的房?jì)r(jià)款向出賣(mài)方追究違約利息。逾期超過(guò)_________日,則視為出賣(mài)方不履行本合同,買(mǎi)受方有權終止合同,并按下列約定,追究出賣(mài)方的違約責任。
出賣(mài)方按買(mǎi)受方累計已付款的_____%向買(mǎi)受方支付違約金。買(mǎi)受方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)出賣(mài)方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由出賣(mài)方據實(shí)賠償。
第八條關(guān)于學(xué)區房名額的約定
如因學(xué)區資格問(wèn)題導致買(mǎi)受方小孩無(wú)法在_____年_____月_____日前報名入學(xué),買(mǎi)受方有權解除合同,追回房款,并按下列約定,追究出賣(mài)方的違約責任。
出賣(mài)方按買(mǎi)受方已付款的_____%向買(mǎi)受方支付違約金。二次過(guò)戶(hù)的所有稅、費均由出賣(mài)方承擔。
第八條關(guān)于產(chǎn)權登記的約定。
房屋辦理交付手續后一個(gè)月內權屬變更登記手續未辦理完成的,買(mǎi)受方有權解除合同。
第九條出賣(mài)方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,無(wú)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金及其他債務(wù)糾紛。交易后如有上述未清事項,由出賣(mài)方承擔全部責任。
第十條因本房屋所有權轉移所發(fā)生的土地增值稅、契稅及其他房屋交易所發(fā)生的費用由買(mǎi)受方向國家交納。除個(gè)人所得稅外,出賣(mài)方不承擔因房屋交易所發(fā)生的稅費。
第十一條其他約定:
1、出賣(mài)方應在買(mǎi)受方支付全部房款前辦好管道煤氣開(kāi)戶(hù),保證買(mǎi)受方接受房屋時(shí)能夠正常使用管道煤氣。
2、出賣(mài)方在交付房屋時(shí)應當保證該房屋中現有家電能夠正常使用。
第十二條本合同未盡事項,由雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十三條本合同內,空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。本合同和補充協(xié)議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規和政策執行。
第十四條本合同在履行中發(fā)生爭議,由出賣(mài)方、買(mǎi)受方雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),出賣(mài)方、買(mǎi)受方雙方同意通過(guò)原告所在地人民法院訴訟解決。
第十五條本合同(經(jīng)出賣(mài)方、買(mǎi)受方雙方簽字)之日起生效。本合同共3頁(yè),一式4份,雙方各執2份,具有同等效力。
出賣(mài)方(簽名):_________
買(mǎi)受方(簽名):_________
簽約日期:_________年_________ 月_________日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同6
轉讓方(甲方):甲方身份證號碼:
營(yíng)業(yè)執照注冊號:網(wǎng)絡(luò )文化經(jīng)營(yíng)許可證號:
地址:
法定代表人:電話(huà):
受讓方(乙方):乙方身份證號碼:
法定代表人:電話(huà):
甲乙雙方本著(zhù)平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就成都市區網(wǎng)吧(以下簡(jiǎn)稱(chēng)網(wǎng)吧)的股份轉讓事宜,達成如下協(xié)議:
一、股權轉讓價(jià)格與付款方式:
。、甲方同意將持有的該網(wǎng)吧全部股份共計¥____萬(wàn)元出資額,以¥____(大寫(xiě):____人民幣元整)轉讓給乙方,乙方同意按此價(jià)格購買(mǎi)上述股份。
。、甲乙雙方同意分次付清全款,在本合同訂立當天乙方支付甲方定金即首付款¥____(大寫(xiě):____人民幣元整)并承諾在日內支付甲方尾款¥____(大寫(xiě):____人民幣元整)。
二、雙方保證條款:
。、甲方保證其持有的是該網(wǎng)吧的全部股份,甲方擁有完全的處置權。甲方保證所轉讓的股份,沒(méi)有設置任何抵押、質(zhì)押或擔保,并免遭任何第三人的追索。否則,由此引起的所有責任,由甲方承擔。
。、甲方負責向乙方提供相關(guān)過(guò)戶(hù)手續。
三、轉讓網(wǎng)吧股份后網(wǎng)吧發(fā)生的一切財務(wù)、經(jīng)營(yíng)及其他與網(wǎng)吧有關(guān)的問(wèn)題、事件均由乙方全權負責承擔,甲方不負任何責任和連帶責任。甲方承諾“轉讓網(wǎng)吧股份后,不以任何形式向乙方索要網(wǎng)吧物品、參與網(wǎng)吧經(jīng)營(yíng),干涉網(wǎng)吧事務(wù)”。乙方承諾“甲方不對轉讓后的網(wǎng)吧,發(fā)生的任何問(wèn)題、事件、債務(wù)負任何責任和連帶責任,所有一切均由乙方自行全部承擔!
