公司買(mǎi)賣(mài)合同
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中，合同的地位越來(lái)越不容忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢？以下是小編為大家整理的公司買(mǎi)賣(mài)合同，歡迎閱讀與收藏。
公司買(mǎi)賣(mài)合同1
購貨單位：_________
供貨單位：_________
第一條其產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、單價(jià)、總價(jià)等。
第二條產(chǎn)品包裝規格及費用________
第三條驗收方法_____________
第四條貨款及費用等付款及結算辦法__________
第五條交貨規定
1.交貨方式：_______
2.交貨地點(diǎn)：_______
3.交貨日期：_______
4.運輸費：________
第六條經(jīng)濟責任
1.乙方應負的經(jīng)濟責任
產(chǎn)品花色、品種、規格、質(zhì)量不符合本合同規定時(shí)，甲方同意利用者，按質(zhì)論價(jià)。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時(shí)間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬(wàn)分之_________計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
乙方未按本合同規定的產(chǎn)品數量交貨時(shí)，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_________%的罰金。
產(chǎn)品包裝不符合本合同規定時(shí)，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價(jià)值________%的罰金付給甲方。
產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合同規定時(shí)，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬(wàn)分之_的.罰金。
乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關(guān)單證和資料，應當承擔相關(guān)的賠償責任。
2.甲方應負的經(jīng)濟責任
甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規格、質(zhì)量或包裝的規格，應償付變更部分貨款總值_%的罰金。
甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。
甲方未按規定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí)，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬(wàn)分之_的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。
屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬(wàn)分之_________的罰金。
甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬(wàn)分之_計算付給乙方，作為延期罰金。
乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條產(chǎn)品價(jià)格如須調整，必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價(jià)格問(wèn)題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬(wàn)分之_作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷(xiāo)合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷(xiāo)合同一方須向對方償付注銷(xiāo)合同部分總額_%的補償金。
第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場(chǎng)發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規格、質(zhì)量、包裝時(shí)，應提前_天與甲方協(xié)商。
第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時(shí)，應及時(shí)向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。
第十二條本合同在執行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，解決不了時(shí)，雙方可按下列第種方式處理：
1、提交_____________________仲裁委員會(huì )〔仲裁委員會(huì )〕仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無(wú)誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十四條本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條本合同一式__份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本_份。
訂立二手工程機械買(mǎi)賣(mài)合同人：________________
甲方：______________乙方：___________________
代理人：_________________代理人：______________
負責人：___________負責人：_________________
地址：__________________地址：____________________
電話(huà)：__________________電話(huà)：____________________
開(kāi)戶(hù)銀行、帳號________開(kāi)戶(hù)銀行、帳號_________
________年________月________日________年________月________日
公司買(mǎi)賣(mài)合同2
供方(甲方)：__________________需方(乙方)：__________________
通信地址_____________________：通信地址：___________________________
電話(huà)：__________________電話(huà)：__________________
傳真：__________________傳真：__________________
甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方購買(mǎi)甲方產(chǎn)品，簽訂本合同，內容如下：
一、質(zhì)量標準：乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執行。
二、交貨時(shí)間、地點(diǎn)：甲方應在年月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地。
三、收貨與驗貨：乙方指定的'收貨人1姓名身份證號，聯(lián)系電話(huà);收貨人2姓名身份證號，聯(lián)系電話(huà)。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后日內自行對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書(shū)面質(zhì)量異議，逾期無(wú)書(shū)面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內提出書(shū)面質(zhì)量異議，乙方應對貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權無(wú)條件退貨。
四、付款時(shí)間、方式：乙方應在收貨后天內通過(guò)甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價(jià)款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過(guò)天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過(guò)天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。
六、爭議解決：甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
甲方：_________(公章)乙方：_________(公章)
甲方(代表)：_________乙方(代表)：__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
公司買(mǎi)賣(mài)合同3
甲方：_______________(購方)
乙方：______________(供方)
為了調動(dòng)果農積極性，促使紅棗生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方共同遵守。
第一條合同期限為_(kāi)_____年，即從__________年______月____日起至________年______月_____日止。第二條甲方的權利義務(wù)1.甲方對乙方交售的紅棗必須及時(shí)驗收，及時(shí)付款。2.甲方評定紅棗等級要按照無(wú)公害農產(chǎn)品規定的質(zhì)量標準，不得任意壓級壓價(jià)。3.甲方應對乙方交售紅棗提供種植技術(shù)及進(jìn)行有關(guān)的技術(shù)培訓工作。4.甲方有權不定期地對乙方進(jìn)行抽樣檢測。5.甲方對乙方交售的不合規格的紅棗，有權拒收，但必須對乙方認真說(shuō)明理由。
第三條乙方的權利義務(wù)1.乙方在完成交售任務(wù)前，不得私自出售紅棗。2.為確保人民身體健康，乙方必須按照甲方無(wú)公害農產(chǎn)品果蔬的用藥標準規定施用農藥，嚴禁使用違禁農藥，對藥性、肥氣未脫的紅棗嚴禁上市。3.乙方完成向甲方交售紅棗的任務(wù)后，有權自行銷(xiāo)售。
第四條紅棗質(zhì)量、價(jià)格及辦法1.紅棗品種的等級價(jià)格，按覷定執行。乙方應分等級交售，甲方抽樣驗級。2.價(jià)格：日常收購按物價(jià)部門(mén)規定執行。3.紅棗交售時(shí)間由甲方聯(lián)絡(luò )員與乙方負責人協(xié)商，提前一天安排次日應交售的數量，開(kāi)出紅棗預約通知單，乙方憑條辦理交售。其交售與預約量允許上下浮動(dòng)_________%。因數量、質(zhì)量或交貨期限不符合規定而被拒收的'，由乙方自行運回;乙方拒絕運回的，因保管、保養不善所造成的損失由乙方承擔。
第五條本合同內的品種、數量要求在正常情況下，按所訂數量交售、收購，所訂品種完成90%以上者，均按執行了合同對待。
第六條甲方違約責任1.在正�；蝾A約的臨時(shí)收購時(shí)間內，甲方無(wú)故不收購，造成紅棗變質(zhì)和運輸等損失，或故意壓級壓價(jià)，應賠償乙方的損失。2.甲方如拖延支付乙方紅棗款的時(shí)間，應按銀行關(guān)于拖延付款的罰款規定，向乙方償付違約金。3.甲方如沒(méi)有提供技術(shù)信息、病蟲(chóng)害信息，而使訂單農戶(hù)造成損失，應向乙方償付乙方承包面積總投資_________%的違約金。
