承攬合同范本【熱】
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深，越來(lái)越多事情需要用到合同，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編整理的承攬合同范本，歡迎閱讀與收藏。
承攬合同范本1
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規定，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。
建設單位：
工程名稱(chēng)：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營(yíng)收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實(shí)際人員配置、運營(yíng)和工程的施工由乙方具體實(shí)施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關(guān)部門(mén)規定，安全生產(chǎn)、文明施工，認真執行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關(guān)手續，不負擔具體問(wèn)題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時(shí)甲方有權單方面解除合同并撤銷(xiāo)項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤(pán)進(jìn)行正常的管理和指導，乙方必須無(wú)條件接受甲方的管理。對發(fā)現有違反質(zhì)量、安全操作規程施工或發(fā)現存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切債權、債務(wù)等經(jīng)濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問(wèn)題，所有涉及本工程項目的勞動(dòng)工資問(wèn)題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門(mén)部門(mén)頒發(fā)的上崗資格證。并自覺(jué)遵守上級有關(guān)部門(mén)規定，按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內業(yè)等資料，隨時(shí)接受上級部門(mén)的檢查，并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。
七、現場(chǎng)保險費、質(zhì)保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場(chǎng)的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門(mén)規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時(shí)上報統計財務(wù)報表。建設單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶(hù)，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時(shí)，若工程質(zhì)量、工期沒(méi)有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任，發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門(mén)的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿(mǎn)，雙方債權債務(wù)結清以及乙方結清以?huà)炜繂挝幻x在外的債務(wù)后，本合同自動(dòng)解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
簽定日期：
承攬合同范本2
供方：_________
需方：_________
經(jīng)雙方洽談，根據《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，特簽訂以下合同：
一、合同內容：
1、辦公桌臺：規格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。
2、書(shū)柜：規格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數量、單價(jià)及金額：
制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_(kāi)________元/套，椅子為_(kāi)________元/張，_________個(gè)_________書(shū)柜，為_(kāi)________元/個(gè)�？偨痤~：_________元。。
以上價(jià)格為不變價(jià)，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質(zhì)量要求：
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經(jīng)乙方認可并封板，甲方按樣板生產(chǎn)、交貨，如有制作問(wèn)題由甲方負責修改。
四、加工、售后服務(wù)方式：
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時(shí)，乙方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
保修期為_(kāi)________年，在保修期內，家具出現質(zhì)量問(wèn)題，甲方應免費修理。
在保修期內，因同一嚴重質(zhì)量問(wèn)題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關(guān)證明，甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產(chǎn)品。
五、交貨時(shí)間及地點(diǎn)：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點(diǎn)在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內，發(fā)生嚴重質(zhì)量問(wèn)題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時(shí)，應當按原定購價(jià)格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進(jìn)行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價(jià)和乙方提出的交貨時(shí)間，保質(zhì)保量地按時(shí)完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠(chǎng)家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