四、甲方有義務(wù)積極配合乙方辦理網(wǎng)吧相關(guān)的過(guò)戶(hù)手續。
五、如所轉讓的網(wǎng)吧股份中包含有附屬設施設備,具體設施設備清單補充于第七條備注中。網(wǎng)吧及附屬設施設備交收以前所產(chǎn)生的.稅費、水費、電費、氣費、信息費、員工薪水及房屋租賃費等一切相關(guān)費用由甲方負責承擔并予以結清,與乙方無(wú)關(guān)。甲方所雇傭的職員,除乙方同意留用的以外,其余均由甲方負責遣散。如所轉讓的網(wǎng)吧股份中不包含有附屬設施設備,此第五條無(wú)效。
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。由甲、乙雙方簽字生效。
七、備注:
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
年月日年月日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同7
。20xx年3月31日由最高人民法院審判委員會(huì )第1545次會(huì )議通過(guò),根據20xx年12月23日最高人民法院審判委員會(huì )第1823次會(huì )議通過(guò)的《最高人民法院關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于在民事審判工作中適用《中華人民共和國工會(huì )法》若干問(wèn)題的解釋〉等二十七件民事類(lèi)司法解釋的決定》修正)。自20xx年1月1日起施行。
為正確審理買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件,根據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的規定,結合審判實(shí)踐,制定本解釋。
一、買(mǎi)賣(mài)合同的成立
第一條當事人之間沒(méi)有書(shū)面合同,一方以送貨單、收貨單、結算單、發(fā)票等主張存在買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系的,人民法院應當結合當事人之間的交易方式、交易習慣以及其他相關(guān)證據,對買(mǎi)賣(mài)合同是否成立作出認定。
對賬確認函、債權確認書(shū)等函件、憑證沒(méi)有記載債權人名稱(chēng),買(mǎi)賣(mài)合同當事人一方以此證明存在買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系的,人民法院應予支持,但有相反證據足以推翻的除外。
二、標的物交付和所有權轉移
第二條標的物為無(wú)需以有形載體交付的電子信息產(chǎn)品,當事人對交付方式約定不明確,且依照民法典第五百一十條的規定仍不能確定的,買(mǎi)受人收到約定的電子信息產(chǎn)品或者權利憑證即為交付。
第三條根據民法典第六百二十九條的規定,買(mǎi)受人拒絕接收多交部分標的物的,可以代為保管多交部分標的物。買(mǎi)受人主張出賣(mài)人負擔代為保管期間的合理費用的,人民法院應予支持。
買(mǎi)受人主張出賣(mài)人承擔代為保管期間非因買(mǎi)受人故意或者重大過(guò)失造成的損失的,人民法院應予支持。
第四條民法典第五百九十九條規定的“提取標的物單證以外的有關(guān)單證和資料”,主要應當包括保險單、保修單、普通發(fā)票、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)、質(zhì)量鑒定書(shū)、品質(zhì)檢驗證書(shū)、產(chǎn)品進(jìn)出口檢疫書(shū)、原產(chǎn)地證明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、裝箱單等。
第五條出賣(mài)人僅以增值稅專(zhuān)用發(fā)票及稅款抵扣資料證明其已履行交付標的物義務(wù),買(mǎi)受人不認可的,出賣(mài)人應當提供其他證據證明交付標的物的事實(shí)。
合同約定或者當事人之間習慣以普通發(fā)票作為付款憑證,買(mǎi)受人以普通發(fā)票證明已經(jīng)履行付款義務(wù)的,人民法院應予支持,但有相反證據足以推翻的除外。
第六條出賣(mài)人就同一普通動(dòng)產(chǎn)訂立多重買(mǎi)賣(mài)合同,在買(mǎi)賣(mài)合同均有效的情況下,買(mǎi)受人均要求實(shí)際履行合同的,應當按照以下情形分別處理:
。ㄒ唬┫刃惺茴I(lǐng)交付的買(mǎi)受人請求確認所有權已經(jīng)轉移的,人民法院應予支持;
。ǘ┚词茴I(lǐng)交付,先行支付價(jià)款的買(mǎi)受人請求出賣(mài)人履行交付標的物等合同義務(wù)的,人民法院應予支持;
。ㄈ┚词茴I(lǐng)交付,也未支付價(jià)款,依法成立在先合同的買(mǎi)受人請求出賣(mài)人履行交付標的物等合同義務(wù)的,人民法院應予支持。
第七條出賣(mài)人就同一船舶、航空器、機動(dòng)車(chē)等特殊動(dòng)產(chǎn)訂立多重買(mǎi)賣(mài)合同,在買(mǎi)賣(mài)合同均有效的情況下,買(mǎi)受人均要求實(shí)際履行合同的,應當按照以下情形分別處理:
。ㄒ唬┫刃惺茴I(lǐng)交付的買(mǎi)受人請求出賣(mài)人履行辦理所有權轉移登記手續等合同義務(wù)的,人民法院應予支持;
。ǘ┚词茴I(lǐng)交付,先行辦理所有權轉移登記手續的買(mǎi)受人請求出賣(mài)人履行交付標的物等合同義務(wù)的,人民法院應予支持;
。ㄈ┚词茴I(lǐng)交付,也未辦理所有權轉移登記手續,依法成立在先合同的買(mǎi)受人請求出賣(mài)人履行交付標的物和辦理所有權轉移登記手續等合同義務(wù)的,人民法院應予支持;
。ㄋ模┏鲑u(mài)人將標的物交付給買(mǎi)受人之一,又為其他買(mǎi)受人辦理所有權轉移登記,已受領(lǐng)交付的買(mǎi)受人請求將標的物所有權登記在自己名下的,人民法院應予支持。
三、標的物風(fēng)險負擔
