- 相關(guān)推薦
機加工采購合同范本（精選9篇）
隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及，合同對我們的幫助越來(lái)越大，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。知道嗎，寫(xiě)合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的機加工采購合同范本（精選9篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
機加工采購合同1
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話(huà):____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話(huà):____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱(chēng)規格單位數量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的帶給辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方務(wù)必依照合同規定選用原材料，并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格帶給原材料，承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不貼合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙帶給辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現帶給的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期帶給技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的`工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構帶給檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，務(wù)必留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條承攬方的違約職責
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的職責;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不貼合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不貼合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不貼合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。
八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不貼合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔職責。
十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的職責。
第九條定作方的違約職責
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方帶給原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方帶給原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條
第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約職責，在定作方遲延理解或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔職責，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十一條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
________年____月
機加工采購合同2
訂立合同雙方：
承攬方：以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品品名規格（長(cháng)、寬、高c）單位數量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構務(wù)必嚴密，堅固、表面務(wù)必平整光滑，木材無(wú)形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方帶給圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現帶給的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款按核定價(jià)格單計算款_________元。
第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內務(wù)必到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由_______物價(jià)局帶給檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，務(wù)必在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫(xiě)_________元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約職責外，務(wù)必如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內透過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約職責
一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的職責；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不貼合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的.，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約職責
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方帶給圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約職責。但甲方應當采取用心措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方職責；在乙方遲延理解或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔職責，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴。
二、本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價(jià)局、_________銀行各存一份。
甲方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
________年____月____日
乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
________年____月____日
機加工采購合同3
甲方（承攬人）：
乙方（定做人）：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：
依據《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商，簽訂此材料加工合同，達成以下協(xié)議內容：
第一條 成品原料及加工內容
注：
1、有無(wú)附圖紙；
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產(chǎn)加工圖紙，圖紙作為本合同內容的附件一并執行（圖紙需蓋章或簽字確認）。
第二條 加工期限和質(zhì)量要求
1、材料選定：材料的選定根據乙方自行選擇的方式：
�、偌追礁鶕曳降闹贫ㄟx購。
�、谟梢曳阶孕羞x購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后，乙方向甲方交付所需材料，加工期限在甲方接收到所需材料后開(kāi)始計算，甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限，該加工期限的確定，應由甲方根據自身的設備、技術(shù)、人員等情況謹慎確定，本合同確定的加工期限為： 天。
3、成品的質(zhì)量要求，有相關(guān)技術(shù)圖紙規范的.，應符合圖紙要求，沒(méi)有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的，應符合相應的規格型號要求。