甲方未按合同規定的質(zhì)量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物，應當按照合同規定，向乙方償付違約金；合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實(shí)行代運或送貨的標的物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
乙方中途變更標的物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值10％－30％的違約金。
乙方如無(wú)故超過(guò)合同規定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實(shí)際支付的保管、保養費。乙方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取標的物的，甲方有權將標的物變賣(mài)所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給乙方；變賣(mài)標的物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，乙方還應補償不足部分；如標的物不能變賣(mài)，應當賠償甲方的損失。
無(wú)故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
變更交付標的物地點(diǎn)或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機關(guān)證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關(guān)規定執行。
本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________ 乙方：_________
地址：_________ 地址：_________
甲方代表：_________ 乙方代表：_________
電話(huà)號碼：_________ 電話(huà)號碼：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________ 開(kāi)戶(hù)銀行：_________
銀行帳號：_________ 銀行帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
承攬合同范本3
發(fā)包方:________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方:________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方），住 ，身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠(chǎng)家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務(wù)，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規定，特商定如下條款，共同遵守執行： 一、工作內容：
�。�、空調、熱水器等設備安裝；
�。�、避雷接地；
�。�、五金配件安裝于配合調試；
二、安裝人工費及結算：
安裝人工單價(jià)為：空調：元／臺，熱水器：元／臺，本價(jià)格為包干價(jià)。
結算方式為月結。
三、質(zhì)量要求
�。�、乙方須嚴格按照本合同及廠(chǎng)家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質(zhì)保量，并接受甲方的監督。安裝質(zhì)量不符合規定的，乙方須無(wú)條件修理或者返工并承擔全部費用。
�。�、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過(guò)程中的安全及對第三人造成的侵害負全責；
2、甲方為乙方購買(mǎi)意外傷害險；
�。�、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，
�。�、乙方施工過(guò)程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復。
�。�、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
�。�、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或簽字時(shí)生效。
甲 方：___________________
乙 方：___________________
聯(lián)系電話(huà)：__________________
聯(lián)系電話(huà)：__________________
簽約時(shí)間：20xx年xx月xx
承攬合同范本4
甲方：
乙方：
為實(shí)現小區物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)化，根據《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定，就清水灣小區物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。
一、服務(wù)地點(diǎn)：武漢市東西湖區金湖清水灣小區
二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。
三、服務(wù)時(shí)間：乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應保證為清水灣小區正常提供維修服務(wù)。
四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔任何其他費用。
五、甲方權利義務(wù)
1、保障小區正常的工作、生活秩序。
2、計劃和審定小區物業(yè)維修項目。
3、監督乙方的維修業(yè)務(wù)，評價(jià)維修服務(wù)質(zhì)量。
4、測評乙方維修工作，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。