第七條乙方違約責任1.乙方非因自然災害，未完成當年合同總數量的_______%者，應根據所欠紅棗價(jià)款，比照銀行拖延付款的規定，向甲方償付違約金。2.乙方如在未完成交售任務(wù)前擅自出售紅棗，每出售_______斤，應向甲方償付違約金___________元。3.乙方如沒(méi)有按甲方指導技術(shù)規程操作進(jìn)行種植，而造成紅棗損失，甲方一概不負責任。4.乙方如交售使用違禁農藥噴灑的紅棗，應按每百斤________元向甲方償付違約金。如果因此造成人身傷亡，乙方應承擔一切責任。第八條不可抗力如因不可抗力的自然災害造成紅棗生產(chǎn)的損失，不以乙方違約論，甲方應據實(shí)減少乙方所承擔的交售任務(wù)。
第九條本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，甲乙雙方任何一方不得擅自修改或解除合同，如雙方代表人發(fā)生變更，不得變更合同。本合同內如有未盡事宜，必須由甲乙雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
第十條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
第十一條本合同有效期自__________年______月______日至__________年_____月______日止。
甲方(蓋章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________
身份證號碼：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
公司買(mǎi)賣(mài)合同4
賣(mài)方：
代理人：
買(mǎi)方：
甲方在大竹縣竹陽(yáng)鎮建設路______花園______苑______期工程（一樓）______號車(chē)庫（房屋產(chǎn)權證標明的設計用途是倉儲）一間，建筑面積為18.44平方米�，F對外公開(kāi)出售，乙方經(jīng)現場(chǎng)查看后，決定購買(mǎi)其車(chē)庫，為了明確雙方的權利義務(wù)關(guān)系，特根據《中華人民共和國物權法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)規定，訂立以下合同條款：
一、車(chē)庫的.基本情況
1、室內地面為沙漿找平，室內墻面為搓沙，室外正立面為瓷磚貼面。
2、電動(dòng)卷閘門(mén)已安裝，費用已包含在價(jià)款中。
3、電已經(jīng)接通，費用已包含在價(jià)款中。用電戶(hù)頭由唐某某過(guò)戶(hù)到鄭某戶(hù)頭上。
二、買(mǎi)方與賣(mài)方約定車(chē)庫總價(jià)款（包括定金在內），人民幣壹拾貳萬(wàn)元整（小寫(xiě)rmb,120000元）。
三、買(mǎi)方于20______年2月19日支付人民幣貳仟元整作為定金。在20______年3月15日前甲方必須將車(chē)庫的房屋產(chǎn)權和國有土地使用證兩證過(guò)戶(hù)到乙方后，乙方一次性付清全部?jì)r(jià)款（包括定金在內）。
四、賣(mài)方保證所賣(mài)的車(chē)庫沒(méi)有轉讓和設定抵押、不被第三方追償及其他影響買(mǎi)方的利益。如因產(chǎn)權糾紛給買(mǎi)方造成的損失，由賣(mài)方賠償給買(mǎi)方。
五、任何一方不得毀約，如有違約，違約方支付守約方違約金人民幣伍萬(wàn)元整。
六、本協(xié)議一式四份，自雙方簽字之日起生效。買(mǎi)方與賣(mài)方各執一份，辦理過(guò)戶(hù)手續時(shí)，提交相關(guān)部門(mén)一份，四份具有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________代理人：_________
______年___月___日 ______年___月___日 ______年___月___日
公司買(mǎi)賣(mài)合同5
出賣(mài)人：_________________
買(mǎi)受人：_________________
茲就機器買(mǎi)賣(mài)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條甲乙雙方約定有關(guān)后記機器的買(mǎi)賣(mài)事宜甲方賣(mài)出，乙方買(mǎi)進(jìn)。
第二條買(mǎi)賣(mài)總金額為_(kāi)________元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
本日先交付定金_________元整。
甲方必須在________年_____月_____日前將后記的機器安裝于乙方總公司所在地的工廠(chǎng)。乙方未支付的余款，俟交貨時(shí)一次付清。
第三條甲方于第二條第項乙方支付余款同時(shí)，應將后記機器的所有權移轉予乙方。
第四條在甲方尚未將機器交付予乙方之前，若有故障、毀損或遺失時(shí)，應由甲方負責，亦即乙方免除支付價(jià)金義務(wù)。
第五條甲方保證后記機器所具有的性能與說(shuō)明書(shū)相符，并須在第三條交付前先行試機，以證明其性能。
第六條有關(guān)后記機器的品質(zhì)、性能，由甲方對乙方保證，并以三年為限。在此期間，若非乙方的過(guò)失而發(fā)生自然性故障，甲方負有賠償損失及修理的義務(wù)。
第七條若發(fā)生第六條的情形，雖經(jīng)甲方修復，而機器仍然無(wú)法操縱，或其性能降低長(cháng)達一個(gè)月時(shí)，乙方可依據下列方式選擇其一，向甲方提出要求。
換取同種類(lèi)機器。其條件為乙方須就已使用該機器的時(shí)間長(cháng)短支付貨款，每一年乙方應支付甲方相當于第二條總金額五分之一款項。
退還機器。但甲方得扣除乙方使用機器所應付如前之款項，其余定金退還予乙方。有關(guān)使用機器的時(shí)間，其計算方法則無(wú)論乙方是否使用，規定從第三條甲方交付機器日始至乙方提出退還機器要求之日止，為使用時(shí)間。
第八條乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換機器，則甲方毋需催告，本合同視同作廢，甲方得將該機器搬回。
有關(guān)前述甲方的機器搬運費、安裝費以及搬回時(shí)所需的一切費用，應由乙方負擔。甲方除上述權利外，尚可將定金沒(méi)收，作為損害賠償。
第九條甲方若未能在第二條所列日期前交付機器，乙方得向甲方催告，于十日之內交付機器。在此期限內，甲方若仍然無(wú)法交付，則本合同視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條之定金以及與定金同額的`損失賠償。
第十條合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決也可由當地工商行政管理部門(mén)調解協(xié)商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：
提交__________仲裁委員會(huì )仲裁
依法向人民法院起訴。
第十一條其他約定事項：_____________________________________________
本合同一式三份，當事人及見(jiàn)證人各執一份為憑。
出賣(mài)人：_______________
買(mǎi)受人：_______________
__________年_______月________日
公司買(mǎi)賣(mài)合同6
同供貨方：__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
購買(mǎi)方：______________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲乙雙方進(jìn)行商品交易的任何相關(guān)程序為達到雙方平等、互利、合法、公平的交易原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽署如下協(xié)議：
一、合作關(guān)系甲、乙雙方自協(xié)議簽訂之日起形成供需合作伙伴關(guān)系：
1.甲方所供產(chǎn)品，必須符合產(chǎn)品質(zhì)量標準，如出現產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，甲方無(wú)條件退貨或換貨;
2.甲方按乙方所需產(chǎn)品規格、數量及時(shí)送達乙方，響應時(shí)間不超過(guò)12小時(shí);
3.乙方在協(xié)議期內不得使用其它同類(lèi)品牌;4.乙方月均計劃消化甲方產(chǎn)品__________件，全年消化甲方產(chǎn)品__________件;5.甲方根據乙方全年實(shí)際消化產(chǎn)品數量及貨款結算方式的不同給予乙方下列獎勵：______________________________
二、供貨品種及價(jià)格在本合作協(xié)議書(shū)有效期內，如甲方調整產(chǎn)品價(jià)格，應及時(shí)通知乙方，雙方均按調整之日起的`新價(jià)格執行，若甲方降價(jià)則由甲方補償乙方當日鎖定庫存(甲乙雙方各派代表清點(diǎn)當日庫存)之進(jìn)貨金額與以新價(jià)格計算之金額的差價(jià)(下次發(fā)貨中以貨抵款補足)。
三、貨款結算方式甲、乙雙方根據實(shí)際情況及獎勵的不同采用如下貨款結算方式之一：
1、現款現貨結算(□是;□不是);
2、批結(□是;□不是)，甲方按每批件為一送貨單位向乙方供貨，次批貨到時(shí)乙方無(wú)條件向甲方支付前批貨款;甲方先向乙方發(fā)貨，售后付款，便在第二次訂貨時(shí)，前批貨款須先付清。
3、期結(□是;□不是)，甲乙雙方按天為一貨款結算期，乙方應予當期的最后一天無(wú)條件支付甲方當期所供產(chǎn)品全部?jì)r(jià)款。乙方必須按時(shí)結算貨款，不得延遲。本協(xié)議結束之日，乙方應結清所欠甲方所有貨款。
四、違約責任甲方違反以上協(xié)議，應向乙方支付違約金_________元;乙方違反以上協(xié)議，除結清所欠貨款外，并向甲方支付違約金_________元。
五、協(xié)議期限本合作期限自_________年____月____日至__________年____月____日止有效，有效期屆滿(mǎn),雙方本著(zhù)真誠合作的態(tài)度及供需平衡的情況，在本協(xié)議結束前,再行簽定新協(xié)議書(shū)。
六、其它本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執一份備查，如有未盡事宜，協(xié)商解決。
甲方：__________
乙方：_________
食品廠(chǎng)(蓋章)__________________
_____________________(蓋章)
公司買(mǎi)賣(mài)合同7
甲方：____________
地址：____________
其他聯(lián)系方式：____________
乙方：____________
地址：____________
其他聯(lián)系方式：____________
合同簽訂地：____________
經(jīng)友好協(xié)商，甲方同意乙方作為其網(wǎng)絡(luò )項目的集成商。甲、乙雙方就有關(guān)內容協(xié)商一致，達成如下協(xié)議，以茲遵守。
第一條合同標的
第二條設備交付
1、設備交貨
交貨日期：乙方于合同生效之日起個(gè)工作日內向甲方交付全部貨物。
交貨方式：乙方將設備運至甲方指定地點(diǎn),運費及保險由乙方承擔。貨物交付甲方之前發(fā)生滅失、毀損等的風(fēng)險由乙方承擔。