第八條民法典第六百零三條第二款第一項規定的“標的物需要運輸的”,是指標的物由出賣(mài)人負責辦理托運,承運人系獨立于買(mǎi)賣(mài)合同當事人之外的運輸業(yè)者的情形。標的物毀損、滅失的風(fēng)險負擔,按照民法典第六百零七條第二款的規定處理。
第九條出賣(mài)人根據合同約定將標的物運送至買(mǎi)受人指定地點(diǎn)并交付給承運人后,標的物毀損、滅失的風(fēng)險由買(mǎi)受人負擔,但當事人另有約定的除外。
第十條出賣(mài)人出賣(mài)交由承運人運輸的在途標的物,在合同成立時(shí)知道或者應當知道標的`物已經(jīng)毀損、滅失卻未告知買(mǎi)受人,買(mǎi)受人主張出賣(mài)人負擔標的物毀損、滅失的風(fēng)險的,人民法院應予支持。
第十一條當事人對風(fēng)險負擔沒(méi)有約定,標的物為種類(lèi)物,出賣(mài)人未以裝運單據、加蓋標記、通知買(mǎi)受人等可識別的方式清楚地將標的物特定于買(mǎi)賣(mài)合同,買(mǎi)受人主張不負擔標的物毀損、滅失的風(fēng)險的,人民法院應予支持。
四、標的物檢驗
第十二條人民法院具體認定民法典第六百二十一條第二款規定的“合理期限”時(shí),應當綜合當事人之間的交易性質(zhì)、交易目的、交易方式、交易習慣、標的物的種類(lèi)、數量、性質(zhì)、安裝和使用情況、瑕疵的性質(zhì)、買(mǎi)受人應盡的合理注意義務(wù)、檢驗方法和難易程度、買(mǎi)受人或者檢驗人所處的具體環(huán)境、自身技能以及其他合理因素,依據誠實(shí)信用原則進(jìn)行判斷。
民法典第六百二十一條第二款規定的“二年”是最長(cháng)的合理期限。該期限為不變期間,不適用訴訟時(shí)效中止、中斷或者延長(cháng)的規定。
第十三條買(mǎi)受人在合理期限內提出異議,出賣(mài)人以買(mǎi)受人已經(jīng)支付價(jià)款、確認欠款數額、使用標的物等為由,主張買(mǎi)受人放棄異議的,人民法院不予支持,但當事人另有約定的除外。
第十四條民法典第六百二十一條規定的檢驗期限、合理期限、二年期限經(jīng)過(guò)后,買(mǎi)受人主張標的物的數量或者質(zhì)量不符合約定的,人民法院不予支持。
出賣(mài)人自愿承擔違約責任后,又以上述期限經(jīng)過(guò)為由翻悔的,人民法院不予支持。
五、違約責任
第十五條買(mǎi)受人依約保留部分價(jià)款作為質(zhì)量保證金,出賣(mài)人在質(zhì)量保證期未及時(shí)解決質(zhì)量問(wèn)題而影響標的物的價(jià)值或者使用效果,出賣(mài)人主張支付該部分價(jià)款的,人民法院不予支持。
第十六條買(mǎi)受人在檢驗期限、質(zhì)量保證期、合理期限內提出質(zhì)量異議,出賣(mài)人未按要求予以修理或者因情況緊急,買(mǎi)受人自行或者通過(guò)第三人修理標的物后,主張出賣(mài)人負擔因此發(fā)生的合理費用的,人民法院應予支持。
第十七條標的物質(zhì)量不符合約定,買(mǎi)受人依照民法典第五百八十二條的規定要求減少價(jià)款的,人民法院應予支持。當事人主張以符合約定的標的物和實(shí)際交付的標的物按交付時(shí)的市場(chǎng)價(jià)值計算差價(jià)的,人民法院應予支持。
價(jià)款已經(jīng)支付,買(mǎi)受人主張返還減價(jià)后多出部分價(jià)款的,人民法院應予支持。
第十八條買(mǎi)賣(mài)合同對付款期限作出的變更,不影響當事人關(guān)于逾期付款違約金的約定,但該違約金的起算點(diǎn)應當隨之變更。
買(mǎi)賣(mài)合同約定逾期付款違約金,買(mǎi)受人以出賣(mài)人接受價(jià)款時(shí)未主張逾期付款違約金為由拒絕支付該違約金的,人民法院不予支持。
買(mǎi)賣(mài)合同約定逾期付款違約金,但對賬單、還款協(xié)議等未涉及逾期付款責任,出賣(mài)人根據對賬單、還款協(xié)議等主張欠款時(shí)請求買(mǎi)受人依約支付逾期付款違約金的,人民法院應予支持,但對賬單、還款協(xié)議等明確載有本金及逾期付款利息數額或者已經(jīng)變更買(mǎi)賣(mài)合同中關(guān)于本金、利息等約定內容的除外。
買(mǎi)賣(mài)合同沒(méi)有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法,出賣(mài)人以買(mǎi)受人違約為由主張賠償逾期付款損失,違約行為發(fā)生在20xx年8月19日之前的,人民法院可以中國人民銀行同期同類(lèi)人民幣貸款基準利率為基礎,參照逾期罰息利率標準計算;違約行為發(fā)生在20xx年8月20日之后的,人民法院可以違約行為發(fā)生時(shí)中國人民銀行授權全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款市場(chǎng)報價(jià)利率(LPR)標準為基礎,加計30—50%計算逾期付款損失。
第十九條出賣(mài)人沒(méi)有履行或者不當履行從給付義務(wù),致使買(mǎi)受人不能實(shí)現合同目的,買(mǎi)受人主張解除合同的,人民法院應當根據民法典第五百六十三條第一款第四項的規定,予以支持。
第二十條買(mǎi)賣(mài)合同因違約而解除后,守約方主張繼續適用違約金條款的,人民法院應予支持;但約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的,人民法院可以參照民法典第五百八十五條第二款的規定處理。
第二十一條買(mǎi)賣(mài)合同當事人一方以對方違約為由主張支付違約金,對方以合同不成立、合同未生效、合同無(wú)效或者不構成違約等為由進(jìn)行免責抗辯而未主張調整過(guò)高的違約金的,人民法院應當就法院若不支持免責抗辯,當事人是否需要主張調整違約金進(jìn)行釋明。
一審法院認為免責抗辯成立且未予釋明,二審法院認為應當判決支付違約金的,可以直接釋明并改判。
第二十二條買(mǎi)賣(mài)合同當事人一方違約造成對方損失,對方主張賠償可得利益損失的,人民法院在確定違約責任范圍時(shí),應當根據當事人的主張,依據民法典第五百八十四條、第五百九十一條、第五百九十二條、本解釋第二十三條等規定進(jìn)行認定。