5、提供維修所需的原材料，監督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費。
六、乙方權利義務(wù)
1、按照甲方的要求負責小區物業(yè)的維修。
2、主動(dòng)巡回檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，提請甲方制定維修計劃以便執行。
3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節約成本。
4、遵守甲方的規章制度。
5、接受甲方的監督管理，完不成目標要求，接受甲方處理。
七、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
承攬合同范本5
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《民法典》、《建筑法》的有關(guān)規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：私人住宅主體項目。
二、建筑面積：按實(shí)際板面計算。
三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(chē)(施工車(chē))加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第
一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀(guān)按圖施工，門(mén)窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開(kāi)窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫(xiě)伍X肆拾元整，其中整棟外加叁萬(wàn)伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線(xiàn)，開(kāi)關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過(guò)程中如造成事故與甲方無(wú)關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬合同范本6
定作方：合同編號：
簽訂地點(diǎn)：
承攬方：簽訂時(shí)間：
一、加工標的
貨物名稱(chēng)
型號
面料
顏色
單位
數量
單價(jià)
總金額
交貨地點(diǎn)及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫(xiě)）
按實(shí)際金額結算 單價(jià)含線(xiàn) 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫(xiě)）
材料
質(zhì)量
數量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數量
到位
按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業(yè)標準進(jìn)行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責，應該得到定作方的書(shū)面確認方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在3日內向定作方提出書(shū)面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書(shū)面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收，驗收標準為客戶(hù)最終確認樣及確認意見(jiàn)標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶(hù)索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現場(chǎng)進(jìn)行必要的監督檢查，
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時(shí)間：
承攬方：
代表人：
時(shí)間：
承攬合同范本7
委托人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
受托人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
合同簽訂地：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》和國家有關(guān)法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則基礎上，就乙方向甲方提供安保服務(wù)事宜簽訂如下協(xié)議，以資共同遵守：
一、合同概況
1.1合同名稱(chēng)： ;
1.2服務(wù)地點(diǎn)： ;
1.3承攬內容： 負責 園園區及辦公區域等甲方指定區域的安全保衛及防范工作;
1.4安保服務(wù)內容：安全保衛服務(wù)包括但不限于附件《安全保衛服務(wù)質(zhì)量標準》中所列的保安服務(wù)、巡邏服務(wù)、門(mén)衛服務(wù)、守護服務(wù)、押運服務(wù)、技術(shù)防范服務(wù)等內容，服務(wù)工作應是包括針對人為和自然條件等所有情況下的安全保衛。乙方實(shí)際服務(wù)范圍由雙方在本合同1.3條中書(shū)面確定;
二、組成文件
合同文件應能相互解釋?zhuān)檎f(shuō)明。除專(zhuān)用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
1)、本合同簽訂后雙方形成的合同變更及補充協(xié)議
2)、本合同協(xié)議書(shū)
3)、本合同專(zhuān)用條款
4)、本合同通用條款
5)、履行本合同的相關(guān)文件(含雙方往來(lái)函件、會(huì )審記錄、會(huì )議紀要、簽證等與本合同相關(guān)的修正文件)
6)、合同清單
7)、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類(lèi)內容的文件，應以最新簽署的為準。
三、服務(wù)質(zhì)量：
安保服務(wù)應當符合本合同約定及所附附件的要求;且應符合國家及地方政府指導性文件精神并符合園區甲方要求。乙方應對所提供的安保人員資質(zhì)和能力進(jìn)行審查，不符合安保要求的人員，不得報甲方確認，不得分派現場(chǎng)執行安全保衛工作。
四、服務(wù)時(shí)間
4.1總服務(wù)期：暫定3個(gè)月;安保服務(wù)啟動(dòng)日期由甲方書(shū)面通知為依據;