2、乙方交貨時(shí)必須同時(shí)提交設備及配件使用說(shuō)明書(shū)、質(zhì)量證書(shū)、產(chǎn)品保修書(shū)。
第三條驗收及方式
1、乙方提供的設備必須符合上述第一條約定的標準。
2、甲方如發(fā)現乙方所交付的貨物廠(chǎng)家原包裝受損或貨物件數不符，甲方有權拒絕在交貨回執上簽字或蓋章，并拒絕付款。
3、甲方確認所收設備表面符合合同標的所規定的內容后，簽署《供貨簽收單》,該《供貨簽收單》僅表示甲方收到《供貨簽收單》項下的貨物，并不表示甲方認可了《供貨簽收單》項下的貨物。
4、甲方應在收到合同標的所列全部設備后個(gè)工作日內組織雙方驗收。乙方所提供的貨物品名及數量符合本合同標的，雙方授權代表簽署《設備點(diǎn)收合格報告》，本合同設備點(diǎn)收合格。若甲方在收到全部合同設備之日起個(gè)工作日內無(wú)法組織點(diǎn)收，則視同本合同設備點(diǎn)收合格。
第四條支付方式
1、本合同雙方之間所發(fā)生的一切費用均以人民幣結算及支付。
2、全部設備點(diǎn)收合格后，由乙方負責安裝調試，網(wǎng)絡(luò )投入正常運行一個(gè)月后，由乙方出具合法有效的發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后，在扣減________元維護保證金后，支付合同價(jià)款________元。網(wǎng)絡(luò )投入正常運行滿(mǎn)一年，如乙方切實(shí)履行維護條款，甲方將于質(zhì)量保修期限屆滿(mǎn)后一周內支付乙方維護保證金，否則甲方將視乙方履行情況保留扣減保證金的權利。
第五條甲、乙雙方的權利及義務(wù)
甲方的權利及義務(wù)：
1、甲方負責向乙方提供設備放置場(chǎng)地及所需電力。
2、在進(jìn)行設備安裝和調試時(shí)，甲方有義務(wù)配合乙方，提供包括線(xiàn)路、原有系統的配置資料等。
3、合同生效后，入場(chǎng)前乙方的施工方案必須征得甲方同意，甲方為乙方提供如下協(xié)助：
甲方應積極配合乙方做好設備的安裝和調試工作。
提供工程用電、場(chǎng)地、協(xié)助人員。
甲方在施工條件具備后通知乙方進(jìn)入現場(chǎng)。
4、甲方負責提供給乙方網(wǎng)絡(luò )設備進(jìn)入甲方機房施工所需的配合與支持，及時(shí)提供其線(xiàn)路參數等詳細情況，并協(xié)調解決非乙方原因引起的問(wèn)題。
乙方的權利及義務(wù)：
1、乙方保證提供的設備，其品牌、型號、質(zhì)量、數量及價(jià)格必須符合本合同標的的規定。
2、乙方的質(zhì)量保修期為本項目經(jīng)最終驗收合格后的年。質(zhì)量保修期內乙方向甲方提供的維護、保修和技術(shù)支持，并且乙方保證本合同采購的所有設備及配件一年包換，乙方對由于設計、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責正確更改、更換，對造成甲方損失的，乙方應承擔全部賠償責任。
3、乙方須在本合同設備點(diǎn)收合格后個(gè)工作日內完成網(wǎng)絡(luò )集成系統安裝并調測成功，如因甲方的原因無(wú)法完成，則合同中規定的工程實(shí)施進(jìn)度順延。
4、乙方負責派設備生產(chǎn)商認證的專(zhuān)業(yè)工程師對所提供產(chǎn)品的進(jìn)行安裝、調試。在安裝和質(zhì)量保修期期間，乙方人員的一切費用均由乙方自行負責。
5、乙方提供年的售后技術(shù)服務(wù)。技術(shù)服務(wù)的內容如下：
在保修期內，提供每日小時(shí)的電話(huà)支持，提供包括設備和維護管理的全部技術(shù)支持
在保修期內，設備發(fā)生故障而影響業(yè)務(wù)時(shí)，當遠程技術(shù)支持不能解決問(wèn)題時(shí)，乙方技術(shù)人員應以最快速度到達現場(chǎng)服務(wù)
技術(shù)服務(wù)支持電話(huà)：
在保修期內，若設備出現故障或缺陷，乙方應及時(shí)將出現的故障和缺陷通知甲方，并將與故障或缺陷有關(guān)的工作日志和記錄交給甲方。乙方提供快速備件服務(wù)，完好備件在天內運抵故障現場(chǎng)，所需一切費用由乙方承擔
6、如因乙方所提供的技術(shù)資料有誤，或因乙方在現場(chǎng)的技術(shù)人員操作有誤，致使合同設備無(wú)法達到甲方網(wǎng)絡(luò )系統規定的功能和需求，乙方應及時(shí)負責改進(jìn)和調試，由此引起的相應責任由乙方承擔。
7、在保修期內，乙方每年為甲方提供兩次網(wǎng)絡(luò )系統巡檢，每半年一次。
8、在保修期內，乙方及時(shí)為甲方的設備提供的軟件升級。
第六條違約責任
1、乙方逾期交貨的，每逾期一日，按逾期交貨部分總值的%向甲方支付違約金若乙方逾期交貨超過(guò)日的，甲方有權單方解除合同，乙方除支付違約金外，還應承擔由此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失。
2、甲方逾期付款，則每逾期一日，按逾期付款金額的%向乙方支付違約金，但違約金總額不超過(guò)合同總金額的%。
3、在質(zhì)量保證期內，因乙方的硬件或者網(wǎng)絡(luò )集成技術(shù)方案原因，造成網(wǎng)絡(luò )無(wú)法正常運行超過(guò)3次，乙方按合同總金額的%向甲方支付違約金。
4、在質(zhì)量保證期內，因乙方無(wú)法履行義務(wù)超過(guò)2次，乙方按合同總金額的%向甲方支付違約金。
5、因乙方原因，造成網(wǎng)絡(luò )安裝工期延誤，乙方應向甲方支付違約金________元/日，超過(guò)30日，甲方有權單方面解除合同，并由乙方賠償甲方因此所受的損失。
6、除上述事項外，任何一方違反本合同的約定，違約方應向守約方支付合同總金額的
%違約金，如給守約方造成損失的，違約方還應賠償守約方所受的損失。
第七條免責
因不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行或不能完全履行本合同項下有關(guān)義務(wù)時(shí)，甲乙雙方相互不承擔違約責任。但遇有不可抗力的一方或雙方應于不可抗力發(fā)生后十五日內將情況告之對方，并提供有關(guān)部門(mén)的證明。在不可抗力影響消除后的合理時(shí)間內，一方或雙方應當繼續履行合同。
第八條保密
1、本合同項下用戶(hù)的信息、知識、數據、圖紙、分析、計算等文件、資料或其他任何智力成果以及任何包括或根據全部或部分該等信息而形成的材料為保密信息。但上述保密信息不應包括以下信息：____________
任何甲方在受讓前已經(jīng)獲知的`信息
任何眾所周知或由于非甲方原因而變?yōu)楸娝苤男畔?/p>
任何甲方從無(wú)須承擔保密義務(wù)且有權轉讓的第三方處獲得的信息
由甲方獨立發(fā)展的信息
由乙方在本合同簽訂前授權甲方發(fā)布的信息
任何法律規定、政府指令、法院命令和/或任何一方控股公司注冊的證券交易所要求披露的信息。
2、乙方同意在本協(xié)議期間及之后的年內，在未獲得甲方任何事先書(shū)面同意前，不因任何理由或目的將保密信息披露予任何其他第三方。如因乙方原因泄密，乙方承擔合同金額%的違約金，不足以補償因泄密給甲方造成的全部直接損失的，繼續賠償損失。
第九條解決爭議方式
凡是因執行合同或與合同有關(guān)事項所發(fā)生的爭執，雙方以友好協(xié)商的原則妥善解決如協(xié)商不能解決時(shí)，按下列第種方式解決。
1、提交仲裁委員會(huì )按照該會(huì )現行仲裁規則和程序進(jìn)行仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第十條協(xié)議生效
1、本合同自起生效。
2、本合同一式份。甲方持份，乙方持份，具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。
3、乙方提供的項目服務(wù)承諾書(shū)做為合同附件，是合同不可分割的組成部分。附件內容若與合同正文不符，合同正文效力優(yōu)先。
4、本合同執行過(guò)程中，所有補充協(xié)議以及有關(guān)文件經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后即成為本合同附件不可分割的有效組成部分，其生效日期為甲乙雙方簽字蓋章之日起。
第十一條其他
未盡事宜雙方另行協(xié)商解決，商定的內容以協(xié)議、紀要、附件、洽商等形式，經(jīng)簽章后與本協(xié)議具有同等效力。
附件：____________項目服務(wù)承諾書(shū)
甲方：____________乙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
時(shí)間：____________時(shí)間：____________
公司買(mǎi)賣(mài)合同8
合同編號：
出賣(mài)人：簽訂地點(diǎn)：
買(mǎi)受人：簽訂時(shí)間：
年月日
第一條棉花品名、數量、價(jià)款及交(提)貨時(shí)間品種產(chǎn)地等級計量單位數量單價(jià)金額交(提)貨時(shí)間及數量合計合計人民幣金額(大寫(xiě))：(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條棉花質(zhì)量標準：
第三條包裝標準：
第四條合理?yè)p耗標準及計算方法：
第五條交(提)貨方式、地點(diǎn)：
第六條運輸方式及到達站(港)和費用負擔：
第七條檢驗標準、方法、時(shí)間、地點(diǎn)：
第八條結算方式及期限：
第九條擔保方式(也可另立擔保合同)：
第十條本合同解除的條件：
第十一條違約責任：
第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的`，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會(huì )仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十三條本合同自生效。
第十四條其他約定事項：
出賣(mài)人：鑒(公)證意見(jiàn)：出賣(mài)人(章)：住所：
法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：
電話(huà)：電報掛號：開(kāi)戶(hù)銀行：賬號：郵政編碼：
買(mǎi)受人：買(mǎi)受人(章)：住所：
法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：
電話(huà)：電報掛號：開(kāi)戶(hù)銀行：賬號：
郵政編碼：
公司買(mǎi)賣(mài)合同9
【裁判摘要】
一、根據合同法第一百一十條規定，有違約行為的一方當事人請求解除合同，沒(méi)有違約行為的另一方當事人要求繼續履行合同，當違約方繼續履約所需的財力、物力超過(guò)合同雙方基于合同履行所能獲得的利益，合同已不具備繼續履行的條件時(shí)，為衡平雙方當事人利益，可以允許違約方解除合同，但必須由違約方向對方承擔賠償責任，以保證對方當事人的現實(shí)既得利益不因合同解除而減少。
二、在以分割商鋪為標的物的買(mǎi)賣(mài)合同中，買(mǎi)方對商鋪享有的權利，不同于獨立商鋪。為保證物業(yè)整體功能的發(fā)揮，買(mǎi)方行使的權利必須受到其他商鋪業(yè)主整體意志的限制。
原告：江蘇省南京新宇房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。
法定代表人：周秋隆，該公司總經(jīng)理。
被告：馮玉梅。
原告江蘇省南京新宇房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新宇公司)因與被告馮玉梅發(fā)生商鋪買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，向江蘇省南京市玄武區人民法院提起訴訟。
