- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同(15篇)
現今很多公民的維權意識在不斷增強,合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛,在達成意見(jiàn)一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要內容是什么嗎?下面是小編為大家收集的承攬加工合同,希望能夠幫助到大家。

承攬加工合同1
合同編號:_____________
甲方:___________________
乙方:___________________
法定代表人:_____________
法定代表人:_____________
聯(lián)系電話(huà):_______________
聯(lián)系電話(huà):_______________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的.時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長(cháng)春仲裁委員會(huì )申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章):_____________
乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字):_______
授權代理人(簽字):___________
住址:_____________________
住址:______________________
聯(lián)系電話(huà):_________________
聯(lián)系電話(huà):__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________________
開(kāi)戶(hù)銀行:__________________
賬號:_____________________
賬號:______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點(diǎn):__________________
簽訂地點(diǎn):__________________
承攬加工合同2
承攬方:
代表人: 職務(wù): 電話(huà):
定作方:
地 址: 電話(huà):
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱(chēng):
2.項目地點(diǎn):
3.項目?jì)热荩?/p>
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料一式二份,定作方、承攬方各執一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工,按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復,并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內未得到答復的,應繼續按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作,由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更,定作方應提前壹天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后,承攬方應提出適當的變更價(jià)格,送定作方批準后調整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的`提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 :
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質(zhì)量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續,出具驗收意見(jiàn)。如定作方在規定時(shí)間內無(wú)正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質(zhì)量合格,已通過(guò)驗收。
(2) 第十條 合同價(jià)款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款:
(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減合同價(jià)款;不同意利用的,重新制作。
(2)無(wú)正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數每日向制作方償還合同價(jià)款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價(jià)款3‰的違約金;
(3)超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同3
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長(cháng)春——吉林高速公路長(cháng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(cháng)吉高速長(cháng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
。ㄈ纾 .根據國家有關(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的.損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱(chēng))交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著(zhù)互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱(chēng)_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應在一個(gè)工作日內答復。不能答復的技術(shù)問(wèn)題乙方有權停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣____________________元整,大寫(xiě)(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規章制度,服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理,嚴格遵守安全操作規程,施工中如因違反操作規程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時(shí)甲方履行合同后續責任,甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時(shí)間內按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應賠償甲方總價(jià)的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁(yè),附件共____頁(yè),一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。
。ū竞贤衼(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話(huà): 電話(huà):
電子郵箱: 電子郵箱:
開(kāi)戶(hù)行: 開(kāi)戶(hù)行:
________年______月_____日
承攬加工合同4
定作方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
營(yíng)業(yè)執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
營(yíng)業(yè)執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目 規格、型號 單位 數量 單價(jià)價(jià)款或酬金元金額
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量:_________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的.違約金! ∑溆噙`約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的39;有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款:
八、以上條款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期:________年____月____日
定作方:________________ 代表:__________________ 開(kāi)戶(hù)銀行:______________ 帳號:__________________
承攬方:________________ 代表:__________________ 開(kāi)戶(hù)銀行:______________ 帳號:__________________
________年____月____日
承攬加工合同5
甲方:
乙方:
1、前言
經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,甲、乙雙方本著(zhù)長(cháng)期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
。1)供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書(shū)。
。2)乙方職責
完成上述規定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說(shuō)明(A、機械性能;B、材質(zhì)化驗)
。3)甲方職責
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。
向乙方提供鑄造清單(明細)并說(shuō)明材料,件數,交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