4.2服務(wù)方式：乙方提供的安保人員按約定采用輪班制開(kāi)展安保工作。乙方人員工作12小時(shí)后休息24小時(shí)，再開(kāi)展第二次12小時(shí)任務(wù)，以此規則輪換執勤;
五、合同價(jià)格
本合同約定乙方出勤的經(jīng)甲方確認上崗的保安員服務(wù)費每人每月為(人民幣) 4600元，每月暫定安排保安員人數為50人，合同總價(jià)暫定為：￥690000元(大寫(xiě)：人民幣陸拾玖萬(wàn)元整);保安員具體人數由甲方需求通知確定，最終結算時(shí)按實(shí)際安排人數計算。
本合同為全費用清單單價(jià)合同，綜合單價(jià)包含乙方保安員執勤期間可能產(chǎn)生的一切費用，乙方應為保安員購買(mǎi)保險，且相關(guān)期間發(fā)生的安保傷害和風(fēng)險防范及保險支出均由乙方全權負責承擔，甲方不再支付除此之外的任何款項;合同執行期間，單價(jià)不做調整。
六、付款方式：
每月 5日前，乙方根據甲方安保付款資料要求申報上月服務(wù)費用，在當期服務(wù)經(jīng)甲方確認符合當期要求后，服務(wù)費按甲方現場(chǎng)管理部統計數據作為基礎依據，由甲方合約部門(mén)審定后給付審定金額的90%，以電匯方式結算;剩余10%在服務(wù)期結束后由雙方統一核算全部服務(wù)期最終安保工作成果，確認安保工作合格，甲方出具書(shū)面意見(jiàn)后給付剩余全部款項;
七、發(fā)票開(kāi)具
乙方在甲方支付相應服務(wù)費前，需提供給甲方當期付款同等金額的正規合格發(fā)票。甲方在收到對應發(fā)票后支付相應款項;
八、雙方權利及義務(wù)
8.1甲方權利及義務(wù)
8.1.1 甲方有權指派人員對保安員的工作進(jìn)行監督、檢查和指導，有權要求調換不適合在甲方工作的安保人員。
8.1.2 若甲方同意為值勤保安員提供必要的通訊技術(shù)設備的，甲方仍有權要求乙方承擔相應設備租賃使用費。
8.1.3 甲方有責任及時(shí)、認真研究解決乙方提出的安全問(wèn)題，采取必要的改進(jìn)和防范措施。
8.1.4 甲方有義務(wù)教育其員工尊重保安員的工作，對保安員履行職責的行為予以支持、配合，尊重和保障保安員的合法權益。
8.1.5甲方有權不予支付不符合安保要求的執勤人員安保費用，是否符合安保要求以實(shí)際工作能力評價(jià)結果確定，不以乙方報甲方確認的上崗確認文件為準，但若乙方提供不符合要求的人員，造成甲方相關(guān)損失的，甲方有權向乙方進(jìn)行索賠;
8.1.6甲方應當按照本合同的約定支付服務(wù)費用。
8.2乙方權利及義務(wù)
8.2.1乙方有權要求甲方支付本合同約定的服務(wù)費等相關(guān)費用。
8.2.2 乙方負責保安員的勤務(wù)指揮、人員調整和休假安排。
8.2.3 乙方對保安服務(wù)范圍內的不安全隱患有權向甲方書(shū)面提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
8.2.4乙方指派的保安員的工資福利、社會(huì )保險、加班、工傷、年休假等依勞動(dòng)合同法等規定全部由乙方負責，并提供保安員執勤所需的制式服裝、必要的執勤裝備，如因未及時(shí)提供而造成甲方損失的，由乙方承擔賠償責任。
8.2.5 乙方負責保安員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓等日常管理和違紀問(wèn)題的處理。
8.2.6乙方保安人員應當遵守甲方的規章制度。
8.2.7乙方應定期對指派的保安人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓。
8.2.8乙方承諾在服務(wù)期內對甲方工作人員進(jìn)行二次安保專(zhuān)業(yè)知識和法規教育的培訓工作。
8.2.9乙方與該保安員的勞動(dòng)合同復印件必須交甲方備案一份。
8.2.10負責執勤區域內的安全防范措施的落實(shí)，做好人員進(jìn)出登記，維護區域范圍內的治安秩序和人身財產(chǎn)安全。
8.2.11妥善處理突發(fā)情況，對發(fā)生在執勤區域內的刑事案件、治安案件，及時(shí)采取有效措施將傷害減至最低，并配合公安機關(guān)的偵查工作。
8.2.12協(xié)助完成甲方安保監管人安排的臨時(shí)性勤務(wù)、勤雜工作。
8.2.13乙方不得提供不符合安保條件要求的人員進(jìn)行執勤安保;若提供的安保人員不符合安保要求的，乙方需承擔因此造成的甲方損失;
九、違約責任
9.1在有效服務(wù)期內，除本合同約定或雙方協(xié)商解除外，任何一方單方解除合同，應承擔違約責任，并向對方支付違約金。違約金數額為合同暫定安保服務(wù)費總額的30%違約金。
9.2乙方安保服務(wù)不符合雙方約定或國家及地方要求的，由甲方視乙方人員違約情節嚴重程度，酌情給予罰款處罰;對乙方相關(guān)安保人員處罰為50~1000元/次，同時(shí)對乙方處以合同暫定總額0.5%~3%的罰款;罰款累計總額不超過(guò)合同額10%;乙方需同時(shí)承擔因乙方安保不力對甲方造成的相關(guān)損失的全額賠償責任;
十、合同變更、解除或終止
10.1經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更、解除或終止本合同。
10.2合同期滿(mǎn)后，如一方不要求續簽，應在本合同屆滿(mǎn)前一個(gè)月內提出，若不通知，則自動(dòng)解除。
10.3當出現以下情況時(shí)，甲方有權解除合同，并同時(shí)要求乙方承擔合同金額30%的違約責任，如乙方所造成的甲方損失超出違約金賠償額的，就超出部分乙方應另行承擔賠償責任：
10.3.1乙方收到甲方進(jìn)場(chǎng)通知后，超過(guò)要求進(jìn)場(chǎng)時(shí)間7天仍無(wú)法安排到位進(jìn)場(chǎng)執勤的;
10.3.2乙方以自己的行為表示不再繼續提供安保服務(wù)的;
10.3.3乙方不解決實(shí)際安程中遇見(jiàn)的問(wèn)題，在甲方催告的合理期限內仍未解決完成的;
10.3.4乙方指派的人員不遵守甲方規章制度或甲方認為其不勝任工作的，經(jīng)向乙方提出更換乙方安保執勤或管理人員，乙方未及時(shí)更換的，經(jīng)書(shū)面要求后7天內仍拒不更換的，或乙方管理人員擅自離開(kāi)執勤崗位累計達7天的;
10.3.5乙方提供虛假的企業(yè)資質(zhì)、管理人員資料或者現場(chǎng)實(shí)際管理人員與所報人員不一致的;
10.3.6 因乙方的原因致使園區安保工作嚴重不達標，導致無(wú)法挽回或可挽回工作在甲方提出的合理期限內，乙方拒絕修正的;
10.3.7合同服務(wù)有效期間，存在重大隱患或乙方人員存在不廉潔自律的問(wèn)題，索賄受賄的;
10.3.8因乙方原因，導致乙方指派的現場(chǎng)執勤人員提起勞動(dòng)仲裁、舉報、信訪(fǎng)等行為的。
10.3.9乙方違反合同約定或者不服從甲方管理，因管理責任被甲方處罰(包括違反本合同的處罰以及違反施工現場(chǎng)制度的處罰)后，甲方同時(shí)有權解除合同。