第二十三條買(mǎi)賣(mài)合同當事人一方因對方違約而獲有利益,違約方主張從損失賠償額中扣除該部分利益的,人民法院應予支持。
第二十四條買(mǎi)受人在締約時(shí)知道或者應當知道標的物質(zhì)量存在瑕疵,主張出賣(mài)人承擔瑕疵擔保責任的,人民法院不予支持,但買(mǎi)受人在締約時(shí)不知道該瑕疵會(huì )導致標的物的基本效用顯著(zhù)降低的除外。
六、所有權保留
第二十五條買(mǎi)賣(mài)合同當事人主張民法典第六百四十一條關(guān)于標的物所有權保留的規定適用于不動(dòng)產(chǎn)的,人民法院不予支持。
第二十六條買(mǎi)受人已經(jīng)支付標的物總價(jià)款的百分之七十五以上,出賣(mài)人主張取回標的物的,人民法院不予支持。
在民法典第六百四十二條第一款第三項情形下,第三人依據民法典第三百一十一條的規定已經(jīng)善意取得標的物所有權或者其他物權,出賣(mài)人主張取回標的物的,人民法院不予支持。
七、特種買(mǎi)賣(mài)
第二十七條民法典第六百三十四條第一款規定的“分期付款”,系指買(mǎi)受人將應付的總價(jià)款在一定期限內至少分三次向出賣(mài)人支付。
分期付款買(mǎi)賣(mài)合同的約定違反民法典第六百三十四條第一款的規定,損害買(mǎi)受人利益,買(mǎi)受人主張該約定無(wú)效的,人民法院應予支持。
第二十八條分期付款買(mǎi)賣(mài)合同約定出賣(mài)人在解除合同時(shí)可以扣留已受領(lǐng)價(jià)金,出賣(mài)人扣留的金額超過(guò)標的物使用費以及標的物受損賠償額,買(mǎi)受人請求返還超過(guò)部分的,人民法院應予支持。
當事人對標的物的使用費沒(méi)有約定的,人民法院可以參照當地同類(lèi)標的物的租金標準確定。
第二十九條合同約定的樣品質(zhì)量與文字說(shuō)明不一致且發(fā)生糾紛時(shí)當事人不能達成合意,樣品封存后外觀(guān)和內在品質(zhì)沒(méi)有發(fā)生變化的,人民法院應當以樣品為準;外觀(guān)和內在品質(zhì)發(fā)生變化,或者當事人對是否發(fā)生變化有爭議而又無(wú)法查明的,人民法院應當以文字說(shuō)明為準。
第三十條買(mǎi)賣(mài)合同存在下列約定內容之一的,不屬于試用買(mǎi)賣(mài)。買(mǎi)受人主張屬于試用買(mǎi)賣(mài)的,人民法院不予支持:
。ㄒ唬┘s定標的物經(jīng)過(guò)試用或者檢驗符合一定要求時(shí),買(mǎi)受人應當購買(mǎi)標的物;
。ǘ┘s定第三人經(jīng)試驗對標的物認可時(shí),買(mǎi)受人應當購買(mǎi)標的物;
。ㄈ┘s定買(mǎi)受人在一定期限內可以調換標的物;
。ㄋ模┘s定買(mǎi)受人在一定期限內可以退還標的物。
八、其他問(wèn)題
第三十一條出賣(mài)人履行交付義務(wù)后訴請買(mǎi)受人支付價(jià)款,買(mǎi)受人以出賣(mài)人違約在先為由提出異議的,人民法院應當按照下列情況分別處理:
。ㄒ唬┵I(mǎi)受人拒絕支付違約金、拒絕賠償損失或者主張出賣(mài)人應當采取減少價(jià)款等補救措施的,屬于提出抗辯;
。ǘ┵I(mǎi)受人主張出賣(mài)人應支付違約金、賠償損失或者要求解除合同的,應當提起反訴。
第三十二條法律或者行政法規對債權轉讓、股權轉讓等權利轉讓合同有規定的,依照其規定;沒(méi)有規定的,人民法院可以根據民法典第四百六十七條和第六百四十六條的規定,參照適用買(mǎi)賣(mài)合同的有關(guān)規定。
權利轉讓或者其他有償合同參照適用買(mǎi)賣(mài)合同的有關(guān)規定的,人民法院應當首先引用民法典第六百四十六條的規定,再引用買(mǎi)賣(mài)合同的有關(guān)規定。
第三十三條本解釋施行前本院發(fā)布的有關(guān)購銷(xiāo)合同、銷(xiāo)售合同等有償轉移標的物所有權的合同的規定,與本解釋抵觸的,自本解釋施行之日起不再適用。
本解釋施行后尚未終審的買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件,適用本解釋?zhuān)槐窘忉屖┬星耙呀?jīng)終審,當事人申請再審或者按照審判監督程序決定再審的,不適用本解釋。
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同8
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定,本著(zhù)平等、互利的原則,經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 品種和數量
l、品種: 。
2、數量: 。 (必須明確規定標的物的計量單位和計量方法。)
第二條 等級、質(zhì)量和檢疫方法
l、等級和質(zhì)量: 。 (國家有關(guān)部門(mén)有明確規定的,按規定標準確定的等級和質(zhì)量;國家有關(guān)部門(mén)無(wú)明文規定的,由雙方當事人協(xié)商確定。)
2、檢疫辦法: 。 (國家或地方主管部門(mén)有衛生檢疫規定的,按國家或地方主管部門(mén)規定進(jìn)行檢疫;國家或地方主管部門(mén)無(wú)檢疫規定的,由雙方當事人協(xié)商檢疫辦法。)
第三條 價(jià)格、貨款結算與獎勵辦法
1、價(jià)格: 。
2、貨款結算方式: 。
3、獎勵辦法: 。
第四條 交貨期限、地點(diǎn)和方式
期限: ,地點(diǎn): , ,方式: 。
第五條 買(mǎi)方的違約責任
l、買(mǎi)方未按合同收購或在合同履行期內退貨的,應按未收或退貨部分貨款總值的 %(由買(mǎi)賣(mài)雙方約定),向賣(mài)方償付違約金。
2、買(mǎi)方如需提前交貨,并取得賣(mài)方同意變更合同的`,買(mǎi)方應給賣(mài)方提前交貨貨款總值的 %的補償,買(mǎi)方因特殊原因逾期收購的,除比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定。