。ˋ)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
。˙)鑄件化學(xué)成份:根據提供給貴公司的化學(xué)成份標準。
。–)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
。―)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
。‥)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。
。‵)鑄件交貨時(shí)應附有合格證、質(zhì)保書(shū),其中包括:供方名稱(chēng)、鑄件名稱(chēng)、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。
3、價(jià)格
。1)鑄件價(jià)格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規格鑄件價(jià)格雙方協(xié)商定
4、結算方式:
。1)鑄件以甲方驗收過(guò)磅,并通知乙方認可。
。2)鑄件在甲方現場(chǎng)驗收合格后,開(kāi)具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內全額付款。
。3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認滿(mǎn)足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
。1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時(shí)交貨。
。2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
。3)特殊規格雙方協(xié)商定。
6、驗收
甲方應根據有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進(jìn)行驗收。
7、質(zhì)量保證:
甲方在加工過(guò)程中發(fā)現鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。
8、合同修改:
只有在合同雙方的合法代表書(shū)面簽字同意后,才能對本合同的條款進(jìn)行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的`文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
。1)當不可抗力發(fā)生時(shí),發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力,將不可抗力帶來(lái)的損失減少到最低限度。
。2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務(wù)的轉讓?zhuān)?/strong>
乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權力義務(wù)轉讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
。1)發(fā)生下列情況之一時(shí),甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
乙方無(wú)正當理由不按期制造投入時(shí)。
實(shí)際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲,按期交付無(wú)可能時(shí)。
乙方無(wú)正當理由不執行合同有關(guān)規定,經(jīng)甲方書(shū)面催促仍無(wú)解決誠意時(shí)。
。2)發(fā)生下列情況時(shí),乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無(wú)法履行時(shí)。
甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時(shí)。
12、爭議解決:
當甲、乙雙方之間在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議而通過(guò)協(xié)商已無(wú)法解決時(shí),可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署,一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書(shū)面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份,雙方各執一份,合同經(jīng)雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 日期:
承攬加工合同6
需方:________(甲方)
供方:_______(乙方)
合同編號:___________________
簽訂日期:____年____月____日
為了規范建筑門(mén)窗購銷(xiāo)行為,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規,明確雙方技術(shù)經(jīng)濟責任,保證工程建設正常進(jìn)行,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
1、建筑門(mén)窗用途概況 工程名稱(chēng):________________;建筑結構:_______________; 工程地址:_____________________;使用層次:__________。
2、建筑門(mén)窗供應要求
2.1本合同中的單價(jià)是指門(mén)窗到________________________交貨的價(jià)格。
2.2交貨點(diǎn)詳細地址:____________________________________。
2.3其它要求:___________________________________________
3、結算和付款方式
3.2結算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________
4、技術(shù)要求
4.1乙方供應的產(chǎn)品應嚴格執行并符合__________標準,(標準名稱(chēng)代號)___________________________________________________________。
4.2乙方應隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)》。
4.3產(chǎn)品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5、驗收標準、方法及提出異議期限
5.1驗收標準,按該產(chǎn)品的國家標準驗收,如尚無(wú)國家標準的則按行業(yè)標準或已經(jīng)主管部門(mén)備案的企業(yè)標準驗收。
5.2 甲方在驗收時(shí),如發(fā)現產(chǎn)品的品種、型號、規格、顏色和質(zhì)量不合規定,應妥善保管,并在__天內向乙方提出書(shū)面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質(zhì)量下降的,不得提出異議。
5.3 如發(fā)現產(chǎn)品有嚴重質(zhì)量問(wèn)題,甲方應在48小時(shí)內向____市建材業(yè)質(zhì)量監督管理中心和門(mén)窗分中心報告,同時(shí)用書(shū)面通知乙方及時(shí)分析解決。在問(wèn)題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任
6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照民法典有關(guān)條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的 ____%的違約金。
6.2 如另行商定責任賠償規定的`,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫(xiě)明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過(guò)程如產(chǎn)生爭議,甲、乙雙方應本著(zhù)友好協(xié)商的積極態(tài)度進(jìn)行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可提請分中心進(jìn)行調解或通過(guò)有關(guān)法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1 乙方在門(mén)窗運抵交貨點(diǎn)后,甲方應提從堆放場(chǎng)地,并及時(shí)做好相應的驗收工作,如出現問(wèn)題應及時(shí)協(xié)商解決。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時(shí),應提前天通知甲方協(xié)商解決,否則造成后果乙方負責。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時(shí),應及時(shí)主動(dòng)通知乙方協(xié)商解決,否則造成后果由甲方負責。
8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風(fēng)、洪水等)和其他不可預見(jiàn)事故發(fā)生而不能履行合同時(shí),免除承擔違約責任。
8.5 其他約定:
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
本合同一式五份,甲、乙雙方各執二份,____市建設工程交易管理中心建筑門(mén)窗分中心備案一份。
甲方:____________乙方:____________
單位名稱(chēng):________單位名稱(chēng):________
___年___月____日___年___月____日
承攬加工合同7
原告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區__________,電話(huà):_____________;
被告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區__________,電話(huà):_____________;