10.3.10因乙方原因導致甲方無(wú)法繼續履行合同或者繼續履行合同將給甲方造成損失的。
10.3.11甲方根據市場(chǎng)需要進(jìn)行變更，導致相應承包服務(wù)項目不存在時(shí)。甲方有權解除合同，并無(wú)需承擔任何違約或賠償責任。
10.4合同解除時(shí)，已完成的工作量由甲乙雙方書(shū)面確認，甲方對工作量確認后書(shū)面通知乙方，乙方48小時(shí)內未提出書(shū)面異議，視為乙方認同確認結果。如乙方拒絕確認工程量，則以甲方委托的第三方咨詢(xún)機構(包括監理單位)確認的為準，乙方不得對抗該確認結果。
10.5甲方解除合同或者要求暫停服務(wù)，在發(fā)出要求乙方撤離人員和設備的通知后48小時(shí)內，乙方須撤出施工場(chǎng)地。如乙方在甲方出具相關(guān)通知之日起超過(guò)48小時(shí)仍拒絕撤出施工場(chǎng)地，造成甲方不能清場(chǎng)的，乙方每延遲一日應按合同總金額2%支付延遲履行金，如超出5天仍未清理完畢的，甲方有權要求乙方承擔合同總金額30%的延遲退場(chǎng)賠償金，同時(shí)甲方有權將乙方遺留在工地的設備材料視為乙方遺棄物品，甲方可自己予以處理，如由此造成乙方任何損失的甲方無(wú)需承擔任何責任。
10.6乙方出借資質(zhì)與甲方簽定合同，甲方有權解除合同，并要求乙方對造成的所有后果承擔經(jīng)濟賠償外，補償甲方合同總額10%的違約金，并保留進(jìn)一步索賠和法律追訴的權利;
10.7合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
十一、現場(chǎng)代表
為明確職權，切實(shí)維護雙方利益，本合同約定雙方負責人員;
甲方指定 (身份證號： ;聯(lián)系電話(huà)：)作為本次安保工作的甲方代表，負責聯(lián)系和溝通乙方相關(guān)安保服務(wù)事宜;甲方代表簽署的可能涉及經(jīng)濟性文件，還需通過(guò)甲方領(lǐng)導確認同意方可產(chǎn)生實(shí)際約束力;
乙方指定 (身份證號： ;聯(lián)系電話(huà)：)作為本次安保工作的乙方代表，負責對接甲方工作并反饋實(shí)際工作情況;乙方代表在乙方授權范圍內有權簽署相關(guān)經(jīng)濟文件，并對乙方產(chǎn)生實(shí)際約束力;
雙方變更合同負責人應提前7日書(shū)面告知對方，特殊情況無(wú)法提前7日書(shū)面告知的，應盡可能通知至對方，避免造成不必要的損失;造成違約的，按合同約定處理;
十二、其他約定
12.1甲乙雙方必須遵守商業(yè)道德標準，除法律要求或履行合同必須外，不得向除甲乙雙方外的任何第三方泄露任何有關(guān)本合同的內容及相關(guān)商業(yè)信息資料。
12.2甲方不得直接向保安員布臵安保職責范圍以外的工作任務(wù)，保安員有權拒絕執行甲方的違法指令。甲方不得因保安員不執行違法指令而解除本合同。
12.3保安人員在執勤期間，因防止、制止甲方的財產(chǎn)遭受侵害而使自己受到損害的，按《民法通則》第109條規定協(xié)商解決辦法。
——【因見(jiàn)義勇為而變損時(shí)的損害賠償】因防止、制止國家的、集體的財產(chǎn)或者他人的財產(chǎn)、人身遭受侵害而使自己受到損害的，由侵害人承擔賠償責任，受益人也可以給予適當的補償。
12.4保安員在執勤時(shí)，屬職責范圍內發(fā)生消防、治安及刑事案件，應及時(shí)保護好現場(chǎng)，匯報甲方和相關(guān)公安機關(guān)。經(jīng)公安機關(guān)偵察認定是保安員工作失職所造成損失的(不包括現金、有價(jià)證券、金銀珠寶、古董字畫(huà)、郵票等)，由甲乙雙方按合同約定處理，無(wú)約定的由雙方共同協(xié)商解決或參照現行的法律法規進(jìn)行處理。
12.5因甲方單位技防、物防、人防實(shí)施不到位，經(jīng)乙方提出合理化建議，而未采取措施的，乙方不承擔賠償責任。屬甲方本單位工作人員監守自盜，乙方不承擔賠償責任。
12.6 甲方指派保安員從事本合同約定以外工作，由此造成對保安員、甲乙雙方或第三方的經(jīng)濟賠償責任，由甲方承擔。
十三、附則
13.1甲乙雙方因履行本合同發(fā)生糾紛時(shí)，應當協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
13.2本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議同本合同具有同等法律效力。
13.3合同份數:本合同正本 貳 份，甲乙雙方各持一份;副本暫定 陸 份，甲方持 伍 份,乙方持 壹份。副本數可根據實(shí)際需要增持，但若副本內容與正本不一致的，以正本內容為準;
13.4本合同自甲乙雙方法人代表或授權代表(需提供授權委托書(shū))簽字并加蓋單位公章之日起正式生效。
13.5本合同及其附件是甲方與乙方經(jīng)過(guò)平等協(xié)商擬定，雙方對有疑義的條款已進(jìn)行了充分的溝通和說(shuō)明，乙方已充分理解和約定其全部條款的內容，并對其無(wú)異議。
十四、合同附件
1、附件1-《安全保衛服務(wù)質(zhì)量標準》
2、附件2-《_園區安全保衛服務(wù)合同清單計價(jià)表》
甲方(公章)： 乙方(公章)：
住 所： 住 所：
法定代表人：
授權代表人：
合同經(jīng)辦人：
開(kāi)戶(hù)銀行及賬號：
通訊地址：
電話(huà)：
合同簽訂時(shí)間: 年 月 法定代表人： 授權代表人： 合同經(jīng)辦人： 開(kāi)戶(hù)銀行及賬號： 通訊地址： 電話(huà)： 日
承攬合同范本8
定作人：
簽訂地點(diǎn)：
承攬人：
簽訂時(shí)間：年月日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱(chēng)、型號單位、單價(jià)金額合計
合計人民幣金額（大寫(xiě)）：
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱(chēng)型號單位
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時(shí)間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的日內答復。
第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn)：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點(diǎn)及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫(xiě)）元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委托代理人：
