委托合同范例（15篇）
現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢？下面是小編為大家收集的委托合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
委托合同1
甲方：_______________
乙方：_______________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著(zhù)自愿、平等、互利的原則，訂立本協(xié)議。
一、甲方委托乙方設計______________活動(dòng)的戶(hù)內外廣告裝飾工程及與本廣告裝飾工程相關(guān)的戶(hù)外廣告的手續報批、制作、安裝、維護、拆除。具體內容可詳見(jiàn)附件。
二、戶(hù)外廣告的手續報批，包括城市綜合執法部門(mén)、工商行政管理部門(mén)、規劃部門(mén)、消防部門(mén)、氣象部門(mén)等，一切與本次戶(hù)外廣告宣傳有關(guān)的各部門(mén)申報審批手續均屬此列。乙方報批手續完成后，要將手續復印件交與甲方一份。
三、甲方將在乙方完成戶(hù)外廣告報批手續后按協(xié)議工程總金額預付乙方_______%作為訂金，其余款項，待乙方完成制作、安裝工程后，再支付_______ %，剩余款項待乙方履行維護及拆除所有廣告協(xié)議內容后，再一次性付清。
四、戶(hù)內外廣告裝飾工程因設計不合理、安裝不牢固、維護不到位等原因而引起的'一切事故由乙方承擔全部責任。
五、甲乙雙方簽訂合作協(xié)議后，乙方未按協(xié)議要求時(shí)間完成，造成甲方廣告宣傳工作延誤的，每延誤一天，甲方將按本協(xié)議總款項的_______% 進(jìn)行罰款。
六、甲乙雙方簽訂合作協(xié)議后，乙方制作、安裝內容，未按協(xié)議要求達到質(zhì)量標準，每出現一項內容，甲方將扣減本協(xié)議總款項的_______%.
七、本協(xié)議所指廣告裝飾工程完工后，乙方須承擔維護、維修責任。一旦出現問(wèn)題需要乙方派人到現場(chǎng)進(jìn)行維修、維護，乙方未及時(shí)到達現場(chǎng)維修、維護的，甲方將按每延誤_______個(gè)小時(shí)扣減本協(xié)議總款項_______% 的標準進(jìn)行罰款，若因此出現一切事故，由乙方承擔全部責任。
八、因人為破壞、不可抗力等原因出現的一切事故與乙方無(wú)關(guān)。
九、本合同有效期為_(kāi)______，即從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日
十、協(xié)議的變遷、終止與解除
本合同有效期內，任何一方提出變更、解除、終止協(xié)議，必須提前一個(gè)月以書(shū)面形式通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致，并達成書(shū)面協(xié)議方可變更、解除和終止。
十一、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
十二、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________
乙方：______________
代表人：____________
代表人：____________
_____年_____月____日
_____年_____月____日
委托合同2
上訴人：_____________________
法定代表人：_____________________
住所地：_____________________
委托代理人：_____________________
電話(huà)：_____________________
被上訴人：_____________________
法定代表人：_____________________
住所地：_____________________
上訴人因與被上訴人委托合同糾紛一案，不服________市第一人民法院(_____________________)東一法民二初字第406號民事判決，提出上訴。
請求事項：
一、依法撤銷(xiāo)一審判決;
二、判令被上訴人支付代理費人民幣153750元及遲延付款利息【利息按照中國人民銀行公布的同期貸款利率，自____年11月1日起計至還清之日止，】
三、一二審全部訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由：
一審判決稱(chēng)："從QQ聊天記錄、錄音音頻可知，原告并未明確向被告說(shuō)明費用計算方式，被告有重大誤解，而該重大誤解足以決定雙方是否進(jìn)行交易，因此，原告存在過(guò)錯，在充分考慮本案案情，平衡雙方利益的基礎上，本院酌定由被告支付原告代理費76875元。"
一審判決之中所表述的案件事實(shí)認定與判決所顯示出來(lái)的司法推理，明顯錯誤，明顯違法。首先，認定事實(shí)不清;其次，司法推理邏輯混亂，導致適用法律明顯不當，判決顯失公平。具體理由如下：
第一，雙方經(jīng)辦人員的QQ聊天記錄結合庭審過(guò)程之中雙方提供的其它證據，足以證明上訴人在訂立合同和履行合同過(guò)程之中已經(jīng)明確向被上訴人說(shuō)明了代理費用計算方式;而且，這樣的計算方式是國際通用標準和慣例，符合國際貨運代理規范。更何況，被上訴人本身是一家長(cháng)期從事對外加工的與國際貿易有密切關(guān)系的企業(yè)，沒(méi)有任何理由說(shuō)明他們不了解相關(guān)國際慣例，和與國際貨運相關(guān)的國際標準與規范。
更何況，任何運輸，不管?chē)鴥�、國際，陸運、水運、海運、還是航空運輸，一概如此——泡貨按體積算，重貨按重量算。古今中外，一概如此，乃運輸通則之一。被上訴人以不知道要按照體積計算代理費而拒付代理費顯屬狡辯，耍賴(lài)，撒潑，有戲弄與蔑視法庭之嫌疑。
我們有充分理由懷疑，可能是被上訴人生產(chǎn)方式、或者與英國客戶(hù)的合作方式的調整，導致他們暫時(shí)不急需涉案貨物作為制造樣品了，因此找借口拒收貨品，企圖賴(lài)賬。
更加重要的是，如今讓案涉代理所產(chǎn)生的代理費很有可能成為一種損失的原因，與上訴人沒(méi)有關(guān)系——上訴人按照雙方約定已經(jīng)履行應該履行的'義務(wù)，被上訴人迄今不肯收貨，而不肯收貨的唯一原因是：不想足額支付代理費。按照《合同法》第四百零五條的規定，"受托人完成委托事務(wù)的，委托人應當向其支付報酬。"
被上訴人迄今仍然否認與我們有委托合同關(guān)系，談判過(guò)程之中拒收一切文件，自始迄今，被告謊話(huà)連篇，極端不誠信，才是導致本案發(fā)生的根本原因。
第二，錄音音頻是事發(fā)之后雙方處理爭議過(guò)程之中形成的，不能證明上訴人未明確向被上訴人說(shuō)明費用計算方式，更加不能說(shuō)明被上訴人對報價(jià)有重大誤解，從被上訴人在整個(gè)一審訴訟過(guò)程之中那否認一切事實(shí)、所有文件一概不收、一概不簽的極端不誠實(shí)的表現可知，被上訴人方所有訴訟參與人他們所說(shuō)的一切均不足以采信。
第三，如果被上訴人確實(shí)存在重大誤解，應該主動(dòng)提起訴訟，向人民法院依法申請依法撤銷(xiāo)委托合同，通過(guò)司法路徑依法處理雙方爭議;在被告沒(méi)有依法提出重大誤解訴訟的情況之下，法院直接啟動(dòng)重大誤解訴訟程序，并且據此作出判決，很顯然，程序根本違法。
第四，即使被告對運價(jià)確有誤解，也不能夠適用《合同法》第五十四條等法律規范。因為，雙方就合同的訂立的協(xié)商、協(xié)調過(guò)程和合同履行過(guò)程長(cháng)達三個(gè)月之久，被告有足夠時(shí)間對相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調查、了解、研究;更何況，原告的確在雙方的協(xié)商、協(xié)調過(guò)程和合同履行這個(gè)長(cháng)達三個(gè)月之久的交易、交往過(guò)程之中，多次說(shuō)明了相關(guān)問(wèn)題，根本不可能發(fā)生所謂重大誤解。
特別需要注意的是，迄今而未止，被告從來(lái)沒(méi)有說(shuō)過(guò)他們有誤解，即使被告對相關(guān)問(wèn)題了解得不夠清楚，也未必"足以決定雙方是否進(jìn)行交易"。涉案交易是否需要如此進(jìn)行，主要取決于被上訴人的生產(chǎn)方式——按照樣板生產(chǎn)，還是按照客戶(hù)要求先打樣，雙方確認樣板之后，按照打樣生產(chǎn);更加重要的是，委托人在發(fā)出委托指令之前和委托、配合過(guò)程之中，自身確有對所需費用進(jìn)行明確的義務(wù)，上訴人作為受委托人確有告知的義務(wù)，而上訴人已經(jīng)完成告知義務(wù)。
他們在上訴人向________市第一人民法院起訴之前，只是有個(gè)托詞說(shuō)，他們只有五萬(wàn)元的預算。即使所謂只有五萬(wàn)元的預算的說(shuō)法是真實(shí)可信的，那也不能說(shuō)明被上訴人就一定存在重大誤解，生意人計算的是投入產(chǎn)出比例，為了趕時(shí)間不惜加大投入——空運與其它運輸方式相比最大優(yōu)勢是時(shí)間短很多，明顯缺點(diǎn)就是費用高出許多。如前所述，被告作為一個(gè)長(cháng)期專(zhuān)業(yè)從事對外加工的與國際貿易有密切關(guān)系的的企業(yè)，即使不能準確掌握相關(guān)信息，也不至于對相關(guān)問(wèn)題一無(wú)所知，對航空貨運代理相關(guān)事務(wù)發(fā)生重大誤解。這，顯然過(guò)于牽強，顯然說(shuō)不通嘛。
被上訴人在雙方談判期間的確說(shuō)過(guò)，他們不清楚運輸費用按照材積計算，可是前面已經(jīng)分析，再議過(guò)程之中的這一說(shuō)法顯然不成立，不足信。更加重要的是，訴訟過(guò)程之中，被上訴人自始至終徹底否認雙方存在委托合同關(guān)系，在法理上相當于，企圖解除雙方的委托合同，可是，合同已經(jīng)履行，不存在解除的可能。
第五，即使存在所謂"重大誤解"，該判決仍然明顯不妥、不公。首先，被上訴人沒(méi)有依法提起重大誤解之訴，法院不能越俎代庖，直接啟動(dòng)"重大誤解"訴訟程序，直接按照"重大誤解"進(jìn)行裁判;其次，從實(shí)體處理方面來(lái)看，更加明顯不公，上訴人已經(jīng)依約完成委托事項，于情于理于法，被上訴人均應該如數支付代理費，絕對不可以"各打五十大板"，將代理費五五對開(kāi)，判令被上訴人支付50%的代理費。如此判決，顯失公平。
綜上，原審判決，確屬認定事實(shí)不清，適用法律不當，判決顯失公平，依法應予撤銷(xiāo)。
此致
敬禮!