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同9
出賣(mài)人(甲方):_______________
買(mǎi)受人(乙方):_______________
甲方原有位于 的房產(chǎn)一套,屬于城東片區的拆遷人,甲方與————市————區拆遷指揮部簽訂的安置補償協(xié)議,根據協(xié)議,甲方對原房產(chǎn)可得到安置房面積 平方米,甲方自愿將其中————平方米出售給乙方,F甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況:
甲方拆遷安置房屋座落在_____________________________,安置房屋面積為_(kāi)_____平方米,房屋用途為住宅,F尚未選房和安置。
第二條、本合同中所述房屋為甲方拆遷安置房,是甲方的家庭共同財產(chǎn)。該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務(wù),以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第三條、上述房產(chǎn)的'交易房屋面積和價(jià)格:
買(mǎi)賣(mài)房屋面積為_(kāi)_120____平方米,按 元/每平方米計價(jià),共計人民幣___________元整(大寫(xiě):____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整),但實(shí)際安置房屋不足或超過(guò)120平方米,按實(shí)際面積 元/平方米計算總房款,多還少補。
第四條、付款時(shí)間與方式:
甲乙雙方同意首付款人民幣貳拾萬(wàn)元整交付甲方,首付款在簽訂合同當日支付。尚欠房款分三期付清:第一期在選房后三日內付 元;第二期在交付房屋和鑰匙付 元;第三期在辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續三日內付 元。 甲方的銀行帳戶(hù):開(kāi)戶(hù)行 戶(hù)名 賬號 。乙方可現金支付給甲方也可將購房款存入甲方上述的帳戶(hù)。
第五條、房屋交付:
甲方應配合乙方憑安置選房順序號證辦理選房。待通知交房后五日內,甲方將約定買(mǎi)賣(mài)的房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方,由乙方所有。
第六條、關(guān)于產(chǎn)權登記及過(guò)戶(hù)的約定:
對本房屋以后需要辦理房屋產(chǎn)權證,土地證等其它手續,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,按以下約定進(jìn)行。
1、買(mǎi)賣(mài)房屋辦理到甲方名下所有權證、土地使用權證及其他手續所需繳納的稅收和費用均由甲方承擔。辦理到甲方名下后,甲方應自領(lǐng)取之日起五日內,將領(lǐng)到的產(chǎn)權證書(shū)交由乙方。
2、在已辦理到甲方名下房屋產(chǎn)權證,土地證等其它手續之后,自乙方向甲方提出辦理房屋產(chǎn)權證過(guò)戶(hù)請求之日起30天內甲方須無(wú)條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權證、土地證及其過(guò)戶(hù)手續,所須相關(guān)費用(包含雙方交易費、營(yíng)業(yè)稅等)全部由乙方承擔。甲方應該提供一切與之有關(guān)的手續及資料(原房屋產(chǎn)權人的產(chǎn)權證及國土證,原房屋產(chǎn)權人結婚證及復印件,原房屋產(chǎn)權人夫妻雙方身份證復印件,其他房屋共有人同意出售的書(shū)面意見(jiàn)等),不得用任何方式拒絕阻撓。
第七條、補償費和建筑差價(jià)的享有和承擔
1、根據甲方和泉州市城東片區拆遷指揮部簽訂的安置補償協(xié)議,指揮部應給付給甲方的臨時(shí)安置補助費,每平方米每個(gè)月5元,由乙方享有,從最后一期乙方的支付房款中扣除。
2、安置房應支付給指揮部的建筑差價(jià)全部由甲方承擔。
第八條、違約責任條款:
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內將房款交付給甲方,逾期達到一個(gè)月的,甲方有權解除本合同,乙方首付給甲方的房款歸甲方所有,其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權要求甲方繼續履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款,同時(shí)有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬(wàn)元整給乙方。
3、甲方不根據本合同的約定將房屋和產(chǎn)權證書(shū)交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權要求甲方交付房屋和產(chǎn)權證書(shū),并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬(wàn)元整。
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同10
甲方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
為了高質(zhì)量完成20_年全縣園林綠化工程,確;ɑ苜|(zhì)量,依照《中華人民共和國合同法》、林業(yè)有關(guān)法律法規及種苗管理有關(guān)規定,經(jīng)雙方共同協(xié)商,簽訂本合同:
一、花卉品種、要求、數量、價(jià)格、金額。
二、乙方必須按相關(guān)技術(shù)要求,負責花卉的'起苗、包裝,并按甲方要求運輸至栽植地點(diǎn),由甲方負責驗收,并開(kāi)具相應的花卉收據。對達不到要求的花卉,甲方有權拒絕收苗。
