承攬協(xié)議書(shū)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )去使用協(xié)議，簽訂協(xié)議能夠最大程度的保障自己的合法權利。那么協(xié)議的格式，你掌握了嗎下面是小編為大家整理的承攬協(xié)議書(shū)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承攬協(xié)議書(shū)1
甲方：___________
乙方：___________
甲方將崇左市扶綏上龍花園小區___________ 樓工程(抹灰)工程部分以包工不包料的形式分包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程的具體情況。
一、工程名稱(chēng)：崇左市扶綏上龍花園小區住宅樓___________ 樓。
二、承包范圍及內容：
1、所有抹灰工程項目及余料清理，包工不包料施工。
2、按圖紙設計會(huì )審內容施工的一切抹灰工程(小型工具由乙方自負)。
三、承包單價(jià)：
1、按實(shí)際面積：以做涂料為準計外墻面積，掛釘、放線(xiàn)、打點(diǎn)、掛網(wǎng)、噴砂漿、粘合層、水泥砂漿、保溫層、抗裂砂漿、分隔縫、外飄線(xiàn)條、滴水線(xiàn)整套工序完成___________ 元/㎡。
2、工程附屬工程按現場(chǎng)定價(jià)及大小平均每天 ___________元計價(jià)(工作時(shí)間9小時(shí))。
四、質(zhì)量及安全要求：
1、乙方在施工中必須嚴格按照圖紙設計要求及國家現行施工及驗收規范，質(zhì)量達到合格等級標準，凡因不聽(tīng)從安排違規作業(yè)，出現質(zhì)量問(wèn)題。
2、施工現場(chǎng)做到安全生產(chǎn)、文明施工、乙方人員必須遵守安全操作規程施工，杜絕重大傷亡事故，機械設備事故，火災事故的發(fā)生，如果乙方人員違規操作施工。
3、乙方人員進(jìn)入施工場(chǎng)地，要持證上崗，上崗前必須帶好安全帽，不準穿拖鞋、高跟鞋上崗，嚴禁酒后作業(yè)，否則違章一次罰款每人每次50元，發(fā)現白天不關(guān)燈，警告仍不改的。
4、所有機械設備應該有專(zhuān)門(mén)的操作員和維護人員，機器不能在有故障的情況下使用。用電線(xiàn)路和照明線(xiàn)路必須按照安全要求正確連接。在住宅區域內，禁止使用大功率電器，如電爐和電熱水壺等。如果發(fā)現有違規行為，第一次會(huì )被警告，但是如果還是不改變，每次將罰款100元，并沒(méi)收該電器。
5、完工后，要將使用的機械設備、工具、材料等整齊地堆放在指定的地點(diǎn)，并清理干凈。嚴禁隨意亂丟、亂放，確保場(chǎng)地干凈整潔。做到“工完場(chǎng)清”，為下一步的工作創(chuàng )造良好的工作環(huán)境。
五、甲方責任：
1、工人進(jìn)場(chǎng)施工，甲方必須為工人購買(mǎi)建筑意外保險，如在施
2、甲方必須提供圖紙給乙方。
3、甲方負責放軸線(xiàn)、柴火、生活用水、用電及臨時(shí)工棚設施。
六、乙方責任：
1、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前必須接受甲方的管理和指導，配備足夠的.施工管理人員并建立施工管理機構，全面負責各項施工管理工作。用工人員需攜帶身份證，并不得聘用身份不明的人員從事施工工作。如不遵守規定，乙方將自行承擔處罰責任，與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方應妥善保管材料和機具，不得丟失、浪費或損壞。如發(fā)現材料或機具丟失，乙方應按原價(jià)予以賠償。甲方所提供的材料不得隨意損壞或割壞，應根據使用量合理使用。如發(fā)現乙方違反規定隨意損壞或割壞材料，每次罰款不低于200元。
七、工期要求：
乙方應根據甲方合理的工程進(jìn)度要求，進(jìn)行施工，并確保有足夠的勞動(dòng)力。施工進(jìn)度必須提前，不得滯后。如果乙方無(wú)法按照工程進(jìn)度要求施工，則甲方有權直接安排其他隊伍的工作人員加入施工，費用由乙方承擔（從工程款扣除）。如果乙方一直未能跟上進(jìn)度，甲方有權清退出場(chǎng)并按實(shí)際工作量的80%結算。
八、人工費支付及結算方法：
1、工人進(jìn)場(chǎng)施工___________ 天后每人支付生活費___________ 元。
2、乙方完成外墻粉刷工程后，應在兩個(gè)月內支付90%的工程款項。待驗收合格后，乙方需在30天內結清余款。如未能按照合同約定完成工期，則乙方只能支付95%的工程款項。
九、本合同自雙方簽字之日起生效，至工程竣工驗收結算結清賬務(wù)后失效，合同期限共計工程竣工驗收結算結清賬務(wù)時(shí)長(cháng)。雙方應嚴格遵守合同規定，如有任何爭議應及時(shí)協(xié)商解決。未盡事宜，由雙方協(xié)商確定補充或修改。本合同一式兩份，甲方一份、乙方一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬協(xié)議書(shū)2
加承合（）字第號
定作方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________
根據《加工承攬協(xié)議條例》有關(guān)規定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價(jià)
價(jià)款或酬金元
金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的.原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
九、本協(xié)議執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向協(xié)議管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
承攬協(xié)議書(shū)3
合同編號：___________________
訂立合同雙方：
定作人：___________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人法定代表(負責)人：___________簽約人：___________________
定作人承辦單位：___________________聯(lián)絡(luò )人：_________聯(lián)系電話(huà)：______________
定作人機構地址：___________________傳真電話(huà)：____________
承攬方：___________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
承攬方法定代表(負責)人：___________簽約人：___________________
承攬方營(yíng)業(yè)執照：___________________施工資質(zhì)：___________________
承攬方施工項目經(jīng)理：_________________________手機：___________________
承攬方機構地址：___________________傳真電話(huà)：___________________
銀行開(kāi)戶(hù)許可證：___________________開(kāi)戶(hù)行：_____________帳戶(hù)：___________________
根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務(wù)及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合。
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：___________元。
第二條制作grc裝飾件規格、單價(jià)(單價(jià)款單位：___________平方米/人民幣___________元)
序號grc裝飾件名稱(chēng)規格數___________量___________單___________價(jià)合計
1_____________________
2_____________________
3_____________________
注：我們的裝修服務(wù)包括grc裝飾件，每平方米的固定結算價(jià)已經(jīng)包含了所有費用，包括工程、材料和稅費。合同總金額將以最終交付時(shí)實(shí)際測量的平方米數為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱(chēng)：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀(guān)裝飾工程
2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現場(chǎng)
3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠(chǎng)商：___________);
5、本工程總造價(jià)將根據乙方于某年某月某日參加的招標會(huì )中所中標單價(jià)及實(shí)際工程量進(jìn)行決算�？⒐r(shí)，按照中標單價(jià)與實(shí)際工程量計算總造價(jià)。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時(shí)間在原定工期外順延;
3、若因現場(chǎng)停水、停電、運輸進(jìn)場(chǎng)障礙或不可抗拒的因素導致工程施工延誤，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場(chǎng)施工用水、電、堆放材料場(chǎng)地及施工人員食、宿臨時(shí)用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場(chǎng)各施工單位間的協(xié)調工作;
4、嚴格監督施工質(zhì)量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、我們負責中所有安裝工程的材料供應。施工過(guò)程中，所有主要材料必須附有合格證明資料，例如：材質(zhì)單、合格證等。