________市中級人民法院
上訴人：________市亞世國際貨運代理有限公司
法定代表人：_____________________
代書(shū)人：_____________________
聯(lián)絡(luò )電話(huà)：_____________________
____年____月____日
委托合同3
甲方：(委托單位)：
乙方：(受托單位)：
依據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國會(huì )計法》及其它相關(guān)的法律法規的規定，甲方因經(jīng)營(yíng)管理需要，委托乙方代理記賬，為了維護當事人的合法權益，雙方本著(zhù)誠信、平等、互利之原則，經(jīng)雙方代表協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、委托范圍
時(shí)間：乙方接受甲方委托對甲方20--年-月到20--年-月的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行代理記賬。
業(yè)務(wù)范圍(請在以下事項中選擇)：
(a)建賬;
(b)代理記賬(含整理原始憑證，裝訂會(huì )計憑證/賬薄)
(c)財務(wù)管理咨詢(xún);
(d)稅務(wù)相關(guān)事項(國地稅報到);
(e)代理甲方參加各種稅務(wù)會(huì )議，協(xié)助甲方接受稅務(wù)檢查;
(f)清理亂賬;
(g)辦理一般納稅人年檢;
(h)社保：其它
二、甲方的責任和義務(wù)
建立健全的企業(yè)管理制度，依法經(jīng)營(yíng)，保證資產(chǎn)的安全完整，保證原始憑證的真實(shí)、合法、準確、完整，積極配合乙方工作。甲方在每月30日前為乙方提供完整的會(huì )計資料，包括不同發(fā)票的使用情況、銀行存款的詳細情況(出示銀行對賬單)。如果甲方提供資料不全、票據失真致使乙方無(wú)法繼續工作，從而導致工商稅務(wù)處罰，由甲方負責，甲方并對提供的會(huì )計原始憑證的真實(shí)性負責。
安排專(zhuān)人負責現金和銀行存款的收付，按《會(huì )計基礎工作規范》要求保管好所有的往來(lái)單據。
做好會(huì )計憑證傳遞過(guò)程中的登記和保管工作。
及時(shí)準確將收到工商、稅務(wù)部門(mén)的信件、電話(huà)等內容轉交或傳達乙方。
按本合同規定及時(shí)足額的支付代理記賬費用。
為乙方派出的代理記賬人員提供必要的工作條件及合作。
三、乙方的責任和義務(wù)
根據《中華人民共和國會(huì )計法》《企業(yè)會(huì )計制度》《小企業(yè)會(huì )計制度》及《企業(yè)會(huì )計準則》和湖南省各項稅收管理等有關(guān)規定開(kāi)展代理記帳業(yè)務(wù)。
根據甲方的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理需要，選擇相應的會(huì )計核算制度。
設計會(huì )計憑證傳遞程序，做好憑證簽收工作，指導甲方按《會(huì )計基礎工作規范》妥善保管會(huì )計檔案并在合同終止時(shí)辦理會(huì )計工作交接手續。
按有關(guān)規定審核甲方提供的原始憑證，填制記賬憑證，登記會(huì )計賬冊，及時(shí)編制會(huì )計報表。
妥善保管甲方的所有會(huì )計資料，由乙方原因造成甲方資料丟失，應由乙方負責彌補并承擔由此引起的.經(jīng)濟損失。
對工作中涉及的甲方商業(yè)機密和會(huì )計資料嚴格保密，不得隨意向外透露、出示和傳遞。
稅務(wù)部門(mén)到甲方檢查工作，必要時(shí)乙方列席會(huì )議，根據需要向稅務(wù)部門(mén)匯報。
四、結算方式
每月服務(wù)費￥元 ，季付￥元，年付￥元。
(注：在辦理納稅申報及其他相關(guān)事項時(shí)，乙方辦事人員所發(fā)生的往返交通費，由乙方墊付，甲方實(shí)報實(shí)銷(xiāo))
五、有效期限
本合同自雙方代表簽字并付款之日起生效。并在本合同約定的全部事項完成之前有效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
六、違約責任
任何一方如有違反合同的規定，給對乙方造成的損失的，則按《中華人民共和國合同法》的規定承擔違約責任。
合同最短委托期為一年，合同未滿(mǎn)六個(gè)月任何一方終止合同，都應向對方支付相當一個(gè)月服務(wù)費的違約金。
原始憑證交接時(shí)付款，過(guò)期一周不付服務(wù)費，甲方應按所欠費用的二倍賠償乙方損失，同時(shí)本合同自動(dòng)失效，乙方不承擔合同違約責任。
七、其他有關(guān)事項
甲方應留給乙方詳細的聯(lián)系方式，在報稅期，需甲方提供公章及資料，如果與甲方聯(lián)系不上，其后果由甲方負責。
由于乙方原因，未能及時(shí)完成會(huì )計核算，造成一定后果的，乙方必須及時(shí)糾正并承擔相應的責任。
甲方簽章： 乙方簽章：
代表人簽字： 代表人簽字：
簽字日期： 簽字日期：
委托合同4
甲方：
乙方：
受甲方委托，乙方為甲方的消費者滿(mǎn)意度進(jìn)行調查。雙方經(jīng)充分協(xié)商，根據有關(guān)法律法規，本著(zhù)公平、誠信和互利互惠的原則，就相關(guān)事宜達成以下協(xié)議：
一、委托調查項目
1、項目名稱(chēng)：上海市大潤發(fā)超市消費者滿(mǎn)意程度調查。
2、甲方委托乙方調查上海市大潤發(fā)超市消費者滿(mǎn)意程度進(jìn)行調查，乙方按要求設計問(wèn)卷，實(shí)施調查，處理數據，生成數據資料，供甲方使用;甲方按協(xié)議規定向乙方支付調查費用，并做好相關(guān)配合工作。
二、項目概況
1、調查時(shí)間：簽訂委托合同后一個(gè)月內。
2、調查對象：年齡在18至69周歲之間，在調查地居住滿(mǎn)6個(gè)月的公民(不含外籍人員)。
3、調查樣本量：100個(gè)(指成功樣本，下同)。
4、調查資料最遲交付時(shí)間：20__年8月底前。(包括原始數據、分組數據資料)。
5、調查費用：經(jīng)與上海市大潤發(fā)超市集團有限公司協(xié)商，每個(gè)成功樣本平均費用為30元人民幣(下同)。本次調查總費用為叁仟元整。
三、甲方的協(xié)助義務(wù)
1、甲方向乙方提供相關(guān)資料。乙方應提前五日向甲方提交所需相關(guān)資料明細，經(jīng)甲方確認同意后向乙方提供，如甲方拒絕提供，乙方不能以此為由拒絕或延期向甲方提供服務(wù)。
2、乙方獨立調查有困難的，經(jīng)甲方同意，可請甲方提供協(xié)助。
四、保密義務(wù)
1、乙方承諾對甲方的商業(yè)秘密負有保密義務(wù)。
2、保密內容包括但不限于：乙方需要對甲方提供給乙方的所有書(shū)面資料(但提供給乙方以前已經(jīng)公開(kāi)的除外)和乙方通過(guò)調查取得的全部資料及調查等(以下統稱(chēng)商業(yè)秘密)進(jìn)行保密。
3、保密：乙方在甲方未公開(kāi)披露的情況下，不得向第三方泄露甲方的商業(yè)秘密;不得許可第三方使用甲方的商業(yè)秘密;不得以任何形式私自利用上述商業(yè)秘密;對于一項完整的商業(yè)秘密，如果甲方僅公開(kāi)披露部分內容，對未披露的部分乙方仍要承擔保密義務(wù)。
4、涉密人員范圍：包括但不限于乙方項目工作組成員及乙方其他全體員工。
5、保密期限：乙方承擔保密義務(wù)的期限自甲、乙雙方簽訂本合同時(shí)起至甲方向社會(huì )公眾披露該信息時(shí)止，在此期間無(wú)論甲、乙雙方合同關(guān)系是否存在，乙方都應無(wú)條件的保守甲方的商業(yè)秘密。
6、泄密責任：乙方承擔因泄漏甲方商業(yè)秘密而給甲方造成的全部損失。經(jīng)濟損失難以計算的，賠償額應當相當于本合同總價(jià)款的十倍。
五、費用結算：
調查開(kāi)始后10日內即20__年1月30日前，甲方向乙方一次性支付本次調查項目費用叁仟元整。收款人名稱(chēng):上海管理顧問(wèn)有限公司。開(kāi)戶(hù)行:工商銀行上海支行。賬號:
六、違約責任
1、除本合同另有約定外，非經(jīng)本合同雙方協(xié)商一致，任何一方不得無(wú)故違反合同。如有違約，違約的一方應承擔另一方的'全部損失。
2、乙方逾期向甲方提供合格的調查報告的，每逾期一日，乙方應當按照本合同咨詢(xún)費總額的日萬(wàn)分之五支付違約金，對因此給甲方造成的損失，乙方應承擔賠償責任。
3、乙方違反本合同第五條約定，應當向甲方支付違約金人民幣萬(wàn)元。對因此給甲方造成的經(jīng)濟損失，乙方應承擔賠償責任。
七、合同的解除
1、乙方逾期提供合格的調查報告超過(guò)十日，甲方有權單方解除本合同。
2、乙方不得以與其他單位合作等任何方式將本合同約定的服務(wù)內容分包或轉包給第三方，否則，甲方有權解除合同。
