貨物運輸承包熱門(mén)合同通用

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中，合同的使用頻率呈上升趨勢，它可以保護民事法律關(guān)系。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的貨物運輸承包熱門(mén)合同通用，歡迎大家分享。

貨物運輸承包熱門(mén)合同通用1

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，依據《民法典》，就甲方位于煤礦 綜采工作面回撤運輸 委托乙方承包事宜，達成下列協(xié)議，共同遵守執行。

　　第一條： 工程承包范圍

　　一、 工程 名稱(chēng)：煤礦 綜采工作面回撤運輸。

　　二、 工程 地點(diǎn)： 煤礦。

　　三、 工程 范圍和內容：綜采工作面三機、轉載機、破碎機、移變列車(chē)、液壓支架等所有綜采配套系統回撤運輸。

　　第二條 ： 工程承包期限

　　一、本 工程承包 合同總工期為 天。

　　二、本 工程項目 以井下運輸第一臺設備為開(kāi)工日期。

　　三、如遇下列情況，經(jīng)甲方現場(chǎng)監理工程師或甲方代表簽證后，工期作相應順延，并用書(shū)面形式確定順延期限。

　　(1 )遇到不可抗力的自然災害(如雪災、水災、自然原因發(fā)生的火災、地震等)而影響項目進(jìn)度的。

　　(2 )因政府強制停電問(wèn)題造成停工的。

　　第三條 ： 工程承包價(jià)款

　　一、本工程 承包 合同總價(jià)為 元 人民幣(含稅價(jià)萬(wàn)元)。

　　二、此 價(jià)款 包含燃油費、車(chē)輛維修費、駕駛員工資等一切全部費用。

　　三、回撤運輸費按雙方協(xié)商的預算金額為一次性包干價(jià)。

　　四、甲方在支付乙方承包款前，乙方必須出具甲方所在地正規稅務(wù)發(fā)票。

　　第四條： 甲方責任與義務(wù)

　　一、 負責對乙方進(jìn)行技術(shù)交底，提供場(chǎng)地。

　　二、 按設計施工方案及乙方提出的具體要求做好各項準備工作(包括井巷擴大、井巷地面硬化、地面停車(chē)場(chǎng)所等)以確保運輸工作順利進(jìn)行。

　　三、負責對乙方 回撤運輸 工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監督，組織檢查驗收。

　　四、 負責提供 乙方運輸相關(guān)工作人員的住宿和就餐。

　　五、負責 回撤運輸作業(yè)期間 與其他單位協(xié)調關(guān)系， 協(xié)調解決應由甲方解決的問(wèn)題。

　　六、對違規作業(yè)、存在安全隱患等事項，有權給乙方下達停工整改通知及罰款。對不服從管理及對甲方造成重大影響，甲方有權單方面解除合同，并追究乙方因此造成甲方損失的經(jīng)濟賠償責任。

　　第五條：乙方責任與義務(wù)

　　一、乙方承包后不得另行分包或轉包。

　　二、乙方必須按協(xié)議約定及甲方確定的施工方案進(jìn)行運輸作業(yè)，并按期完成任務(wù)。

　　三、 乙方按國家和行業(yè)規定，必須確保相關(guān)管理和生產(chǎn)崗位人員持證上崗嗎， 保證回撤運輸工程安全。

　　四、在工程期間，因乙方工作人員操作不當造成甲方 綜采工作面的 設備損壞由乙方承擔全部經(jīng)濟賠償。

　　五、乙方對發(fā)生安全事故承擔現場(chǎng)救援和緊急處理職能，并承擔相關(guān)責任。

　　六、在乙方工程承包施工期間，發(fā)生工傷均由乙方全責處理和承擔所有費用;發(fā)生死亡事故由乙方處理甲方配合，費用甲方承擔30% ，乙方承擔70% 。

　　七、乙方必須服從甲方對施工安全、工程質(zhì)量的監督、檢查、驗收。

　　八、乙方在施工期間遵守甲方的各種規章制度。

　　九、乙方指派為駐乙方工地代表，負責施工現場(chǎng)的`管理及與甲方聯(lián)系工作。

　　十、按國家和地方規定，依法繳納相關(guān)稅費。

　　第六條：工程價(jià)款的支付與結算

　　回撤運輸工程結束， 經(jīng)甲方驗收合格后，甲方在10 天內支付全額回撤運輸款項。

　　第七項：違約責任

　　一、乙方如有不履行本合同約定行為(包含但不限于工程質(zhì)量和生產(chǎn)安全方面)，視為乙方違約;甲方有制度規定的，乙方按甲方制度規定中的處罰額承擔違約責任，沒(méi)有制度規定的，甲方根據實(shí)際情況決定乙方違約責任的賠償金額，乙方同意甲方在未支付的工程款項中扣除;對情節嚴重的，甲方有權單方面解除本合同，不視為違約。

　　二、由于不可抗拒的原因，影響了合同的執行時(shí)，經(jīng)雙方確認則可終止本合同或延遲合同期限，延遲時(shí)間應相當于事故所影響的時(shí)間。

　　三、由于乙方原因 造成工期延誤，每延誤一天，按每天元人民幣標準向甲方承擔違約金;延誤超過(guò)五天的，按每天元整人民幣標準向甲方承擔違約金。違約金由甲方在支付乙方承包款中直接扣除。

　　第八項：其它事項及要求

　　一、在合同履行期間，出現爭議應協(xié)商解決，如甲乙雙方協(xié)商不成，可提交合同簽署地人民法院裁決。

　　二、本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　三、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。本合同自甲方簽名蓋章和乙方簽名之日起生效。(以下無(wú)正文)

　　立約雙方簽名蓋章：

　　甲方(蓋章)

