精選商品房買(mǎi)賣(mài)合同范文錦集十篇
隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，我們用到合同的地方越來(lái)越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的商品房買(mǎi)賣(mài)合同10篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
賣(mài)方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
買(mǎi)方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方轉讓甲方私人房產(chǎn)一事達成以下條款：
第一條 甲方對產(chǎn)權的聲明
甲方根據國家規定，已依法取得________的房屋所有權證書(shū)，房權證書(shū)______字第________號。該房屋的建筑面積為_(kāi)_____平方米。
第二條 甲方對買(mǎi)賣(mài)權的聲明
甲方保證該房屋是符合國家及_____市房屋上市的有關(guān)規定及政策法規，甲方有權將該房屋上市交易。由于違反國家及_____市相關(guān)政策法規而引起的法律 及經(jīng)濟責任由甲方來(lái)承擔。
第三條 乙方對購買(mǎi)權的聲明
乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下，就向甲方購買(mǎi)上述房屋的.完全產(chǎn)權之事簽訂本協(xié)議，并認可僅在此種情況下簽訂才具有法律 效力。
第四條 房屋售價(jià)
雙方同意上述房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣__________元，價(jià)款合計為人民幣__________元。（大寫(xiě)__________萬(wàn)元整）
第五條 付款方式
1、乙方應在簽訂本《房屋買(mǎi)賣(mài) 合同》時(shí)，支付全額房款的20%的定金。
2、乙方應在簽訂本《房屋買(mǎi)賣(mài) 合同》后的2個(gè)工作日內，支付剩余80%房款。
第六條 違約責任
1.甲、乙雙方合同簽訂后，乙方中途悔約，應書(shū)面通知甲方，甲方應在3個(gè)工作日內，將乙方的已付款（不計利息）返還乙方，但購房 定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應書(shū)面通知乙方，并自悔約之日起3個(gè)工作日內應將乙方所付定金及已付款返還給乙方。
2.乙方如未按本協(xié)議第五條款規定的時(shí)間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天，乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作為滯納金，逾期超過(guò)15天，即視乙方違約，定金不予返還。
第七條 房屋交付
甲乙雙方就房屋交付達成以下細目：沒(méi)有房屋欠帳，如電話(huà)費、電費、物業(yè)管理 費等；
第八條 關(guān)于產(chǎn)權辦理的約定
本協(xié)議簽訂后，且甲方在收到乙方支付的全額房款后，甲乙雙方應向房屋所在區（縣）房地產(chǎn)交易所申請辦理房屋買(mǎi)賣(mài) 立契過(guò)戶(hù)手續，并按有關(guān)規定申領(lǐng)房屋所有權證。辦理上述手續時(shí)產(chǎn)生的稅費 及相關(guān)費用，由甲乙雙方依照有關(guān)規定繳納。
第九條 有關(guān)爭議
本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。本協(xié)議的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同行法律效力。當本合同在履行中發(fā)生爭議時(shí)，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟 。
第十條 生效說(shuō)明
本協(xié)議一式叁份，甲乙雙方各執一份，房屋所在區（縣）交易所留存一份。均具有同等法律 效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方： 甲方賬號：
乙方：
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
原告： ，女 ， 族， 年 月 日生， 人, 住
被告：
法定代表人： ，聯(lián)系電話(huà)：
訴訟請求：
1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(20xx年4月1日至20xx年2月28日，共700天);
2、訴訟費由被告承擔。
事實(shí)和理由：
原、被告于20xx年7月28日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《合同》)，購買(mǎi)被告開(kāi)發(fā)的位于 的商品房，原告一次性交納購房款355,143元。
《合同》“第八條 交付期限”(詳見(jiàn)《合同》第__頁(yè))約定：“出
賣(mài)人應當在20xx年3月31日前，……商品房交付買(mǎi)受人使用”。至20xx年2月28日，原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續的書(shū)面通知。
鑒于以上事實(shí)，被告逾期交房700天(自20xx年4月1日至20xx
年2月28日止)，依據《合同》“第九條 出賣(mài)人逾期交房的'違約責任”(詳見(jiàn)《合同》第____頁(yè))約定：“……自合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之一的違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。
原告為維護其合法權益訴至貴院，望貴院判如所請。
此致
_______________區人民法院
具狀人：
年 月 日
需準備的立案材料：
1、 起訴狀2份
2、 原告身份證復印件1份
3、 被告工商查詢(xún)卡1張(如法院要求，到薩爾圖工商局打印)
4、 商品房買(mǎi)賣(mài)合同復印件1份
5、 交納購房款票據1份
6、 訴訟費421.5元，可能還有其它訴訟費50元。
務(wù)必于20xx年3月31日前立案交費。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
網(wǎng)簽合同時(shí)，需要注意以下事項：
第一，網(wǎng)簽時(shí)一定要審查開(kāi)發(fā)商是否具有商品房預售許可證，有了預售證，則通常開(kāi)發(fā)商也具有了土地使用證、規劃許可證、建設工程許可證等。這是買(mǎi)房能否辦房產(chǎn)證的關(guān)鍵。
第二，網(wǎng)簽時(shí)一定要采用房地產(chǎn)管理部門(mén)統一印制的標準房屋買(mǎi)賣(mài)合同文本，并按照文本中所列條款逐條逐項填寫(xiě)，千萬(wàn)不能馬虎。
第三，網(wǎng)簽時(shí)一定要注意合同條款中雙方所填寫(xiě)的內容中權利與義務(wù)是否對等。
第四，面積確認及面積差異處理。如果選擇按套內建筑面積為依據進(jìn)行面積確認及面積差異處理時(shí)，應當在“面積差異處理”條款中明確面積發(fā)生誤差時(shí)的處理方式。
第五，網(wǎng)簽時(shí)一定要認準交房日期是否確定。資金不足而延期交房是常有的`事，開(kāi)發(fā)商在預售合同上往往大做文章，如只注明竣工日期，而不注明交付使用日期;運用“水電氣安裝后、質(zhì)量驗收合格后、小區配[1] 套完成后”等一些模糊語(yǔ)言。對此，購房者在簽訂什么是網(wǎng)簽合同時(shí)，一定要將交房日期明白無(wú)誤地規定為“某年某月某日”，并注明開(kāi)發(fā)商不能按時(shí)交房所需承擔的責任。
網(wǎng)簽程序
網(wǎng)簽的程序為：交易雙方當事人根據網(wǎng)上公示的商品房定金協(xié)議或買(mǎi)賣(mài)合同文本協(xié)商擬定相關(guān)條款———由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)通過(guò)網(wǎng)上簽約系統，打印經(jīng)雙方確認的協(xié)議或合同———雙方當事人簽字(蓋章)———在電子樓盤(pán)表上注明該商品房已被預訂或簽約。
每一宗交易的網(wǎng)上操作程序應在24小時(shí)內完成。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
原告： ，男， 漢族， 年 月 日出生，住 ，身份證號： 。
被告： ，住 。
法定代表人： 。
訴訟請求：
1，請求判令被告繼續履行雙方于 年 月 日簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》；
2，請求判令被告向原告支付從 年 月 日起至實(shí)際履行之日止按日向原告支付已交付房款千分之0.1的違約金，暫算至起訴之日止違約金暫計 元。
3，本案訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)及理由：
年 月 日，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同第三條，“原告購買(mǎi)被告商品房為第 層 號房，該房屋建筑面積共 平方米”。