3、乙方違反本合同任何一項其他約定義務(wù)，經(jīng)甲方催告后仍未完全履行的，甲方有權解除本合同。
4、因乙方原因導致本合同解除的，乙方應返還甲方已經(jīng)支付的全部咨詢(xún)費，并按照本合同咨詢(xún)費總額的20%向甲方支付違約金，對因此給甲方造成的損失，乙方應承擔賠償責任。
5、本合同履行期間，除因乙方原因合同解除的外，甲方有權隨時(shí)通知乙方解除本合同，合同解除時(shí)，對于甲方已付的款項乙方不予退還，甲方也不再承擔任何補償、賠償等違約責任。
八、違約責任
1、除本合同另有約定外，非經(jīng)本合同雙方協(xié)商一致，任何一方不得無(wú)故違反合同。如有違約，違約的一方應承擔另一方的全部損失。
2、乙方逾期向甲方提供合格的調查報告的，每逾期一日，乙方應當按照本合同咨詢(xún)費總額的日萬(wàn)分之五支付違約金，對因此給甲方造成的損失，乙方應承擔賠償責任。
3、乙方違反本合同第五條約定，應當向甲方支付違約金人民幣1萬(wàn)元。對因此給甲方造成的經(jīng)濟損失，乙方應承擔賠償責任
九、的生效
本協(xié)議一式兩份，甲方一份，乙方一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。未盡事宜，由雙方協(xié)商確定。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法定代表人：
法定代表人：
電話(huà)：
電話(huà)：
傳真：
傳真：
年月日
年月日
委托合同5
為了使甲方生產(chǎn)的xxxx(產(chǎn)品名稱(chēng))擴大銷(xiāo)路，增加銷(xiāo)量，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，本著(zhù)互惠互利、共謀發(fā)展的原則，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，簽訂合同如下：
一、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)：
為了盡快使甲方的xxxx(產(chǎn)品名稱(chēng))占領(lǐng)瀘州市場(chǎng)，充分利用乙方在瀘州市完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )和卓越的'銷(xiāo)售團隊，甲方委托乙方負責瀘州市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)，由乙方獨家代理甲方所生產(chǎn)的系列xxxx(產(chǎn)品名稱(chēng))在瀘州市城區市場(chǎng)的銷(xiāo)售工作，城區市場(chǎng)包括江陽(yáng)區、龍馬潭區和納溪區。
二、市場(chǎng)策劃和營(yíng)銷(xiāo)策略：
乙方負責提供市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃書(shū)，經(jīng)甲方認可同意后，由乙方按照市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃書(shū)中的營(yíng)銷(xiāo)策略，實(shí)施市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)工作。費用按本合同的約定解決。
三、鋪貨：
由乙方按照市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃書(shū)負責向KA賣(mài)場(chǎng)、中小超市、渠道網(wǎng)絡(luò )鋪貨。鋪貨總量控制在 噸以?xún)取?/p>
四、價(jià)格：
對KA賣(mài)場(chǎng)、中小超市、渠道網(wǎng)絡(luò )的批發(fā)價(jià)格，由乙方確定。甲乙雙方的結算價(jià)格由雙方商定。市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變化，由乙方及時(shí)向甲方反饋信息。根據市場(chǎng)價(jià)格變化，雙方協(xié)商調整批發(fā)價(jià)格和結算價(jià)格。
五、數量：
甲方提供穩定的糧源以滿(mǎn)足乙方市場(chǎng)銷(xiāo)售的需求。乙方需要xxxx(產(chǎn)品名稱(chēng))時(shí)，應提前三天通知甲方，甲方及時(shí)組織加工以保證市場(chǎng)需要。
六、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及費用：
市場(chǎng)開(kāi)發(fā)是一項長(cháng)期的工作，乙方應負責根據市場(chǎng)變化提供市場(chǎng)開(kāi)發(fā)調整方案，經(jīng)甲方同意后，組織實(shí)施。廣告費、促銷(xiāo)品、宣傳品、必要的銷(xiāo)售用具和KA賣(mài)場(chǎng)費用由甲方負責。渠道促銷(xiāo)員的工資、補貼、差旅費，以及xxxx(產(chǎn)品名稱(chēng))在瀘州市場(chǎng)銷(xiāo)售過(guò)程中產(chǎn)生的保管費、倉租費、運費、上下車(chē)費、辦公費和給商家的聯(lián)絡(luò )費由乙方負責。
七、產(chǎn)品質(zhì)量：
由甲方按照國家有關(guān)規定和標準生產(chǎn)xxxx(產(chǎn)品名稱(chēng))，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責。
八、營(yíng)銷(xiāo)手續：
甲方負責提供xxxx(產(chǎn)品名稱(chēng))銷(xiāo)售手續。
九、貨物交接手續及資金結算：
甲方商品啟運時(shí)開(kāi)出商品調撥運單，乙方收到貨后在調運單上簽字。乙方憑調運單和鋪貨單建庫存表。乙方在每月的20日結帳后，將銷(xiāo)售表、庫存表報給甲方。甲乙雙方每月結算一次貨款，已銷(xiāo)售xxxx(產(chǎn)品名稱(chēng))的貨款結算后，乙方應在三日內支付給甲方。銷(xiāo)售量大的時(shí)期，也可以七天或半個(gè)月結算一次。
十、本合同一式四份，雙方各執二份。
合同執行中發(fā)現新的問(wèn)題，經(jīng)雙方協(xié)商可以不斷完善合同。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
日期：
委托合同6
本協(xié)議在下述雙方當事人之間簽訂：
甲方：
地址：
乙方：
地址：
鑒 于：
1. 甲乙雙方為依據中國法律設立并合法存續的企業(yè)。
2. 甲方擬轉讓其合法持有的標的企業(yè)股權。
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規、規章的規定，甲乙雙方遵循自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就甲方轉讓其合法持有的標的企業(yè)股權的相關(guān)事務(wù)達成一致，簽訂本協(xié)議如下條款：
第一條 委托事項
1.1 甲方委托乙方轉讓甲方持有的 的 %的股權。
1.2 乙方接受甲方委托，根據對交易項目的盡職調查結果，按照交易規則為甲方提供相關(guān)服務(wù)。
第二條 股權擬轉讓價(jià)格及轉讓比例
2.1 股權擬轉讓總金額：人民幣 億元(以實(shí)際成交價(jià)格為準)。
2.2 股權轉讓比例： 的 %的股權。
第三條 服務(wù)費
3.1 甲方同意在本次股權轉讓完成時(shí)按股權轉讓實(shí)際成交總金額的 %向乙方支付委托轉讓服務(wù)費。
3.2 甲方在股權轉讓方與股權受讓方簽訂的《股權轉讓合同》生效之日起五日內，向乙方一次性支付3.1款所約定之委托轉讓服務(wù)費。
乙方收款賬號信息如下：
乙方開(kāi)戶(hù)行：
開(kāi)戶(hù)戶(hù)名：
賬號：
第四條 雙方的權利與義務(wù)
4.1 甲方聲明：不會(huì )因為甲方?jīng)]有履行內部審批程序、沒(méi)有經(jīng)過(guò)股東會(huì )/大會(huì )決議通過(guò)，不具備相應的民事權利能力和民事行為能力而導致本協(xié)議無(wú)效。
4.2 甲方應按照乙方的交易規則及相關(guān)規定開(kāi)展本項股權轉讓業(yè)務(wù)。
4.3 甲方同意依據乙方的交易規則，不直接進(jìn)場(chǎng)交易，并接受乙方指派的經(jīng)紀會(huì )員于本項目交易過(guò)程中提供全程交易服務(wù)。
4.4 甲方同意依據乙方的交易規則，于本協(xié)議簽訂后接受前述經(jīng)紀會(huì )員對其展開(kāi)的盡職調查，并接受乙方依據該盡職調查結果做出接受委托或拒絕委托的決定。
4.5 甲方保證按本協(xié)議的約定及時(shí)向乙方支付全部委托轉讓服務(wù)費。