被告:______________財產(chǎn)保險股份有限公司住址:_________________
負責人:_________________;電話(huà):_________________
案由:_________________機動(dòng)車(chē)交通事故責任糾紛
訴訟請求:_________________
請求人民法院判決被告共同賠償原告醫療費__________元,誤工費__________元,護理費__________元,住院伙食補助費__________元,營(yíng)養費__________元,殘疾賠償金__________元,殘疾輔助器具費__________元,財產(chǎn)損失__________元,鑒定費__________元,交通費__________元,精神損害撫慰金__________元,以上共計十一項,合計__________元。
本案的訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)和理由:_________________
_____________年_____月__________日_____時(shí)許,原告__________騎(駕駛)__________車(chē)在__________處自_____向_____正常行駛時(shí),被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(chē)(車(chē)牌號:_____________)撞到,原告當場(chǎng)受傷,__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊出具的`交通事故認定書(shū)認定,__________對事故負__________責任,原告__________責任。經(jīng)查,肇事車(chē)輛所有人為_(kāi)_________,車(chē)輛在_____________財產(chǎn)保險股份有限公司__________分公司投有交強險和_____險。故__________、__________對相應損失應承擔連帶賠償責任,保險公司應在保險責任范圍內優(yōu)先賠償保險責任,F原告為維護自己的合法權益,特向人民法院提起訴訟,請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
__________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
承攬加工合同8
承攬方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話(huà):____________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話(huà):____________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱(chēng)規格單位數量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條
原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條
技術(shù)資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。 3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條
驗收標準和方法1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條
交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。 2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的'戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照
中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條
不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____
日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬加工合同9
承 攬 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯(lián)系方式:__________________________
定 作 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯(lián)系方式:__________________________
風(fēng)險告知:在訂立加工承攬合同之前,應當要了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目,其設計能力、設備條件、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過(guò)何類(lèi)水平的項目,都要了解清楚。即使全部符合要求,并已經(jīng)承攬多年業(yè)務(wù),也應查詢(xún)清楚,以避免因承攬方無(wú)實(shí)際完成能力而引起的合同糾紛。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:_____________
第二條 加工成品質(zhì)量要求:__________________________________________________
風(fēng)險告知:當事人在訂立合同時(shí)應當具體準確地寫(xiě)明定作物的名稱(chēng)或項目,不能模糊使人產(chǎn)生歧義。特別應該注意的是,合同注明的加工物必須是合法物,在合同訂立過(guò)程中應當審查加工物是否是法律禁止物,是否需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準才允許加工,以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準而出現不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方:定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的`以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
風(fēng)險告知:關(guān)于定作物的檢查驗收,承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當事人雙方對定作物和項目的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明:定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的,定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,除定作方使用,保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準:委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準:自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間:雙方另有約定的,按約定的方法計算。
風(fēng)險告知:關(guān)于驗收標準、方法及提出異議的期限,有標準的按照標準,沒(méi)有標準的按雙方約定的要求檢驗。對于檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時(shí)協(xié)商,最好注明提出異議的期限,對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時(shí)間點(diǎn),以此來(lái)避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費用負擔:
__________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:
__________________________________________
第十條 結算方式及期限:
___________________________________________
第十一條 其他約定:
____________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款:不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任:經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理:少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元:(合同中無(wú)具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風(fēng)險告知:關(guān)于違約金的事項,如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數額或計算方法。另外,《加工承攬合同條例》對違約責任、違約金結付定出了比例幅度:合同當事人應注意確定違約金的具體百分數。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金:不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失:承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方:變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分:如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金:以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決:協(xié)商不成按_____項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁:
2、向______人民法院起訴。