第五條，“計價(jià)方式及價(jià)款，1,按建筑面積計算，該商品房單價(jià)為人民幣每平方米 元，總金額 元”。
第七條，“付款方式及期限，原告在簽訂本合同時(shí)一次性付清房款”。
第十六條，“被告承諾與 年 月 日前，取得前款規定的.土地房屋權屬證書(shū)，交付給原告”。被告不能在前款約定期限內交付權屬證書(shū)，雙方同意按照下列約定處理：2，約定日期起90日后，被告仍不能交付權屬證書(shū)或者登記證明的，雙方同意按下列1，2項目處理：“（2）原告不退房，被告自約定日期至實(shí)際交付權屬證書(shū)或登記證明之日止，按日向原告支付已交付房?jì)r(jià)款千分之0.1的違約金”。
合同簽訂后，原告按照合同的約定，于當日就向被告繳納了房款 元。被告卻嚴重違反合同約定，在 年 月 日前，不僅未交付房屋，也未將土地，房屋權屬證書(shū)交付給原告，致使原告到目前為止不能登記過(guò)戶(hù)。原告曾多次要求被告履行合同義務(wù)，均未果。
原告認為，合同簽訂后原被告雙方應充分履行合同義務(wù)，被告未交付房屋及未交付土地房屋權屬證書(shū)的行為已經(jīng)嚴重違約。因此，為維護本人合法權益，特訴至人民法院請求支持我方訴請。
此致
區人民法院
具狀人：
年 月 日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
由于買(mǎi)受人承擔的交付內容很容易確定，即為金錢(qián)。但如何確認出賣(mài)人的交付內容?在這里，出賣(mài)人承擔的主要交付義務(wù)是給付商品房，但不限于商品房，還包括綠化、公共配套設施等。
買(mǎi)賣(mài)合同的標的條款系合同的不可或缺的條款，標的必須明確、具體，否則合同亦無(wú)法成立。合同的標的可以是種類(lèi)物，也可以是特定物。如果是種類(lèi)物，如大米、水果等，則對其數量的要求必須確定，否則買(mǎi)賣(mài)無(wú)法進(jìn)行。如果是特定物，則必須在合同中載明明確的特征，使該物具有惟一性或排他性。
而商品房買(mǎi)賣(mài)合同所涉主要標的物即為商品房，由于商品房所處的位置肯定是惟一的、排他的，所以合同所涉標的是特定物。
一、對于出賣(mài)方交付內容的確定標準
(一)合同所約定的套房是合同的核心內容，內容包括位置、樓層、面積、建筑質(zhì)量、裝潢以及套房本身的配套設施。
(二)由于商品房系屬于某幢高樓分割成若干小塊而成，這不僅涉及買(mǎi)賣(mài)人的自有部分，還要區分共有部分。這也是商品房不同于其他商品之處。所以，對于商品房標的的認定，不僅指套房，還有包括綠化、公共配套設施等。
二、對于實(shí)際交付是否符合約定的認定原則
審定實(shí)際交付是否符合約定的依據主要有以下幾個(gè)方面：
(一)合同，合同系約束雙方當事人的最主要組成部分。其中關(guān)于商品房的一些特征以及綠化、配套設施的約定，均應被視為對于標的的描述。
(二)規劃說(shuō)明。由于規劃必須經(jīng)國家行政部門(mén)審批通過(guò)后，出賣(mài)人才能進(jìn)行施工，而出賣(mài)人施工也必須按照規劃方案進(jìn)行。由于規劃方案將決定買(mǎi)受人房屋的朝向、采光、通風(fēng)，以及公共面積分攤的問(wèn)題，這些雖然在合同中有所體現，但不可能全部體現，因此，開(kāi)發(fā)商所交付的房屋必須如規劃設施。
(三)樣板房。出賣(mài)人為促銷(xiāo)，常制作樣板房以吸引消費者。但這屬于憑樣品的買(mǎi)賣(mài)。在樣品買(mǎi)賣(mài)中，出賣(mài)人應擔保其交付標的物與貨樣有同一品質(zhì)�！逗贤ā返�186條規定：憑樣品買(mǎi)賣(mài)的當事人應當封存樣品，并可以對樣品質(zhì)量予以說(shuō)明。出賣(mài)人交付的標的物應當與樣品及其說(shuō)明的質(zhì)量相同。而樣板房其應擔保其他所售房屋與其同樣的品質(zhì)。一般樣板房都進(jìn)行了裝潢，對于裝潢是否屬樣品，這應視出賣(mài)人如何處理而定，如出賣(mài)人在樣板房?jì)然蛴嘘P(guān)附加說(shuō)明中，明確裝潢僅為參觀(guān)所需，而不屬樣板之列，則裝潢不具有樣板效力，若出賣(mài)人未予明示，則買(mǎi)受人有權將其視為樣板之列，出賣(mài)人對買(mǎi)受人取得的房屋應盡相同標準進(jìn)行裝潢。如何對待樣板房的隱蔽瑕疵，購買(mǎi)者的房屋是否也允許有此瑕疵?這里所指隱蔽瑕疵，是指買(mǎi)方盡交易上的注意未能發(fā)現的、且非賣(mài)方故意不告知的瑕疵�！逗贤ā返�169條規定：憑樣品買(mǎi)賣(mài)的買(mǎi)受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標的物與樣品相同，出賣(mài)人交付的標的物的質(zhì)量仍然應當符合同種物的通常標準。這樣的規定類(lèi)似于《美國統一商法典》第2—213條規定的“適銷(xiāo)性品質(zhì)”，即：(1)合同項下的貨物在該行業(yè)中可以無(wú)異議地通過(guò)檢驗;(2)如果出售的貨物是種類(lèi)物，則賣(mài)方所交的貨物應在該規格范圍內具有平均良好品質(zhì);(3)貨物應適合于該商品的一般用途;(4)除非允許有差異外，所有貨物的.每一單位在品種、品質(zhì)和數量方面都應當相同。因此對于樣板房隱蔽瑕疵，如果買(mǎi)受人購買(mǎi)時(shí)并不知曉，買(mǎi)受人所購房屋的質(zhì)量仍應按同種物的通常標準處理。
三、各種具體情況下的認定規范
(一)關(guān)于位置和樓層。這在各商品房合同中都會(huì )有規定。而出賣(mài)人所交付的房屋的位置以及樓層均應與約定相符，這是最起碼的要求。如果，出賣(mài)人所交付的房屋與約定的不符，這就構成了根本性違約。
(二)關(guān)于房屋朝向、間距：房屋因外面環(huán)境不同，可分為景觀(guān)房和非景觀(guān)房。景觀(guān)房系指憑樓可眺望大海、樹(shù)林、青山等風(fēng)景的樓房，這些樓房以風(fēng)景為賣(mài)點(diǎn)，價(jià)格較一般非景觀(guān)房?jì)r(jià)格要偏高，而這些房屋對朝向、間距的要求非常高。如果朝向、間距誤差直接導致景觀(guān)效果反差很大，應即視為根本性違約。而相對于非景觀(guān)房，即一般景觀(guān)房而言，朝向、間距問(wèn)題主要影響通風(fēng)、采光，但這種影響要小于對于景觀(guān)房的影響�，F出賣(mài)人從考慮采光角度，開(kāi)發(fā)樓盤(pán)一般都選擇偏南方向，至于違約認定，應根據受朝向改變影響通風(fēng)、采光程度而定。對于間距，這將直接影響部分樓層房屋的日照時(shí)間，如果購買(mǎi)人所購房屋由于樓房前后造之間間距縮小而導致日照影響，應視為違約，至于違約程度，應根據受影響程度而定。(三)關(guān)于房屋面積。由于商品房一般都采取預售方案。簽訂預售合同，房屋一般都處于建造之中，由于房屋建造允許與規劃設計要求之間存在一定的誤差。合理的誤差不能認定為出賣(mài)人的過(guò)錯，所以對于該合理的誤差，不能算定為出賣(mài)人的違約責任而要求出賣(mài)人對此承擔責任。但對于超出合理誤差范圍之外的誤差，應視為出賣(mài)人的過(guò)錯，出賣(mài)人應對超過(guò)部分承擔責任。而房屋面積計量，一般采取建筑面積或套內面積計算。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
1、簽約之前，買(mǎi)受人應當仔細閱讀本合同全部條款，與出賣(mài)人充分協(xié)商，對合同條款及用詞理解不一致的，應當協(xié)商達成一致意見(jiàn)，必要時(shí)可在合同中對其進(jìn)行明確約定。合同生效后，雙方因合同條款及用詞理解不一致等發(fā)生合同糾紛，不能通過(guò)協(xié)商解決的，可以遵循合同約定的爭議解決途徑依法向人民法院或向仲裁機構申請仲裁。
2、本合同為示范文本，為體現合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進(jìn)行修改、增補或刪減。合同簽訂后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
3、對合同文本【 】中選擇內容、空格部位填寫(xiě)及其他需要刪除或添加的內容，雙方應當協(xié)商確定。
4、在簽訂合同前，出賣(mài)人應當向買(mǎi)受人出示應當由出賣(mài)人提供的有關(guān)證書(shū)、證明文件。
5、如果本合同用于預售，則應當自簽訂暨網(wǎng)上備案之日起 10 日內將本合同送房地產(chǎn)交易登記機構辦理預售備案確認手續。
6 、出賣(mài)人和買(mǎi)受人應當遵守本合同第六條、第七條的約定；所有預售房款必須按照《商品房預售款繳款通知書(shū)》支付到《商品房預售許可證》指定的預售款監控賬戶(hù)上。
7、為便于政府管理部門(mén)通知商品房買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中可能發(fā)生的各種事項，建議購房人填寫(xiě)移動(dòng)電話(huà)號碼和電子郵箱地址。
8、本合同說(shuō)明部分，買(mǎi)受人確認已經(jīng)閱讀，并簽名：_____________。
合同當事人：
甲方（賣(mài)方）：______________________________________________ ；
注冊地址：___________________________________________________ ；