4.6 甲方有權隨時(shí)向乙方了解委托事項的進(jìn)展情況，并積極配合乙方辦理有關(guān)委托事項。
4.7 乙方有權對甲方提供的有關(guān)文件材料的'真實(shí)性、合法性進(jìn)行審查。甲方應承擔提供虛假文件或隱瞞事實(shí)的一切法律后果。
4.8 乙方應對指定的經(jīng)紀會(huì )員予以統一管理。
4.9 乙方保證將甲方提供的全部資料僅用于本項股權轉讓事宜。
4.10 乙方負責協(xié)調本次股權交易的登記、交易、結算等工作。
4.11 甲乙雙方均一致認可，本協(xié)議的簽署與生效不代表對項目最終成交給予任何保證。
第五條 不越過(guò)條款
5.1 雙方承諾，本協(xié)議簽訂后六個(gè)月內(以簽訂本協(xié)議日期為基準日)，雙方本身或各自關(guān)聯(lián)人、關(guān)系人(包括但不限于關(guān)聯(lián)企業(yè)、法定代表人、公司職員及其親屬、朋友等)、推薦的其他主體之間不越過(guò)其他一方私下單獨直接或間接接觸或進(jìn)行其他各項商業(yè)或投資行為，不越過(guò)某一聯(lián)系人直接或間接聯(lián)系其他聯(lián)系人或該聯(lián)系人的關(guān)聯(lián)人、關(guān)系人(包括但不限于關(guān)聯(lián)企業(yè)、法定代表人、公司職員、親屬、朋友等)進(jìn)行其他各項商業(yè)或投資行為。如有越過(guò)行為，則視為違約，一方有權向違約方按本協(xié)議約定之標準取得該項服務(wù)全部收益的報酬。
第六條 甲方承諾
依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則，甲方作如下承諾：
6.1 本次股權轉讓是甲方真實(shí)意思表示，轉讓的股權權屬清晰，甲方對該股權擁有完全的處臵權且實(shí)施股權轉讓不存在任何限制條件。
6.2 甲方轉讓股權的相關(guān)行為已履行了相應程序，經(jīng)過(guò)有效的內部決策，并獲得相應批準。
6.3 甲方所提交的所有材料及附件內容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
6.4 甲方指定乙方作為本次股權轉讓的唯一交易場(chǎng)所。
第七條 違約責任
7.1 如果甲方未按本協(xié)議第三條之規定向乙方及時(shí)支
付相關(guān)費用的，每延期一天，甲方應向乙方支付延期支付費用總額萬(wàn)分之五的每日罰息，直至甲方向乙方付清上述費用為止;超過(guò)五天未付，甲方還須另行承擔應支付給乙方委托轉讓服務(wù)費用總額百分之二十的違約金。
7.2 甲方如違反本協(xié)議第五條規定，繞開(kāi)乙方單獨與其他第三方達成股權轉讓協(xié)議的，無(wú)論該協(xié)議具體條款是否符合本協(xié)議第一條所載之內容，均應視為乙方已完成本協(xié)議約定的所有義務(wù)，甲方同意按本協(xié)議第三條之規定向乙方支付委托轉讓服務(wù)費，并按本條第7.1款之規定承擔逾期未付的違約責任。
第八條 保密條款
8.1 協(xié)議雙方均應當對與本協(xié)議有關(guān)的全部事項、對在履行本協(xié)議過(guò)程中所知悉的對方信息承擔嚴格保密義務(wù)。
8.2 如果任何一方泄露對方秘密致使被泄密方受到經(jīng)濟損失，或致使其他第三方受到損害的，泄密一方應當向被泄密方和遭受損失的其他第三方承擔賠償責任。
第九條 爭議解決及選擇管轄
9.1 因本協(xié)議引起的任何爭議均應通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
第十條 附則
10.1 本協(xié)議自雙方法定代表人或授權代表簽名并加斧章之日起生效。
10.2 本協(xié)議自乙方根據乙方指定的經(jīng)紀會(huì )員對甲方開(kāi)展盡職調查結果審核通過(guò)后生效。
10.3 本協(xié)議生效后，非經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并達成書(shū)面協(xié)議的，甲乙任何一方均不得擅自變更或解除本協(xié)議。
10.4 本協(xié)議的任何修改需經(jīng)雙方同意并簽署書(shū)面文件后方可生效，并與本協(xié)議具有同等法律效力。
10.5 本協(xié)議有效期至乙方全額收到甲方應支付的服務(wù)費之日，雙方如認為有必要繼續合作的，可于本協(xié)議有效期屆滿(mǎn)前續簽本協(xié)議。
10.6 本協(xié)議正本壹式陸份，雙方各執叁份，具有同等法律效力。
10.7 本協(xié)議于[ ]年[ ]月[ ]日簽訂于中國北京。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托合同7
合同編號：
甲方：
乙方：上海 資信評估有限公司
簽訂時(shí)間：年 月 日
簽訂地點(diǎn)：上海市 區（縣）
依照《中華人民共和國合同法》、《上海市企業(yè)合同信用評價(jià)管理辦法》（滬工商合[20xx]422號）及其他有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就20xx年度企業(yè)合同信用評價(jià)簽訂本合同。
一、評價(jià)內容
乙方受甲方委托就企業(yè)合同信用評價(jià)，采用市工商局指定的合同信用評價(jià)標準（包括數學(xué)模型和計算機軟件），對甲方提供的信息數據進(jìn)行核實(shí)、抽查、分析和科學(xué)評估，出具公正、客觀(guān)、全面、完整反映企業(yè)合同信用狀況的評價(jià)報告。
二、甲方應提供給乙方的資料信息及其他應予協(xié)作的事宜
1、甲方在本合同簽署后按規定向乙方提供所需全部材料，并對其提供資料的真實(shí)性、合法性負責。如甲方不能按期提供所需資料致使評估無(wú)法正常進(jìn)行，或提供虛假資料造成評估結果的.失真，甲方應承擔全部責任。
2、乙方在甲方現場(chǎng)考核、抽查企業(yè)合同信用評價(jià)內容的過(guò)程中，甲方應安排合同管理及有關(guān)人員予以配合。
三、乙方應提供給甲方的服務(wù)及其他應予協(xié)作的事項
1、乙方對甲方的評價(jià)結果以及甲方所提供的評估資料負有保密責任，為甲方嚴守商業(yè)機密，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將評價(jià)結果以及評估資料提供給甲方以外的第三方。
2、乙方在收到甲方報送的評估資料后對甲方合同信用等級進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。
3、如甲方對評估結果持有異議，在收到評價(jià)報告后的10個(gè)工作日內向乙方提出復評要求，并提供必要的補充資料，乙方給予復評。
四、價(jià)款支付方式
1、本項合同信用評價(jià)費用為（人民幣大寫(xiě)） 元，甲方在本合同簽署以后一周內向乙方一次付清全部評估費。
2、甲方應以銀行轉賬或支票等方式予以結算。
五、違約責任
本合同經(jīng)甲乙雙方簽署后立即生效，任何一方不得違約，否則由違約方承擔全部法律責任。
六、爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地工商行政管理部門(mén)調解，協(xié)商或調解不成的，提交_____仲裁委員會(huì )仲裁。
七、其他約定事項：
八、本合同一式二份，雙方各持一份。
甲方：?jiǎn)挝唬ㄉw章） 地址郵編：
聯(lián)系電話(huà)：
法定代表人： 開(kāi)戶(hù)銀行：
委托代理人： 銀行賬號：
乙方：?jiǎn)挝唬ㄉw章） 地址郵編：
聯(lián)系電話(huà)：
法定代表人： 開(kāi)戶(hù)銀行：
委托代理人： 銀行賬號：
委托合同8
甲方：________________________
乙方：____________
依據《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法規的規定，乙方接受甲方的委托，就公司商業(yè)攝影事項，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，信守執行：
一、委托之事項：
商業(yè)攝影：□畫(huà)冊攝影□海報攝影□廣告攝影其他________________________________
拍攝形式：□數碼□120正片□4x5正片（正片即反轉片）拍攝數量：________________
二、乙方拍攝作品的時(shí)間：
甲方委托乙方進(jìn)行商業(yè)攝影的具體時(shí)間為：
______年____月____日至______年____月____日結束。
三、拍攝費用：
總價(jià)為：人民幣___15600_____元，（預付定金：__80000__□現金支付□銀行轉帳）（注明：□含稅□不含稅）