2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應無(wú)償修理或返工。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價(jià)及結算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價(jià)、原預算單價(jià)甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價(jià)計算工程量，據實(shí)計算匯總工程總價(jià)款;
2、乙方帶料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工15日內，甲方撥付工程總價(jià)50%的.工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽之日起15日內，再撥付工程總價(jià)45%;
4、工程保證金為工程總價(jià)的5%，保修期為兩年。如果在一年后沒(méi)有發(fā)現工程質(zhì)量問(wèn)題，則于______年______月______日付清質(zhì)保金。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線(xiàn)條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實(shí)際藝術(shù)效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現場(chǎng)代表簽作為合同附件進(jìn)入決算。
3、甲方應該在收到乙方通知竣工后的五天內進(jìn)行驗收。如果超過(guò)七天沒(méi)有回復，那么乙方有權利認為驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方鄭重承諾，為甲方生產(chǎn)的GRC裝飾件提供兩年保修服務(wù)，使用壽命不低于50年。若出現任何質(zhì)量問(wèn)題，乙方將在一年內免費更換裝飾件，并在兩年內提供免費維修服務(wù)。超過(guò)兩年后，僅收取材料費用并保證24小時(shí)內到達維修現場(chǎng)。
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進(jìn)行終身維護;
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進(jìn)行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、如果乙方在施工過(guò)程中沒(méi)有按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行工作，并且還隱瞞了原材料存在的缺陷，使用了不符合合同規定的原材料，或者偷工減料，以次充好等行為，那么甲方有權根據實(shí)際情況扣減合同價(jià)款，并且可以從乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
2、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、如果甲方未能按照合同規定的條件及時(shí)支付工程款，乙方有權暫停施工，同時(shí)工期也會(huì )相應順延。為了彌補因此造成的損失，乙方可以在甲方支付工程款時(shí)加收違約金，具體金額為每日元。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁;
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款。
甲方：______________乙方：______________
簽約人：______________簽約人：______________
簽約地點(diǎn)：______________
簽約日期：______________
承攬協(xié)議書(shū)4
委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依據有關(guān)法律法規規定，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，在平等互利的基礎上簽訂以下合同條款，以便合同雙方共同遵守。
一、廣告承攬要求
1、項目類(lèi)型：
2、發(fā)布地點(diǎn)：
3、版面及圖案：
4、規格：
5、發(fā)布時(shí)間：
6、材料要求：
7、其他要求：
二、廣告費及付款方式
1、廣告費：
2、付款方式及依據：
(1)、合同簽定后 _個(gè)工作日內，甲方預付乙方廣告費用的 _%，即人民幣 _元整。
(2)、乙方按約發(fā)布廣告，經(jīng)甲方驗收合格后_ 個(gè)工作日內。
(3)、剩余廣告費用 _%，即人民幣_ 元整，作為質(zhì)量保證金。
(4)、在本條上述每筆款項支付時(shí)乙方須提供廣告業(yè)務(wù)專(zhuān)用發(fā)票。
三、廣告驗收
乙方在廣告制作、安裝完成，并在約定地點(diǎn)發(fā)布后通知甲方最終驗收。
四、廣告質(zhì)保期和維護
1、自甲方終驗收合格之日起廣告布破損、變色或安裝不牢固等)，乙方負責無(wú)償修復或重作。
2、乙方負責廣告牌的安全、養護和維修。一般故障的，乙方應在24小時(shí)內修復，修復時(shí)間最長(cháng)不得超過(guò)48小時(shí)。
五、安全施工
1、乙方在廣告安裝之前，首先應檢查甲方原有的廣告支架是否安全、牢固、是否存在安全隱患、是否滿(mǎn)足本合同廣告的安裝發(fā)布，如果存在前述任何一種情況，乙方有義務(wù)書(shū)面告知甲方進(jìn)行更換支架或采取其他補救措施，否則，造成任何安全事故或最終導致廣告安裝不合格的，責任由乙方承擔。
2、乙方在制作、安裝、養護和維修廣告過(guò)程中，應當按規范安全、文明施工。乙方負責制作、安裝人員以及周邊人員的安全，在制作、安裝、養護和維修廣告過(guò)程中所造成的人員傷亡事故或損害第三人權益的.，由乙方負責。
六、 違約責任
1、乙方拒絕或不能完成合同規定的工作，按合同總價(jià)款的向甲方償付違約金;
2、乙方不能按期履行合同的，每逾期一天，按日千分之三向甲方償付違約金。乙方逾期天以上的，甲方有權單方解除本合同，乙方應全額返還甲方已付的廣告費，并承擔違約責任。
3、乙方制作發(fā)布的廣告不符合合同約定要求的，須按甲方要求進(jìn)行返工或重作直至符合合同約定要求，返工或重作應在合同期限內完成，因此造成履行延期的，按本條第2款償付違約金。
七、糾紛解決方式
若發(fā)生合同糾紛，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向甲方所在地人民法院起訴。
八、其他事項
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，單方不得擅自更改。
2、本合同壹式貳份，雙方各執壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
承攬協(xié)議書(shū)5
甲方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
乙方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著(zhù)平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規之規定。
一、工程概況
1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成。
2、分項工程單價(jià)：
1、仿瓷：5.00元每平方米（含材料及人工）。
2、乳膠漆：9.00元每平方米（含基層膩子及人工）。
3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。
4、清水漆：15.00元每平方米（噴漆，門(mén)及其他道具的線(xiàn)條不另計費）。
5、以上單價(jià)均按實(shí)際著(zhù)漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計算，不按展開(kāi)面積計算，不按板材計算。
3、工程量：按工程驗收的實(shí)際工程量計算
4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。
二、付款方式：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95 %，剩余5%為工程質(zhì)保金。
三、甲方責任
1、辦理好工程開(kāi)工的手續，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量；
3、甲方需配備施工所需的資源，包括但不限于施工用水、電和庫房等必備條件，并開(kāi)通施工場(chǎng)地內的運輸道路，確�，F場(chǎng)無(wú)障礙物。；
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠；
5、甲方有權對乙方施工現場(chǎng)進(jìn)行監督，并對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規定的行為進(jìn)行警告、罰款等處罰。；
6、甲方項目部根據工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監督與技術(shù)指導，根據現行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔相應責任；
2、乙方應當憑借自身?yè)碛械脑O備、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部任務(wù)，禁止進(jìn)行轉包行為。如果需要，乙方可以聘請他人協(xié)助完成，但是這些被聘請的人員與乙方之間屬于雇傭關(guān)系。在工程的進(jìn)程中，乙方及其所聘請的人員發(fā)生的任何財產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方承擔全部責任。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；