本合同自_____年___月___日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份:合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(公章):____________________ 承攬方(公章):____________________
法定代表人(簽章):_____________ 法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日 ________年______月______日
承攬加工合同10
甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話(huà))
乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話(huà))
甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系,在平等互利、公平合理、誠實(shí)信用的原則下,經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務(wù)
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經(jīng)驗,負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過(guò)程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場(chǎng)清料凈,并按常規要求配比施工。在施工中若發(fā)現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車(chē)、振動(dòng)棒、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開(kāi)始建設,工期為_(kāi)__天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無(wú)關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應當本著(zhù)保質(zhì)保量的.原則,按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內,甲方發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須進(jìn)行免費維修。
5、基礎:基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內墻高米,砌筑時(shí)內外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過(guò)mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過(guò)梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過(guò)毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫(xiě):陸萬(wàn)玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時(shí)間:地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無(wú)法履行的,乙方應承擔本合同總價(jià)款25%的違約金,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實(shí)現上述違約金產(chǎn)生的合理費用)。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價(jià)款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭議時(shí),雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過(guò)程中的未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時(shí)間:年月日
承攬加工合同11
定作方:
承攬方:
定作方因制作安裝 標識牌,發(fā)包給承攬方,有關(guān)事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,達成如下協(xié)議: 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方,由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用,該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后,定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿(mǎn)一周內,定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為:
1) 制造的內容:"";
2) 漢字為中文簡(jiǎn)體,英文全都為大寫(xiě)字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬),英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年,自交付之日起計算。質(zhì)保期內,承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患,應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權向承攬方提示,承攬方應馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞,固定不穩和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任,定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內嚴重破損不能修復時(shí),承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修,質(zhì)保期滿(mǎn)后,承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分,具有法律效力。
六、定作方負責將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以?xún)取?/p>
七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導致的標識牌損壞造成后果,由承攬方承擔責任,施工期間,承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任,如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等,如內外裝修、構件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的.安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營(yíng)權或所有權的轉讓而失效,該標識牌經(jīng)營(yíng)權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。
九、合同未盡事宜,雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成,雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。
十一、該合同一式三份,由定作方執兩份,
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同12
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規,在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱(chēng):輕型鋼架棚
2、工程地點(diǎn):鎮平工業(yè)園區,華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:61。3×44。3=2715。59平方,附工程詳單,見(jiàn)—3
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0。3mm)含土建。
3、工程造價(jià)165元/㎡,總造價(jià)448072。35元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價(jià)30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開(kāi)始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入保險,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從保險金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協(xié)調。甲乙雙方應履行合同義務(wù),如一方違約,應向對方支付三萬(wàn)元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:
乙方:
年月日
承攬加工合同13
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠(chǎng) 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長(cháng),寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的`責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮
電話(huà):66.8971
開(kāi)戶(hù)銀行:縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所
帳號:104750
乙方:縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話(huà):33.7347