營(yíng)業(yè)執照號碼：_______________ ；資質(zhì)證書(shū)號碼：_______________ ；
法定代表人：_________________ ；聯(lián)系電話(huà)：___________________ ；
通訊地址：___________________________________________________ ；
郵編：_______________________________________________________ ；
委托代理機構：______________________________________________ ；
注冊地址：___________________________________________________ ；
營(yíng)業(yè)執照號碼：_______________ ；資質(zhì)證書(shū)號碼：_______________ ；
法定代表人：_________________ ；聯(lián)系電話(huà)：___________________ ；
通訊地址：___________________________________________________ ；
郵編：_______________________________________________________ .
乙方（買(mǎi)方）：______________________________________________ ；
住所（址）：_________________________________________________ ；
國籍：___________ ；性別：___________ ；出生年月：___________ ；
身份證 / 護照 / 營(yíng)業(yè)執照號碼：_______________________________ ；
通訊地址：___________________________________________________ ；
郵編：______________________ ；聯(lián)系電話(huà)：____________________ ；
移動(dòng)電話(huà)：__________________ ；電子郵箱：____________________ .
委托 （ 法定 ） 代理人姓名：___________ ；國籍：____________ ；
住所（址）：_________________________________________________ ；
身份證：_____________________________________________________ ；
通訊地址：___________________________________________________ ；
郵編：______________________ ；聯(lián)系電話(huà)：____________________ .
委托代理機構：______________________________________________ ；
注冊地址：___________________________________________________ ；
營(yíng)業(yè)執照號碼：______________ ；資質(zhì)證書(shū)號碼：________________ ；
法定代表人：________________ ；聯(lián)系電話(huà)：____________________ ；
通訊地址：___________________________________________________ ；
郵編：_______________________________________________________ 。
第一條項目建設依據
甲方以___________方式取得位于___________編號為_(kāi)__________的地塊的土地使用權，面積___________平方米，規劃用途為_(kāi)__________，土地使用權年限自_______年___月____日至______年____月____日止。
甲方經(jīng)批準，在該地塊上投資建設___________商品房 （ 填寫(xiě)《商品房預售許可證》記載的項目名稱(chēng) ） 。該項目的有關(guān)批文如下：
1 、《建設工程規劃許可證》
頒發(fā)機關(guān)：___________ ；編號：___________ ；
2 、《國有土地使用權證》
頒發(fā)機關(guān)： 廣州市國土資源和房屋管理局 ；
編號： ___________ ；
3 、《建設工程施工許可證》
頒發(fā)機關(guān)：___________ ；編號：___________ ；
4 、_______________________________________________________。
第二條商品房銷(xiāo)售依據
乙方購買(mǎi)的商品房為【現房】【預售商品房】。
1 、該商品房作為現房，已辦理權屬登記，登記機關(guān)為_(kāi)__________；并領(lǐng)取了【房地產(chǎn)權屬證明書(shū)】【房地產(chǎn)權證】，編號為_(kāi)__________。
2 、該商品房作為在建商品房，已具備《廣東省商品房預售管理條例》規定的預售條件，已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》，頒發(fā)機關(guān)為 廣州市國土資源和房屋管理局；編號為：___________ 。
第三條合同標的物基本情況
乙方所購商品房為本合同第一條規定的項目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【單元】【層】___________號房（下稱(chēng)該商品房），測繪地址：___________區___________路___________號___________房。
該商品房所在樓宇的主體結構為_(kāi)__________結構；建筑物地上層數為_(kāi)______層，地下層數為_(kāi)__________層。
該商品房的用途為_(kāi)__________，層高為_(kāi)__________米。該商品房戶(hù)型結構為_(kāi)____房____廳_____廚____衛，封閉式陽(yáng)臺___個(gè)，非封閉式陽(yáng)臺____個(gè)。
該商品房【合同約定】（適用于預售）【產(chǎn)權登記】（適用于現售）建筑面積共___________平方米，其中，套內建筑面積___________平方米，公共部位與共用房屋分攤建筑面積___________平方米。
該商品房面積預測算單位：_____________________________________
注冊地址：___________________________________________________ ；
營(yíng)業(yè)執照號碼：___________ ；資質(zhì)證書(shū)號碼：___________________ ；
法定代表人：__________________ ；聯(lián)系電話(huà)：__________________ ；
通訊地址：___________________________________________________ ；
郵編：_______________________________________________________ 。
第四條物業(yè)管理
物業(yè)管理區域業(yè)主大會(huì )選聘物業(yè)管理公司之前，小區物業(yè)管理服務(wù)由甲方選聘物業(yè)管理公司提供。甲方應采取符合國務(wù)院《物業(yè)管理條例》規定的方式和條件選聘物業(yè)管理公司，甲方與選聘的物業(yè)管理公司簽訂書(shū)面的《前期物業(yè)服務(wù)合同》。
甲方應制定《業(yè)主臨時(shí)公約》作為向乙方明示并予以說(shuō)明，乙方在簽訂本合時(shí)對遵守《業(yè)主臨時(shí)公約》作出書(shū)面承諾。
第五條基本術(shù)語(yǔ)的含義
雙方同意，合同中出現的基本術(shù)語(yǔ)作如下理解：
1 、首層：本合同所指首層以經(jīng)市規劃管理部門(mén)批準的設計圖紙的標注為準；
2 、建筑面積：房屋外墻（柱）勒腳以上各層的外圍水平投影面積，包括陽(yáng)臺、挑廊、地下室、室外樓梯等，且具備有上蓋，結構牢固，層高 2.20m 以上（含 2.20m ）的永久性建筑；
3 、套內建筑面積：套內使用面積、套內墻體面積與套內陽(yáng)臺建筑面積之和；
4 、層高：是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計算建筑面積的房屋結構，層高均應在 2.20 米 以上（含 2.20 米 ）。
5 、共有建筑面積：整棟建筑物的建筑面積扣除整棟建筑物各套（單元）套內建筑面積之和，并扣除已作為獨立使用的地下室、車(chē)棚、車(chē)庫、為多幢服務(wù)的警衛室、管理用房、以及人防工程等建筑面積，即為整棟建筑的共有建筑面積，其內容包括：
�。� 1 ）電梯井、管道井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門(mén)廳和過(guò)道、地下室、值班警衛室以及為整棟服務(wù)的公共用房和管理用房的建筑面積，以水平投影面積計算；
�。� 2 ）套（單元）與公共建筑之間的分隔墻以及外墻（包括山墻）水平投影面積一半的建筑面積。
6 、已支付房?jì)r(jià)款：以按揭貸款購房的，該款項不限于乙方自行支付的首期價(jià)款，還包括以貸款向甲方支付的款項。