4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規定，做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著(zhù)漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無(wú)條件整改，給甲方造成的`經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任；
7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格。
8、甲方在使用過(guò)程中，如出現工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過(guò)3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查
1、乙方負責對其施工人員進(jìn)行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工。；
2、乙方在施工過(guò)程中應嚴格執行甲方的安全制度和施工流程，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。如因乙方施工人員操作不當或其他原因造成施工期間的安全事故，乙方應承擔全部責任，并負擔所有相關(guān)費用。；
3、在工程建設的過(guò)程中，甲方擁有監督乙方遵守項目安全制度和規定的權利。如果發(fā)現乙方存在違反安全制度規定的行為或存在安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工。乙方也應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任
1、若一方違反本合同規定，導致對方遭受損失，應全額賠償其損失，并支付違約金，違約金為損失金額的20%。
2、乙方應在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長(cháng)工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，乙方應按合同總價(jià)款的5 %向甲方支付違約金，延誤超過(guò)2天時(shí)。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除；
2、合同履行過(guò)程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；
3、合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無(wú)法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同。
八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的。
九、雙方在履行合同過(guò)程中，如遇未盡事宜，經(jīng)協(xié)商一致可簽訂補充協(xié)議。此補充協(xié)議與原協(xié)議具有同等法律效力。本合同共2份，甲乙雙方各執1份，自雙方簽字蓋章之日起生效。同時(shí)，合同附件為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：_______
乙方（手�。篲______
地址：_______
地址：_______
法定代表人：_______
身份證號（復印件附后）_______
本合同簽約代表人：_______
電話(huà)：_______
承攬協(xié)議書(shū)6
合同編號：_________
甲方：__________________
乙方：__________________
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方友好協(xié)商,買(mǎi)方委托賣(mài)方加工生產(chǎn)________模具共____________套。雙方達成如下加工協(xié)議：_________
模具基本情況：_________
交貨周期：______________
以上各套模具使用材質(zhì)：______(以上模具用料由賣(mài)方提供)。
一、雙方的權利及責任：
買(mǎi)方責任及權利如下：
1.買(mǎi)方負責交付給賣(mài)方執行本合同所需的產(chǎn)品設計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料，并且負責技術(shù)方面的支持工作。
2.對交付給賣(mài)方的產(chǎn)品設計圖紙和相關(guān)技術(shù)資料，買(mǎi)方具有唯一的解釋權，當發(fā)生歧義時(shí)，賣(mài)方應征詢(xún)買(mǎi)方意見(jiàn)，由買(mǎi)方確認。
由買(mǎi)方去賣(mài)方現場(chǎng)對模具進(jìn)行驗證確認或由賣(mài)方提供產(chǎn)品樣品到買(mǎi)方進(jìn)行驗證確認。
賣(mài)方權利及責任如下：
1.買(mǎi)方提供產(chǎn)品的設計圖紙和技術(shù)資料后，賣(mài)方負責進(jìn)行模具的設計和制造。賣(mài)方需按照合同約定的要求，確保在規定時(shí)間內完成符合買(mǎi)方設計要求的模具。
2.賣(mài)方應當按照約定的時(shí)間和數量，供應經(jīng)過(guò)認證且符合樣板測試和試產(chǎn)要求的產(chǎn)品。同時(shí)，賣(mài)方必須向買(mǎi)方提供詳細的檢驗測試報告，以供確認。如果需要進(jìn)行模具的修/改，送達模板時(shí)必須附帶檢驗測試報告并注明所做的修改內容。
3.模具由買(mǎi)方認證合格后，由賣(mài)方負責模具的封存。如買(mǎi)方同意賣(mài)方進(jìn)行產(chǎn)品的后續加工生產(chǎn)，則由賣(mài)方負責模具的修理和維護，賣(mài)方必須根據買(mǎi)方或買(mǎi)方授權的第三方的訂單進(jìn)行批量生產(chǎn)。
4.對給買(mǎi)方生產(chǎn)的所有模具，賣(mài)方應提供的詳細的設計圖紙給買(mǎi)方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作。
二、技術(shù)條款：
1.模具的修理和維護：在生產(chǎn)過(guò)程中模具的修理和維護由賣(mài)方負責;
2.在雙方協(xié)商無(wú)異議之后，買(mǎi)方提供產(chǎn)品設計圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給賣(mài)方,并派工程人員同賣(mài)方進(jìn)行技術(shù)交流或賣(mài)方派工程人員到買(mǎi)方進(jìn)行技術(shù)交流，產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求列表見(jiàn)附件1;
3.賣(mài)方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達到買(mǎi)方的品質(zhì)要求
4.賣(mài)方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達到賣(mài)方的交貨要求：
日產(chǎn)能：___________
月產(chǎn)能：_________
5.賣(mài)方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬(wàn)次。
6.未經(jīng)買(mǎi)方允許,嚴禁賣(mài)方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進(jìn)行加工，否則視為違約。
三、商務(wù)條款：
1.模具價(jià)格：
1.1經(jīng)雙方協(xié)商后，由賣(mài)方提供買(mǎi)方認可的模具最終報價(jià)，并簽訂價(jià)格確認書(shū)。
1.2模具合同總金額(含______________%增值稅)rmb______。
1.3模具價(jià)格總金額已包含如下費用，賣(mài)方不得以以下原因向買(mǎi)方要求費用：
1.3.1賣(mài)方對產(chǎn)品進(jìn)行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2賣(mài)方按合同規定進(jìn)行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3賣(mài)方提供給買(mǎi)方進(jìn)行模具和產(chǎn)品認證的試模樣品(套)的費用;
1.3.4賣(mài)方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費用;
1.3.5賣(mài)方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費用。
1.4若買(mǎi)方要求賣(mài)方對模具進(jìn)行設計變更，如僅需簡(jiǎn)單的減除模具材料或其他簡(jiǎn)單修改，則賣(mài)方無(wú)需向買(mǎi)方收取費用。但如果修改較為復雜，影響整個(gè)模具結構，賣(mài)方需要根據所需工時(shí)向買(mǎi)方報價(jià)，并由買(mǎi)方承擔相應的模具修改費用。若因賣(mài)方原因導致模具無(wú)法滿(mǎn)足買(mǎi)方需求而需修�；蚋哪�，則買(mǎi)方不承擔任何責任。
賣(mài)方應根據買(mǎi)方認可的方式給予相應的補償。
2.開(kāi)模進(jìn)度：
2.1賣(mài)方在收到買(mǎi)方確認后的產(chǎn)品圖檔之后，即開(kāi)始進(jìn)入模具設計和制作階段,2.3如果賣(mài)方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無(wú)法驗收合格而買(mǎi)方又急需生產(chǎn)，賣(mài)方應先用現有的模具安排生產(chǎn)，同時(shí)再根據圖紙和樣板要求重新開(kāi)模。
3.付款方式：
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式：月結，開(kāi)票后60天，開(kāi)______%增值稅發(fā)票.