四、備注條款：
五、付款方式：
1、甲方需在合同簽訂之日起兩個(gè)工作日內將委托攝影"預付定金"以現金或銀行轉帳轉方式結給乙方，乙方收到甲方的"預付定金"后正式開(kāi)拍。
2、拍攝完成后，由乙方提供小圖樣供甲方確認。甲方需在三天內確認乙方拍攝的圖片樣稿，確認后甲方應當付清攝影費用的全部余款，乙方收到余款后即將底片或光碟寄給甲方。
六、合同完結：
甲方收到乙方的底片或光碟，乙方收到甲方的所有款項，表明甲乙雙方合作成功。
七、雙方權利和義務(wù)：
1、乙方提供的攝影服務(wù)不能達到甲方的要求，這包括因技術(shù)和人為失誤造成"曝光不正確"或沖印出錯，甲方有權要求乙方進(jìn)行補拍或重拍，乙方不再向甲方重復收取任何費用，直至客戶(hù)滿(mǎn)意為止。
2、甲方在收到底片或光碟后，即享有版權（除廣告攝影外），乙方應在七個(gè)工作日之內將甲方相關(guān)圖片資料刪除或銷(xiāo)毀，不得再用作商業(yè)出售。
3、乙方享有"廣告攝影"作品知識產(chǎn)權，甲方只有使用權。
4、乙方有義務(wù)對甲方提供的`拍攝樣品和圖片資料進(jìn)行保密，乙方不得將甲方的產(chǎn)品資料或最后影相圖片給任何第三方。
5、以上手寫(xiě)文字同印刷文字具有同等效力。
6、以上合約甲乙雙方必須相互遵守，如有任何一方?jīng)]有遵守本合約的以上相關(guān)條款則另一方可以向當地人民法院提起訴訟仲裁。
7、本合同一式兩份須加蓋公司公章，甲乙雙方簽約代表簽名，填寫(xiě)簽訂日期和簽訂地點(diǎn)生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托合同9
委托方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）被委托方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方） 甲、乙雙方在自愿基礎上，經(jīng)平等協(xié)商，根據誠實(shí)信用原則，依據《中華人民共和國合同法》之規定，訂立本委托書(shū)。
一、委托事項
甲方自愿將在遠安盛世中央所購買(mǎi) 層 號的商鋪委托交由乙方招商。
二、委托期限
委托期限 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。委托期滿(mǎn)后，乙方將商鋪的使用權及經(jīng)營(yíng)權無(wú)條件歸還甲方。
三、委托權限
1、在本委托書(shū)第二條所約定的期限內，為市場(chǎng)培育期，甲方全權委托乙方進(jìn)行上述商鋪的招商，并代表甲方與租賃戶(hù)簽訂《租賃合同》。甲方就 號商鋪的經(jīng)營(yíng)所得在上述期限內不再做任何訴求。
2、在本委托書(shū)第二條所約定之期限內，乙方有自由選擇合法承租人的權利。
3、合同期滿(mǎn)后，如甲方仍繼續出租商鋪，同等條件下，乙方或者原經(jīng)營(yíng)方擁有優(yōu)先承租權。
四、甲方的權利和義務(wù)
1、本委托書(shū)約定期滿(mǎn)后，甲方有按時(shí)收回商鋪的.權利。
2、在本委托書(shū)所約定的合作期內，甲方不得擅自解除本委托書(shū)。
3、本委托書(shū)有效期內，甲方若轉讓本委托書(shū)約定商鋪的所有權及產(chǎn)權，應與受讓人約定繼續履行本委托書(shū)為轉讓該商鋪所有權及產(chǎn)權的附屬條件，或受讓人向乙方書(shū)面承諾繼續履行本委托書(shū)；因喪失民事行為能力者，其繼承人、法定代理人仍應繼續履行本委托書(shū)。
4、根據乙方的要求提供該商鋪有關(guān)證件和資料，并協(xié)助乙方辦理能合法經(jīng)營(yíng)之證照。
5、在本委托書(shū)有效期內，甲方不得干預乙方合法使用本商鋪的權利。
五、乙方的權利和義務(wù)
1、在本委托書(shū)所約定的委托期內，乙方有權選擇該商鋪自己經(jīng)營(yíng)、轉讓、與他方合作經(jīng)營(yíng)之權利。
2、本委托書(shū)所約定的商鋪在本委托書(shū)約定之期限內之物業(yè)管理費、水費、電費、治安費等由乙方負責。
六、違約責任
1、若因甲方原因致使乙方不能實(shí)施或經(jīng)營(yíng)方不能充分實(shí)施本委托書(shū)，其法律責任由甲方承擔。因此致使乙方受到經(jīng)濟損失的，甲方應在乙方實(shí)際受損之次日按乙方實(shí)際損失額賠償乙方；若甲方延期支付賠償，則按乙方實(shí)際損失額的日千分之一計算滯納金。如造成經(jīng)營(yíng)方損失的，由經(jīng)營(yíng)方向乙方提供真實(shí)證明，一切損失由甲方按實(shí)際損失額承擔。
2、若因乙方不能按時(shí)支付物業(yè)管理費、水費、電費、治安費或不遵守商場(chǎng)的管理規定等原因，致使甲方受損，乙方按甲方實(shí)際損失額賠償甲方。
七、本委托書(shū)的訂立、效力、履行、終止、解釋、糾紛解決均適用中華人民共和國法律。
八、本委托書(shū)雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本委托書(shū)擬定一份，雙方簽字后由乙方持有。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
代 表： 代 表：
聯(lián) 系 電 話(huà)： 聯(lián) 系 電 話(huà)： 年 月 日 年 月 日
委托合同10
甲方：__
乙方：__
__年__月
依據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規之規定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議，以資共同遵照執行。
一、合作方式
甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，并根據甲方的要求定制開(kāi)發(fā)甲方所需的軟件產(chǎn)品，甲方向乙方支付費用。
二、合同標的
1、依據本合同約定，甲方委托乙方開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：軟件）為：
2、乙方負責完成軟件的設計開(kāi)發(fā)、交付、培訓及相關(guān)其他服務(wù)工作，并保證該軟件滿(mǎn)足甲方的要求，且不存在任何權利瑕疵和質(zhì)量瑕疵。
3、乙方承諾，為完成本合同約定事項，乙方已取得為開(kāi)發(fā)本軟件所需的其它軟件的許可使用權，并有權許可甲方或甲方指定的第三方使用并用于本軟件，且該授權長(cháng)期合法有效。
4、未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將合同標的分包或轉包給第三方。在向甲方交付軟件產(chǎn)品之前，乙方不得自行將軟件轉讓給第三人或交第三人使用。
三、開(kāi)發(fā)進(jìn)度及軟件成果交付
1、自簽定本合同起30日內，乙方完成軟件的需求分析、設計、編碼、測試工作，并交付甲方使用。
2、軟件產(chǎn)品交付地點(diǎn)為，交付內容包括但不限于全部源代碼、安裝盤(pán)、技術(shù)文檔、用戶(hù)指南、操作手冊、安裝指南和測試報告等。
四、開(kāi)發(fā)費用
軟件總開(kāi)發(fā)費用為（人民幣） __元整，費用包括：完整的軟件交付成果、技術(shù)文件開(kāi)發(fā)費用；乙方應承擔的提供技術(shù)服務(wù)及技術(shù)支持的費用；其他軟件的全部接口費用；稅費；技術(shù)培訓費用（包括教材、課程費等）；以及乙方為全面履行合同義務(wù)所需支付的所有其他費用。
五、付款結算方式
1、在本合同簽訂后__元）。
2、在乙方完成軟件開(kāi)發(fā)并交付甲方后，甲方在可正確使用后的15個(gè)工作日內，甲方向乙方支付進(jìn)度款：計人民幣（￥：__元）。
3、軟件經(jīng)甲方驗收合格后，乙方提供全額開(kāi)發(fā)費用17%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，甲方憑增值稅發(fā)票在7個(gè)工作日內，向乙方支付余款：計人民幣（￥：__元）。
六、知識產(chǎn)權條款
1、根據本合同產(chǎn)生的全部研究開(kāi)發(fā)成果（包括軟件產(chǎn)品和以此為基礎研發(fā)出的其他技術(shù)成果）的知識產(chǎn)權歸甲方所有。
2、雙方確定，甲方有權利用乙方按照本合同約定提供的研究開(kāi)發(fā)成果，進(jìn)行后續改進(jìn)。由此產(chǎn)生的具有實(shí)質(zhì)性或創(chuàng )造性技術(shù)進(jìn)步特征的新的技術(shù)成果及其權利歸屬，由甲方享有。