7 、_____________________________________________________________________ ；
8 、_____________________________________________________________________ 。
第六條計價(jià)方式、價(jià)款、付款
甲方與乙方約定按下述第___________種方式計算該商品房?jì)r(jià)款：
1 、該商品房屬【現售】【預售】，按套內建筑面積計價(jià)，該商品房單價(jià)為（___________幣）每平方米 元，總金額（___________幣）元（大寫(xiě)：____億____仟 ____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元）整。
公共部位與共用房屋分攤建筑面積的建設費用已分攤計入上述套內建筑面積銷(xiāo)售單價(jià)內，不再另行計價(jià)。
2 、商品房屬【現售】【預售】，按【套】【整層】【整幢】出售并計價(jià)，總金額（___________幣）___________元（大寫(xiě)：____億____仟 ____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元）整。
甲方同意乙方按下列第 種方式按期付款：
1 、一次性付款
總金額（___________幣）：___________ 元 ；（大寫(xiě)：____億____仟 ____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整）。在 年 月 日前支付。
2 、分期付款
�。� 1 ）第一期：自本預售合同簽訂暨網(wǎng)上備案之日起_____日內（不超過(guò) 5 日），即______年____月___日之前支付全部房?jì)r(jià)款的_____％，金額___________幣） ：___________元；（大寫(xiě)：____億____仟 ____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整）。
�。� 2 ）第二期：在______年____月___日前支付全部房?jì)r(jià)款的_____％，金額（ _________幣）_________元 ；（大寫(xiě)：____億____仟 ____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整）。
�。� 3 ）第三期：在______年____月___日前支付全部房?jì)r(jià)款的____％，金額（ ________幣）________元 ；（大寫(xiě)：____億____仟 ____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整）。
�。� 4 ）第四期：在_____年____月___日前內支付全部房?jì)r(jià)款的_____％，金額（________幣） ________元 ；（大寫(xiě)：____億____仟 ____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整）。
�。� 5 ）第五期：在_____年____月___日前支付全部房?jì)r(jià)款的_____％，金額（________幣） ________元 ；（大寫(xiě)：____億____仟 ____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整）。
3 、按揭貸款方式付款
首期款：自本預售合同簽訂暨網(wǎng)上備案之日起_____日內（不超過(guò) 5 日），支付全部房?jì)r(jià)款的_____ ％，金額（________幣）：________元（大寫(xiě)：____億____仟 ____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整）。
除首期款外，剩余房款金額（________ 幣）________元（大寫(xiě)：____億____仟 ____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整）。該款應于_____年____月___日前申請辦理銀行按揭手續，并按照按揭方式付款。
按揭銀行是 _______________________________________________ 。
委托代理人：______________________________________________ ；
注冊地址：________________________________________________ ；
營(yíng)業(yè)執照號碼：____________ ；資質(zhì)證書(shū)號碼：_______________ ；
法定代表人：______________ ；聯(lián)系電話(huà)：___________________ ；
通訊地址：________________________________________________ ；
郵編：____________________________________________________ 。
�。� 1 ）甲方代理乙方辦理按揭手續
乙方在簽訂本合同并支付首期款后_______日內，將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的第三人。
�。� 2 ）乙方自行辦理按揭貸款手續
甲方應在乙方支付首期款后_____日內，將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的第三人。
4 、其它方式：
___________________________________________________________。
第七條付款方式
甲方應當按照《廣東省商品房預售管理條例》第三十條的規定使用乙方支付的預售房款，即在項目竣工之前，預售房款只能用于購買(mǎi)項目建設必需的建筑材料、設備和支付項目建設的施工進(jìn)度款及法定稅費，不得挪作他用。
為保證預售款按照上述用途使用，防止挪作他用，乙方應將商品房預售款按照《廣東省商品房預售管理條例》的規定支付至以下商品房預售款監控賬號，接受廣州市國土資源和房屋管理局的監控。
監控銀行：____________________________________________________ ；
監控賬號：____________________________________________________ 。
第八條逾期付款的違約責任
1 、分期付款
分期付款的，如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將各期房款支付至監控賬號，甲方有權要求乙方按每日房?jì)r(jià)款總額 的標準支付違約金，并有權解除合同 。
2 、一次性付款
一次性付款的，如果乙方未能按照本合同第六條約定的支付期限將全部房款支付至監控賬號，甲方有權要求乙方按每日房?jì)r(jià)款總額 的標準支付違約金，并有權解除合同 。
3 、按揭付款
乙方以按揭貸款支付房款的，首期款應當按照本合同第六條約定的支付期限支付至監控賬號；如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監控賬號，甲方有權要求乙方按每日房?jì)r(jià)款總額 的標準支付違約金，并有權解除合同 。
甲方代理乙方辦理按揭貸款或甲方指定按揭銀行的，甲方應要求按揭銀行在發(fā)放貸款時(shí)將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶(hù)，不得放入其它賬戶(hù)。如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶(hù)，視作甲方違約，乙方有權要求甲方按每日未入監控賬戶(hù)的按揭款金額的 的標準支付違約金，直至全部按揭款項進(jìn)入監控賬戶(hù)。
乙方自行辦理按揭貸款的，乙方應要求按揭銀行在發(fā)放貸款時(shí)將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶(hù)。如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶(hù)，視作乙方違約，甲方有權要求乙方按每日未入監控賬戶(hù)的按揭款金額的 的標準支付違約金，直至全部按揭款項進(jìn)入監控賬戶(hù)。
第九條備案確認
_____【甲方】【乙方】應于本合同網(wǎng)上備案之日起 10 個(gè)工作日內持本合同向廣州市房地產(chǎn)登記機構申請辦理網(wǎng)上備案的確認手續。
第十條交房期限
甲方應當在_____年_____月_____日前將作為本合同標的物的房屋交付乙方使用。
因不可抗力或者當事人在合同中約定的其它原因，需延期交付使用的，甲方應當及時(shí)書(shū)面告知乙方。
交付后，甲方不得以房屋已交付使用為借口懈怠其在本合同中應承擔的其它義務(wù)，如：辦理產(chǎn)權證的義務(wù)等。
第十一條交房條件
甲方交付的房屋應當符合下列第_____種條件：
1 、該商品房已經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)辦妥竣工驗收備案手續；
2 、該商品房項目已辦理初始登記手續。
雙方可以在上述條件之外，另行約定交房條件：
3 、__________________________________________________.