3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_______________元整(人民幣_____________元整)，合同簽訂之日起的七個(gè)工作日內買(mǎi)方支付模具總金額的___________%，模具經(jīng)過(guò)買(mǎi)方驗收后買(mǎi)方七個(gè)工作日內支付__________%模具費，剩余__________%模具費在產(chǎn)品量產(chǎn)5000套后進(jìn)行支付。買(mǎi)方支付模具費的同時(shí)賣(mài)方應該同時(shí)提供對應金額的_________%增值稅發(fā)票。
4.產(chǎn)品定單：唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗收合格且經(jīng)買(mǎi)方書(shū)面確認后，賣(mài)方方可接受買(mǎi)方或買(mǎi)方授權的第三方的訂單。買(mǎi)方授權的第三方同買(mǎi)方賣(mài)方簽定的訂購合同服從于本合同。
四、產(chǎn)品品質(zhì)保證
當模具制造完成后，賣(mài)方應嚴格按照買(mǎi)方的.品質(zhì)標準進(jìn)行質(zhì)量檢驗并提供首件確認報告，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。買(mǎi)方有權根據實(shí)際需求對品質(zhì)標準內容進(jìn)行修改，賣(mài)方應予以配合。
五、模具所有權
1.模具和夾治具的所有權歸買(mǎi)方，包括其組裝圖和零件圖（包括2D和3D）。賣(mài)方不得干預買(mǎi)方對模具的處置權。如果賣(mài)方在生產(chǎn)時(shí)使用此模具，賣(mài)方必須負責保管，未經(jīng)買(mǎi)方同意，賣(mài)方不得將該模具提供給第三方生產(chǎn)。如果賣(mài)方違反此條款，買(mǎi)方有權要求賣(mài)方退還模具費并賠償造成的損失。
2.買(mǎi)方付清模具款后，要求將模具從賣(mài)方處轉出時(shí)，賣(mài)方必須配合買(mǎi)方或買(mǎi)方指定的第三方進(jìn)行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開(kāi)始生產(chǎn)。賣(mài)方有義務(wù)對模具進(jìn)行組裝、防銹和包裝處理，并發(fā)運至買(mǎi)方指定的地點(diǎn)。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時(shí)轉移給買(mǎi)方。
3.模具轉移過(guò)程中，如因賣(mài)方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞。
六、模具維護
1.賣(mài)方保證模具使用壽命40萬(wàn)次,并在此期間內由賣(mài)方負責保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,2.賣(mài)方應對模具的修改、維護和修理等情況及時(shí)登記造冊，無(wú)論此種修改、維護和修理是否由
如果買(mǎi)方需要了解有關(guān)技術(shù)細節或證據，可以在任何時(shí)間記錄下來(lái)。賣(mài)方則應該每三個(gè)月將這些記錄復印一份并發(fā)送給買(mǎi)方，無(wú)需買(mǎi)方提出要求。賣(mài)方應該定期完成這項任務(wù)。
六、知識產(chǎn)權
1.本合同所涉及的產(chǎn)品造型及買(mǎi)方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產(chǎn)權為買(mǎi)方所擁有，未經(jīng)買(mǎi)方許可，賣(mài)方不得向任何公司和個(gè)人泄漏，否則由此產(chǎn)生的一切損失由賣(mài)方負責;買(mǎi)方僅同意賣(mài)方基于本合同項下的目的使用買(mǎi)方所提供的一切資料和信息,2.賣(mài)方同意其不會(huì )將買(mǎi)方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買(mǎi)方有權追究賣(mài)方相應的責任;未經(jīng)買(mǎi)方書(shū)面許可，賣(mài)方不得在出版物。
3.未經(jīng)買(mǎi)方許可，嚴禁賣(mài)方使用本模具向除買(mǎi)方或買(mǎi)方指定的客戶(hù)以外的其他客戶(hù)供貨。
七、違約責任
1.如果賣(mài)方方未能按2.1中規定的各階段的進(jìn)度完成模具制作及送樣，由賣(mài)方承擔違約責任。每延誤一天，賣(mài)方須付給買(mǎi)方本合同總金額的2______%作為罰金，罰金累計額最多不超過(guò)本合同模具總金額。
2.如果因為賣(mài)方的原因造成賣(mài)方提供給買(mǎi)方的產(chǎn)品的品質(zhì)達不到買(mǎi)方的要求并且在組裝過(guò)程中導致其他物料的損失和報廢，賣(mài)方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線(xiàn)費用。雙方可另行簽署<<生產(chǎn)用原材料>>進(jìn)行約定。
3.如果賣(mài)方因自身原因導致提供給買(mǎi)方的產(chǎn)品無(wú)法達到質(zhì)量和進(jìn)度要求，從而導致買(mǎi)方錯過(guò)了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機或不得不取消項目，使得買(mǎi)方及其客戶(hù)遭受巨大的研發(fā)和備料損失，那么賣(mài)方除退還前期貨款之外，還需承擔買(mǎi)方直接和間接的經(jīng)濟損失，具體數額根據實(shí)際情況而定。
4.如果因為不可抗力原因(包括但不限于戰爭、自然災害、罷工以及法律規定的其他不可抗力事件)導致供貨延遲，賣(mài)方應以書(shū)面形式通知買(mǎi)方，并采取一切必要措施盡快交貨。在不可抗力事件持續時(shí)間超過(guò)2周的情況下，買(mǎi)方有權取消合同，賣(mài)方不承擔賠償責任。
5.其它未盡事宜：按《民法典》執行。
八、糾紛解決
如因履行本合同發(fā)生爭議，雙方應首先以友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任一方可向深圳市法院起訴解決爭議。
雙方應當嚴格履行本合同，如果一方因故無(wú)法履行，必須提前兩周向對方申請終止合同并獲得同意。
甲方：__________________
乙方：__________________
時(shí)間：__________________
時(shí)間：__________________
承攬協(xié)議書(shū)7
甲方：_______
乙方：_______
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，______年____月____日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著(zhù)平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
一、工程地點(diǎn)及概況：
工程名稱(chēng)：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶(hù)型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
二、工程價(jià)款及付款方式：
1、本工程總價(jià)為_(kāi)_______元，大寫(xiě)_________。
2、在簽署本合同后，甲方應當預付工程款的一部分給乙方，以確認雙方確認的工程款總額，只有在乙方收到此預付款后才能開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)施工。
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。
1、本工程所需的材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合相關(guān)質(zhì)量標準。乙方應當及時(shí)檢驗甲方提供的材料，如發(fā)現不符合質(zhì)量標準，應立即通知甲方并要求更換。如果甲方不予更換，因此造成的任何損失均由甲方承擔。如延誤了工程進(jìn)度，施工期限相應順延。
2、本合同中所涉及的材料由乙方提供，所提供的材料必須符合雙方協(xié)定的標準，并接受甲方的檢驗。
五、質(zhì)量標準及驗收期限：
為確保施工安全，裝修質(zhì)量應達到同類(lèi)裝修標準。房屋交付后，甲方應立即驗收，如在3日內未提出異議，則視為通過(guò)驗收。
六、施工期限：
工期為_(kāi)______，從______年____月____日到______年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進(jìn)展或則不可抗力導致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應的順延。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天。