第三條 交貨時(shí)間、地點(diǎn)、結算方式
1、交貨時(shí)間：甲乙雙方協(xié)商一致，甲方在合同簽訂后 日內交貨，即 年 月 日前。
2、交貨地點(diǎn)：
3、乙方自提：甲方按照約定的加工期限完成加工任務(wù)后，應及時(shí)通知乙方提貨，乙方自行到甲方工廠(chǎng)內提貨；乙方收到通知后未按時(shí)提貨的，甲方不承擔任何違約責任。
4、乙方應在接收成品時(shí)，組織人員對成品進(jìn)行驗收，雙方應辦理驗收手續并確認；乙方對成品質(zhì)量提出異議，應在交貨時(shí)書(shū)面提出，否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方后，仍應對成品的品質(zhì)與數量向乙方負責。
第四條 違約責任
發(fā)生下列情況之一時(shí)，甲乙雙方應承擔違約責任：
1、甲方未在加工期限內完成加工任務(wù)，則應與乙方協(xié)商順延相應期限，每逾期一天，按照合同款的 %賠付乙方；如造成乙方其他相應連帶損失的（如：供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關(guān)聯(lián)的合同），甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質(zhì)量標準的，應承擔修理、更換、無(wú)償補充的責任，給乙方造成嚴重損失的，應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價(jià)款的，乙方應承擔總價(jià)款千分之五的違約金。
第五條 合同爭議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，則通過(guò)乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補充條款
如有以上內容未盡條款，甲乙雙方可以達成補充協(xié)議，補充內容作為附件形式附于合同之后，與本合同同樣具有法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
日期：
機加工采購合同4
委托方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
加工方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
經(jīng)雙方充分協(xié)商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產(chǎn)_______系列產(chǎn)品事宜，達成以下協(xié)議：
第一條 加工產(chǎn)品范疇
1、產(chǎn)品品名：
2、產(chǎn)品規格為：
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書(shū)面補充協(xié)議。
第二條 委托加工訂單
1、甲方根據市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，于每月____日以書(shū)面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數量和供貨時(shí)間，乙方如有異議，應在接訂單后____日內書(shū)面提出，否則，視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產(chǎn)品，甲方可視具體情況對訂單進(jìn)行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度(量)不得超過(guò)計劃的______%，若超過(guò)_____%，雙方另行協(xié)商。
3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿(mǎn)足甲方訂單的要求。
第三條 加工產(chǎn)品質(zhì)量及責任
風(fēng)險提示：
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛生標準。
2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠(chǎng)名和廠(chǎng)址，同時(shí)注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)，附______商標使用授權書(shū)。
3、產(chǎn)品在保質(zhì)期內出現批量性質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的，除由乙方承擔該批有質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品(需雙方清點(diǎn)數量)的責任外，乙方還應按該批有質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品總值的_______%以實(shí)物形式(加工產(chǎn)品)補償給甲方;
4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場(chǎng)流通中，因品質(zhì)問(wèn)題而導致甲方利益受損時(shí)，經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：
(1)加工產(chǎn)品的投訴賠償問(wèn)題，甲方在預先征得乙方同意的情況下(書(shū)面為準)可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理;
(2)在甲方有要求時(shí)，乙方可協(xié)助甲方處理質(zhì)量投訴，但不負責對最終用戶(hù)(即甲方客戶(hù))提供售后服務(wù);
(3)少量的包裝破損等質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負責調換;
(4)若屬甲方運輸或出廠(chǎng)以后因保管不當導致產(chǎn)品變質(zhì)，乙方不予承擔責任。
5、乙方應按產(chǎn)品標準要求對每批次產(chǎn)品進(jìn)行抽檢及留樣，并嚴格遵循三檢制度。
6、乙方應根據甲方銷(xiāo)售需要提供加蓋公章的工商營(yíng)業(yè)執照復印件及生產(chǎn)、衛生許可證復印件，相應批次產(chǎn)品的出廠(chǎng)檢驗報告單。
第四條 原材料及包裝材料供應
風(fēng)險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風(fēng)險意識。
1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場(chǎng)所使用或許可他人使用。
風(fēng)險提示：
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí)，要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會(huì )承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設備租賃、生產(chǎn)線(xiàn)閑置等相關(guān)損失。
2、乙方全面負責采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場(chǎng)。
第五條 產(chǎn)品交付與驗收
風(fēng)險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的`方式。
1、產(chǎn)品實(shí)行甲方自行提供，交付地點(diǎn)為乙方工廠(chǎng)倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車(chē)。
風(fēng)險提示：
運輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線(xiàn)、運輸工具�？偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線(xiàn)和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。
此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價(jià)款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。
2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行，若有變動(dòng)，雙方應提前約定。
3、產(chǎn)品在出廠(chǎng)之前，由甲方駐廠(chǎng)代表開(kāi)具質(zhì)量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。
4、產(chǎn)品驗收依據為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應標準。
5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象(如原輔材料、包裝材料不符合標準，成品有破損現象等)時(shí)，可向乙方提出異議，并有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;