以上交房條件，雙方可以任選其一。
雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設備的規格、標準等進(jìn)行協(xié)商，達成的一致意見(jiàn)作為本合同的附件。
第十二條房屋及有關(guān)資料的交接
商品房達到交付使用條件后，甲方應當在合同約定的交付日_____日前通知乙方辦理交接手續。乙方應在收到該通知之日起_____日內，會(huì )同甲方對該房屋進(jìn)行驗收交接。房屋交付的標志是_______________ 。
在雙方進(jìn)行驗收交接時(shí)，甲方應當出示本合同第十一條約定的房屋交付條件的證明文件及有關(guān)資料，并簽署交接單。所購商品房為住宅的，甲方還須提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》、《住宅使用說(shuō)明書(shū)》和《商品住宅交樓書(shū)》。
甲方提供的《住宅質(zhì)量保證書(shū)》、《住宅使用說(shuō)明書(shū)》和《商品住宅交樓書(shū)》應不低于建設行政主管部門(mén)制定的《住宅質(zhì)量保證書(shū)》、《住宅使用說(shuō)明書(shū)》和《商品住宅交樓書(shū)》的`最低要求。
如果甲方不出示上述證明文件及有關(guān)資料或出示不齊全，乙方有權拒絕接受交付，由此產(chǎn)生的延期交房的責任由甲方承擔。
由于乙方原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：
_______________________________________________________ 。
第十三條延期交房的違約責任
甲方如未能按本合同規定的期限交房，按下列第_____種方式處理：
1 、按逾期時(shí)間，分別處理（不作累加）：
�。� 1 ）逾期不超過(guò)_____日，自本合同第十條規定的最后交房期限的第二日起至實(shí)際交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房?jì)r(jià)款 的違約金，合同繼續履行。
�。� 2 ）逾期超過(guò)_____日后，乙方有權單方面解除合同。如果乙方要求繼續履行的，合同繼續履行，自本合同第十條規定的最后交房期限的第二日起至實(shí)際交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房?jì)r(jià)款 0.5‰ 的違約金。
2 、
_______________________________________________________。
第十四條風(fēng)險責任的轉移
該商品房的風(fēng)險責任自交付之日起由甲方轉移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續，甲方應當發(fā)出書(shū)面催告書(shū)一次。乙方未按催告書(shū)規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的，則自催告書(shū)約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風(fēng)險責任轉移由乙方承擔。
第十五條面積確認及面積差異處理
根據買(mǎi)賣(mài)雙方選擇的計價(jià)方式，本條規定以套內建筑面積（本條款中均簡(jiǎn)稱(chēng)面積）為依據進(jìn)行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇第六條計價(jià)方式 2 的，不適用本條約定。
合同約定計價(jià)面積與實(shí)測計價(jià)面積有差異的，以實(shí)測計價(jià)面積為準。
商品房交付后，實(shí)測計價(jià)面積與合同約定計價(jià)面積發(fā)生差異，雙方同意按以下第 種方式進(jìn)行處理：
1 、方式一
�。� 1 ）面積誤差比絕對值在3％以?xún)龋ê?％），按照合同約定的價(jià)格據實(shí)結算；
�。� 2 ）面積誤差比絕對值超出3％，乙方有權單方面解除合同。
乙方同意繼續履行合同，房屋實(shí)際面積大于合同約定面積的，面積誤差比在3％以?xún)龋ê?％）部分的房?jì)r(jià)款由乙方按照約定的價(jià)格補足，面積誤差比超出3％部分的房?jì)r(jià)款由甲方承擔，所有權歸乙方；房屋實(shí)際面積小于合同約定面積的，面積誤差比在3％以?xún)龋ê?％）部分的房?jì)r(jià)款及利息由甲方返還乙方，面積誤差比超過(guò)3％部分的房?jì)r(jià)款由甲方雙倍返還乙方。
面積誤差比= （ 實(shí)測計價(jià)面積－合同約定計價(jià)面積 ）/ 合同約定計價(jià)面積× 100 ％。
2 、方式二
雙方自行約定如下：
�。� 1 ）_______________________________________________ ；
�。� 2 ）_______________________________________________ ；
�。� 3 ）_______________________________________________ ；
�。� 4 ）_______________________________________________ 。
第十六條規劃、設計的變更
該商品房預售后，甲方不得未經(jīng)乙方同意擅自變更該商品房項目的規劃、設計。確需變更的，甲方應征得乙方同意并報規劃管理部門(mén)審核批準。不同意變更的乙方可要求解除買(mǎi)賣(mài)合同。甲方應在乙方提出解除合同之日起的 30 日內退回已付購房款及利息（以付款日起至退款日止為期，以退款期日同期銀行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款利率計算）。
第十七條權利瑕疵擔保
甲方應當保證作為本合同標的的商品房不存在權利瑕疵，即未設定抵押權、租賃權等；無(wú)賠償義務(wù)，如欠繳稅費，出讓金等；也不存在被法院或其它國家機關(guān)、機構、部門(mén)查封的情況。
若存在權利瑕疵，甲方應在乙方指定的期限內或合理期限內消除瑕疵；超過(guò)指定期限或合理期限未消除瑕疵的，乙方有權單方面解除合同。
第十八條產(chǎn)權登記
雙方同意選擇以下第______方式辦理產(chǎn)權登記：
1 、甲方辦理
甲方應當在商品房交付使用后______日內，向產(chǎn)權登記機關(guān)為乙方辦妥產(chǎn)權登記，并將以乙方為產(chǎn)權人的房地產(chǎn)權證交付乙方。
在此場(chǎng)合，乙方應當及時(shí)提供產(chǎn)權登記機關(guān)要求的需乙方提供的證件資料。
甲方應如實(shí)告知乙方為辦理產(chǎn)權登記需要由乙方提供的證件資料。甲方未告知或告知的內容不完備、不準確，致使乙方未能及時(shí)提供證件資料的，乙方不承擔責任。
2 、乙方辦理
在甲方辦結初始登記的前提下，乙方自行辦理產(chǎn)權登記的，甲方應在商品房交付使用后 日內將登記機關(guān)要求的需甲方提供的證件資料提交乙方。
第十九條遲延辦理產(chǎn)權登記的違約責任
甲方違反第十八條的約定的，乙方有權按照下列第 項處理：
1 、乙方單方面解除合同并退房。
2 、乙方不退房的，甲方按自遲延之日起每日已付房?jì)r(jià)款的______％向乙方支付違約金。
3 、___________________________________________________________。
第二十條甲方關(guān)于裝飾、設備標準承諾的違約責任
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定（附件四）的標準。達不到約定標準的，乙方有權要求甲方按照下述第 種方式處理：
1 、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價(jià)；
2 、___________________________________________________________ ；
3 、___________________________________________________________ 。
第二十一條乙方單方解除權的行使
乙方行使本合同約定的單方面解除本合同的權利時(shí)，應書(shū)面通知甲方，甲方應在收到乙方的書(shū)面通知之日起 日內將乙方已支付的房?jì)r(jià)款（包括利息，利息按中國人民銀行公布的同期房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款利率計算）全部退還乙方，并承擔賠償責任，賠償金額為已支付房?jì)r(jià)款的 ％，在退還房款時(shí)一并支付給乙方。
第二十二條甲方關(guān)于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：
1 、___________________________________________________________ ；
2 、___________________________________________________________ ；
3 、___________________________________________________________ ；
4 、___________________________________________________________ ；
5 、___________________________________________________________ 。
如果在規定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
1 、___________________________________________________________ ；
2 、___________________________________________________________ ；
3 、___________________________________________________________ 。
第二十三條保修責任
乙方購買(mǎi)的商品房為商品住宅的，《住宅質(zhì)量保證書(shū)》作為合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起，按照本合同以及《住宅質(zhì)量保證書(shū)》的承諾內容承擔相應的保修責任。
乙方購買(mǎi)的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，甲方應當履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞，甲方不承擔責任。
附件一：房屋平面圖
附件二：甲方針對該商品房所作的具體說(shuō)明（含廣告）
附件三：前期物業(yè)管理服務(wù)合同
附件四：裝飾、設備標準
1、外墻：
2、內墻：
3、頂棚：
4、地面：
5、門(mén)窗：
6、廚房：
7、衛生間：
8、陽(yáng)臺：
9、電梯：
10、其它：
附件五：合同補充協(xié)議
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