2、由于乙方原因導致工程延期竣工，乙方應按每天支付____元的.違約金給甲方。
3、若甲方擅自使用工程或更換門(mén)鎖，未進(jìn)行驗收手續，乙方將無(wú)法進(jìn)行施工。此時(shí)，甲方應對由此造成的損失承擔責任，并視為已通過(guò)乙方的工程驗收。同時(shí)，甲方應在付清全部工程款后方可進(jìn)行上述行為。
八、其他約定：
1、乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發(fā)現根據甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時(shí)通知甲方。
2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的。
3、在工程施工期間，乙方應接受甲方必要的監督和檢驗。甲方進(jìn)行監督檢驗時(shí)，不得干擾乙方的正常工作進(jìn)程，若因此延誤工期造成乙方經(jīng)濟損失的，甲方應承擔相應賠償責任。
4、乙方房屋裝修完成后，應當即時(shí)向甲方交付，甲方應當即時(shí)驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務(wù)，并相應順延履行期限甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力。
甲方：_______
乙方：_______
法定代表人：_______
法定代表人：_______
地點(diǎn)：_______
地點(diǎn)：_______
電話(huà)：_______
電話(huà)：_______
______年____月____日
______年____月____日
承攬協(xié)議書(shū)8
合同編號：_________
定作人：______
簽訂地點(diǎn)：_________
承攬人：______
簽訂時(shí)間：__年__月__日
第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：___________________________________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：______________________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：____________________________________________________________________________________________________
第五條承攬人使用的材料由____人提供。
材料的檢驗方法：________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成。
可以交由第三人完成的'工作是：__________________________________________________________________________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：______________________________________________
第八條結算方式及期限：_____________________________________________________
第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫(xiě))_______________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
承攬合同(示范文本)第十二條違約責任：_________________________________________________________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：(一)提交________仲裁委員會(huì )仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：_______________________________________________________________________________________________________________定作人：
甲方：
乙方：
日期：
承攬協(xié)議書(shū)9
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，現甲、乙雙方本著(zhù)平等自愿，協(xié)商一致的原則，甲方?jīng)Q定委托乙方對房屋進(jìn)行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協(xié)議：
一、工程地點(diǎn)及概況：
大竹縣竹陽(yáng)鎮東湖灣F1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。
二、工程項目：
1、三個(gè)房間（三間臥室、一客廳，一個(gè)飯廳）打地角線(xiàn)，包暖氣及管線(xiàn)（客廳要對稱(chēng)），客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線(xiàn)，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄；客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板；清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。
2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板；廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
3、房間電源線(xiàn)路根據甲方要求適當調整，客廳做酒柜和鞋柜及一個(gè)隔斷。
4、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
三、承包方式：
乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。
四、質(zhì)量標準：
施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準，雙方認可。
五、施工期限：
20xx年8月15日到20xx年11月14日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。
六、工程造價(jià)：
所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。
七、付款方式：
房屋裝修費總價(jià)為元，大寫(xiě)元，甲方先預付裝修費用元，大寫(xiě)元，剩余部分由甲方竣工后，經(jīng)檢驗符合上面要求后一次付清。
八、安全責任
乙方在施工過(guò)程中，應當盡到安全保障義務(wù)；乙方在施工過(guò)程中，乙方和乙方雇傭的'工人發(fā)生安全事故，與甲方無(wú)關(guān)，由乙方自己承擔責任。
九、其他問(wèn)題
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份具有同等的法律效力。
十一、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：
年月日年月日
承攬協(xié)議書(shū)10
訂立合同雙方：
承攬方：___以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：_____以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格把握木制品的木材干燥程度，確保榫縫和肩角結構密實(shí)可靠，并且表面平整光滑。木材不會(huì )產(chǎn)生任何形變、翹曲、松動(dòng)或者開(kāi)裂等問(wèn)題。塑料材質(zhì)要求表面平直整齊，四周不能出現翹起或脫膠等現象。玻璃安裝位置應根據圖紙標示為準，保證方正、平直，并且安裝方便。
四，根據甲方的質(zhì)量要求和圖紙，乙方將首先制作規格樣品。隨后，雙方將共同委托縣物價(jià)局對樣品進(jìn)行價(jià)格核定，并當面將樣品封存，以作為最終驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙應當在雙方約定的交付日期前由乙方提供給甲方。在工作期間，甲方發(fā)現乙方提供的圖紙存在不合理之處時(shí)，應及時(shí)告知乙方，并要求其在規定的時(shí)間內提出修改意見(jiàn)。如果乙方未能在規定時(shí)間內回復甲方，則甲方有權停止工作，并立即通知乙方。由于此種情況造成的一切損失需由乙方承擔賠償責任。請問(wèn)以上內容是否符合您的要求？