原告訴稱(chēng)：被告與原告簽訂商鋪買(mǎi)賣(mài)合同一份，購買(mǎi)原告開(kāi)發(fā)建設的時(shí)代廣場(chǎng)第二層一間商鋪。被告付清了購房款，原告也已將該商鋪交付被告使用。1999年6月 18日，在時(shí)代廣場(chǎng)租房的江蘇嘉和百貨有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)嘉和公司)因經(jīng)營(yíng)不善，遭到哄搶后倒閉，各小業(yè)主經(jīng)營(yíng)的商鋪也隨之關(guān)門(mén)停業(yè)。當年12月，購物中心又在時(shí)代廣場(chǎng)開(kāi)業(yè)。由于經(jīng)營(yíng)成本過(guò)高，各小業(yè)主不服從物業(yè)管理，不交納物業(yè)管理費，購物中心也于20xx年1月停業(yè)。時(shí)代廣場(chǎng)的兩度停業(yè)，引起大部分業(yè)主不滿(mǎn)，紛紛要求退掉購買(mǎi)的商鋪，還與原嘉和公司的債權人一起到處集體上訪(fǎng)。為維護社會(huì )穩定，政府出面協(xié)調，要求原告回收已售出的商鋪。其間，原告的股權經(jīng)歷二次調整。新的股東認為，前兩次停業(yè)，是經(jīng)營(yíng)者選擇的經(jīng)營(yíng)方向與方式不對造成的，因此決定將原經(jīng)營(yíng)衣帽箱包等項目，改變?yōu)榻?jīng)營(yíng)高檔消閑娛樂(lè )等綜合性項目；將原來(lái)的市場(chǎng)鋪位式經(jīng)營(yíng)，改變?yōu)榻y一經(jīng)營(yíng)。為此，原告開(kāi)始回收已售出的商鋪，對時(shí)代廣場(chǎng)重新布局。目前時(shí)代廣場(chǎng)中150余家商鋪，回收得只剩下被告和另一戶(hù)邵姓業(yè)主，時(shí)代廣場(chǎng)開(kāi)始按重新布局施工，原小業(yè)主經(jīng)營(yíng)的精品商鋪區不復存在，今后也不可能恢復。由于這兩家業(yè)主不退商鋪，時(shí)代廣場(chǎng)不能全面竣工。上述情形構成情勢變更。請求判令解除被告與原告簽訂的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，被告將所購商鋪返還給原告，以便原告能夠完成對時(shí)代廣場(chǎng)的重新調整。原告除向被告退還購房款外，愿意給予合理的經(jīng)濟補償。
原告提交以下證據：
1．商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，用以證明雙方當事人之間存在著(zhù)商鋪買(mǎi)賣(mài)關(guān)系；
2．物業(yè)交接記錄，用以證明原告已將商鋪交付給被告；
3．新街口公安派出所告示，用以證明時(shí)代廣場(chǎng)前兩次開(kāi)業(yè)后秩序混亂，無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)；
4．新宇公司會(huì )議紀要，用以證明原告始終在努力處理各位業(yè)主反映的問(wèn)題；
5．情況說(shuō)明及統計，用以證明大部分業(yè)主因不滿(mǎn)時(shí)代廣場(chǎng)的混亂經(jīng)營(yíng)狀況，提出退商鋪的要求；
6．玄武區會(huì )議紀要，用以證明時(shí)代廣場(chǎng)存在的問(wèn)題已經(jīng)引起當地政府重視，政府部門(mén)參與協(xié)調；
7．關(guān)于商鋪商業(yè)氛圍的改善意見(jiàn)和建議，用以證明時(shí)代廣場(chǎng)內商鋪經(jīng)營(yíng)狀況不佳的原因，以及進(jìn)行重新調整的必要性；
8．南京市外經(jīng)委通知，用以證明原告的股東已作過(guò)調整；
9．原告致被告的函件，用以證明原告向被告提出過(guò)解除合同的請求及理由；
10．時(shí)代廣場(chǎng)現狀照片，用以證明時(shí)代廣場(chǎng)已全面停業(yè)，原分割各商鋪的幕墻均已拆除，正在對全面布局重新調整；
11．物品清單及公證書(shū)，用以證明原告將被告商鋪內的物品進(jìn)行清點(diǎn)后，拆除了該商鋪的玻璃幕墻。
被告辯稱(chēng)：被告與原告簽訂的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同合法有效，應當對雙方當事人具有法律約束力。合同簽訂后，被告按約交清全部購商鋪款，原告也向被告交付了商鋪。原告的股東變更，不應影響被告行使自己的合法權益；時(shí)代廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)不善，也不能成為原告不履行合同的理由。原告請求解除商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，沒(méi)有法律依據，該訴訟請求應當駁回。
被告未提交證據。
南京市玄武區人民法院經(jīng)審理查明：
新街口地區是南京市最繁華、最集中的商業(yè)區域。位于新街口東北角中山路18號以南的時(shí)代廣場(chǎng)，是原告新宇公司開(kāi)發(fā)建設的商業(yè)用房。該建筑物為地下一層、地上六層，總面積6萬(wàn)余平方米。地上第一、二、三層約6000平方米的部分區域，被分割成商鋪對外銷(xiāo)售給150余家業(yè)主，其他建筑面積歸新宇公司自有。1998年10月 19日，新宇公司與被告馮玉梅簽訂了一份商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，約定：新宇公司向馮玉梅出。售時(shí)代廣場(chǎng)第二層編號為2B050的商鋪，建筑面積22．50平方米，每平方米售價(jià) 16 363．73元，總價(jià)款368 184元，10月22日前交付，交付后三個(gè)月內雙方共同辦理商鋪權屬過(guò)戶(hù)手續。1998年10月26日，上述合同在南京市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處登記。合同簽訂后，馮玉梅按約支付了全部?jì)r(jià)款。1998年11月3日，新宇公司將2B050號商鋪交付馮玉梅使用，但一直未辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續。1998年，原告新宇公司將時(shí)代廣場(chǎng)內的自有建筑面積租賃給嘉和公司經(jīng)營(yíng)。 1999年6月，嘉和公司因經(jīng)營(yíng)不善停業(yè)。同年12月，購物中心又在時(shí)代廣場(chǎng)原址開(kāi)業(yè)。20xx年1月，購物中心也停業(yè)。這兩次停業(yè)，使購買(mǎi)商鋪的小業(yè)主無(wú)法在時(shí)代廣場(chǎng)內正常經(jīng)營(yíng)，部分小業(yè)主以及嘉和公司的債權人集體上訪(fǎng)，要求退房及償還債務(wù)。在此期間，新宇公司也兩次變更出資股東。新宇公司的新股東為盤(pán)活資產(chǎn)、重新開(kāi)業(yè)，擬對時(shí)代廣場(chǎng)的全部經(jīng)營(yíng)面積進(jìn)行調整，重新規劃布局，為此陸續與大部分小業(yè)主解除了商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，并開(kāi)始在時(shí)代廣場(chǎng)內施工。20xx年3月17日，新宇公司致函被告馮玉梅，通知其解除雙方簽訂的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同。3月27日，新宇公司拆除了馮玉梅所購商鋪的玻璃幕墻及部分管線(xiàn)設施。6月30日，新宇公司再次向馮玉梅致函，馮玉梅不同意解除合同。由于馮玉梅與另一戶(hù)購買(mǎi)商鋪的邵姓業(yè)主堅持不退商鋪，新宇公司不能繼續施工，6萬(wàn)平方米建筑閑置，同時(shí)馮、邵兩家業(yè)主也不能在他們約70平方米的商鋪內經(jīng)營(yíng)。新宇公司為此提起訴訟。
根據原告新宇公司的申請，法院委托南京大陸房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限責任公司對被告馮玉梅所購商鋪的現行市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行評估。評估報告確認，該商鋪在20xx年3月3日的價(jià)值為531 700元。
審理中，法院主持了調解。原告新宇公司認為，為使時(shí)代廣場(chǎng)真正發(fā)揮效益，經(jīng)營(yíng)方向和方式必須改變，不可能保留商鋪式經(jīng)營(yíng)。如果被告馮玉梅與案外人邵家再在時(shí)代廣場(chǎng)內經(jīng)營(yíng)商鋪，將影響時(shí)代廣場(chǎng)內新格局下的整體經(jīng)營(yíng)。為此，新宇公司不僅愿意給馮玉梅退還全
額購商鋪款，還愿意以承擔逾期辦理產(chǎn)權登記過(guò)戶(hù)手續違約金的名義，給馮玉梅補款48萬(wàn)元，用于補償馮玉梅的經(jīng)濟損失。馮玉梅認為，時(shí)代廣場(chǎng)走到今天這一步，責任全在新宇公司，與己無(wú)關(guān)；新宇公司愿意給付的款項，不夠彌補自己的損失；新宇公司如果真愿意解除商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，應當按每平方米30萬(wàn)元的價(jià)格給予賠償。新宇公司認為，全南京市任何一處房產(chǎn)均無(wú)30萬(wàn)元一平方米的價(jià)格，馮玉梅提出難以令新宇公司接受的賠償價(jià)格，表明其根本不想解決糾紛；這個(gè)糾紛不解決，時(shí)代廣場(chǎng)固然不能竣工，馮玉梅也別想經(jīng)營(yíng)。由于雙方當事人各執己見(jiàn)，調解未果。
本案應解決的爭議焦點(diǎn)是：商鋪買(mǎi)賣(mài)合同應當繼續履行還是應當解除如果解除，應當在什么條件下解除
南京市玄武區人民法院認為：
《中華人民共和國合同法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)合同法)第八條規定：“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同�！薄耙婪ǔ闪⒌暮贤�，受法律保護�！痹嫘掠罟九c被告馮玉梅簽訂的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，是雙方當事人的真實(shí)意思表示，該合同合法有效，依法對雙方當事人都有約束力。合同簽訂后，馮玉梅履行了給付價(jià)款的義務(wù)，新宇公司也將商鋪交付給馮玉梅使用。后由于他人經(jīng)營(yíng)不善，致使時(shí)代廣場(chǎng)兩次停業(yè)，該廣場(chǎng)內的整體經(jīng)營(yíng)秩序一直不能建立，雙方當事人通過(guò)簽訂合同想達到的營(yíng)利目的無(wú)法實(shí)現，這是在簽訂合同時(shí)雙方當事人沒(méi)有預料也不希望出現的結局。合同法第五條規定：“當事人應當遵循公平原則確定各方的權利和義務(wù)�！钡诹鶙l規定：“當事人行使權利、履行義務(wù)應當遵循誠實(shí)信用原則�！痹嫘掠罟驹诨厥樟舜蟛糠謽I(yè)主的商鋪后，擬對時(shí)代廣場(chǎng)重新進(jìn)行規劃布局，爭取再次開(kāi)業(yè)。被告馮玉梅堅持新宇公司必須按每平方米30萬(wàn)元的高價(jià)回收其商鋪，否則就要求繼續履行商鋪買(mǎi)賣(mài)合同。雖經(jīng)調解，由于雙方當事人互不信任，不能達成調解協(xié)議，以至新宇公司的6萬(wàn)平方米建筑和馮玉梅的22．50平方米商鋪均處于閑置狀態(tài)�？紤]到馮玉梅所購商鋪，只是新宇公司在時(shí)代廣場(chǎng)里分割出售的150余間商鋪中的一間。在以分割商鋪為標的物的買(mǎi)賣(mài)合同中，買(mǎi)方對商鋪享有的權利，不能等同于獨立商鋪。為有利于物業(yè)整體功能的發(fā)揮，買(mǎi)方行使權利必須符合其他商鋪業(yè)主的整體意志�，F在時(shí)代廣場(chǎng)的大部分業(yè)主已經(jīng)退回商鋪，支持新宇公司對時(shí)代廣場(chǎng)重新規劃布局的工作，今后的時(shí)代廣場(chǎng)內不再具有商鋪經(jīng)營(yíng)的氛圍條件。馮玉梅以其在時(shí)代廣場(chǎng)中只占很小比例的商鋪，要求新宇公司繼續履行本案合同，不僅違背大多數商鋪業(yè)主的'意愿，影響時(shí)代廣場(chǎng)物業(yè)整體功能的發(fā)揮，且由于時(shí)代廣場(chǎng)內失去了精品商鋪的經(jīng)營(yíng)條件，再難以通過(guò)經(jīng)營(yíng)商鋪營(yíng)利，繼續履行實(shí)非其本意�？紤]到時(shí)代廣場(chǎng)位于鬧市區，現在僅因雙方當事人之間的互不信任而被閑置，這種狀況不僅使雙方當事人的利益受損，且造成社會(huì )財富的極大浪費，不利于社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。從衡平雙方當事人目前利益受損狀況和今后長(cháng)遠利益出發(fā)，依照公平和誠實(shí)信用原則，盡管雙方當事人之間存在的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系合法有效，盡管馮玉梅在履行合同過(guò)程中沒(méi)有任何違約行為，本案的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同也應當解除。