發(fā)展商（甲方）：
法定代表人/委托代理人：
買(mǎi)受人（乙方） ：
身份證號碼：
甲方與乙方于 年 月 日簽訂了購買(mǎi)位于
商品房的《中山市商品房買(mǎi)賣(mài)合同》（合同編號號： ），合同約定建筑面積： M2，購房總價(jià)： 元，已于 年 月 日在中山市房地產(chǎn)交易登記管理所（下稱(chēng)交易所）辦理了合同登記備案手續�，F甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，決定終止該合同，并達成協(xié)議如下：
1、甲乙雙方簽訂的.上述商品房買(mǎi)賣(mài)合同于本協(xié)議書(shū)生效之日起正式終止。
2、本協(xié)議書(shū)自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、終止上述商品房買(mǎi)賣(mài)合同備案的手續費由 方承擔。
4、本協(xié)議一式二份，由交易所留底存檔。
甲方：（簽章） 乙方：（簽章）
法定代表人/委托代理人： （簽章） 法定代表人/委托代理人： （簽章）
年 月 日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
GF-20xx-0171
合同編號：
商品房買(mǎi)賣(mài)合同（預售）
示范文本
出賣(mài)人： 買(mǎi)受
人：
中 華 人 民 共 和 國 住 房 和 城 鄉 建 設 部
中華人民共和國國家工商行政管理總局 制定
二〇一四年四月
目
說(shuō) 明專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)解釋
第一章 合同當事人
第二章 商品房基本狀況
第三章 商品房?jì)r(jià)款
第四章 商品房交付條件與交付手續
第五章 面積差異處理方式
第六章 規劃設計變更
第七章 商品房質(zhì)量及保修責任
第八章 合同備案與房屋登記
第九章 前期物業(yè)管理
第十章 其他事項
錄
說(shuō) 明
1. 本合同文本為示范文本，由中華人民共和國住房和城鄉建設部、中 華人民共和國國家工商行政管理總局共同制定。各地可在有關(guān)法律法規、 規定的范圍內，結合實(shí)際情況調整合同相應內容。
2. 簽訂本合同前，出賣(mài)人應當向買(mǎi)受人出示 《商品房預售許可證》 及 其他有關(guān)證書(shū)和證明文件。
3. 出賣(mài)人應當就合同重大事項對買(mǎi)受人盡到提示義務(wù)。買(mǎi)受人應當審 慎簽訂合同，在簽訂本合同前，要仔細閱讀合同條款，特別是審閱其中具 有選擇性、補充性、修改性的內容，注意防范潛在的市場(chǎng)風(fēng)險和交易風(fēng) 險。
4. 本合同文本 【 】 中選擇內容、空格部位填寫(xiě)內容及其他需要刪除 或添加的內容，雙方當事人應當協(xié)商確定�！� 】 中選擇內容，以劃 √ 方 式選定；對于實(shí)際情況未發(fā)生或雙方當事人不作約定時(shí)，應當在空格部位 打 × ，以示刪除。
5. 出賣(mài)人與買(mǎi)受人可以針對本合同文本中沒(méi)有約定或者約定不明確的 內容，根據所售項目的具體情況在相關(guān)條款后的空白行中進(jìn)行補充約定， 也可以另行簽訂補充協(xié)議。
6. 雙方當事人可以根據實(shí)際情況決定本合同原件的份數，并在簽訂合 同時(shí)認真核對，以確保各份合同內容一致；在任何情況下，出賣(mài)人和買(mǎi)受 人都應當至少持有一份合同原件。
專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)解釋
1. 商品房預售：是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)將正在建設中的`取得 《商品房預售許可證》 的商品房預先出售給買(mǎi)受人，并由買(mǎi)受人支付定金或房?jì)r(jià)款的行為。
2. 法定代理人：是指依照法律規定直接取得代理權的人。
3. 套內建筑面積：是指成套房屋的套內建筑面積，由套內使用面積、套內墻體面 積、套內陽(yáng)臺建筑面積三部分組成。
4. 房屋的建筑面積：是指房屋外墻 （柱） 勒腳以上各層的外圍水平投影面積，包 括陽(yáng)臺、挑廊、地下室、室外樓梯等，且具備有上蓋，結構牢固，層高 2.20M 以上 （含
2.20M） 的永久性建筑。
5. 不可抗力：是指不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況。
6. 民用建筑節能：是指在保證民用建筑使用功能和室內熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，降 低其使用過(guò)程中能源消耗的活動(dòng)。民用建筑是指居住建筑、國家機關(guān)辦公建筑和商 業(yè)、服務(wù)業(yè)、教育、衛生等其他公共建筑。
7. 房屋登記：是指房屋登記機構依法將房屋權利和其他應當記載的事項在房屋登 記簿上予以記載的行為。
8. 所有權轉移登記：是指商品房所有權從出賣(mài)人轉移至買(mǎi)受人所辦理的登記類(lèi)型。
9. 房屋登記機構：是指直轄市、市、縣建設 （房地產(chǎn)） 主管部門(mén)或者其 設置的負責房屋登記工作的機構。
10. 分割拆零銷(xiāo)售：是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)將成套的商品住宅分割為數部分分別出售 給買(mǎi)受人的銷(xiāo)售方式。
11. 返本銷(xiāo)售：是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)以定期向買(mǎi)受人返還購房款的方式銷(xiāo)售商品房 的行為。
12. 售后包租：是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)以在一定期限內承租或者代為出租買(mǎi)受人所購 該企業(yè)商品房的方式銷(xiāo)售商品房的行為。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同
�。A 售）
出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售其開(kāi)發(fā)建設的房屋，雙方當事人應當在自愿、平等、公平及 誠實(shí)信用的基礎上，根據 《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》、《中 華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》 等法律、法規的規定，就商品房買(mǎi)賣(mài)相關(guān)內容協(xié)商 達成一致意見(jiàn)，簽訂本商品房買(mǎi)賣(mài)合同。
第一章 合同當事人
出賣(mài)人：通訊地址： 郵政編碼： 營(yíng)業(yè)執照注冊號： 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號： 法定代表人：聯(lián)系電話(huà)： 委托代理人：聯(lián)系電話(huà)： 委托銷(xiāo)售經(jīng)紀機構： 通訊地址： 郵政編碼： 營(yíng)業(yè)執照注冊號： 經(jīng)紀機構備案證明號：法定代表人：聯(lián)系電話(huà)：
買(mǎi)受人：
【法定代表人】【負責人】：
【國籍】【戶(hù)籍所在地】： 證件類(lèi)型：【居民身份證】【護照】【營(yíng)業(yè)執照】【 】，證號： 出生日期： 年 月 日，性別： 通訊地址：
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇9
合同編號：_________
出賣(mài)人：_________
住所：_________
郵編：_________
營(yíng)業(yè)執照號碼：_________
資格證書(shū)號碼：_________
法定代表人：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________
委托代理人：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________
買(mǎi)受人：_________
國籍：_________
性別：_________
出生年月日：_________
住所（址）：_________
郵編：_________
證件名稱(chēng)：_________
號碼：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________
委托／法定代理人：_________
住所（址）：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議：
第一條 項目建設依據
1、出賣(mài)人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落于_________地塊的國有土地使用權。
2、該地塊【國有土地使用證號】【城鎮建設用地批準書(shū)號】為：_________，土地使用權面積為：_________，買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房（以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房）所在土地用途為：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
3、出賣(mài)人經(jīng)批準，在上述地塊上建設的`商品房【地名核準名稱(chēng)】【暫定名】為：_________，建設工程規劃許可證號為：_________，建筑工程施工許可證號為：_________，建設工程施工合同約定的開(kāi)工日期為：_________，建設工程施工合同約定的竣工日期為：_________。
第二條 商品房情況
該商品房銷(xiāo)售許可證號：_________。
商品房座落：_________區_________縣_________路、道、街。
設計用途_________；建筑結構_________；建筑層數為_(kāi)________層。
建筑面積_________平方米，其中：套內建筑面積_________平方米，公共部位分攤建筑面積_________平方米。
商品房平面圖見(jiàn)附件一，商品房抵押、租賃等情況見(jiàn)附件二。
第三條 計價(jià)方式與價(jià)款
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第_________種方式計算該商品房?jì)r(jià)款：
1、按建筑面積計算，該商品房單位為（_________幣）每平方米_________元，總金額（_________幣）_________元。
2、按套內建筑面積計算，該商品房單價(jià)為（_________幣）每平方米_________元，總金額（_________幣）_________元整。
3、按套（單元）計算，該商品房總價(jià)款為（_________幣）_________元整。
4、_________。