委托代理人：
電話(huà)：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
開(kāi)戶(hù)銀行：鑒（公）證機關(guān)（章）
賬號：
賬號：
經(jīng)辦人：
郵政編碼：
郵政編碼：
監制部門(mén)：
印制單位：
承攬合同范本9
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
因甲方演出需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，為明確甲、乙雙方的權利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：承攬甲方活動(dòng)的項目：
1、舞臺搭建和舞美設計布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場(chǎng)操作。
3、活動(dòng)所需設備和物品的'運輸、裝卸；
4、活動(dòng)現場(chǎng)的錄像。
第二條：租賃設備概況
設備的名稱(chēng)見(jiàn)附表1和附表2
租賃用途：演出所用。
使用時(shí)間：20 年 月 日、
安裝時(shí)間：20 年 月 日開(kāi)始，音響LED屏14日上午9時(shí)前交付使用
安裝地點(diǎn)：信和源華庭廣場(chǎng)
拆卸時(shí)間：20 年 月 日12時(shí)前拆卸完畢并撤離現場(chǎng)。
第三條：租賃設備的運輸與操作、
租賃設備的進(jìn)退場(chǎng)調試安裝、操作由乙方承擔、
第四條：租賃設備的使用及規定
1、合同期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務(wù)，乙方應聽(tīng)從指揮調遣，按甲方規定的時(shí)間，合同的標準保質(zhì)保量完成、
2、乙方應根據演出的作息時(shí)間，合理安排設備的維修、保養（費用自負），確保演出正常使用、
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償、
4、甲方應該積極配合乙方整理場(chǎng)地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負責。
第五條：安全與治安
1、甲方必須確保演出場(chǎng)地周?chē)陌踩Ｐl工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責、（由乙方造成的原因除外）。
2、夜間值班，甲方須派數名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
甲方：
乙方：
日期：
承攬合同范本10
定 作 方(下稱(chēng)“甲方”)：
承 攬 方(下稱(chēng)“乙方”)：____________________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議，以資共同信守。
第一條 定作物品名、規格型號、數量：
第二條 加工成品質(zhì)量要求： 。
第三條 原材料的提供：原材料由 方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求：
第四條 技術(shù)資料、設計方案及圖紙提供辦法：由乙方設計，經(jīng)甲方書(shū)面確認后，作為制作的依據。
第五條 合同價(jià)款：
第六條 付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方初步驗收合格后，按實(shí)際驗收合格的數量支付該批次全部?jì)r(jià)款的 %，剩余 %為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當提供等額正規發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款。
第七條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)及方式
1.簽訂本合同后 日內，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書(shū)面通知的數量和時(shí)間供貨;
2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點(diǎn)或施工現場(chǎng);如果定作的產(chǎn)品需要現場(chǎng)制作或安裝的，乙方應當派專(zhuān)人進(jìn)行現場(chǎng)作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價(jià)款中，甲方不另行支付。
第八條 驗收標準和方式
1.定作產(chǎn)品運至現場(chǎng)后，甲方應當及時(shí)組織人員進(jìn)行驗收，對不合格的產(chǎn)品，應當在2日內向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的，質(zhì)保期為 年，在質(zhì)保期內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的，乙方應當在甲方通知后24小時(shí)內予以修復或更換。
2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進(jìn)行驗收。
第九條 甲方的權利和義務(wù)
1.有權檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料，有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產(chǎn)品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時(shí)交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應當按時(shí)向乙方支付價(jià)款。
第十條 乙方的權利和義務(wù)
1.有權要求甲方支付價(jià)款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品，原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應當按時(shí)交付定作產(chǎn)品;
4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝，并承擔相應費用;
5.在制作、運輸、安裝過(guò)程中發(fā)生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償。
