拖欠工程款起訴狀

時(shí)間：2025-09-02 12:38:11 起訴狀

拖欠工程款起訴狀（推薦）

　　起訴單位：(全稱(chēng))：______市______縣______建筑公司

　　企業(yè)性質(zhì)：集體

　　經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)與民用建筑.

　　流動(dòng)資金：169.5萬(wàn)元

　　何時(shí)經(jīng)何部門(mén)批準開(kāi)業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準

　　地址：______縣______鄉______電話(huà)：______________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：______工區歷下辦理處。帳號：__________________

　　法定代表人姓名：_________職務(wù)：_________

　　相關(guān)法律知識

　　拖欠工程款怎么辦

　　拖欠工程款起訴

　　惡意拖欠工程款

　　拖欠工程款案例

　　拖欠工程款的訴訟時(shí)效

　　被告單位(全稱(chēng))：______市職工教育培訓中心

　　地址：________市_______-______路________號

　　事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

　　事實(shí)和理由：

　　______年______月______日，______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)同______市職工教育培訓中心(被告，以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為495125.74元。開(kāi)工日期定為_(kāi)_____年______月______日;竣工日期定為_(kāi)_____年______月______日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設備機具等運進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒(méi)有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開(kāi)工。在長(cháng)達一百七十七天之內，由于甲方的原因，造成乙方開(kāi)進(jìn)工地的70余名職工無(wú)活可干，機具設備長(cháng)期雙里無(wú)用，給乙方經(jīng)濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費，但尚有57979.30元到今有承擔賠償損失的責任。

　　兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(shū)(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監督站校驗合格交付被告使用。

　　工程結算書(shū)經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無(wú)任何爭議。甲方應依合同書(shū)之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

　　從______年元月開(kāi)始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車(chē)房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價(jià)值174551.87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長(cháng)期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

　　為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專(zhuān)人多次與甲方交涉。開(kāi)始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來(lái)，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。

　　綜上所述，甲方違反合同書(shū)的約定，單方面地推翻合同書(shū)規定的有關(guān)條款，無(wú)理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟損失�！睹穹ㄍ〞r(shí)》第一百零六條規定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應當承擔民事責任�！薄睹穹ǖ洹返谌艞l第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定：未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結算辦法”的有關(guān)規定處理。

　　訴訟請求：

　　責令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟損失：

　　(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款21793.08元;

　　(二)結算零建工程款：174551.87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應付給乙方工程款10768.57元;

　　(三)賠償乙方的經(jīng)濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595.88ig;______年______月至______月設備閑置費57979.30元

　　以上三項合計，共242006.83元。

此致

　　______市______區人民法院

　　起訴單位：______縣建筑工程總公司

　　__________公司(蓋章)

　　_________年_________月________日

　　附：1.本狀副本1份;