鑒于被告馮玉梅在履行商鋪買(mǎi)賣(mài)合同中沒(méi)有任何過(guò)錯，在商鋪買(mǎi)賣(mài)合同解除后，其因商鋪買(mǎi)賣(mài)合同而獲得的利益必須得到合理充分的補償，補償標準是
保證馮玉梅能在與時(shí)代廣場(chǎng)同類(lèi)的地區購得面積相同的類(lèi)似商鋪。原告新宇公司同意在商鋪買(mǎi)賣(mài)合同解除后，除返還馮玉梅原付的購房?jì)r(jià)款、賠償該商鋪的增值款外，還給馮玉梅補款48萬(wàn)元，這一數額足以使馮玉梅的現實(shí)既得利益不因合同解除而減少，應予確認。
據此，南京市玄武區人民法院于20xx年4月30日判決：
一、原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同予以解除；
二、被告馮玉梅給原告新宇公司返還時(shí)代廣場(chǎng)內編號2B050的商鋪，于本判決生效之日起10日內交付；
三、原告新宇公司返還被告馮玉梅的商鋪價(jià)款368 184元，賠償馮玉梅商鋪的增值額163
516元，合計531 700元，于本判決生效之日起10日內付清；
四、原告新宇公司賠償被告馮玉梅逾期辦理房屋權屬登記過(guò)戶(hù)手續的違約金及其他經(jīng)濟損失48萬(wàn)元，于本判決生效之日起10日內付清。
本案案件受理費7867元、評估費 2650元，由原告新宇公司負擔。
一審宣判后，馮玉梅不服，向南京市中級人民法院提起上訴。理由是：一、一審已經(jīng)認定雙方之間的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同合法有效，但卻在既不是當事人協(xié)商一致解除、也不存在法定解除條件的情況下，僅憑被上訴人提出的履行合同會(huì )對其重新規劃布局造成影響為由，就判決解除合法有效的合同，于法無(wú)據。二、情勢變更原則是指合同依法成立后，因不可歸責于雙方當事人的原因發(fā)生了不可預見(jiàn)的情況變更，致使合同的基礎喪失或動(dòng)搖，或繼續維持合同原有效力則顯失公平，從而允許變更或解除合同。本案不存在這種情況。首先，時(shí)代廣場(chǎng)整體長(cháng)期歇業(yè)、巨額資金閑置，是被上訴人經(jīng)營(yíng)、管理不善，經(jīng)營(yíng)策略錯誤等自身過(guò)錯造成的。其次，在開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售和出租商鋪時(shí)，對因經(jīng)營(yíng)管理不善而導致資產(chǎn)閑置的風(fēng)險，被上訴人應當預見(jiàn)，不屬于情勢變更原則所指的情勢。如果將這種商業(yè)風(fēng)險歸類(lèi)于變更的情勢，那么購房后房?jì)r(jià)下跌，上訴人也就可以以房?jì)r(jià)下跌、情勢變更為由要求被上訴人退房，那么契約的穩定性及合同的誠實(shí)信用則無(wú)從談起。再次，即使繼續履行合同會(huì )給被上訴人帶來(lái)不利，這也是經(jīng)濟交往中的正常損失，是被上訴人在訂約時(shí)應當預見(jiàn)的、且應當由其自己承擔的商業(yè)風(fēng)險。繼續履行合同，不會(huì )出現顯失公平的后果。因此，本案不適用情勢變更原則。三、因被上訴人經(jīng)營(yíng)不善造成的后果，與上訴人之間沒(méi)有任何關(guān)系。即使為了維護被上訴人的利益，使其避免損失，也應當由被上訴人與上訴人自愿協(xié)商，通過(guò)公平買(mǎi)賣(mài)的辦法來(lái)解決，不能借助國家強制力來(lái)實(shí)現。一審為維護被上訴人的商業(yè)利益、公司利益，通過(guò)司法程序強制解除合同，是錯誤的。四、商鋪是上訴人的私有財產(chǎn)，不經(jīng)上訴人許可，被上訴人無(wú)權對上訴人的私有財產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)。一審根據被上訴人的申請，委托估價(jià)師事務(wù)所對上訴人的商鋪進(jìn)行估價(jià)，估價(jià)的結果令上訴人無(wú)法接受。被上訴人的48萬(wàn)元，不能補償上訴人因此蒙受的損失。況且上訴人并未對一審法院提出退還房款、賠償增值款、追究違約責任等請求，一審法院在沒(méi)有當事人請求的情況下作出的判決，違背了法律規定。綜上，一審判決適用法律不當，請求撤銷(xiāo)一審判決，改判被上訴人實(shí)際履行合同，為上訴人辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續，并負擔本案全部訴訟費用。
被上訴人新宇公司答辯稱(chēng)：一審依照合同法第五條、第六條作出解除雙方合同的判決是正確的。本案訟爭房屋已被拆除，事實(shí)上無(wú)法繼續履行合同。一審并未適用情勢變更原則，也未維護被上訴人的商業(yè)風(fēng)險和公司利益。在本案中，被上訴人同意向上訴人支付的違約金和賠償金，足以保證上訴人的利益不受侵害。二審應當維持原判。
南京市中級人民法院經(jīng)審理，確認一審查明的事實(shí)屬實(shí)。另查明，被上訴人新宇公司已取得本市中山路18號的土地使用權證及房屋所有權證，現正在對時(shí)代廣場(chǎng)進(jìn)行整體布局調整的施工。
二審審理中，南京市中級人民法院主持雙方當事人進(jìn)行調解。被上訴人新宇公司表示，可以在本市同類(lèi)地區為上訴人馮玉梅購買(mǎi)同等面積的門(mén)面房；馮玉梅要求，新宇公司應當在原地點(diǎn)給其安置同等面積的門(mén)面房，并給予經(jīng)濟補償，或者在本市同類(lèi)地區給其補償80平方米的門(mén)面房。因雙方各執己見(jiàn)，致調解不成。后新宇公司表示，愿意在一審基礎上再給馮玉梅補償各種經(jīng)濟損失20萬(wàn)元。
二審應解決的爭議焦點(diǎn)是：1．一審判決解除合同是否正確2．在權利人沒(méi)有提出請求的情況下，一審在解除合同的判決中一并判決義務(wù)人給權利人賠償，是否符合程序南京市中級人民法院認為：
上訴人馮玉梅與被上訴人新宇公司簽訂的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同合法有效。新宇公司在合同約定的期限內未辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續，已構成違約，又在合同未依法解除的情況下，將2B050商
鋪的玻璃幕墻及部分管線(xiàn)設施拆除，亦屬不當。合同法第一百零七條規定：“當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任�！睆倪@條規定看，當違約情況發(fā)生時(shí)，繼續履行是令違約方承擔責任的首選方式。法律之所以這樣規定，是由于繼續履行比采取補救措施、賠償損失或者支付違約金，更有利于實(shí)現合同目的。但是，當繼續履行也不能實(shí)現合同目的時(shí)，就不應再將其作為判令違約方承擔責任的方式。合同法第一百一十條規定：“當事人一方不履行非金錢(qián)債務(wù)或者履行非金錢(qián)債務(wù)不符合約定的，對方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事實(shí)上不能履行；(二)債務(wù)的標的不適于強制履行或者履行費用過(guò)高；(三)債權人在合理期限內未要求履行�！贝藯l規定了不適用繼續履行的幾種情形，其中第(二)項規定的“履行費用過(guò)高”，可以根據履約成本是否超過(guò)各方所獲利益來(lái)進(jìn)行判斷。當違約方繼續履約所需的財力、物力超過(guò)合同雙方基于合同履行所能獲得的利益時(shí)，應該允許違約方解除合同，用賠償損失來(lái)代替繼續履行。在本案中，如果讓新宇公司繼續履行合同，則新宇公司必須以其6萬(wàn)余平方米的建筑面積來(lái)為馮玉梅的22．50平方米商鋪提供服務(wù)，支付的履行費用過(guò)高；而在6萬(wàn)余平方米已失去經(jīng)商環(huán)境和氛圍的建筑中經(jīng)營(yíng) 22．50平方米的商鋪，事實(shí)上也達不到馮玉梅要求繼續履行合同的目的。一審衡平雙方當事人利益，判決解除商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，符合法律規定，是正確的。馮玉梅關(guān)于繼續履行合同的上訴理由，不能成立。
考慮到上訴人馮玉梅在商鋪買(mǎi)賣(mài)合同的履行過(guò)程中沒(méi)有任何違約行為，一審在判決解除商鋪買(mǎi)賣(mài)合同后，一并判決被上訴人新宇公司向馮玉梅返還商鋪價(jià)款、賠償商鋪增值款，并向馮玉梅給付違約金及賠償其他經(jīng)濟損失。這雖然不是應馮玉梅請求作出的判決，但此舉有利于公平合理地解決糾紛，也使當事人避免了訟累，并無(wú)不當。在二審中，新宇公司表示其愿給馮玉梅增加20萬(wàn)元賠償款，應當允許。
據此，南京市中級人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規定，于20xx年9月6日判決：
一、維持南京市玄武區人民法院的一審民事判決第一、二、三項；
二、變更南京市玄武區人民法院的一審民事判決第四項為：被上訴人新宇公司賠償上訴人馮玉梅逾期辦理房屋權屬登記過(guò)戶(hù)手續的違約金及其他經(jīng)濟損失68萬(wàn)元，于本判決生效之日起10日內付清。
二審案件訴訟費7867元，由被上訴人新宇公司負擔。
本判決為終審判決。
公司買(mǎi)賣(mài)合同10
出賣(mài)人：__________
住所地：_______________
買(mǎi)受人：__________
住所地：_______________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律規定，在平等、自愿的基礎上，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方購買(mǎi)甲方集裝箱達成以下買(mǎi)賣(mài)合同條款。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、數量：_____________
二、產(chǎn)品質(zhì)量
1、質(zhì)量標準：符合國際海運過(guò)程中要求的各種標準，適用于正常存貨。