第四條 付款方式及期限
買(mǎi)受人采取下列第_________種方式付款。
1、一次性付款，自簽約日起_________日內付全部?jì)r(jià)款_________元。（小寫(xiě)：_________萬(wàn)元）
2、分期付款。
�。�1）第一次付款自簽約日起_________日內付全部?jì)r(jià)款的_________％；_________幣_________元。（小寫(xiě)：_________元）
�。�2）第二次付款自簽約日起_________日內付全部?jì)r(jià)款的_________％；_________幣_________元。（小寫(xiě)：_________元）
�。�3）其余部分在移交房屋前一天付清_________％；_________幣_________元。（小寫(xiě)：_________元）
3、貸款方式付款。買(mǎi)受人可以首期支付購房總價(jià)款的_________％，其余價(jià)款可以向_________銀行或住房公積金管理機構借款支付。
4、其他方式_________。
第五條 房產(chǎn)交付
1、房產(chǎn)實(shí)物狀況、權利狀況，符合有關(guān)規定和雙方約定的，方可交付；不符合有關(guān)規定和雙方約定的，不得交付。
2、出賣(mài)人須于_________前，將該房產(chǎn)及相關(guān)證明交付買(mǎi)受人。如遇不可抗力，雙方約定處理方式：_________。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同 篇10
合同編號：
商品房買(mǎi)賣(mài)合同說(shuō)明
1.本合同文本為示范文本，也可作為簽約使用文本。簽約之前，買(mǎi)受人應當仔細閱讀本合同內容，對合同條款及專(zhuān)業(yè)用詞理解不一致的，可向當地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主管部門(mén)咨詢(xún)。
2.本合同所稱(chēng)商品房是指由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)建設并出售的房屋。
3.為體現合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進(jìn)行修改、增補或刪減。合同簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
4.本合同文本中涉及到的選擇、填寫(xiě)內容以手寫(xiě)項為優(yōu)先。
5.對合同文本[]中選擇內容、空格部位填寫(xiě)及其他需要刪除或添加的內容，雙方應當協(xié)商確定。[]中選擇內容，以劃√方式選定;對于實(shí)際情況未發(fā)生或買(mǎi)賣(mài)雙方不作約定時(shí)，應在空格部位打×，以示刪除。
6.在簽訂合同前，出賣(mài)人應當向買(mǎi)受人出示應當由出賣(mài)人提供的有關(guān)證書(shū)、證明文件。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同
合同雙方當事人：
出賣(mài)人：___________________________
注冊地址：___________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號：___________________________
企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號：___________________________
法定代表人：___________聯(lián)系電話(huà)：________________________
郵政編碼：___________________________
委托代理人：_____________地址：__________________________
郵政編碼：__________________________聯(lián)系電話(huà)：_____________
委托代理機構：__________________________
注冊地址：__________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號：__________________________
法定代表人：_____________聯(lián)系電話(huà)：__________________________
郵政編碼：__________________________
買(mǎi)受人_____________
[本人][法定代表人]姓名：_____________國籍：_____________
[身份證][護照][營(yíng)業(yè)執照注冊號][]：_____________
地址：__________________________
郵政編碼：_____________聯(lián)系電話(huà)：_____________
[委托代理人][]姓名：_____________國籍：___________
地址：__________________________
郵政編碼：__________________________電話(huà)：__________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議：
第一條項目建設依據。
出賣(mài)人以_____________方式取得位于_____________、編號為_(kāi)____________的地塊的土地使用權。[土地使用權出讓合同號][土地使用權劃撥批準文件號][劃撥土地使用權轉讓批準文件號]為_(kāi)____________。
該地塊土地面積為_(kāi)____________，規劃用途為_(kāi)____________，土地使用年限自_________年______月_____日至_______年_____月______日。
出賣(mài)人經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房，[現定名] [暫定名]_____________。建設工程規劃許可證號為_(kāi)____________，施工許可證號為_(kāi)____________。
第二條商品房銷(xiāo)售依據。
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為[現房][預售商品房]。預售商品房批準機關(guān)為_(kāi)____________，商品房預售許可證號為_(kāi)____________。
第三條買(mǎi)受人所購商品房的基本情況。
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房，其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一，房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的：
第_____________[幢][座]_____________[單元][層]_____________號房。
該商品房的用途為_(kāi)____________，屬_____________結構，層高為_(kāi)____________，建筑層數地上_____________層，地下_____________層。
該商品房陽(yáng)臺是[封閉式][非封閉式]。
該商品房[合同約定][產(chǎn)權登記](méi)建筑面積共_____________平方米，其中，套內建筑面積_____________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說(shuō)明見(jiàn)附件二)
________________________________________________________________________________。
________________________________________________________________________________。
第四條計價(jià)方式與價(jià)款。
由于商品房的用途為普通住宅、經(jīng)濟適用住房、公寓及其他高檔住宅等居住類(lèi)房屋，出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第一種方式計算該商品房?jì)r(jià)款，商品房用途為非住宅的，出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第種方式計算該商品房?jì)r(jià)款：
1.按套內建筑面積計算，該商品房單價(jià)為(_____________幣)每平方米_____________元，總金額(_____________幣)_____________仟_____________佰_____________拾 _____________萬(wàn)_____________仟_____________佰_____________拾_____________元整。
2.按建筑面積計算，該商品房單價(jià)為(_____________幣)每平方米_____________元，總金額(_____________幣)_____________仟_____________佰_____________拾_____________萬(wàn) _____________仟_____________佰_____________拾_____________元整。
3.按套(單元)計算，該商品房總價(jià)款為(_____________幣)_____________仟_____________佰_____________拾_____________萬(wàn)_____________仟_____________佰_____________拾_____________元整。
4
第五條面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價(jià)方式，本條規定以[建筑面積] [套內建筑面積](本條款中均簡(jiǎn)稱(chēng)面積)為依據進(jìn)行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價(jià)的，不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的，以產(chǎn)權登記面積為準。
商品房交付后，產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第_____________種方式進(jìn)行處理：
1.雙方自行約定：
(1)______________________________________________________________________________;
(2)______________________________________________________________________________;
(3)______________________________________________________________________________;
