建設工程合同違約責任的內容有什么

　　導語(yǔ)：今天YJBYS小編為大家整理了建設工程合同違約責任的內容有什么，希望對大家有所幫助，歡迎閱讀!

　　建設工程合同違約責任的內容有什么

　　一、工期延誤違約責任的認定處理

　　如工程未能在合同約定的期限內竣工，發(fā)包方會(huì )要求承包方承擔工期違約責任，承包方會(huì )要求發(fā)包方賠償其停工、窩工損失。審判實(shí)踐中遇到的主要問(wèn)題是：承包方因發(fā)包方在施工過(guò)程中未按合同約定支付工程進(jìn)度款或提供原材料、設備、場(chǎng)地、技術(shù)資料而主張工期順延權，即其針對發(fā)包方的先履行抗辯權能否得到支持?依照《合同法》第283條的規定，承包人可以順延工期，即享有工期順延權。

　　但是，當事人常常在合同中就上述情況約定了承包方應當辦理工期順延簽證。如果在實(shí)際履行中承包方?jīng)]有辦理工期順延簽證怎么辦?由于目前建筑市場(chǎng)發(fā)包方處于強勢，承包方往往在施工過(guò)程中很難辦到工期順延的簽證。在這種情況下，如果承包方能夠舉證證明其在辦理簽證的期限內向發(fā)包方提出了順延工期的要求，或者其能舉證證明發(fā)包方遲延支付工程款情節較為嚴重而影響了施工進(jìn)度的，那么對其工期順延權主張應予以支持;如果承包方不能舉證證明其提出過(guò)工期順延的要求，且發(fā)包人遲延支付工程款情節較輕并不必然導致工程進(jìn)度延誤的，則不認定承包方享有工期順延權。因發(fā)包方遲延支付工程進(jìn)度款而認定承包方享有工期順延權的，一般工期順延的期限應當順延至發(fā)包方付清進(jìn)度款之日止。

　　對于發(fā)包方未按合同約定提供原材料、設備、場(chǎng)地、技術(shù)資料，承包方未按合同約定辦理工期順延簽證，承包方在訴訟中主張工期順延權的，因發(fā)包方未按合同約定提供施工所用原材料、設備、場(chǎng)地、技術(shù)資料，承包方就無(wú)法進(jìn)行施工，必然導致工期延誤，此情況下應支持承包方的工期順延權請求。

　　二、工程質(zhì)量責任認定的有關(guān)問(wèn)題

　　一是發(fā)包人與承包人對工程質(zhì)量是否合格或者對導致工程質(zhì)量出現問(wèn)題的原因及雙方責任大小有爭議的，如果不能依據雙方提供的.證據材料予以認定，則應委托有相應鑒定資質(zhì)的鑒定機構進(jìn)行鑒定。

　　二是因承包人的原因致使工程質(zhì)量不符合約定的，依據《合同法》第281條的規定，發(fā)包人有權要求承包人在合理期限內無(wú)償修理或者返工、改建。承包人拒絕修理、返工、改建的，依據《司法解釋》第11條的規定，發(fā)包人可以根據工程質(zhì)量問(wèn)題的嚴重程度，相應減少支付工程價(jià)款。

　　三是因發(fā)包人提供的原材料質(zhì)量不合格，或提供的設備、技術(shù)資料等不符合合同約定，從而導致工程質(zhì)量不合格或質(zhì)量缺陷的，則依據《司法解釋》第12條規定的精神，該工程質(zhì)量責任應由發(fā)包人承擔，發(fā)包人不得以此為由拒付或少付工程款。同時(shí)，發(fā)包人因其過(guò)錯造成承包人停工、窩工等損失的，仍應承擔相應的賠償責任。承包人對導致質(zhì)量問(wèn)題有過(guò)錯的，也要承擔相應的過(guò)錯責任。四是發(fā)包人擅自使用未竣工驗收的工程，承包人仍應依照合同約定承擔工程保修義務(wù)和責任。對于合同無(wú)效，但竣工驗收合格的工程，承包人也要依照合同約定和法律規定承擔工程質(zhì)量保修義務(wù)和責任。

　　三、約定違約金數額過(guò)高的調整

　　根據《合同法》第114條第2款規定：“約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。”由于在建設工程施工合同糾紛中當事人違約行為的具體情況很復雜，因此，判斷當事人在建設工程施工合同中約定的違約金是否過(guò)高，不可能有一個(gè)統一而具體的客觀(guān)標準。在審判實(shí)踐中，可以從以下幾個(gè)方面的因素進(jìn)行綜合審查判定：

　　(1)違約金數額與當事人的實(shí)際損失之間的比例;

　　(2)違約金數額與合同總價(jià)款、當事人未履行價(jià)款之間的比例;

　　(3)當事人違約的原因及過(guò)錯大小;

　　(4)違約金數額與違約方所獲得的合同利潤之間的比例;

　　(5)違約的時(shí)間長(cháng)短。

　　在無(wú)法確定非違約方當事人實(shí)際損失的情況下，可以根據《合同法解釋(二)》的規定，如果合同約定的違約金超過(guò)了合同價(jià)款的10%，則可以確定該違約金過(guò)高，并予以適當調整。

【建設工程合同違約責任的內容有什么】相關(guān)文章：

建設工程監理合同主要內容有哪些08-09

建設工程合同法規有哪些10-11

什么是勞動(dòng)合同違約責任09-01

什么是違約責任？07-19

建設工程施工合同的法定形式和內容06-09

建設工程監理工作內容08-20

兒童早教的內容有什么09-15

行政文員的工作內容有什么10-05

建設工程竣工檔案收集歸檔內容11-09

建設工程監理工作內容詳解11-04