3、乙方保證按照本合同約定提供的研究開(kāi)發(fā)成果及其開(kāi)發(fā)過(guò)程不侵犯第三方知識產(chǎn)權，任何第三方如果提出侵權指控時(shí)，乙方須與第三方交涉并承擔可能發(fā)生的一切法律上和經(jīng)濟上的責任。
七、雙方的權利和義務(wù)
1、甲方的權利和義務(wù)
�。�1）甲方有權獲得乙方所提交的軟件交付成果、服務(wù)及相關(guān)知識產(chǎn)權。
�。�2）甲方有權及時(shí)了解和監督軟件開(kāi)發(fā)的進(jìn)展情況。
�。�3）甲方應向乙方提供完成軟件開(kāi)發(fā)所必需的資料和工作條件。
�。�4）甲方應當按照合同約定向乙方支付合同價(jià)款。
2、乙方的權利和義務(wù)
�。�1）乙方有權按照本合同約定收取合同價(jià)款。
�。�2）乙方有權要求甲方提供軟件開(kāi)發(fā)所必需的資料和支持。
�。�3）乙方保證所交付的軟件產(chǎn)品是完整的、全新的、技術(shù)上先進(jìn)和成熟的，并在性能、質(zhì)量和設計方面滿(mǎn)足安全、可靠和高效運行與方便維護的全部要求，能夠滿(mǎn)足甲方的個(gè)性化需求與接口的相關(guān)開(kāi)發(fā)工作。乙方所提供的技術(shù)文件應是完整的、清晰易讀的、準確無(wú)誤的，能夠滿(mǎn)足軟件交付成果的檢驗、安裝、調試、測試、驗收、運行、維護和培訓的需要。
�。�4）乙方應派遣身體健康、有工作經(jīng)驗和相應技能的技術(shù)人員到甲方現場(chǎng)提供開(kāi)發(fā)實(shí)施、安裝、調試、測試、試運行、維護及培訓等技術(shù)服務(wù)，該技術(shù)服務(wù)費用包括在合同價(jià)格內。
�。�5）如果甲方發(fā)現乙方交付的軟件產(chǎn)品有缺陷，或性能和質(zhì)量不符甲方要求時(shí)，乙方應負責無(wú)償地排除缺陷、替換或更換所交付的軟件產(chǎn)品。因乙方交付的軟件產(chǎn)品存在缺陷，或性能和質(zhì)量不符合本合同約定而給甲方造成損失或者工作障礙的，乙方應承當相應的責任。
�。�6）在售后服務(wù)期內，乙方應負責免費向甲方提供與軟件有關(guān)新的或改進(jìn)的運行經(jīng)驗、技術(shù)開(kāi)發(fā)和安全方面的.所有資料及信息，且負責對本合同項下的軟件進(jìn)行免費更新、升級。
�。�7）乙方保證其所交付軟件產(chǎn)品及服務(wù)不存在任何權利瑕疵，如任何第三方就乙方交付的軟件產(chǎn)品及服務(wù)向甲方提起侵權索賠，乙方應負責與第三方交涉，并承擔由此引起的一切法律責任，相關(guān)費用由乙方承擔。
�。�8）乙方承諾所提供的軟件產(chǎn)品不含有任何安全隱患，并在軟件使用期內承擔全部責任（包括但不限于消除安全隱患、退款、賠償損失等）。發(fā)生任何由于軟件產(chǎn)品安全引起的事故時(shí)，乙方應賠償甲方及相關(guān)用戶(hù)因此所發(fā)生的損失。
八、驗收
1、乙方向甲方交付所開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品后進(jìn)入試運行期，試運行期限為2個(gè)月，如果在試運行期間，如發(fā)現軟件產(chǎn)品有缺陷，或性能和質(zhì)量不符甲方要求時(shí)，乙方有責任對其進(jìn)行修改和更正。同時(shí)試運行期依據上述修改、更正期間進(jìn)行相應順延。
2、試運行期屆滿(mǎn)，在甲方可正常使用乙方所交付的軟件產(chǎn)品，且乙方向甲方提交軟件設計文件后（包括但不限于軟件開(kāi)發(fā)計劃及管理變更日志、需求規格說(shuō)明書(shū)、軟件設計文檔、軟件架構文檔、軟件系統設計、軟件安裝前測試方案、測試計劃、模塊設計、模塊組織、模塊流程及模塊間接口設計等，同時(shí)應提交軟件開(kāi)發(fā)各階段文件及軟件全部源代碼），甲方與乙方共同簽署兩份軟件驗收合格證書(shū)，甲、乙雙方各保存一份。
3、驗收不合格，由乙方負責更正和修改，乙方更正、修改后必須再次進(jìn)行驗收。如果再次驗收仍不合格，甲方有權終止本協(xié)議。
九、售后服務(wù)支持
1、在驗收合格后，乙方對所開(kāi)發(fā)的應用系統提供一年免費的售后服務(wù)。
2、在售后服務(wù)期的前兩周，乙方協(xié)同甲方使用該軟件。
3、售后服務(wù)內容包括軟件缺陷、故障等，用戶(hù)因工作需要要求對部分功能作小范圍改動(dòng)時(shí)，乙方應免費給予完成。
4、在售后服務(wù)期內，乙方保證在出現應用系統故障時(shí)應及時(shí)、積極響應，遇有特殊情況雙方協(xié)商。
十、培訓
乙方在向甲方交付軟件產(chǎn)品后，負責為甲方的管理員提供軟件操作指導和培訓。
十一、保密責任
甲、乙雙方保證本軟件產(chǎn)品的所有技術(shù)信息和資料，不得透露給第三方。
十二、不可抗力
1、如合同雙方中任何一方由于不可抗力，如：地震、水災、臺風(fēng)、戰爭和其他雙方都認為的不可抗力原因而無(wú)法按期履行合同。由雙方協(xié)商確定后，合同執行的時(shí)間做相應延期。
2、受影響方應盡快將所發(fā)生的不可抗力事故的情況以電話(huà)或傳真通知另一方，并在不可抗力發(fā)生14天內盡快用傳真和掛號信將有關(guān)權威機構出具的證明文件提交另一方確認。
3、當不可抗力事故終止或事故消除后，受阻方應盡快用傳真或電傳通知對方關(guān)于不可抗力形勢的解除并以?huà)焯栃偶右源_認，并繼續履行合同。
4、如果不可抗力阻礙合同的履行超過(guò)180天，雙方就合同的進(jìn)一步履行問(wèn)題進(jìn)行討論并達成一致意見(jiàn)。
十三、爭議的解決
1、凡與本合同有關(guān)的一切爭議，甲、乙雙方應通過(guò)友好協(xié)商，如經(jīng)協(xié)商后仍不能達成一致，任何一方都有權向合同簽訂地仲裁部門(mén)提請仲裁。
2、仲裁結果對雙方都有約束力，雙方應遵照執行。
3、由上述過(guò)程發(fā)生的費用，除仲裁結果另有規定外，應由敗訴方承擔。
4、仲裁地點(diǎn)為合同簽訂所在地。
十四、其它事項
1、合同簽訂時(shí)間： 年 月 日
2、合同簽訂地點(diǎn)：
3、合同由雙方簽字蓋章后生效。
4、本合同一式四份，均具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執二份。
5、本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：（公章）__住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
郵政編碼：
乙方：（公章）__住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
郵政編碼：
委托合同11
客戶(hù)________:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
受托人:________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
簽署日期:________
鑒于甲方是根據中華人民共和國法律合法成立并有效存續的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)。鑒于乙方是具有合法拆遷資格的拆遷單位，同意接受甲方的委托，按照甲方的要求，在本合同建設用地范圍內完成拆遷工作..甲乙雙方本著(zhù)平等互利、共同發(fā)展的原則，根據北京市相關(guān)法律政策，結合本拆遷項目的具體情況，為明確責任、配合工作、保證拆遷工作質(zhì)量，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條拆遷范圍、委托事項:
1.1甲方委托乙方拆遷地點(diǎn):項目拆遷范圍#:。
1.2.拆遷戶(hù)數量和面積:(以實(shí)測為準)
1、3:委托事項:深入調查、拆遷公示、實(shí)測、補償安置費用評估計算、拆遷補償協(xié)議協(xié)商簽訂、支付拆遷補償相關(guān)費用、產(chǎn)權調換安置結算、治安管理、房屋拆遷及垃圾清運、房屋安置等。
第二次拆遷安置和補償
2.1乙方代表甲方按照蚌埠市[20_________]144號文件、拆遷公告及相關(guān)法律法規與被拆遷戶(hù)簽訂《拆遷安置補償協(xié)議》，并將協(xié)議原件提交給甲方..
2.所有支付給被拆遷人的費用，由乙方列表，甲方審核簽字蓋章，并報拆遷部門(mén)批準后支付給被拆遷人。
第三條拆遷進(jìn)度及乙方承諾
3.1乙方承諾拆遷進(jìn)度如下:
3、1、1乙方完成本項目拆遷工作的期限為:拆遷公告發(fā)布之日起日歷天。
3、1、2乙方應在月前完成入戶(hù)調查和復檢工作。
3.1.3甲乙雙方應相互配合，提前完成拆遷的各項準備工作，并向政府主管部門(mén)辦理相關(guān)的拆遷審批手續。
3.1.4乙方應于月日前在#地完成入戶(hù)調查，并向甲方提供報告..