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：加工成品全部制作完成后，甲方通知乙方前來(lái)廠(chǎng)內進(jìn)行驗收。乙方應在接到通知后的三天內到達廠(chǎng)址進(jìn)行驗收。驗收標準將以合同中規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品為依據，并按照合同約定的數量進(jìn)行檢驗。若雙方在驗收過(guò)程中發(fā)生爭議，可由縣物價(jià)局提供相關(guān)檢驗證明以解決爭議。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：本合同規定的交貨時(shí)間為雙方約定的______________日。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方公司指定的倉庫，由乙方公司倉儲部門(mén)收貨，驗收合格后辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由買(mǎi)方負責包裝，確保商品在運輸過(guò)程中不受損害為準；每單位包裝費用為6元，總計______元，全部費用由賣(mài)方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計______元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款__________元（貳萬(wàn)元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，如果甲方未按合同約定的質(zhì)量交付定制產(chǎn)品，乙方同意使用，則應按照實(shí)際質(zhì)量計價(jià)。如果乙方不同意使用，則甲方應負責修理或更換，并承擔延期交付的責任。如果經(jīng)過(guò)修理或更換后仍不符合合同規定，乙方有權拒收，并由甲方賠償因此造成的損失。
二，當甲方交付定制物品的數量少于合同約定時(shí)，乙方仍需要這些物品，則甲方應按照實(shí)際需要的數目進(jìn)行補齊，并將補交的部分按照逾期交付的`處理方式進(jìn)行處理。若乙方不再需要這些物品，則有權解除合同，甲方應承擔由此造成的損失并進(jìn)行賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三，如果乙方未能按照合同約定的時(shí)間提供圖紙和其他技術(shù)資料，除非約定交付定制物品的日期可順延，否則乙方應向甲方支付因停工等待材料所造成的損失。
四，如果乙方的付款超過(guò)合同規定的日期，乙方應根據中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向甲方支付違約金。
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，若因不可抗力導致訂購物品或原材料損毀、滅失，甲方經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后可免除違約責任。但甲方應積極采取措施，盡量減少損失。若不可抗力事件發(fā)生在合同規定履行期限之外，則甲方不能免除責任。乙方在遲延接收或無(wú)故拒收期間發(fā)生的情況下，應承擔責任并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同如發(fā)生糾紛，雙方應積極協(xié)商解決；若協(xié)商無(wú)果，任何一方可選擇向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，亦可直接向人民法院提起訴訟。
本合同于_____________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本協(xié)議共有五份，甲方和乙方各持一份，其中一份存放于縣公證處，一份存放于縣物價(jià)局，還有一份存放于縣建設銀行。
甲方：_____縣木具廠(chǎng)（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：______
帳號：_____________
乙方：_______
代表人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號：_____________
承攬協(xié)議書(shū)11
承攬方：________________地址：________________電話(huà)：________________開(kāi)戶(hù)銀行：________________帳號：________________法定代表人：________________
定作方：________________地址：________________電話(huà)：________________ 開(kāi)戶(hù)銀行：________________ 帳號：________________ 法定代表人：________________
甲方委托乙方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：________________
品名：________________
規格：________________
單位：________________
數量：________________
備注：________________
第二條加工成品質(zhì)量要求：________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：________________
1、承攬方在完成工作時(shí)，應當按照合同規定選擇原材料，并接受定作方的檢驗。
承攬方若故意隱瞞原材料的質(zhì)量問(wèn)題或者擅自使用與合同規定不符的原材料，導致定作物質(zhì)量受損，定作方有權要求承攬方重新制作、修復、降低價(jià)格或退貨。
2、合同中應當明確規定使用原材料的消耗定額，以確保定制工作順利完成。
定制方應按照合同約定的時(shí)間、數量、質(zhì)量和規格要求供應原材料。
承攬方應按照合同約定及時(shí)對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，如果發(fā)現不符合要求的情況，必須立即通知定作方進(jìn)行更換或補充。
承攬方必須嚴格按照定作方提供的原材料進(jìn)行生產(chǎn)，不得私自更換原材料。對于維修的物品，也不得擅自更換零部件。
3、原材料等物品交日期計算，按照合同中約定的交貨時(shí)間執行。
第四條技術(shù)資料，圖紙提供辦法：________________
1、在承攬方在履行合同過(guò)程中，如果發(fā)現定作方提供的圖紙或技術(shù)要求存在不合理之處，應當及時(shí)向定作方告知。
定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。
如果承攬方在規定的時(shí)間內未收到答復，有權停止工作并立即通知定作方。定作方應賠償因此造成的損失。
2、承攬方在接受工作委托時(shí)，如果定作方要求保密，必須嚴格遵守保密要求。未經(jīng)定作方許可，承攬方不得保留任何技術(shù)資料或復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金：________________
價(jià)款或酬金，根據相關(guān)國家法律或主管部門(mén)規定執行，如無(wú)規定，應當由當事雙方協(xié)商一致。
第六條驗收標準和方法：________________
1、根據合同約定的質(zhì)量標準，驗收將依據圖紙和樣品作為參考標準。
2、定作方應按照合同約定的時(shí)間節點(diǎn)對承攬方完成的工作進(jìn)行驗收。
驗收前，承攬方應向定作方提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明文件。
雙方應當在合同中協(xié)商規定保證期限，以確保對于短期檢驗難以發(fā)現的定制作物或項目的質(zhì)量缺陷進(jìn)行有效保障。
保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、雙方在對承攬的定作物和項目質(zhì)量進(jìn)行檢驗時(shí)發(fā)生爭議時(shí)，可委托法定質(zhì)量監督檢驗機構進(jìn)行檢測，并由該機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：________________
1、交定作物期限應當按照合同規定履行。
雙方如需提前或延期交付約定的商品，應當事先協(xié)商達成一致，并嚴格按照協(xié)商的內容執行。
2、承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的日期為準。
委托運輸部門(mén)運輸的貨物，以承運部門(mén)簽發(fā)的日期為準。
提取定作物的時(shí)間以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方需在發(fā)出提取定作物的'通知時(shí)，給定作方留足夠的提前通知時(shí)間。
雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：________________