開(kāi)戶(hù)銀行:縣支行
帳號:003485
承攬加工合同14
加工方:________________(以下稱(chēng)甲方)
承攬方:________________(以下稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
第一條加工地材名稱(chēng)及單價(jià)
砂石料加工為綜合包干單價(jià),單價(jià)內含人工費、材料費、場(chǎng)內裝車(chē)費、場(chǎng)內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動(dòng)力和照明費、機械人員設備的進(jìn)出場(chǎng)費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第二條原材料提供方式
甲方提供原材料開(kāi)采區由乙方自行開(kāi)采加工,或乙方利用路基挖方料進(jìn)行加工。(要根據實(shí)際情況表述清楚)
第三條加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》(gb/t14684-20xx)以及項目辦(業(yè)主)下發(fā)的其它相關(guān)質(zhì)量標準,相關(guān)標準由甲方提供。
第四條加工砂石料數量
本工程預計加工砂石料數量合計為萬(wàn)t,具體數量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第五條砂石料數量確認方法及價(jià)款支付方式
一、每月21日甲方組織相關(guān)部門(mén)對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總,以過(guò)磅清單作為計算依據制作計價(jià)單,該計價(jià)單由甲方合同部、工程部、物設部進(jìn)行簽認,經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章,作為支付乙方價(jià)款的憑據。
二、甲方根據業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留5%作為工作安全、質(zhì)量保證金,保證金待合同履行完畢后或合同終止1個(gè)月內不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的`損失,甲方書(shū)面通知乙方,乙方在收到后10日內無(wú)答復即視為同意扣除。
第六條甲方權利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現場(chǎng)管理人員,實(shí)施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進(jìn)行管理,對乙方工作進(jìn)行監督、檢查和驗收;
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿(mǎn)足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù),或終止與乙方的合同關(guān)系。
三、負責將施工用電(高壓端)引入到乙方加工場(chǎng)地;
四、負責交納資源稅;
五、負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃;
六、負責組織車(chē)輛運輸并承擔運輸費用(場(chǎng)內運輸費由乙方承擔),甲方提供地磅進(jìn)行驗收。
第七條乙方權利和義務(wù)
一、在滿(mǎn)足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、設備等進(jìn)行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的開(kāi)采、加工等相關(guān)事項。
二、提供反擊破破碎機、振動(dòng)篩等加工砂石料所需設備。
三、自行修建砂石料加工場(chǎng)及相關(guān)臨時(shí)住房,并承擔相應費用。
四、上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動(dòng)。
五、乙方在開(kāi)采、加工過(guò)程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關(guān)環(huán)保、水保的相關(guān)事項應當按照有關(guān)法律、法規的規定辦理。
六、在合同期內,乙方應在開(kāi)采及生產(chǎn)加工區域內設置安全警示標志,做好砂石開(kāi)采、生產(chǎn)加工過(guò)程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規定,確保安全生產(chǎn),對因實(shí)施本合同而發(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任,甲方有權向乙方追償。
第八條違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付砂石料,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方承擔。
二、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿(mǎn)足本工程需用量,需去其他料場(chǎng)采購時(shí),價(jià)差費用由乙方承擔。除此外,另按未完成生產(chǎn)量總價(jià)的%向甲方支付違約金。
三、原材料、成品(即使經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格)或半成品僅限于本項目建設使用,乙方不得對外銷(xiāo)售;生產(chǎn)線(xiàn)設施、設備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則,乙方承擔萬(wàn)元人民幣的違約金,連續兩次發(fā)生上述行為,甲方有權解除合同。
四、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
六、乙方應采取有效安全保衛措施,保障料場(chǎng)原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔。
第九條履約保證
乙方采取方式提供履約保證。方式一:提供履約保證金萬(wàn)元;方式二:以開(kāi)采區機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據合同約定,在乙方出現違約情況時(shí),全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后1個(gè)月之內,甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
第十條爭議解決方法
在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由貴陽(yáng)鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過(guò)貴陽(yáng)鐵路運輸法院的管轄權限,則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第十一條協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條附則
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執三份;乙方執一份。
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
授權代理人:________________授權代理人:________________
合同訂立地點(diǎn):________________
合同訂立日期:________________
承攬加工合同15
甲方:_________
乙方:_________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工,皮革制品出口業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議:
一、甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工,皮革制品出口至_________業(yè)務(wù),乙方接受甲方委托。
二、合同標的:_________
產(chǎn)品名稱(chēng):_________
數量:_________
合同金額:_________
擬出運日期:_________
出運港:_________
到貨港:_________
外方付款結算方式:_________
三、雙方責任及義務(wù):
(一)甲方職責:
1.負責與外商簽訂所有出口合同,并對合同的全部?jì)热葚撠?
2.負責安排生產(chǎn)、出運、交貨;
3.負責向乙方提供工廠(chǎng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書(shū)及運費等正式發(fā)票;
4.承擔業(yè)務(wù)的全部費用及風(fēng)險,保證按合同條款(合同標的')的全部?jì)热輬绦,并向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。
(二)乙方職責:
1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;
2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結匯等工作所需的單據;
3.負責出口結匯;
4.結匯后一周內,將貨款轉付甲方賬戶(hù)。
四、違約責任:
如因任何一方未履行本協(xié)議規定的責任而給對方造成的經(jīng)濟損失,由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執一份。
自簽字之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
代表(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同10-01
承攬加工合同【精選】07-18
加工承攬合同10-31
承攬加工合同10-15
承攬加工合同10-19
加工承攬協(xié)議09-15
委托加工承攬合同09-17
加工承攬合同(范本)10-01
承攬加工合同模板11-26
委托承攬加工合同11-14