拆遷公告發(fā)布后天內，完成拆遷人數占拆遷戶(hù)總數的%。
拆遷公告發(fā)布后天內，完成拆遷人數占拆遷戶(hù)總數的%。
拆遷公告發(fā)布后天內，完成拆遷人數占拆遷戶(hù)總數的%。
3.在拆遷公告發(fā)布后天內完成所有拆遷工作。
3.2乙方拆遷工作的具體實(shí)施方案包括但不限于以下幾個(gè)方面:
3、2、1乙方為項目負責人，全面負責拆遷事宜，并及時(shí)將相關(guān)情況告知甲方。
3、2、2名拆遷人員兩人以上一組；
3、2、3乙方保證防止拆遷戶(hù)集體上訪(fǎng)或越級上訪(fǎng)；
第四條拆遷費、拆遷服務(wù)費及其支付方式
4.1拆遷費用由甲方根據蚌埠[20_]144號文件確定。
4.2在實(shí)施拆遷過(guò)程中，如遇特殊情況需要甲方承擔額外費用，乙方應立即提前與甲方協(xié)商，并取得甲方書(shū)面同意后方可實(shí)施。
4.3甲方應向乙方支付的拆遷服務(wù)費及支付時(shí)間:
4、3、1拆遷服務(wù)費:
4、3、2拆遷服務(wù)費支付時(shí)間:
第五條拆遷期限
5.1拆遷期限:日歷天，自拆遷公告發(fā)布之日起計算。
5.2本合同簽訂后，乙方自行勘察拆遷現場(chǎng)，制定拆遷方案，經(jīng)雙方同意并報主管部門(mén)批準后實(shí)施。
5.3如發(fā)生裁決、訴訟等事項，乙方應與甲方協(xié)商延長(cháng)拆遷期限，并以甲方名義申請延長(cháng)拆遷期限..
第六條甲方的權利和義務(wù)
6.1提供拆除工作所需的所有手續文件和材料。
6、2負責審核拆遷計劃和拆遷預算。
6.3負責監督乙方拆遷工作的進(jìn)展，并指派專(zhuān)人參與現場(chǎng)管理，隨時(shí)查詢(xún)拆遷事宜。
6.4按合同約定向乙方支付拆遷費用。
6.5積極配合乙方拆遷工作，協(xié)調相關(guān)事宜。
6.6乙方在搬遷過(guò)程中違反規定轉讓本協(xié)議或損害甲方利益的，甲方有權解除合同。
第七條乙方的權利和義務(wù)
7.1負責按照本合同的約定，合法實(shí)施和完成本合同拆遷范圍內的拆遷工作。乙方未依法實(shí)施拆遷的，應當承擔法律和經(jīng)濟責任。
7、2測量建筑面積并確認無(wú)誤。
7、3制定分戶(hù)補償方案并填寫(xiě)分戶(hù)補償方案表。
7.4協(xié)助甲方辦理待評估房屋的拆遷許可和申報手續。
7.5、嚴格按照蚌埠[20_]144號文件為標準和上級主管部門(mén)批準的拆遷計劃，與被拆遷人簽訂拆遷安置補償協(xié)議。
7.6、在依法拆遷的基礎上，有效控制拆遷成本，嚴格按照甲方批準的拆遷預算計劃實(shí)施拆遷..
7、7負責解決拆遷過(guò)程中的拆遷糾紛。
7、8在規定期限內拆除釘子戶(hù)(困難拆遷戶(hù))要有有效措施。
7、9拆遷結束后，根據拆遷管理部門(mén)的要求將與拆遷有關(guān)的資料整理成冊，并辦理拆遷工作。
7.拆遷工作完成后，在兩年法定時(shí)效內負責接收和處理居民拆遷善后事宜。
7.11如因甲方原因導致本合同無(wú)法履行或搬遷超過(guò)15天，乙方有權終止本合同。
7、11負責拆除過(guò)程中的其他相關(guān)工作。
第八條違約責任和報酬
8.任何一方違約，違約方應承擔相應的違約責任，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。如雙方違約，雙方應根據實(shí)際情況承擔各自的違約責任。如遇不可抗力，雙方應協(xié)商解決。
8.2乙方未按本合同第三條、第一條規定的各階段拆除進(jìn)度完成拆除任務(wù)的，視為乙方違約，甲方有權扣除總拆除服務(wù)費的10%作為違約金。
8.3、乙方違反本協(xié)議，未按拆遷文件規定和程序辦理，錯算、遺漏或私自簽訂拆遷補償安置協(xié)議，給甲方造成損失的，后果由乙方承擔，情節嚴重的，依法追究相關(guān)人員的`刑事責任。
8.3、通過(guò)乙方的努力，甲方將獎勵乙方完成或超額完成本合同約定的拆遷任務(wù)人民幣1萬(wàn)元。
第9條爭端的解決
因本合同或執行本合同而產(chǎn)生的一切爭議應通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交法院訴訟。
第十條不可抗力
10.1不可抗力是指戰爭、嚴重火災、洪水、臺風(fēng)、地震等不可抗力因素造成的延誤和影響。
10.2甲方或乙方因不可抗力不能履行合同義務(wù)時(shí)，履行合同的時(shí)間順延，順延期限與受不可抗力影響的期限相同，但拆遷費用不變。
10.3不可抗力發(fā)生后，雙方應采取必要措施，密切配合，以減少不可抗力的影響。不可抗力影響消除后，應立即通知另一方。
10.如果甲、乙任何一方因不可抗力不能履行本合同，應及時(shí)通知另一方不履行或延遲或部分履行本合同的原因。經(jīng)對方同意后，本合同不得履行、延遲履行或部分履行，并免除違約責任。
第十一條本合同生效
11.1本合同自雙方簽字之日起生效。
11.2甲乙雙方均不得擅自變更或修改本合同規定的所有條款。
11.3在本合同執行過(guò)程中，甲乙雙方應本著(zhù)相互信任和合作的原則，積極協(xié)商解決拆遷中出現的問(wèn)題。本合同如有未盡事宜，甲乙雙方應協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，作為本合同的附件。所有補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執兩份，區房地局拆遷科存檔一份。
第十二條:其他約定條款:
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(簽名):_______________________
在________________
委托合同12
委托人____________與___________律師事務(wù)所達成如下協(xié)議：
一、___律師事務(wù)所指派_________律師為_(kāi)______案的第______審訴訟代理人，出庭代理。
二、委托律師代理權限__________________________
三、根據《律師業(yè)務(wù)收費辦法》的規定，委托人向____________律師事務(wù)所繳納委托費用____________元。
四、本委托書(shū)有效期自雙方簽訂之日起至____________止。
五、本委托書(shū)如需變更，另行協(xié)議。
委托人：________________
(簽字)
受托方：________________
律師事務(wù)所(章)：______
______年______月______日
注：本協(xié)議書(shū)一式兩份，由委托人、律師事務(wù)所各持一份。
委托合同13
甲方(委托方)：
乙方(承運方)：
為了嚴格執行國家藥監部門(mén)相關(guān)規定，嚴格規范GPS管理，確保藥品物流安全。經(jīng)過(guò)對乙方運輸資質(zhì)的認定，甲乙雙方友好協(xié)商，制訂以下藥品運輸條款，以便雙方共同遵守：
1、甲方委托乙方將藥品在一定期限內送至甲方指定客戶(hù)的所在地。
2、甲方委托運輸藥品，須提供《托運明細》，寫(xiě)明藥品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格及運輸目的地等。
3、甲方須保證藥品包裝完整，符合運輸包裝規定，提貨時(shí)，甲乙雙方應盡共同檢查藥品外觀(guān)的義務(wù)，確保甲方托運的藥品外觀(guān)包裝完整，無(wú)破損、受潮等問(wèn)題。如客戶(hù)收貨后提出藥品外包裝受損等問(wèn)題，視為乙方運輸途中產(chǎn)生的問(wèn)題，由乙方最終承擔損害賠償責任。損害賠償以所托運貨品的貨值為限，具體計算以甲方含稅開(kāi)票價(jià)格為準。
4、乙方應提供加蓋公司原印章的營(yíng)業(yè)執照、《組織機構代碼證》、《道路運輸許可證許可證》、《稅務(wù)登記證》、提貨人身份證的'復印件以及加蓋公司印章或法定代表人印章的授權、駕駛員的駕駛證、行駛證等,供甲方備案。
5、乙方應在甲方委托后2日內，按《托運明細》赴甲方倉庫提貨，除自然災害等不可抗拒因素外，如因延時(shí)提貨而為甲方帶來(lái)經(jīng)濟損失的，甲方視情節嚴重程度向乙方提出相應經(jīng)濟索賠。
6、乙方應使用封閉式運輸工具運輸藥品。
7、乙方應嚴格按照藥品外包裝箱上圖示方法進(jìn)行搬運、存儲、運輸，確保藥品安全送達。要求常溫或陰涼保存的藥品，在整個(gè)存儲、運輸途中應分別保持30℃或20℃以下，運輸裝卸過(guò)程中均不得將藥品置于陽(yáng)光下暴曬;
8、乙方按甲方規定時(shí)間準時(shí)、安全地將藥品送達目的地。
9、藥品送達客戶(hù)后，乙方應取得有客戶(hù)真實(shí)有效簽章的送貨回單，并在送達貨物日起30日內將上述回單的第一聯(lián)交回甲方。
10、如出現下列情況，乙方不承擔責任：不可抗力;戰爭、地震、臺風(fēng);非法藥品。
11、甲方托運的貨物的運輸價(jià)格(包括提貨市內運輸費、保險費及其他各種費用)詳見(jiàn)附件。
12、乙方應根據甲方要求將收貨單位需要退回甲方的藥品及時(shí)運送至甲方指定的地點(diǎn)，本項產(chǎn)生的費用參照本合同第11條標準結算。
13、付款方式：月結。乙方憑每日結算清單和運輸發(fā)票向甲方結帳，甲方以現金或支票及時(shí)付款，最后付款日期不得超過(guò)次月5日，不得拖欠。
14、本合同一式兩份，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。
15、有效期： 年 月 日至 年 月 日。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
日期：年 月 日
日期： 年 月 日
委托合同14