第九條運輸辦法及費用負擔：________________
第十條結算方式及期限：
第十一條其他
1、根據相關(guān)法律法規規定，定作方可以向承攬方支付定金。
定金數額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。
承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據雙方協(xié)商一致并符合國家相關(guān)規定，定作方可以向承攬方支付預付款。
承攬方如未履行合同義務(wù)，除需承擔違約責任外，還需全額退還預付款。
如果定制方未能履行合同，對方可以將預付款作為違約金和賠償金。
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按照合同規定的質(zhì)量交付定制物品或完成工作，但定制方同意接受的情況下，應按照實(shí)際質(zhì)量進(jìn)行價(jià)格評估。
未經(jīng)許可使用的物品或設備，應當承擔修復或更換的責任，并承擔延遲交付的責任。
經(jīng)過(guò)修改或調整后，如果產(chǎn)品仍然不符合合同規定，定作方有權拒收。承攬方應對因此造成的損失承擔賠償責任。
2、如果根據合同規定交付的定制物品或完成的工作數量少于約定數量，定制方仍需的數量應按照實(shí)際需求進(jìn)行補足。補交的部分將按照延期交付的處理方式進(jìn)行。
根據合同約定，若一方不再需要另一方提供的服務(wù)或產(chǎn)品，有權解除合同。在此情況下，解除合同可能會(huì )給承攬方帶來(lái)?yè)p失，因此解除合同造成的損失應由解除合同的一方承擔賠償責任。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當承擔返修或重新包裝的責任，并支付相關(guān)費用。
若定作方要求賠償損失而非返修或重新包裝，承攬方應賠償定作方不合格包裝物價(jià)值低于合格包裝物的部分。
承攬方應當按照規定的包裝要求進(jìn)行包裝，若因包裝不符合規定導致定作物毀損、滅失的，應當承擔賠償責任。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;
每逾期一天，需支付相當于逾期交付部分酬金總額千分之一的違約金。
5、如果無(wú)法交付定制物品或無(wú)法完成工作，應當支付未交付定制物品或未完成工作部分價(jià)款總額的30%或酬金總額的30%作為違約金。
6、定制物品未按合同規定交付，暫時(shí)由定制方代為保管時(shí)，應當支付定制方實(shí)際支出的保管、保養費用。
7、根據合同規定，如果定制物品被錯誤送達或發(fā)送到錯誤的地點(diǎn)或接收單位，除了按照合同規定將貨物送達正確的地點(diǎn)或接收單位外，還需承擔因此而產(chǎn)生的額外運輸費用，并承擔延遲交付定制物品的責任。
8、由于管理不善，導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品在我們處遭到損壞或丟失，我們將承擔定作方因此而遭受的損失。
9、未按合同規定的方式和時(shí)間對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或者在檢驗過(guò)程中發(fā)現原材料不符合要求卻未按合同規定的時(shí)間通知定作方進(jìn)行更換或補充的情況下，由承攬方承擔工作質(zhì)量和數量方面的責任。
10、未經(jīng)定作方同意，擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒絕接收，并要求承攬方承擔因此造成的一切損失。
如果委托方要求進(jìn)行重做或重新修理，制造商應當按照委托方的要求進(jìn)行處理，并承擔因延遲交付而產(chǎn)生的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、變更已經(jīng)確定的作物數量、規格、質(zhì)量或設計等，需支付承包方因此而產(chǎn)生的損失。
2、中途取消合同時(shí)，如果是承攬方提供原材料的情況下，應支付承攬方未完成部分價(jià)款總額的30%作為違約金。
未經(jīng)約定由不屬承攬方提供原材料的情況下，若承攬方未能履行合同，則應支付相當于未履行部分酬金總額的_________%的違約金。
3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當承擔由此造成的一切損失。
定制方未要求解除合同的情況下，除非雙方協(xié)商一致，否則定制方應支付承攬方因停工待料而造成的損失，但交付定制物品的日期可以順延。
4、超過(guò)合同規定期限顆粒定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。
如果定制方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定制物品，承攬方有權將定制物品變賣(mài)。變賣(mài)所得款項在扣除報酬、保管和保養費用后，將退還給定制方。
當變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方應承擔不足部分的補償責任。
如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
5、逾期付款將按照合同約定的違約條款向承攬方支付違約金，違約金的計算標準參照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定執行。
每逾期一天，將按照酬金總額的千分之一計算違約金。
6、承攬方無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定制物品的地點(diǎn)或接收單位可能會(huì )導致額外費用的產(chǎn)生，這些費用需要由變更方承擔。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，如果由于不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失，承攬方在取得合法證明后，可免除因此而產(chǎn)生的違約責任。但承攬方應主動(dòng)采取措施，盡量減少損失。若此情況發(fā)生在合同規定的履行期限之外，則不得免除責任。
在承接方提交作品后，定作方無(wú)故拒絕接受或遲遲未確認的情況下，若因此導致雙方產(chǎn)生糾紛或損失，定作方應當承擔責任，并賠償承接方相應的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當事人應當優(yōu)先通過(guò)協(xié)商的方式解決糾紛。
雙方協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向合同管理機關(guān)申請調解或仲裁，也可以直接向人民法院提起訴訟。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，至_________年_________月_________日終止。
在本合同有效期內，雙方不得擅自修改或解除合同。如有任何未盡事宜，應由雙方協(xié)商一致，并作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式兩份，甲方和乙方各執一份。
合同副本一式__________份，交_________各留存一份。
_________年____月____日定作方：________________代表人：________________
_________年____月____日承攬方：________________代表人：________________
承攬協(xié)議書(shū)12
甲方：_______
法定代表人：_______
乙方：_______
身份證號：_______
鑒于：
乙方在甲方任職過(guò)程中，甲方向乙方提供的任何非公開(kāi)的、專(zhuān)有的和具有保密資料及信息(含甲方產(chǎn)品加工等信息)，屬于本合同協(xié)議保密的內容。
乙方應承擔嚴格的保密義務(wù)。
風(fēng)險提示：用人單位有權采取措施保護商業(yè)秘密，但在訂立保密協(xié)議時(shí)應注意不能侵犯勞動(dòng)者的合法權利——勞動(dòng)者有擇業(yè)的自由，但在行使權利時(shí)同樣不得損害用人單位的商業(yè)秘密。
保密協(xié)議跟其它協(xié)議一樣，首先必須遵循公平、平等原則，才具有法律效力，否則該協(xié)議無(wú)效。
雙方就以上保密內容達成如下協(xié)議：
第一條秘密信息
本協(xié)議所稱(chēng)秘密信息包括：技術(shù)信息、專(zhuān)有技術(shù)、經(jīng)營(yíng)信息和甲方公司中列為絕密、機級的各項文件。
乙方對此商業(yè)秘密承擔保密義務(wù)。
第二條保密期限及費用
風(fēng)險提示：很多企業(yè)通常約定保密期限為任職期間及離職后2至3年，這樣的約定會(huì )給員工造成誤解——即離職后過(guò)了2至3年后，可公開(kāi)或使用商業(yè)秘密了，這樣的約定是不可取的。