6、交貨時(shí)間：自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時(shí)間為乙方收到傳真后_____天內)后第______天開(kāi)始供貨，日供貨量為：月訂貨量_______萬(wàn)箱以?xún)鹊�，第____天不低于_______萬(wàn)箱，月訂貨量_______萬(wàn)箱的，每天不低于_______萬(wàn)箱，_______萬(wàn)箱以上的，每天_______萬(wàn)箱。
第六條 違約責任
1、因乙方未按甲方要求的時(shí)間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價(jià)______%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產(chǎn)或銷(xiāo)售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等，一經(jīng)查證，無(wú)論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬(wàn)元違約金，并追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價(jià)值______%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來(lái)和經(jīng)濟損失。
第七條 其他
1、爭議解決途徑：合同如遇爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，達不成協(xié)議的可向______仲裁委員會(huì )申請仲裁
2、合同生效時(shí)間：合同有效期限本委托加工合同期限為_(kāi)_____個(gè)月，自________年____月____日至________年____月____日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
3、本合同正本一式_______份，經(jīng)雙方當地人代表簽字蓋章后生效。
4、其他未盡事宜另行訂立。
委托方(蓋章)：
代表人簽字：
________年____月____日
加工方(蓋章)：
代表人簽字：
________年____月____日
機加工采購合同5
甲方：_________
地址：_________
電話(huà)：_________
法定代表人：_________
職務(wù)：_________
國籍：_________
乙方：_________
地址：_________
電話(huà)：_________
法定代表人：_________
職務(wù)：_________
國籍：_________
茲經(jīng)雙方同意，甲方委托乙方在_________加工_________，其條款如下：
1.來(lái)料加工和來(lái)件裝配的商品和數量
(1)商品名稱(chēng)：_________;
(2)數量：_________共計_________。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在_________或_________購買(mǎi)，清單附于本合同內。
3.每種型號的加工費如下
(1)_________(大寫(xiě)：_________美元);
(2)_________(大寫(xiě)：_________美元);
(3)_________(大寫(xiě)：_________美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至_________(某地)，若有短少或破損，甲方應負責補充供應。
5.甲方應于成品交運前1個(gè)月，開(kāi)立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在_________或_________購買(mǎi)零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應在雙方同意的時(shí)間內完成_________型標準_________的加工和交運，不得延遲，凡發(fā)生無(wú)法控制的和不可預見(jiàn)的情況例外。
7.零件及原料的損耗率：加工時(shí)零件及原料損耗率為_(kāi)________%，其損耗部分由甲方免費供應，如損耗率超過(guò)_________%，應由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件，或錯將原料及零件超運，乙方應將超運部份退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充。
9.甲方提供加工_________標準_________零件和原料，乙方應嚴格按規定的設計加工，不得變更。
10.技術(shù)服務(wù)
甲方同意乙方隨時(shí)提出派遣技術(shù)人員到_________的要求，協(xié)助培訓乙方的'技術(shù)人員，并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪_________美元，其他一切費用(包括來(lái)回旅費)概由甲方負責。
11.與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續，應由乙方予以辦理。
12.加工后的標準_________乙方應運交給甲方隨時(shí)指定的國外買(mǎi)主。
13.其他條件
(1)標準_________的商標由甲方提供，若出現法律糾紛，甲方應負完全責任;
(2)若必要時(shí)乙方在_________或_________購買(mǎi)加工標準_________的零件及原料，其品質(zhì)必須符合標準并事先需經(jīng)甲方核準;
(3)為促進(jìn)出口業(yè)務(wù)，乙方應儲備標準_________樣品，隨時(shí)可寄往甲方所指定的國外買(mǎi)主，所需的零件和原料，由甲方所運來(lái)的零件及原料中報銷(xiāo)。
14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽字后各執一份。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
機加工采購合同6
委托方： （以下稱(chēng)“委托方”）
地 址：
電 話(huà)：
傳 真：
受委托方： （以下稱(chēng)“受委托方）
地 址：
電 話(huà)：
傳 真：
�。ㄎ蟹胶褪芪蟹胶戏Q(chēng)為“雙方”）
雙方在平等、自愿基礎上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此合同，以共同遵守：
�。�1）委托方根據下列條件委托 加工干海參產(chǎn)品，有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規定向受委托方發(fā)出。
�。�2）受委托方根據下列條件為委托方加工 干海參產(chǎn)品，有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規定完成。
�。�3）委托方為 “ 傳康 ”商標唯一持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專(zhuān)利權。
一、關(guān)于訂單
�。�1）委托方必須提前15天以傳真或郵件方式給受委托方落實(shí)訂單數量、訂單內容并明確交貨時(shí)間。
�。�2）受委托方在收悉訂單后，在三天內以傳真或郵件方式向委托方確認訂單。
�。�3）除非雙方經(jīng)過(guò)同意，否則在訂單被受委托方確定接納后，委托方不能中止訂單而受委托方必須履行訂單。
�。�4）委托方必須最遲在受委托方開(kāi)始加工前五天向受委托方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
�。�5）受委托方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于15天（含周六及周日）。因原材料及包裝材料數量不足、質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。 （另：如果雙方達成一致，由受委托方全權負責原材料及包裝材料的采購，需提前擬定協(xié)議一份。）
�。�6）原材料及包裝材料的進(jìn)庫（受委托方倉庫）質(zhì)量檢驗工作由委托方委派代表與受委托方質(zhì)量負責人共同監督并確認。
二、關(guān)于加工及運輸費
�。�1）由于委托加工產(chǎn)品屬于季節性產(chǎn)品，價(jià)格波動(dòng)大，加工費經(jīng)雙方同意，隨行就市，根據情況作出調整。不在此合同內做出具體約定。待委托方有需要時(shí)，雙方以傳真件或郵件形成的書(shū)面文件為準。
�。�2）委托方將負責產(chǎn)品的驗收工作、自行安排運輸事宜、及支付相關(guān)運費和保險費。
三、關(guān)于付款及發(fā)票
�。�1）雙方確認訂單后，委托方需先行支付受委托方30%加工費，余款委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成交付10內后全數匯至受委托方的銀行賬戶(hù)。
�。�2）受委托方必須在委托方付款之后三個(gè)工作日內按委托方要求開(kāi)具發(fā)票。
四、工藝及產(chǎn)品標準
�。�1）產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝由雙方共同制定并形成書(shū)面文件，雙方簽字確認；
�。�2）成品質(zhì)量的判定標準：干海參執行SC/T 3206；