三、甲方要給乙方明確提出起苗時(shí)間,提前1天通知乙方。
四、乙方必須提供花卉“一簽兩證”,手續由乙方辦理,甲方提供方便,一切費用均由乙方承擔。
五、其他:
(一)本合同自簽訂之日起生效。
(二)本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
(三)本合同未盡事宜,以及在履行合同中發(fā)生的爭議問(wèn)題雙方協(xié)商解決。不能協(xié)商解決的,按有關(guān)法律、行政法規執行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同11
出賣(mài)人:
買(mǎi)受人:
一、汽車(chē)金額:
汽車(chē)品牌型號顏色價(jià)格備注
二、交車(chē)方式:
交車(chē)地點(diǎn): 交車(chē)時(shí)間:
付款方式: 付款時(shí)間:
三、質(zhì)量維修:
1、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē),其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車(chē)質(zhì)量標準。
2、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē),必須是在《全國汽車(chē)、民用改裝車(chē)和摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車(chē)。
3、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售汽車(chē)時(shí)要真實(shí)、準確介紹所銷(xiāo)售車(chē)輛的基本情況。
4、出賣(mài)人在買(mǎi)受人購買(mǎi)車(chē)輛時(shí)必須向買(mǎi)受人提供:(1)銷(xiāo)售發(fā)票;(2)(國產(chǎn)車(chē))車(chē)輛合格證、(進(jìn)口車(chē))海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗單;(3)保修卡或保修手冊;(4)說(shuō)明書(shū);(5)隨車(chē)工具及備胎;(6)
5、買(mǎi)受人在購車(chē)時(shí)應認真檢查出賣(mài)人所提供的`車(chē)輛證件、手續是否齊全。
6、買(mǎi)受人在購車(chē)時(shí)應對所購車(chē)輛的功能及外觀(guān)進(jìn)行認真檢查、確認。
7、汽車(chē)在購買(mǎi)后,由出賣(mài)人負責與生產(chǎn)廠(chǎng)家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車(chē)售出前流通過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題,出賣(mài)人未向買(mǎi)受人時(shí)示的,依法承擔責任。
9、如買(mǎi)受人使用、保管或保養不當造成的問(wèn)題,由買(mǎi)受人自行負責。
四、違約責任:
五、爭議解決:因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可提交蘇州仲裁委員會(huì )仲裁。
六、合同文本:本合同一式二份,雙方各執一份。
七、合同效力:本合同經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽章后生效。
買(mǎi)受人(簽章): 出賣(mài)人(簽章):
地址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
年 月 日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同12
合同編號: 簽訂地點(diǎn): 簽訂時(shí)間:
買(mǎi)受人(簡(jiǎn)稱(chēng):甲方):
出賣(mài)人(簡(jiǎn)稱(chēng):乙方):
甲乙雙方本著(zhù)平等、誠實(shí)信用的原則,根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規、規章、規范性采購文件及藥品集中采購代理機構向乙方發(fā)出的成交候選通知書(shū),經(jīng)雙方協(xié)商一致,就有關(guān)事項達成如下具體協(xié)議。
一、藥品品種、數量、價(jià)格
。ㄒ唬┎少徦幤菲贩N和數量:甲方向乙方所采購的藥品品種、劑型、規格、數量等詳見(jiàn)藥品成交品種買(mǎi)賣(mài)電子訂單。
。ǘ┧幤返膬r(jià)格
1、在合同有效期內乙方提交藥品的價(jià)格必須是不高于成交候選通知書(shū)中確認的價(jià)格,本價(jià)格為甲方的入庫價(jià)格。
2、成交藥品臨時(shí)最高零售價(jià)格執行期間,遇國家或省價(jià)格主管部門(mén)下調價(jià)格或其他情況時(shí),對未供貨部分,甲乙雙方可協(xié)商調整供貨價(jià)格。
二、質(zhì)量標準
乙方交付的藥品必須符合國家最新藥典或國家藥品監督管理部門(mén)規定的標準,并與供應時(shí)的承諾相一致,附有該藥品生產(chǎn)企業(yè)同批號的出廠(chǎng)藥品檢驗記錄或合格證,以備驗收檢查。
三、藥品有效期
。ㄒ唬┮曳浇桓端幤返挠行趹c文件中規定的有效期相一致。
。ǘ┮曳剿峁┧幤返挠行诓坏蒙儆12個(gè)月;特殊品種雙方另行商定。
四、包裝標準
。ㄒ唬┮曳教峁┑娜克幤肪鶓磭乙幎ǖ臉藴时Wo措施進(jìn)行包裝,每一個(gè)包裝箱內應附有一份詳細裝箱數量單和該藥品生產(chǎn)企業(yè)同批號的出廠(chǎng)藥品檢驗記錄或合格證(進(jìn)口藥品應提供進(jìn)口藥品注冊證和口岸藥檢所的進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)復印件,并加蓋經(jīng)營(yíng)企業(yè)公章)。如為拼裝箱件,箱內應按前述要求附有各種藥品數量單和藥品質(zhì)量證明材料復印件,并加蓋配送企業(yè)公章。