(4)______________________________________________________________________________;
2.根據本合同第四條按套內建筑面積計價(jià)的約定，雙方同意按以下原則處理：
(1)套內建筑面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)的，據實(shí)結算房?jì)r(jià)款;
(2)套內建筑面積誤差比絕對值超出3%時(shí)，買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人，并按_____________利率付給利息。
買(mǎi)受人不退房的.，產(chǎn)權登記套內建筑面積大于合同約定套內建筑面積時(shí)，套內建筑面積誤差比在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足;超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔，產(chǎn)權歸買(mǎi)受人。產(chǎn)權登記套內建筑面積小于合同登記套內建筑面積時(shí)，套內建筑面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;絕對值超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。
產(chǎn)權登記套內建筑面積-合同約定套內建筑面積
套內建筑面積誤差比=--------------------------------------------×100%
合同約定套內建筑面積
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽訂補充協(xié)議。
3.根據本合同第四條按建筑面積計價(jià)的約定，雙方同意按以下原則處理：
(1)建筑面積、套內建筑面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)的，據實(shí)結算房?jì)r(jià)款;
(2)建筑面積、套內建筑面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時(shí)，買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人，_______________利率付給利息。
買(mǎi)受人不退房的，產(chǎn)權登記建筑面積大于合同約定建筑面積時(shí)，建筑面積誤差比在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足;超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔，產(chǎn)權歸買(mǎi)受人。產(chǎn)權登記建筑面積小于合同約定建筑面積時(shí)，建筑面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人絕對值超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。
產(chǎn)權登記面積-合同約定面積
面積誤差比=------------------------------×100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽訂補充協(xié)議。
第六條付款方式及期限。
買(mǎi)受人按下列第_______________種方式按期付款：
1.一次性付___________________________________________________________________。
2.分期付款___________________________________________________________________。
3.其他方式___________________________________________________________________。
第七條買(mǎi)受人逾期付款的違約責任。
買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款，按下列第_______________種方式處理：
1.按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加)
(1)逾期在_______________日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之_______________的違約金，合同繼續履行，
(2)逾期超過(guò)_______________日后，出賣(mài)人有權解除合同。出賣(mài)人解除合同的，買(mǎi)受人按累計應付款的_______________%向出賣(mài)人支付違約金。買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的，經(jīng)出賣(mài)人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之_______________(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
2.___________________________________________________________________。
第八條交付期限。
出賣(mài)人應當在__________年________月________日前，依照國家和地方人M政府的有關(guān)規定，將具備下列第_______________種條件，并符合本合同約定的商品房交付買(mǎi)受人使用：
1.該商品房取得建筑工程竣工驗收備案表。
2.該商品房取得面積實(shí)測技術(shù)報告書(shū)。
3.該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
5._____________________________________________。
但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣(mài)人可據實(shí)予以延期：
1.遭遇不可抗力，且出賣(mài)人在發(fā)生之日起_______________日內告知買(mǎi)受人的;
2.____________________________________________________________。
3.____________________________________________________________。
第九條出賣(mài)人逾期交房的違約責任。
除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣(mài)人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買(mǎi)受人使用，按下列第一一種方式處理：
1.按逾期時(shí)間，分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過(guò)_______________日，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之_______________的違約金，合同繼續履行;
(2)逾期超過(guò)_______________日后，買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起_______________天內退還全部已付款，并按買(mǎi)受人累計已付款的_______________%向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之_______________(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2.___________________________________________________________________________。
第十條規劃，設計變更的約定。
經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買(mǎi)受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的，出賣(mài)人應當在有關(guān)部門(mén)批準同意之日起10日內，書(shū)面通知買(mǎi)受人：
(1)該商品房結構形式、戶(hù)型、空間尺寸、朝向;
(2)____________________________________________________________;
(3)____________________________________________________________;
(4)____________________________________________________________;
(5)____________________________________________________________;
(6)____________________________________________________________;
(7)____________________________________________________________。
買(mǎi)受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書(shū)面答復。買(mǎi)受人在通知到達之日起15日內未作書(shū)面答復的，視同接受變更。出賣(mài)人未在規定時(shí)限內通知買(mǎi)受人的，買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人須在買(mǎi)受人提出退房要求之日起_______________天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人，并按_____________________________利率付給利息。買(mǎi)受人不退房的，應當與出賣(mài)人另行簽訂補充協(xié)議。
___________________________________________________________________。
【商品房買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：
商品房買(mǎi)賣(mài)合同【經(jīng)典】05-05
商品房的買(mǎi)賣(mài)合同09-24
商品房買(mǎi)賣(mài)合同12-12
[經(jīng)典]商品房買(mǎi)賣(mài)合同10-27
商品房買(mǎi)賣(mài)合同06-18
商品房買(mǎi)賣(mài)合同模板怎么填寫(xiě)，商品房買(mǎi)賣(mài)合同預售模板09-01
內銷(xiāo)商品房買(mǎi)賣(mài)合同10-14
最新商品房買(mǎi)賣(mài)合同07-29