因此，企業(yè)應區別約定，對商業(yè)秘密的.保密期限應約定保密期限做為“直至該保密信息通過(guò)正常途徑進(jìn)入公知領(lǐng)域”為止，而不做具體的年限約定;對于一般的保密信息宜約定2年或3年保密期限。
雙方同意本協(xié)議規定的保密期限為自本協(xié)議簽署之日起至雙方勞動(dòng)關(guān)系終止或解除后_______年內有效。
在保密期限內甲方要給乙方一定的保密費用。
第三條乙方的義務(wù)和責任
1、乙方應自覺(jué)維護甲方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定;
2、乙方不得向任何單位和個(gè)人泄露甲方的任何資料信息;
3、乙方不得利用所掌握的商業(yè)秘密牟取私利。
第四條違約責任
風(fēng)險提示：根據民法典規定，除了員工違反培訓服務(wù)期約定或違反競業(yè)限制義務(wù)兩種情形之外，企業(yè)不得與員工約定由員工承擔違約金的條款。
因此，保密協(xié)議中不得約定員工泄露企業(yè)商業(yè)秘密時(shí)應當支付違約金，只能要求員工賠償由此給企業(yè)造成的損失。
乙方違反協(xié)議，造成甲方重大經(jīng)濟損失，應賠償甲方所受全部損失，并按甲方有關(guān)制度處理;并支付甲方違約金____元。
第五條爭議解決
1、因履行本協(xié)議發(fā)生的勞動(dòng)爭議，雙方應以協(xié)商為主，如果無(wú)法協(xié)商解決，則由爭議一方或雙方向甲方所在地的勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì )申請仲裁。
2、任何一方不服仲裁的，可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
第六條其他
協(xié)議雙方簽字生效;未盡事宜由雙方另行具文，與本合同書(shū)具有同等效力。
甲方(蓋章)：
_____年_____月_____日
乙方(簽字)：
_____年_____月_____日
承攬協(xié)議書(shū)13
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱(chēng)：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
�。庸ざㄗ魑锲�，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
編號
名稱(chēng)
規格
單位
數量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
�。�1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作人有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
�。�1．承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作人；定作人應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬人在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3．定作人應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
�。▋r(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
�。�1．按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬人負責修復或退換。3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
�。�1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議；并按協(xié)議執行。2．交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
�。ㄈ纾�1．根據國家有關(guān)規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無(wú)權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的.損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí)，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時(shí)，應當償付定作人實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實(shí)際支付的保管、保養費。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人；變賣(mài)定作物所得少于報酬和保管、保養費時(shí)，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬人的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話(huà)：__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話(huà)：__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
承攬協(xié)議書(shū)14
訂立合同雙方：
承攬方：
定作方：
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn).甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收.驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款.
第十二條 甲方的'違約責任
一，甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的
不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于_____年_____月_____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份.
甲方：縣木具廠(chǎng)(蓋章)代表人：(簽名)地址： 電話(huà)： 開(kāi)戶(hù)銀行: 帳號：
乙方: 代表人： 地址： 電話(huà)： 開(kāi)戶(hù)銀行： 帳號：
_____年_____月_____日
承攬協(xié)議書(shū)15
甲方：
乙方：
經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商，就勞動(dòng)關(guān)系處理以及處理勞動(dòng)爭議的問(wèn)題，達成以下協(xié)議：針對__市___區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁委員會(huì )作出的勞仲案字(20__)辦字第____號《裁決書(shū)》的履行及訴訟情況，雙方將共同遵守該裁決書(shū)的相關(guān)要求。
)，作為最終解決雙方的勞動(dòng)爭議的'方式。
二、甲方向乙方支付本協(xié)議約定補償后，甲方自行向__區人民法院提出勞動(dòng)爭議撤訴請求，__市__區勞動(dòng)人事?tīng)幾h仲裁委員會(huì )_勞仲案字(20__)辦字第____號《裁決書(shū)》裁定不再執行。
甲方將本協(xié)議中所列的款項一次性支付至乙方以下賬戶(hù)：
開(kāi)戶(hù)行：
戶(hù)名：
賬號：
四、甲方應向乙方支付的款項和金額包括所有與本勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)的法律規定所必需的費用，如社會(huì )保險費、住房公積金、加班費等，并構成甲方向乙方最終的全額支付解決方案。如有解除勞動(dòng)關(guān)系，甲方需支付違法解除賠償金。
五、雙方在本協(xié)議規定的款項已經(jīng)支付后，所有的爭議將被一并解決，乙方不得以任何理由和任何方式向甲方索要權利。如若乙方違反協(xié)議內容并提出任何形式的抱怨、仲裁或訴訟，均應視為違約行為。
應無(wú)條件返還甲方已支付的全部款項，乙方不得以本協(xié)議作為其主張權利的依據。
六、甲方未按約定支付補償的，乙方有權解除本協(xié)議。
七、本協(xié)議簽訂前，甲乙雙方均已對協(xié)議內容審慎閱讀;且已充分理解各條款內容。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方：
代表人：
日期：
乙方：日期：
【承攬協(xié)議書(shū)】相關(guān)文章：
承攬協(xié)議書(shū)10-15
工程承攬協(xié)議書(shū)11-19
公司承攬加工協(xié)議書(shū)12-14
加工項目承攬協(xié)議書(shū)11-27
玻璃加工承攬協(xié)議書(shū)12-18
玻璃加工承攬協(xié)議書(shū)06-10
加工商品承攬協(xié)議書(shū)12-23
原材料加工承攬協(xié)議書(shū)02-07