。ǘ┨厥庖螅
五、配送服務(wù)
配送由乙方提供或組織提供,乙方按合同要求對甲方提供或組織配送服務(wù),每次配送的時(shí)間和數量以乙方收到甲方的供貨通知為準。原則上在乙方收到供貨通知后36小時(shí)內送達,屬急救及加急供貨的應在4小時(shí)內送達。(具體做法見(jiàn)第十一條)
六、伴隨服務(wù)
乙方應甲方要求提供或組織提供下列伴隨服務(wù):
。ㄒ唬┧幤返默F場(chǎng)搬運或入庫;
。ǘ┨峁┧幤烽_(kāi)箱或分裝的用具;
。ㄈ⿲M(jìn)貨驗收時(shí)發(fā)現的破損、有效期少于12個(gè)月或不符合特殊約定期限的藥品及其他不合格包裝的'藥品及時(shí)更換;
驗收方式:
。ㄋ模┰诩追街付ǖ攸c(diǎn)(甲方醫療服務(wù)范圍內)為所供藥品的臨床應用免費進(jìn)行現場(chǎng)講解或培訓。
七、雙方的權利義務(wù)
。ㄒ唬┘追奖仨毎春贤s定采購成交藥品品種;除本條第四項規定外,甲方不得采購其他非成交藥品替代成交品種。
。ǘ┘追巾氃诤贤幎ǖ臅r(shí)間內,按實(shí)際入庫的藥品數量及時(shí)結算貨款;并在貨、票驗收后60日內結清貨款。
。ㄈ┘追皆诮邮账幤窌r(shí),應于當日對藥品進(jìn)行驗收入庫,對乙方提供的藥品不符合合同約定的品種、數量、質(zhì)量要求的部分,甲方有權拒絕接受。
。ㄋ模┘追接凶C據證明乙方交付的藥品不符合質(zhì)量標準(以省、省轄市藥監部門(mén)的檢驗結果為準)或延期交貨等不按合同約定交貨時(shí),可以書(shū)面通知乙方終止該藥品的供貨;并可以另行采購替代藥品;同時(shí)將選擇的替代成交藥品名稱(chēng)、價(jià)格、數量清單或另行采購替代藥品的協(xié)議,在七日內由甲方送徐州市藥品集中招標采購管理辦公室和藥品集中采購代理機構各一份備案。(具體做法見(jiàn)第十一條)
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同13
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國招標投標法》和前年招投標中標單位供煤業(yè)務(wù)的實(shí)際,甲乙雙方本著(zhù)自覺(jué)自愿、互惠互利、公平合理的`原則,共同配合搞好合作市城區集中供熱這項民生工作,確保供熱質(zhì)量,在拖欠上年度煤款的情況下延續今冬明春供暖用煤,經(jīng)充分協(xié)商一致重新變更簽訂以下供煤承包合同。
一、質(zhì)量標準:
xx年度鍋爐用煤主要指標(靖遠大礦)(最低大卡不能低于5500大卡/公斤)
二、合同履約形式:根據甲方的實(shí)際情況,以乙方承包形式,確保供暖期兩臺40T鏈條鍋爐和一臺40T循環(huán)流化床鍋爐供熱面積80萬(wàn)平方米的全部用煤炭量(每噸單價(jià)610元,過(guò)磅
2.23萬(wàn)噸)價(jià)款包定的額度,乙方實(shí)行盈虧自負。
三、交貨地點(diǎn):甘南合作熱力有限責任公司煤場(chǎng)
四、供貨時(shí)間:____年____月____日—____年____月____日
供暖時(shí)間:____年____月____日—____年____月____日
五、合同價(jià)款:(含運費、裝卸費及煤款)并提供國家正式稅務(wù)發(fā)票。
六、付款方式:
1、____年____月底,付總價(jià)款____年____月底,付總價(jià)款____年____月底,付總價(jià)款15%。
2、____年____月底,付總價(jià)款10%。
3、____年____月底,付總價(jià)款10%。
4、____年____月底前,付總價(jià)款25%。
七、其它約定事項:
1、根據雙方談判的約定,本合同簽訂后甲方向乙方支付上年度欠款810萬(wàn)元,乙方必須在本年12月10日前供煤xx年度,實(shí)際供熱面積超出80萬(wàn)平方米,超出部分另行計算,同時(shí)增加合同總價(jià)款。
6、此合同一式四份,甲、乙雙方各執二份,自簽章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同14
【案情簡(jiǎn)介】 原告李彥軍訴稱(chēng):原告生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)民用建筑類(lèi)樓板。20xx年5月份,被告武喜軍在鄭州市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區黃商村承攬民房建設工程需用樓板。雙方經(jīng)口頭協(xié)商訂立買(mǎi)賣(mài)樓板合同。按約定,原告先后向被告交付規格為3.3×0.48(米)的樓板251塊,約定單價(jià)為57元/塊,貨款總計為14300元。雙方約定的付款進(jìn)度為:被告每完工一層樓房,為原告結清一層樓板的貨款,但被告始終未按約定給付原告貨款。20xx年5月28日,經(jīng)原告要求,被告為原告出具欠條一份,主要內容為:“欠條收到251塊樓板,李彥民廠(chǎng)里3.3米,14300元整。武喜軍”。該欠條中“欠條收到251塊樓板,李彥民廠(chǎng)里3.3米”部分系原告之妻書(shū)寫(xiě),但其中“14300元整。武喜軍”部分系被告武喜軍親自書(shū)寫(xiě)并捺指印。但之后,雖經(jīng)原告多次催要,被告仍未予清欠貨款。無(wú)奈,原告訴至法院,請求判令被告給付貨款14300元。原告提供的證據有: 被告武喜軍為原告出具欠條一份,其主要內容為:“欠條 收到251塊樓板,李彥民廠(chǎng)里3.3米,14 300元整。武喜軍”,用以證明被告拖欠原告貨款14300元的事實(shí)。被告未到庭答辯,亦未提供證據。 訴訟中,依原告申請,證人吳XX出庭作證(證人吳XX系隨車(chē)貨運人員),用以證明其曾隨原告一起為被告武喜軍運送樓板及被告為原告出具欠條的事實(shí)。另外,依原告申請,本院依法調取了被告武喜軍的戶(hù)籍證明。庭審質(zhì)證中,被告武喜軍無(wú)正當理由未到庭參加訴訟,亦未對原告提供的證據進(jìn)行質(zhì)證,視為其放棄質(zhì)證的權利。本院向原告及證人出示被告武喜軍的