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委托乙方進(jìn)行 ，為明確雙方責任和義務(wù)，在不違反國家法律法規的前提下，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 測區范圍：
測區地點(diǎn)位于 ，具體測量范圍為甲方指界的范圍，面積以實(shí)際測量為準。
第二條 工作范圍內容
對____項目進(jìn)行1：500地形測量，確定測區地形、地貌、坡度等。
第三條 測繪技術(shù)標準
1、GB/T 7929-1995《1∶500、1∶1000、1∶20__地形圖圖式》;
2、GB/T 17160-1997《1∶500、1∶1000、1∶20__地形圖數字化規范》;
3、GB 14912-94《大比尺地形圖機助制圖規范》;
4、B 14804-1993《1∶500、1∶1000、1∶20__地形圖要素分類(lèi)與代碼》;
5、CH 1002-95《測繪產(chǎn)品檢查驗收規定》;
6、CH 1003-95《測繪產(chǎn)品質(zhì)量評定標準》;
7、GB/T 18316-20__《數字測繪產(chǎn)品檢查驗收規定和質(zhì)量評定》;
第四條 測繪費用
甲乙雙方協(xié)商，測繪費用按￥： 元(大寫(xiě)： )計收;合同簽訂后支付50%項目款，合計￥： 元(大寫(xiě)： 元整)，提交成果后5個(gè)工作日內付清尾款。甲方支付款項前，乙方應當向甲方開(kāi)具合法有效的增值稅發(fā)票，乙方不開(kāi)具或者開(kāi)具的發(fā)票不合格的，甲方有權暫不支付款項，且不視為甲方違約。
第五條 甲方的權利義務(wù)的約定
1、自合同簽訂之日起1日內向乙方提交有關(guān)必要的資料
�、偌追綖橐曳焦ぷ魅藛T現場(chǎng)指界;
�、谄渌匾Y料。
2、按照約定支付測繪費用，以保證定界測量工作的順利進(jìn)行。
第六條 乙方的權利義務(wù)的約定
1、自收到甲方的有關(guān)材料之日起，根據甲方的有關(guān)資料和本合同的技術(shù)要求開(kāi)展工作;
2、自收到甲方通知進(jìn)場(chǎng)之日開(kāi)始組織測繪隊伍進(jìn)場(chǎng)作業(yè);
3、乙方應當根據相關(guān)規范和合同要求確保測繪項目順利完成;
4、未經(jīng)甲方允許，乙方不得將本合同標的的全部或部分轉包給第三方。
5、未經(jīng)甲方許可，不得將該測繪成果給他人使用，違者必究。
第七條 測繪項目完成工期及驗收
1、本合同約定工期為 天，若因天氣等不可抗力因素、甲方工作未到位以及本合同其它條款約定的工期可以延期的，工程作業(yè)期限順延。
2、乙方應當在約定的期限內完成測算工作并提交測繪成果文件，每逾期交付測算成果文件1日，按照合同總額的千分之三向甲方支付違約金;逾期提交超過(guò)15日的，甲方有權解除合同，要求乙方返還已付的'測算費用、并按測算費用的20%支付違約金。
3、乙方應當于工程完工之日起2日內通知甲方驗收，甲方應當自接到完工通知之日起3日內，組織有關(guān)人員，依據本合同約定使用的技術(shù)標準和技術(shù)要求，對乙方所完工的測算工作完成驗收。經(jīng)驗收合格的，應當出具驗收合格確認書(shū);驗收不合格的，就不合格部分乙方應當免費重新進(jìn)行測算，直至符合標準。
第八條 由于不可抗力，致使協(xié)議無(wú)法履行時(shí)，雙方應按有關(guān)法律規定及時(shí)協(xié)商處理。
第九條 提交資料
1、____項目1：500地形測量報告(含圖紙);
2、乙方應當對其交付的測算成果文件的真實(shí)性準確性負責，因乙方原因導致測算錯誤給甲方造成損失的，乙方應當賠償損失。
第十條 爭議的解決方式
因本合同履行發(fā)生爭議的，雙方應當友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方同意提交由甲方所在地的人民法院訴訟，因訴訟產(chǎn)生的費用(包括但不限于訴訟費、保全費、執行費、律師費、交通費)由敗訴一方承擔。
第十一條 本合同執行過(guò)程中的未盡事宜，雙方應本著(zhù)實(shí)事求是友好協(xié)商的態(tài)度加以解決。雙方協(xié)商一致的，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
第十二條 附則
本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執貳份。由雙方簽字并加蓋公章后即生效。全部成果交接完畢和費用結算完畢后，本合同終止。
甲方名稱(chēng)(蓋章)：
乙方名稱(chēng)(蓋章)：
法定代表人：
法定代表人：
年 月 日
年 月 日
開(kāi)戶(hù)銀行：
開(kāi)戶(hù)銀行：
銀行帳號：
銀行帳號：
開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)：
開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)：
委托合同15
委托方：___________________________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
受托方：___________________________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據國家有關(guān)法律、法規和本市相關(guān)規定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，就乙方接受甲方委托，為甲方出售船舶(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本船”)提供信息中介服務(wù)達成一致，同意簽訂如下協(xié)議，以資共同信守。
船名__________________;載重噸_________(噸);總長(cháng)__________________(_________米);型寬_________(_________米);總噸__________________;凈噸_________;滿(mǎn)載吃水______________(_________米);主機型號/功率_________;建造時(shí)間/地點(diǎn)________________________;報價(jià)_________;其他___________________________________甲方委托乙方為其出售的船舶提供信息中介服務(wù)，并代辦_________等相關(guān)事宜。(①提供范本合同②代收代付船款)
1.甲方向乙方如實(shí)提供本船的基本技術(shù)資料(以船檢證書(shū)為準)和報價(jià)，作為乙方代甲方公布出售船舶信息的部分依據。最終船價(jià)由甲方與買(mǎi)船方商定，船舶規格以看驗船時(shí)為準。
2.如該船買(mǎi)賣(mài)成交，甲方應支付乙方中介費。
3.甲方應在簽訂買(mǎi)賣(mài)合同后，將合同副本壹份交乙方備案，以便乙方協(xié)助辦理該船的有關(guān)交易手續。
4.雙方簽訂本合同5天內，乙方應將本船有關(guān)信息在其網(wǎng)站或公報上予以公布;
5.應根據船舶動(dòng)態(tài)與買(mǎi)船方聯(lián)系勘驗船事宜，將買(mǎi)方有效聯(lián)系方式及時(shí)告知甲方，同時(shí)安排甲乙雙方的洽談事宜。
6.甲方應當按照本船買(mǎi)賣(mài)合同價(jià)的_________(百分之_________)，在本船買(mǎi)賣(mài)合同簽訂后5天內向乙方支付中介費。
7.乙方完成甲方委托和代辦的其他事項，甲方應當在這些事項完成后向乙方支付代辦費用。
(一)甲方有下列情形之一的，應當承擔違約責任，違約金為標的額的___________________________%(百分之一)：
(1).甲方提供的船舶有關(guān)信息與該船真實(shí)有效的船檢證書(shū)不符;
(2).甲方借故中介不成，中途撇開(kāi)乙方再與買(mǎi)船方在本合同生效后就同一標的'私下交易;
(3).甲方通過(guò)其他控股公司與買(mǎi)船方就本船簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的(此時(shí)均視為乙方完成提供中介信息的服務(wù)，甲方應按本合同規定支付中介費并承擔違約責任);
(4).與他人串通損害乙方利益的;5.未能按合同約定支付中介費和代辦費的;6.其他造成乙方無(wú)法完成委托事項的行為。
(二)乙方提供虛假信息，導致甲方利益受損的，應當承擔相應的賠償責任，并盡力協(xié)助甲方向有關(guān)責任方索償。若有合同爭議或其他未盡事宜，雙方應協(xié)商解決，若協(xié)商不成，按本合同約定的第_________項進(jìn)行解決：
(1).由_________仲裁委員會(huì )仲裁;
(2).依法向人民法院提起訴訟。
(3)._________________________________________________________________。
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，有效期至中介費付清之日止。合同壹式貳份，雙方各執壹份。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
______年______月______日
【委托合同】相關(guān)文章：
物業(yè)委托合同-委托合同12-17
委托合同委托合同書(shū)范本12-26
委托合同12-18
委托合同05-16
經(jīng)典委托合同12-18
(經(jīng)典)委托合同06-11
委托合同11-29
- 委托合同 推薦度：
- 招標委托合同 推薦度：
- 項目委托合同 推薦度：
- 委托合同最新 推薦度：
- 貸款委托合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