第十一條 違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規格、質(zhì)量或設計等，應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2. 甲方無(wú)正當理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價(jià)款。
3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價(jià)0.3 ‰的違約金;未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條 其 他
1.本合同壹式 叁 份，甲方持 貳 份，乙方持 壹 份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應當書(shū)面通知對方。任何一項通知及書(shū)面材料在送達時(shí)接收方應當配合送達方簽字確認，否則送達方有權申請公證送達，由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。
第十三條 其它約定
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本11
甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營(yíng)鎮大營(yíng)村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務(wù)
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無(wú)關(guān)。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進(jìn)度，乙方應提前5天通知甲方購買(mǎi)所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jì)韧夥蹓�，內外墻面積貼瓷磚，過(guò)道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開(kāi)始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
2、乙方應當本著(zhù)保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。
2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)始后 工程過(guò)半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無(wú)法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無(wú)違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時(shí)，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本12
甲方(定做人)：簽訂日期：
簽訂地點(diǎn)：
乙方(承攬人)：合同編號：
甲、乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎上，就有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
一、產(chǎn)品及相關(guān)說(shuō)明
二、定作物的質(zhì)量
1、雙方按樣品生產(chǎn)，應在生產(chǎn)前進(jìn)行封樣。
2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。
3、定作物的質(zhì)保期為1年，在上述保質(zhì)期內，乙方對定作物負有質(zhì)量擔保義務(wù)，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，乙方應負責維修。
三、技術(shù)資料與圖紙
1、甲方應在本合同生效后一周內將技術(shù)資料或封樣樣品交付給乙方。
2、雙方對履約過(guò)程中知悉的技術(shù)資料與圖紙、封樣樣品等商業(yè)秘密，均負有保密義務(wù)。
四、定作物的交付與運輸
1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶(hù)之日算起，預付款為合同總金額的30%。
2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。
五、定作物的驗收
1、乙方在模具制作完成發(fā)貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開(kāi)具發(fā)票。
2、定作物(模具)到甲方工廠(chǎng)后，乙方須派技術(shù)人員到甲方調試生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后，甲方付20%的款項。
3、余款10%為質(zhì)保金，自設備驗收合格之日起滿(mǎn)12個(gè)月時(shí)付清。
六、違約責任
1、乙方負有及時(shí)交貨與質(zhì)量保證的義務(wù)。
2、甲方負有及時(shí)接收貨物與付款的義務(wù)。
3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，并賠償守約方為維權而產(chǎn)生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。
七、爭議解決
本合同生效后，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果，發(fā)生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。
八、本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。
甲方:乙方：
地址:地址：
開(kāi)戶(hù)行：開(kāi)戶(hù)行
賬號:賬號：
電話(huà)：電話(huà)：
簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章
簽約日期：簽約日期：
承攬合同范本13
簽訂合同單位：______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲乙方)
簽訂條款如下：
1.產(chǎn)品名稱(chēng)、型號及規格、數量、價(jià)格及交貨日期等如下表規定：
2.交貨辦法：
(1)交貨地點(diǎn)：_________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產(chǎn)品規格數量代為檢驗。
5.附則：