2、乙方對產(chǎn)品質(zhì)量的特殊要求：_______________
3、乙方對產(chǎn)品包裝的特殊要求：_______________
三、產(chǎn)品價(jià)款
產(chǎn)品的單價(jià)：人民幣________元
運費：人民幣________________元
總價(jià)：人民幣__________元
四、產(chǎn)品交付
甲方產(chǎn)品交付方式為：甲方送貨
產(chǎn)品交付地點(diǎn)為甲方所在地，交貨時(shí)間為合同生效后_____天，若乙方對甲方產(chǎn)品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關(guān)確認文件后7天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時(shí)提供相應文件的，甲方有權延期交貨。
在合同約定期限內甲方違約未能及時(shí)交貨的，產(chǎn)品的滅失、毀損的風(fēng)險由甲方承擔產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產(chǎn)品的滅失、毀損的風(fēng)險由乙方承擔。
五、價(jià)款結算
乙方應在本合同書(shū)簽訂_______日內向甲方支付貨款__________元，甲方在收到貨款當日或次日須將集裝箱安全及時(shí)送達乙方所在地。若因甲方延遲送貨，由此給乙方產(chǎn)生不必要的損失，損失由甲方承擔。
六、合同的解除與終止
雙方協(xié)商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時(shí)書(shū)面通知到對方。
七、商業(yè)秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息均為甲方的商業(yè)秘密。
無(wú)論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書(shū)面同意或為履行本合同義務(wù)之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。
八、不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協(xié)商。
因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發(fā)生后___向對方提供有權部門(mén)出具的發(fā)生不可抗力事件的.證明文件并及時(shí)通知對方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴大的，過(guò)錯方應當承擔賠償責任。
十、其他約定事項
1、乙方聯(lián)系人或授權代表在履行合同過(guò)程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷(xiāo)性。
2、簽訂或履行合同過(guò)程中，非經(jīng)甲方書(shū)面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個(gè)人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3、乙方聯(lián)系地址、電話(huà)等發(fā)生變化的，應當及時(shí)通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無(wú)法與乙方聯(lián)系的，由乙方承擔相應的責任。
4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同書(shū)具有同等法律效力。
5、乙方應當在簽訂合同時(shí)向甲方提供其合法經(jīng)營(yíng)的證明文件。
6、簽訂本合同時(shí)，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。
十一、爭議解決
本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生爭議的，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十二、明示條款：
甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實(shí)意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。
十三、本合同經(jīng)雙方蓋章或授權代表簽字后生效。
十四、本合同書(shū)一式_____份，雙方各執_____份。
甲方：__________乙方：__________
公司買(mǎi)賣(mài)合同11
買(mǎi)受人：
出賣(mài)人：
茲因買(mǎi)受人向出賣(mài)人購買(mǎi)附表一的標的物，依動(dòng)產(chǎn)擔保法規定，雙方約定條款如下：
一、買(mǎi)賣(mài)標的物：
二、買(mǎi)賣(mài)標的物業(yè)已交買(mǎi)受人占有使用，但買(mǎi)受人未付清全部?jì)r(jià)款之前，出賣(mài)人保有標的物及其附件的所有權。買(mǎi)受人使用標的物，應遵守下列條件：
標的物應置放于。買(mǎi)受人妥善保管維護使用。未經(jīng)出賣(mài)人書(shū)面同意，不得將標的物移離上述地點(diǎn)。
出賣(mài)人得隨時(shí)派員至標的物所在地點(diǎn)，檢查標的物的狀況。
買(mǎi)受人不得毀損標的物或涂滅標的物上名稱(chēng)、商標、廠(chǎng)牌與編號。
標的物因火災、盜竊以及天災地變等不可抗力而發(fā)生的損失，概歸買(mǎi)受人負擔。
買(mǎi)受人不得將標的物出借、讓與、出質(zhì)、出賣(mài)、提供擔�；驗槠渌魏翁幏�。
三、買(mǎi)賣(mài)人取得所有權的方法：
四、買(mǎi)受人取得所有權的條件：買(mǎi)受人付清全部?jì)r(jià)款時(shí)，買(mǎi)受人始行取得標的物所有權。
五、第三條所定付款，如買(mǎi)受人有任何一期未付情況，經(jīng)出賣(mài)人以?huà)焯柡l(fā)信期限____日催告，買(mǎi)受人仍未清償時(shí)，買(mǎi)受人并愿徑受強制執行。出賣(mài)人得申請法院強制執行收回買(mǎi)賣(mài)標的物。其已付價(jià)款，全部視為買(mǎi)受人使用標的物的折舊損害賠償，不得請求退還。如標的物有毀損，買(mǎi)受人應按出賣(mài)人通知的數額賠償。
六、買(mǎi)受人如將標的物保險，其受益人應列為出賣(mài)人。
七、就本契約所生糾紛之一切訴訟以法院為第一審管轄法院，強制執行收回標的物，則由標的物所在地的地方法院管轄。
八、其他條件：
雙方應即日向管轄登記機關(guān)，辦理動(dòng)產(chǎn)擔保附條件買(mǎi)賣(mài)契約的39登記。如買(mǎi)受人不協(xié)同出賣(mài)人辦理登記，任憑出賣(mài)人隨時(shí)收回標的物，并賠償出賣(mài)人的一切損失，買(mǎi)受人無(wú)異議。
本件動(dòng)產(chǎn)擔保附條件買(mǎi)賣(mài)契約登記有效期間為_(kāi)_______年，自登記日起算。
出賣(mài)人收回標的物____日內，買(mǎi)受人得以現金繳付余額全部及償還出賣(mài)人收回的`一切費用于出賣(mài)人后，領(lǐng)回原標的物。其領(lǐng)回位置，由買(mǎi)受人自理。
其他未定事項，概依有關(guān)法律的規定辦理。
九、買(mǎi)受人的連帶保證人，就買(mǎi)受人因本契約而生的一切債務(wù)，負連帶責任，并愿拋棄民法保證各條內有關(guān)保證人和權利。連帶保證人所負責任，以保證至履行本契約所生全部債務(wù)時(shí)為止。保證人非經(jīng)出賣(mài)人的書(shū)面同意，不得借故中途退保。
十、出賣(mài)人依第五條收回的買(mǎi)賣(mài)標的物，經(jīng)拍賣(mài)所得的價(jià)金與買(mǎi)受人已付的價(jià)金合計總數不足清償全部貨款時(shí)，買(mǎi)受人及連帶保證人仍應負全部清償責任。
買(mǎi)受人：住址：身份證號：
連帶保證人：住址：身份證號：
出賣(mài)人：________年____月____日
公司買(mǎi)賣(mài)合同12
需方:
供方:
甲方根據工程建設的需要，經(jīng)過(guò)對所需鋼筋項目進(jìn)行招標，確定乙方為供貨商。甲乙雙方依據國家法律、法規、規章，并結合深圳市有關(guān)規定，經(jīng)平等協(xié)商，達成一致，簽訂本合同。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、品牌、數量、單價(jià)、金額：
材料名稱(chēng)
規格型號
品牌
單位
數量
單價(jià)
金額
1
�、〖壉P(pán)圓鋼筋
2
�、⒓墖鴺寺菁y鋼筋
3
�、＜墖鴺寺菁y鋼筋
本合同暫定總價(jià)款為：_________________元整
備注:1、合同約定總價(jià)款為暫定價(jià)款，具體總價(jià)款按實(shí)際供貨數量結算。
2、本合同單價(jià)為不含稅綜合單價(jià)，合同單價(jià)包含人工、材料、機械設備、裝卸車(chē)、運輸、利潤等所有費用。本合同所約定單價(jià)有效期為乙方第一次供貨起至最后一次供貨完畢止，合同執行期間無(wú)論材料市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)、政府政策變動(dòng)或其他任何原因，本合同約定單價(jià)均不予調整。
3、上述合同單價(jià)從________年____月____日起執行，約至________年____月____日止。
二、質(zhì)量要求及標準：
所有鋼筋的性能和質(zhì)量均需滿(mǎn)足國家相關(guān)標準要求,并承擔產(chǎn)品質(zhì)量保修期間的質(zhì)量責任。適應于本合同的國家標準為：《低碳鋼熱軋圓盤(pán)條》701-1997和《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》1499-1998。
三、產(chǎn)品質(zhì)量：
1、本合同每批貨物送達施工現場(chǎng)后，甲方指定專(zhuān)人根據相關(guān)規范要求進(jìn)行驗收并取樣送檢,乙方必須保證每批材料均為合格產(chǎn)品。直條鋼筋長(cháng)度定尺12米，直徑符合國家相關(guān)標準，包裝整齊。鋼筋不得出現明顯彎曲、扭曲等變形。鋼筋表面無(wú)肉眼可見(jiàn)的裂紋，包括細小裂紋和其他表面缺陷。鋼筋表面無(wú)銹蝕，不得有油漬。鋼筋端頭剪切整齊，無(wú)飛邊、彎頭、切頭不凈等。同品種、同規格，每捆鋼筋鋼制銘牌齊全，并與質(zhì)量證明書(shū)對應。
2、為確保工程質(zhì)量,乙方應保證提供完好無(wú)損的材料,提供材料出廠(chǎng)合格證、深圳市建設局發(fā)放的準用證、國家檢測部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告一式三份，所有證明材料必須字跡清晰并加蓋乙方公章。
3、甲方有權隨機抽樣送檢，每次材料檢驗合格，檢驗費用由甲方負責。若材料檢驗不合格，乙方自愿承諾按如下方式進(jìn)行處理：
�、�、每次鋼筋送檢時(shí)，若出現第一次送檢不合格，乙方自愿向甲方支付罰金人民幣________元整。
�、�、第一次送檢不合格后，甲方取雙倍鋼筋數量進(jìn)行復檢，若復檢合格，則兩次送檢費用均由甲方承擔。若鋼筋復檢仍不合格，則兩次送檢費用均由乙方承擔，同時(shí)乙方自愿承諾向甲方支付違約金人民幣________元整，并承擔由此引起甲方損失的一切費用計每天人民幣________元整。
�、郛斠曳剿╀摻钏蜋z出現黃單時(shí)，甲方有權單方面解除合同，重新選擇新的供應商，乙方對此無(wú)異議。