戶(hù)籍證明,原告李彥民及證人吳XX均指認戶(hù)籍證明中頭像系樓板收貨人武喜軍頭像,亦即本案被告武喜軍。對于原告提供的'欠條及證人吳XX的證言,本院綜合分析認為,欠條中關(guān)于樓板數量、規格、貨款總額等信息可以與原告的陳述互相印證,而欠條中送貨人及收貨人及欠條出具人又與證人吳XX的證言互相印證,故本院對于原告提供的證據及證人吳XX的證言予以采信。
【法院認定】經(jīng)庭審質(zhì)證,依據有效證據,結合當事人陳述,本院確認下列案件事實(shí): 原告李彥民生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)民用建筑類(lèi)預制板。20xx年5月份,因被告武喜軍在鄭州市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區黃商村承攬民房建設工程需用樓板,雙方經(jīng)口頭協(xié)商訂立買(mǎi)賣(mài)樓板合同。按約定,原告先后向被告交付規格為3.3×0.48(米)的樓板251塊,單價(jià)為57元/塊,貨款總計為14300元。雙方另約定:被告每完工一層樓房,為原告結清一層樓板的貨款,但被告始終未按約定給付原告貨款。后經(jīng)結算,被告為原告出具欠條一份,主要內容為:“欠條收到251塊樓板,李彥民廠(chǎng)里3.3米,14300元整。武喜軍”。之后,被告仍未予清欠貨款,F原告訴至法院,請求判令被告給付貨款14300元。
【法律分析】當事人訂立合同,有書(shū)面形式、口頭形式和其他形式。依法成立的合同,自成立時(shí)生效,受法律保護,對當事人具有法律約束力,當事人應當按照約定履行自己的義務(wù)。當事人一方不履行合同義務(wù)的,應當承擔繼續履行等違約責任。買(mǎi)賣(mài)合同中的買(mǎi)受人應當按照約定的數額支付價(jià)款。本案中,原告李彥民與被告武喜軍之間
系口頭形式的買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系,合法有效,應受法律保護。被告武喜軍在原告李彥民履行完交貨義務(wù)后,未及時(shí)支付貨款,經(jīng)原告多次催要,仍長(cháng)期拖欠,構成違約,應承擔給付原告貨款的民事責任。原告要求被告給付貨款14300元的訴訟請求,本院予以支持。
關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同15
單位名稱(chēng):合同編號: 簽訂地點(diǎn): 購買(mǎi)人: 簽訂日期: 年 月 日
買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商,一致同意訂立如下條款:
第三條
檢驗標準、方法、地點(diǎn)及期限:出賣(mài)人代運交付的產(chǎn)品 規格、型號、數量及完好程度,由買(mǎi)賣(mài)人在收貨時(shí)按發(fā)貨明細表驗收。若有異議,應于收獲當日電話(huà)通知出賣(mài)人,并在發(fā)貨通知單上填寫(xiě)清楚。
第四條 隨即的必備配件工具數量及供應辦法:隨貨到現場(chǎng),依照產(chǎn)品隨機明細表現場(chǎng)點(diǎn)數驗收。
第五條 標的物所的權自買(mǎi)受人付清全部貨款時(shí)轉移,但買(mǎi)受人未履行支付全部?jì)r(jià)款的,標的.物仍屬于出賣(mài)人所有。 第六條 交貨地點(diǎn): ,交貨期限:第七條 運輸方式: ,運費負擔:
第八條 出賣(mài)人對產(chǎn)品質(zhì)量負責的條件及期限:自買(mǎi)方收到產(chǎn)品第二日起,產(chǎn)品質(zhì)量保修期六個(gè)月或 (易損件、電器件
除外):在保修期內出現質(zhì)量問(wèn)題由出賣(mài)人負責修復。因買(mǎi)受人造成的事故修理所產(chǎn)生的費用由買(mǎi)受人承擔,出賣(mài)人對產(chǎn)品實(shí)行終身服務(wù)(并合理收費)。
第九條 (1)出賣(mài)人應提供砼基礎的圖紙(圖紙必須有出賣(mài)方專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員簽字),買(mǎi)受方應嚴格按出賣(mài)方提供的圖紙和專(zhuān)業(yè)
技術(shù)要求,制作砼基礎,并承擔相關(guān)費用。
。2)出賣(mài)人負責卸車(chē)費用,買(mǎi)受人應負責協(xié)助卸車(chē)。
第十條成套設備的安裝與調試:
第十一條 結算方式、時(shí)間:合同簽訂首付貨款總金額 即:貨到指定地點(diǎn)后,付款總金額 ,即:
付款卸貨:安裝調試完畢經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)驗收合格后三日內付款至總金額的即: 余下總貨款即:
作為質(zhì)量保證金,六個(gè)月內付清。
第十二條 違約責任,逾期付款每日處總合同款1%滯納金,逾期交貨每日處總合同款1%滯納金。
第十三條 解決糾紛的方式:雙方應首先協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院提起訴訟;以出賣(mài)人所在地為訴訟管轄地。 第十四條 本合同一式三份,雙方各執一份,備份具有同等效力。 第十五條 本合同自 起生效。 第十六條 其它約定事項:
【買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章:
買(mǎi)賣(mài)合同買(mǎi)賣(mài)合同01-29
買(mǎi)賣(mài)合同-買(mǎi)賣(mài)合同02-10
買(mǎi)賣(mài)合同買(mǎi)賣(mài)合同全文05-15
買(mǎi)賣(mài)合同簽訂買(mǎi)賣(mài)合同08-24
買(mǎi)賣(mài)合同買(mǎi)賣(mài)合同6篇04-24
珠寶買(mǎi)賣(mài)合同范本-買(mǎi)賣(mài)合同01-04
家禽買(mǎi)賣(mài)合同 苗禽買(mǎi)賣(mài)合同08-01
蔬菜買(mǎi)賣(mài)合同范本-買(mǎi)賣(mài)合同12-31