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間，如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷(xiāo)加工合同，否則按違約處以______罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。
(5)貨物運達站________ (6)收貨人_________ (7)合同糾紛的處理__________ 甲及代表人：(簽字蓋章) 乙及代表人：(簽字蓋章) 開(kāi)戶(hù)銀行：________開(kāi)戶(hù)銀行：_______ 帳號：__________帳號：_________ 電話(huà)：__________電話(huà)：_________ 簽訂日期：____年__月__日
承攬合同范本14
甲方：____________________
乙方：____________________
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，______年______月______日甲自愿將位于___________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著(zhù)平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
一、工程地點(diǎn)及概況：
工程名稱(chēng)：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶(hù)型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
二、工程價(jià)款及付款方式：
1、本工程總價(jià)為_(kāi)_______元，大寫(xiě)_________。
2、本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價(jià)單中工程款總額的____給乙方（含定金，不含設計費），乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用__________方式供應材料。
1、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時(shí)檢驗，如發(fā)現甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當及時(shí)通知甲方，甲方應即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應順延。
2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
五、質(zhì)量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時(shí)驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
六、施工期限：
工期為_(kāi)____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因導致延誤工程進(jìn)展或則不可抗力導致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應的順延。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付___________元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的__________%支付違約金給乙方，其工期順延。
2、由于乙方原因導致工程延期竣工，乙方應按每天支付__________元的違約金給甲方。
3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，或甲方單方面更換門(mén)鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的，造成的損失由甲方負責，并視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應付清全部工程款。
八、其他約定：
1、乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發(fā)現根據甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進(jìn)行賠償。
3、乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4、乙方房屋裝修完成后，應當即時(shí)向甲方交付，甲方應當即時(shí)驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務(wù)，并相應順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：________________________
法定代表人：________________________
地點(diǎn)：________________________
電話(huà)：________________________
_________年_________月_________日
乙方：________________________
法定代表人：________________________
地點(diǎn)：________________________
電話(huà)：________________________
_________年_________月_________日
承攬合同范本15
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱(chēng))：______
定作方(全稱(chēng))：______
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價(jià)格、交提貨日期：
2、質(zhì)量標準、驗收方法及地點(diǎn)：____________
3、原材料來(lái)源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時(shí)間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話(huà)：_______________________ 電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬合同01-15
承攬的合同10-13
承攬的合同10-21
加工承攬合同10-16
個(gè)人承攬合同10-21
精華承攬合同10-25
實(shí)用的承攬合同10-01
設計承攬合同10-10
承攬合同模板10-11
企業(yè)承攬合同10-09