4、若乙方所供鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)驗收合格，但在加工和使用過(guò)程中經(jīng)政府相關(guān)部門(mén)抽檢為不合格，乙方必須無(wú)條件將不合格部分已加工和尚未加工的鋼筋清退出場(chǎng)，補償給甲方不合格部分但已加工完畢的鋼筋加工費每噸________元，承擔由于不合格品退場(chǎng)發(fā)生的所有退場(chǎng)費用，甲方有權單方面解除合同，乙方自愿承諾向甲方支付人民幣________元整的違約金，并承擔由此引起甲方損失的一切費用計每天人民幣________元整。
四、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式：
1、交貨時(shí)間：
甲方提前____天書(shū)面通知乙方進(jìn)場(chǎng)計劃，乙方應按甲方書(shū)面通知進(jìn)場(chǎng)計劃按時(shí)交貨。
乙方應在鋼筋進(jìn)場(chǎng)前提前通知甲方，以便甲方做好收貨準備，提供卸貨場(chǎng)地。
項目施工期約為：____個(gè)月。鋼筋供貨期為_(kāi)_______年____月____日至________年____月____日止。
2、交貨地點(diǎn)：交貨地點(diǎn)為_(kāi)_______的施工現場(chǎng)。
3、本合同聯(lián)系人：
4、本合同指定收貨人：
5、交貨方式：乙方負責送貨至甲方工地，卸至甲方指定的卸貨地點(diǎn)，并承擔裝、運、卸等費用。乙方在裝、運、卸過(guò)程中發(fā)生的安全事故、交通事故以及其他責任自行承擔，并承擔因此造成的全部損失。乙方交貨時(shí)應向甲方提供該批貨物的質(zhì)量證明書(shū)和準用證，冷軋帶肋鋼筋還要提供原材料的質(zhì)量證明書(shū)。
6、本合同約定鋼筋計量方式為：直條鋼筋采用點(diǎn)條計算理論重量。
五、結算方式與保修期限：
1、每批次鋼筋乙方送至甲方指定地點(diǎn)，甲方需于每批次鋼筋到場(chǎng)后及時(shí)取樣送檢。每批次鋼筋送檢合格后____日內，甲方向乙方支付該批貨款金額的____%，剩余該批貨款金額的.____%作為質(zhì)保金在兩個(gè)月滿(mǎn)后10日內，甲方在扣除應由乙方承擔的違約金后按實(shí)無(wú)息付清。
2、產(chǎn)品保質(zhì)期為工程設計使用年限，在保質(zhì)期內，因鋼筋本身引起的一切工程質(zhì)量缺陷，均由乙方承擔所有責任并負責所有費用。
六、違約責任：
1、甲方不按本合同規定上報鋼筋使用計劃、不按本合同規定收料所造成的損失由甲方承擔。
2、如因甲方原因致使貨款未能及時(shí)支付給乙方，乙方不承擔因停工待料而造成的損失。
3、乙方未按時(shí)、按甲方要求，保質(zhì)、保量供應材料造成的甲方停工、窩工、返工等由此對甲方造成的所有損失均由乙方承擔。
4、乙方逾期交貨的，按每日相當于逾期貨品價(jià)值____‰的標準向甲方支付違約金。甲方不在約定的時(shí)間付款的，則每逾期一天按未付款額的____‰向乙方支付違約金。
5、如經(jīng)初步檢驗，甲方發(fā)現貨物不合格的，乙方應及時(shí)將貨物運出工地，并立即免費予以更換，甲方無(wú)保管義務(wù)。如乙方怠于運出，由此產(chǎn)生的一切風(fēng)險與損失均與甲方無(wú)關(guān)，由乙方自行承擔。
6、乙方逾期交貨的，若逾期____天并且不影響甲方使用的情況下鋼筋價(jià)格按照合同約定執行，逾期超過(guò)____天，逾期交貨部分的單價(jià)按照每噸每日降低____元結算，給甲方造成損失時(shí)，還應支付相應的賠償金。
7、乙方逾期交貨而甲方解除合同的，給甲方造成損失時(shí)，還應支付相應的賠償金。
8、交貨鋼筋的質(zhì)量不符合約定或者國家、行業(yè)標準的，包括但不限于生產(chǎn)廠(chǎng)家不符合約定、外觀(guān)不合格、質(zhì)量不合格、沒(méi)有有效地質(zhì)量證明文件、取樣檢驗不合格等，乙方均應在____日內予以免費更換，因此發(fā)生的一切費用由乙方承擔，由此造成的延誤按本約定執行。給甲方造成損失時(shí)，還應支付相應的賠償金。
9、若乙方交貨鋼筋存在假冒偽劣產(chǎn)品時(shí)，一經(jīng)發(fā)現，乙方應向甲方支付所涉及鋼筋金額____倍的違約金，雙方合同就此終止，給甲方造成損失時(shí)，還應支付相應的賠償金。
10、乙方保證按時(shí)交貨，并保證其提供的貨物質(zhì)量符合國家、行業(yè)標準以及合同約定，如有違反，愿意承擔因此而產(chǎn)生的一切責任。
11、甲方未能按本合同約定支付貨款，向乙方支付違約金。
七、合同的生效、終止和解除：
1、合同生效：本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起成立生效。
2、合同終止：本合同生效后直至甲乙雙方各自履行完其義務(wù)后，本合同自動(dòng)解除，但相關(guān)質(zhì)量條款和解決糾紛條款除外。
3、合同解除：甲乙雙方依據本合同約定解除合同的，甲方以書(shū)面形式向乙方發(fā)出解除合同的通知后，本合同即予以解除。對解除合同有爭議的，按協(xié)議書(shū)約定處理。
4、合同解除后工作：合同解除后，不影響甲乙雙方在合同中約定的結算、質(zhì)量責任條款。
八、其它：
1、履行合同過(guò)程中，雙方往來(lái)采取書(shū)面形式�？陬^或電話(huà)通知無(wú)法律約束力，但對方認可除外。
2、甲方每次的進(jìn)貨時(shí)間及數量傳真給乙方，視同乙方收到，而不論乙方是否簽收，乙方均需及時(shí)供貨。
九、解決合同糾紛的方式：
因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，不愿協(xié)商或協(xié)商未能解決，可向深圳市寶安區人民法院提起訴訟解決。
十、合同有效期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，供貨、結算完畢后本合同自動(dòng)解除，但有關(guān)鋼筋質(zhì)量條款和解決糾紛條款除外。
十一、合同份數：本合同壹式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)議補充，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
十二、合同附件：本合同所列附件為本合同組成部分，與本合同具同等法律效力。
需方：
單位全稱(chēng)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
簽訂時(shí)間：______年____月____日
供方：
單位全稱(chēng)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
簽訂時(shí)間：______年____月____日
公司買(mǎi)賣(mài)合同13
出賣(mài)人：_________________________
買(mǎi)受人：_________________________
為了發(fā)展果品生產(chǎn)，安排好市場(chǎng)供應，甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂合同，共同信守。
第一條定購水果名稱(chēng)、單位、單價(jià)、數量名稱(chēng)單位單價(jià)數量金額一等二等三等金額合計：
第二條果品質(zhì)量按照國家規定的規格標準執行。
第三條包裝要求和費用承擔
1.包裝材料及規格：____________________________。
2.每包水果凈重：______________公斤。
3.不同品種登記分別包裝。
4.包裝牢固，適宜裝卸運輸。
5.每包品種登記標簽清楚。
6.包裝費用由甲乙負擔。
第四條交貨時(shí)間、地點(diǎn)
1.交貨時(shí)間：__________________________________________
2.交貨地點(diǎn)：__________________________________________
第五條驗收方法_____________________________________________
第六條運輸方法及運費承擔_____________________________________
第七條結算方式與期限_________________________________
第八條甲方的違約責任1.甲方未按合同規定品名、品級、數量交貨，應向乙方償付少交部分總價(jià)值______%的違約金。2.甲方未按合同規定時(shí)間交貨，每逾期10天，應向乙方償付遲交部分總價(jià)值______%的違約金。3.甲方包裝不符合合同規定，應當返工，所造成損失由甲方自負。
第九條乙方的違約責任1.乙方必須按合同規定收貨，否則，應向甲方償付少收部分總價(jià)值______%的違約金。2.乙方?jīng)]有按照國家規定的等級和價(jià)格標準，壓級壓價(jià)收購，除還足壓價(jià)部分貨款外，應向甲方償付壓價(jià)部分總價(jià)值______%的違約金。3.乙方在甲方交貨后，應按時(shí)付款，每逾期一天，應向甲方償付未付款部分總價(jià)值______%的違約金。
第十條免責條款甲乙雙方由于不可抗力的自然災害，而確實(shí)不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分的.違約責任。
第十一條合同爭議的解決方式本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決也可由當地工商行政管理部門(mén)調解協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：提交________________________仲裁委員會(huì )仲裁依法向人民法院起訴。
第十二條其他約定事項
甲方：_________________________乙方：_________________________
日期：_________________________日期：_________________________
公司買(mǎi)賣(mài)合同14
出售人：_________________
身份證：_______________________
聯(lián)系電話(huà)：_____________________
通訊地址：_____________________
郵政編碼：_____________________
買(mǎi)受人：_______________
身份證：_______________________
聯(lián)系電話(huà)：_____________________
通訊地址：_____________________
郵政編碼：_____________________
居間人：_____________
備案證書(shū)號碼：_________________
營(yíng)業(yè)執照號碼：_________________
通訊地址：_____________________
郵政編碼：_____________________
法定代表人：___________________
聯(lián)系電話(huà)：_____________________
房地產(chǎn)經(jīng)紀執業(yè)人：_____________