�。�3）委托方提供的各種原輔料、包裝物應符合相應標準要求，并確保采購自具備相應資質(zhì)的供應商；
五、有關(guān)知識產(chǎn)權、專(zhuān)利及商標的侵權責任
非經(jīng)委托方書(shū)面同意，受委托方或任何人不能使用委托方的商標。
六、雙方責任
�。�1）受委托方根據委托方確認的配方及雙方確認的工藝要求加工上述產(chǎn)品，必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的'加工任務(wù)指標；
�。�2）產(chǎn)品如因監督部門(mén)在市場(chǎng)監督或抽查過(guò)程中出現質(zhì)量不合格的情況，其責任應根據以下情況由雙方承擔：
2、1產(chǎn)品如因鹽分、水分、凈含量等生產(chǎn)過(guò)程中可控制的指標導致不合格的，由受委托方負責并承擔相應處罰等損失；
2、2產(chǎn)品如因藥殘、重金屬、蛋白質(zhì)等生產(chǎn)過(guò)程中不可控的指標導致不合格的由委托方負責并承擔相應處罰等損失；
2、3對于由原輔料、包材等不合格導致產(chǎn)品不合格的，由原輔料及包材的實(shí)際采購方負責承擔相應處罰等損失。
七、協(xié)議終止
�。�1）其中一方可提前三十天以書(shū)面形式通知對方解除此協(xié)議。
�。�2）如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協(xié)議規定，提早三十天以書(shū)面形式通知對方解除此協(xié)議。
�。�3）協(xié)議終止后，委托方必須于協(xié)議終止后五個(gè)工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品，原材料及包裝材料，否則受委托方有權自行處理有關(guān)物料。
八、協(xié)議期限
�。�1）本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以以補充協(xié)議方式延長(cháng)協(xié)議期限。
九、其他
本合同一式三份，委托方與被委托方各持一份，備案主管單位持有一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機加工采購合同7
訂立合同雙方：
承攬方：以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品品名規格（長(cháng)、寬、高cm）單位數量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變、翹曲、撥縫、松榫。塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象。玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供
圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方。乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第四條工程價(jià)款按核定價(jià)格單計算款_________元。
第五條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由_______物價(jià)局提供檢驗證明。第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第六條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準。每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。
第七條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第八條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫(xiě)_________元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第九條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)。不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的.責任。經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理。乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十一條乙方的違約責任一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任。在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十三條其他
一、本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價(jià)局、_________銀行各存一份。
甲方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
_______年____月____日
乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
_______年____月____日
機加工采購合同8
承攬方：________________________
代表人：____________ 職務(wù)：____________ 電話(huà)：____________
定作方：________________________
地 址：____________ 電話(huà)：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱(chēng)：________________________。
2、項目地點(diǎn)：________________________。
3、項目?jì)热荩篲_______________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時(shí)間內得到答復的，應按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作，因按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應提前____________天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當的變更價(jià)格，送定作方批準后調整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的.提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見(jiàn)。如定作方在規定時(shí)間內無(wú)正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗收。
第十條 合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿(mǎn)付清。
第十一條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。
(2)無(wú)正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;
(3)超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
機加工采購合同9
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為。
2、制作內容
(1)主鋼構：
(2)次鋼構材質(zhì)：
(3)其他：以上主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價(jià)款及結算方式
1、合同總價(jià)暫定為 元。
2、合同簽訂當日甲方付 元，給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶(hù)，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>
2、交貨時(shí)間： 年 月 日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費包含在合同價(jià)內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。
六、雙方權利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的`疑問(wèn)及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應當及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：
法定代表人：
委托代理人：
【機加工采購合同】相關(guān)文章：
除草機加工合同05-05
打火機加工安裝合同03-08
打火機加工安裝合同02-20
打火機加工合同書(shū)04-29
機加工實(shí)習心得11-09
打火機加工安裝合同書(shū)05-08
機加工購銷(xiāo)簡(jiǎn)單合同范本（精選5篇）06-03
機加工與數控應聘簡(jiǎn)歷10-01
機加工工作簡(jiǎn)歷模板09-20