　　代表人(簽名)：

　　乙方(蓋章)

　　代表人(簽名)：

　　本合同于 年 月 日在市簽訂

貨物運輸承包熱門(mén)合同通用2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方，本著(zhù)平等互利，協(xié)商一致的原則，簽訂貨物運輸承包經(jīng)營(yíng)合同書(shū)。

　　一、合同期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　1、甲方將己方工廠(chǎng)的物件及銷(xiāo)售的產(chǎn)品全權委托乙方承運，運輸方式為公路汽車(chē)運輸服務(wù)。

　　二、運費結算方式：

　　1、甲乙雙方商定，按以車(chē)裝實(shí)際拉運噸位，元/噸結算貨物承運費，重量不得超出國家規定車(chē)載重量。

　　2、貨物安全達到目的地，憑隨車(chē)貨物單按一結算，結清運費。

　　3、貨物到達指定目的地后，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數量不缺失，外觀(guān)完好無(wú)損壞，并辦理貨物簽收手續為交貨完畢。

　　4、承包經(jīng)營(yíng)期間甲方按5000元/月向乙方收取保證金，順延年累計滿(mǎn)一年止。

　　合同期滿(mǎn)雙方續簽合同，上一年的保證金則作為簽合同當年的保證金。

　　如雙方不續簽合同或合同解除后，保證金全額一次性退還乙方。

　　三、安全責任方

　　1、至簽訂本合同起，乙方一切安全將自行承擔。

　　2、乙方承包期間對所有承運貨物，車(chē)載人員負全部安全責任。

　　若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任并負責賠償。

　　3、車(chē)輛保險、維修檢測、年檢保養、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。

　　四、甲、乙雙方的權力義務(wù)：

　　(一)甲方的權力義務(wù)：

　　1、甲方有權根據生產(chǎn)需要要求乙方貨物運輸到指定服務(wù)區;如甲方停工，停產(chǎn)等因素甲方有權暫�；蚪K止合同。

　　2、甲方對乙方的服務(wù)質(zhì)量，對發(fā)現的問(wèn)題有權要求乙方進(jìn)行整改。

　　若乙方存在重大交通安全隱患問(wèn)題、服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，以及車(chē)輛技術(shù)性能存在嚴重問(wèn)題時(shí)，有權要求乙方停車(chē)整改或終止合同。

　　3、甲方委托乙方承運貨物事宜時(shí)，應明確承運貨物品名、裝貨地點(diǎn)，聯(lián)系人，聯(lián)系方式，貨物到達地4、甲方不得以隱瞞的.形式委托乙方托運禁運物品，否則由此產(chǎn)生的責任由甲方承擔。

　　5、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時(shí)間。

　　6、若乙方特殊情況不能及時(shí)為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業(yè)務(wù)人員為代表，代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關(guān)事宜。

　　7、在貨物送達收貨人之前，甲方有權隨時(shí)改變到貨地點(diǎn)及收貨人。

　　甲方有權對乙方及乙方代表和相關(guān)工作人員的工作提出意見(jiàn)、要求改進(jìn)。

　　(二)乙方的權力義務(wù)：

　　1、乙方不能以市場(chǎng)運輸價(jià)格調整等任何因數，借故拖延，暫緩或是停止對甲方的運輸時(shí)間執行，若因特殊情況，貨物不能按預訂時(shí)間到達時(shí)，乙方應及時(shí)與甲方取得聯(lián)系，向甲方匯報并進(jìn)行處理。

　　若甲方調查中發(fā)現有不合實(shí)際的情況，有權做出處罰。

　　2、乙方不得以任何方式將本合同的經(jīng)營(yíng)權限轉包或分包，否則甲方有權終止合同。

　　3、車(chē)輛保險(交強險、車(chē)損險、第三者責任險、車(chē)上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、過(guò)路停車(chē)、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。

　　4、乙方必須協(xié)助甲方做好托運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸。

　　5、每車(chē)裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數量及貨物清單，乙方出據〈貨物單〉，一車(chē)一單(運單一式兩份，貨主一份，隨承運貨物車(chē)輛一份)，貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。

　　6、輸過(guò)程中，發(fā)生貨物丟失、破損，由乙方負責賠償。

　　7、甲乙雙方協(xié)議簽字生效后，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關(guān)民法典，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運;乙方不得以任何理由分包給其它第三方承運。

　　五、其他約定：

　　1、因第三方責任發(fā)生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關(guān)程序解決。

　　2、乙方出現駕駛員酒后駕車(chē)，由此影響甲方工作而造成的經(jīng)濟損失，由乙方承擔賠償責任。

　　六、違約責任：

　　1、乙方運輸車(chē)輛若要長(cháng)時(shí)間的維修或其他原因不能提供正常服務(wù)，乙方應提前告知甲方，雙方可協(xié)商解決，若沒(méi)有事先通知甲方影響運輸服務(wù)的，甲方有權暫�；蚪K止合同。

　　2、甲、乙雙方違反合同有關(guān)條款約定并造成經(jīng)濟損失的，責任方賠償對方應結算當天運費的10%違約金。

　　七、糾紛的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執行法院判決。

　　八、附則：

　　1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　負責人：

　　負責人：

　　執行代表：

　　執行代表：

　　年 月 日

【貨物運輸承包合同】相關(guān)文章：

貨物運輸承包合同12-02

貨物運輸承包合同09-02

貨物運輸承包合同【熱】09-23

貨物運輸承包合同7篇08-19

貨物運輸承包合同范本11-19

貨物運輸承包合同7篇12-11

(薦)貨物運輸承包合同6篇11-16

【熱門(mén)】貨物運輸承包合同2篇10-15

貨物運輸承包合同【必備3篇】02-26

（精品）貨物運輸承包合同5篇10-23