聯(lián)系電話(huà)：_____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規的規定，經(jīng)居間方居間，買(mǎi)方、賣(mài)方、居間方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上，就本合同所涉房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)居間服務(wù)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條、委托居間事項買(mǎi)賣(mài)雙方委托居間方促成訂立的《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》標的為：__________________________________________房產(chǎn)。賣(mài)方委托事項：賣(mài)方委托居間方向其報告訂立《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》的機會(huì )或提供訂立《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》的媒介服務(wù)。買(mǎi)方委托事項：買(mǎi)方委托居間方向其報告訂立《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》的機會(huì )或提供訂立《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》的媒介服務(wù)。
第二條居間方提供的居間服務(wù)范圍
1、接受買(mǎi)方購房委托并為買(mǎi)方提供房地產(chǎn)信息，陪同買(mǎi)方看房;
2、對買(mǎi)賣(mài)雙方當事人資格、房地產(chǎn)產(chǎn)權信息的合法性進(jìn)行查驗;
3、向買(mǎi)方準確傳達或報告賣(mài)方的真實(shí)意圖;
4、接受賣(mài)方的售房委托并為賣(mài)方聯(lián)系合適的買(mǎi)方;
5、提供銀行抵押貸款、公積金貸款等事項的咨詢(xún)服務(wù);
6、向賣(mài)方準確傳達或報告買(mǎi)方的真實(shí)意圖;
7、對買(mǎi)賣(mài)雙方辦理產(chǎn)權轉移登記手續、期限等事項提供咨詢(xún)服務(wù);
8、促成買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》;
9、協(xié)助買(mǎi)賣(mài)雙方辦理產(chǎn)權轉移登記等相關(guān)手續;
10、__________________________________________
第三條居間服務(wù)時(shí)間居間服務(wù)時(shí)間按下列第_________種方式確定：
1、居間方提供的居間服務(wù)自接受買(mǎi)賣(mài)雙方委托時(shí)起，到買(mǎi)賣(mài)雙方簽定關(guān)于上述房產(chǎn)《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》之日居間服務(wù)結束。
2、居間方提供的居間服務(wù)自接受買(mǎi)賣(mài)雙方委托時(shí)起，至________________________________________居間服務(wù)結束。
第四條買(mǎi)賣(mài)雙方權利義務(wù)
1、買(mǎi)賣(mài)雙方有權在簽訂《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》之前，向買(mǎi)賣(mài)合同相對人了解本合同所指交易的相關(guān)信息。2、買(mǎi)賣(mài)雙方有權自行確定相關(guān)買(mǎi)賣(mài)內容。
3、買(mǎi)賣(mài)雙方在居間方未促成《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》成立時(shí)有權拒絕支付傭金。
4、買(mǎi)賣(mài)雙方有權要求居間方告知進(jìn)行房地產(chǎn)交易的現行稅種、稅率及其他應承擔的費用種類(lèi)。
5、買(mǎi)賣(mài)雙方對居間方所提供的信息、成交機會(huì )等商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)居間方同意不得擅自披露。6、________________________________________
第五條居間方權利義務(wù)
1、居間方向買(mǎi)賣(mài)雙方報告訂立《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》的機會(huì )或者提供訂立《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》的媒介服務(wù)。2、居間方在促成《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》訂立時(shí)有權向買(mǎi)賣(mài)雙方要求支付傭金。非居間方過(guò)錯買(mǎi)賣(mài)雙方未能訂立合同，居間方有權要求買(mǎi)賣(mài)雙方支付必要費用。
3、居間方應按照買(mǎi)賣(mài)雙方的委托，據實(shí)告之居間方所知的買(mǎi)賣(mài)雙方提供的房地產(chǎn)信息。
4、居間方應告知買(mǎi)賣(mài)雙方進(jìn)行房地產(chǎn)交易的現行稅種、稅率。
5、居間方承諾對交易過(guò)程中所知悉的賣(mài)方或買(mǎi)方的私人事務(wù)承擔保密義務(wù)，未經(jīng)同意不得擅自向第三人披露。
第六條傭金收取居間方在買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂《存量房買(mǎi)賣(mài)合同》時(shí)，向買(mǎi)方收取傭金為房產(chǎn)成交價(jià)格的_________%，即人民幣：__________________;向賣(mài)方收取傭金為房產(chǎn)成交價(jià)格的_________%，即人民幣：__________________。如因買(mǎi)賣(mài)雙方原因最終未能完成該房產(chǎn)產(chǎn)權過(guò)戶(hù)的，該傭金不退還;因居間方原因導致該房產(chǎn)產(chǎn)權不能按規定過(guò)戶(hù)的，居間人應退還傭金，并承擔相應責任。
第七條其他事項居間方為買(mǎi)賣(mài)雙方提供交易結算資金專(zhuān)用存款帳戶(hù)，按買(mǎi)賣(mài)雙方的約定進(jìn)行劃轉。居間方設立的存量房交易結算資金專(zhuān)用存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行為：__________，賬號為：__________。買(mǎi)賣(mài)雙方約定，交易資金結算按以下第_________方式確定：買(mǎi)賣(mài)雙方商定使用居間方提供的交易結算資金專(zhuān)用帳戶(hù)。買(mǎi)賣(mài)雙方商定自行結算，簽訂《交易結算自行劃轉聲明》，供當地房地產(chǎn)交易管理部門(mén)備查。
第八條違約責任
1、居間方如有故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的`重要事實(shí)或者提供虛假、私下串通等情況，損害買(mǎi)方或賣(mài)方利益的，利益受損方有權解除合同，居間方應退還傭金，并向利益受損方承擔損害賠償責任。
2、買(mǎi)賣(mài)雙方承諾按本合同第六條約定按時(shí)支付全額傭金。否則,未支付方除向居間方承擔支付傭金的義務(wù)外，還須向居間方承擔為實(shí)現傭金權利所產(chǎn)生的其他必要費用。
3、________________________________________
第九條本合同與其他文件的沖突解決三方在本合同簽訂之前的承諾及協(xié)議，如有與本合同不相符的，以本合同為準。
第十條合同附件本合同共有附件_________份。合同附件為本合同組成部分，具有同等法律效力。
第十一條法律適用與糾紛解決本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可請求當地消費者委員會(huì )調解處理，或者向當地工商行政管理部門(mén)申訴。協(xié)商不成的，按下述第種方式解決：
1、提交__________________仲裁委員會(huì )仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十二條合同數量及持有本合同一式_________份，一式_________頁(yè)，由買(mǎi)賣(mài)雙方及居間方各執份，具有同等法律效力。
第十三條合同生效本合同自三方簽字之日起生效。本合同不作為申請房屋權屬轉移登記的依據。
賣(mài)方：__________________________________買(mǎi)方：__________________________________
代理人：________________________________代理人：________________________________
代理人身份證號：________________________代理人身份證號：________________________
居間方：________________________________房地產(chǎn)經(jīng)紀執業(yè)人姓名：__________________
身份證號碼：____________________________房地產(chǎn)經(jīng)紀執業(yè)人注冊號：________________
房地產(chǎn)經(jīng)紀人協(xié)理姓名：__________________身份證號碼：____________________________
房地產(chǎn)經(jīng)紀人協(xié)理資格證號：______________簽約地址：______________________________
簽約時(shí)間：_________年________月_______日
公司買(mǎi)賣(mài)合同15
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方根據《民法典》、《消費者權益保護法》及有關(guān)法律、法規，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條乙方按下表所列要求購買(mǎi)甲方商品：
第二條質(zhì)量要求：甲方所出售的商品必須符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。
第三條驗收方法：乙方足額付給甲方貨款，甲方按
第一條表格所列要求交付商品。
第四條違約責任：甲方不能按期交貨，每逾期一天，按總貨值的`_________%償付乙方違約金。收付定金的，甲方不能履行合同，雙倍償還乙方定金若乙方不能履行合同，無(wú)權要求返還定金。
第五條爭議解決：本合同在執行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方先自行協(xié)商或提請有關(guān)部門(mén)調解解決，解決不成時(shí)，按以下第項處理。
申請仲裁委員會(huì )仲裁
依法向人民法院提起訴訟。
第六條其它約定事項：_________
第七條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________
經(jīng)辦人：_________身份證：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________聯(lián)系電話(huà)：_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)
【公司買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：
公司買(mǎi)賣(mài)合同11-25
公司商品買(mǎi)賣(mài)合同10-02
公司商品買(mǎi)賣(mài)合同03-02
公司2022買(mǎi)賣(mài)合同10-19
公司貨品買(mǎi)賣(mài)合同11-30
公司卷簾買(mǎi)賣(mài)合同09-18
公司木材買(mǎi)賣(mài)合同02-10
供貨給公司的買(mǎi)賣(mài)合同11-25