有關(guān)裝飾合同范文匯編七篇
隨著(zhù)時(shí)間的推移，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編收集整理的裝飾合同7篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
裝飾合同 篇1
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
依照《中華人民共和國合同法》和其他有關(guān)法律、法規，結合本工程實(shí)際情況，雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎上，特就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成以下協(xié)議，以便共同遵守：
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內容：施工圖范圍內，詳見(jiàn)施工預算單
4、總造價(jià)：
5、承包方式：乙方包清工，甲方提供所有工程材料
6、開(kāi)工日期：
7、竣工日期：
第二條工地代表
1、甲方：
2、乙方：
第三條甲方工作
1、清理施工場(chǎng)地，為乙方創(chuàng )造入場(chǎng)開(kāi)工條件。
2、為乙方提供水、電和必要的生活幫助。
3、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，
4、甲方保證材料的及時(shí)供應，不得出現材料供應不及時(shí)，影響乙方施工，如出現材料短缺影響的工期與誤工費由甲方負責。
5、甲方負責圖紙設計方案的確定與會(huì )審，如有施工變更甲方應提前三天通知乙方，并進(jìn)行現場(chǎng)簽證。
6、甲方負責施工現場(chǎng)不同工種班組之間的協(xié)調。保證其他班組的施工不得影響到乙方的正常施工。
7、甲方負責施工現場(chǎng)的外部施工環(huán)境，確保乙方施工不受周?chē)渌蛩氐母蓴_（包括各級行政管理部門(mén)）。
第四條乙方工作
1、施工中嚴格執行安全施工操作規范和防火規范質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程任務(wù)。
2、嚴格依據圖紙進(jìn)行施工，不得隨意更改施工方案
3、施工期間，對甲方原不動(dòng)結構和陳設予以保護。
4、保證各工種之間合理有序的安排施工，不得影響到其他施工班組的正常施工。
5、因拖欠民工工資引起的后果，由乙方負責。
第五條本工程由甲方采購的各類(lèi)材料設備，應為符合國家標準和設計要求的.合格產(chǎn)品，如由于材料質(zhì)量原因造成的后果有甲方負責。
第六條乙方應按雙方認可的形象方案和工程項目?jì)热萸鍐谓M織施工。如甲方提出設計變更或增減工程項目時(shí)，必須提前與乙方代表聯(lián)系，進(jìn)行項目變更。變更單由甲方作為增減工程造價(jià)和結算的依據。項目若無(wú)變更，工程總造價(jià)以本合同所簽價(jià)款為終最結算價(jià)
第七條工程竣工驗收
1、未經(jīng)交工驗收，而由甲方單方面使用者，視為交工驗收合格。
2、工程交工后由于施工工藝造成的返修，費用由乙方負責。由于材料原因造成的返修或因在使用中人為或不可抗拒因素造成的返修，費用均由甲方負責。
第八條付款方式
第九條違約責任
1、甲方不按合同約定時(shí)間付款，每逾期一天，向乙方支付合同總金額千分之一的違約金。
2、由于乙方原因而延誤工期，每逾期一天，向甲方支付合同總金額千分之一的違約金。
第十條因工程施工而產(chǎn)生的垃圾由乙方負責清運至一樓，由甲方負責運出施工現場(chǎng)并負責處理。
第十一條合同爭議解決方式
如對工程質(zhì)量或工程造價(jià)雙方發(fā)生爭議，可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，工程質(zhì)量爭議可申請工程質(zhì)量監理部門(mén)或裝飾裝修行業(yè)管理機構認定。工程造價(jià)爭議可申請審計部門(mén)審計結論還可通過(guò)法律渠道解決。
第十二條補充條款：
第十三條簽字蓋章
第十四條合同份數
本合同一式二份，;甲、乙雙方各執一份
第十五條本合同經(jīng)雙方各自簽字并加蓋單位印章后生效。合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇2
發(fā)包人：
營(yíng)業(yè)執照號：
聯(lián)系方式：
住所：
承包人：
本工程設計人：
施工隊負責人：
聯(lián)系方式：
住所：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定，結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程地點(diǎn)：___________________________________________________________________。
2、工程內容及做法：
�。�1）餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。
�。�2）餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。
3、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
�。�1）承包人包工，包料：承包人提供裝飾裝修材料明細表。
�。�2）承包人包工，部分包料，發(fā)包人提供部分材料：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
�。�3）承包人包工，發(fā)包人包料：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天，開(kāi)工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
5、合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為（大寫(xiě)）：____________元。
第二條 工程監理
若本工程實(shí)行工程監理，發(fā)包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的，單位，聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
�。�1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式____份，發(fā)包人，承包人各____份。
�。�2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式____份，發(fā)包人，承包人各一份，設計費（大寫(xiě)）______元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價(jià)款內）。
第四條 材料的提供
1、由發(fā)包人提供的材料，設備，發(fā)包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。
2、由承包人提供的材料，設備，承包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第五條 工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款：
開(kāi)戶(hù)銀行：
戶(hù)名：
賬號：
2、工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時(shí)向承包人結清工程尾款。
3、工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開(kāi)具正式發(fā)票。
第六條 發(fā)包人義務(wù)
1、開(kāi)工前____天，為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。包括：搬清室內家具，陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源，電源。
3、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
4、不拆動(dòng)室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續。
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作。
6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)，竣工驗收。
第七條 承包人義務(wù)
1、施工中嚴格執行安全施工作規范，防火規定，施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
2、嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護好原餐廳內的陳設，保證餐廳內上，下水管道的暢通。
4、保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
第八條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
第九條 工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化和設計變更。
�。�2）不可抗力。
�。�3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料，設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的`，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第十條 質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：___________________________________________。
施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第十一條 工程驗收和保修
1、承包人應提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收，階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單。
2、工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫(xiě)工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)___月。驗收合格簽字后，填寫(xiě)工程保修單。
第十二條 違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關(guān)政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。
5、由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的， 則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條 具體規定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現場(chǎng)，并負責將垃圾運到指定的地點(diǎn)，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用（大寫(xiě)）________元（此費用不在工程價(jià)款內）。
2、施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖____把，由承包人當場(chǎng)負責安裝交付使用。
3、施工期間，承包人每天的工作時(shí)間為：上午____點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分；下午___點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分。
第十五條 其他約定事項：
________________________________________________________________。
第十六條 其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式____份，雙方各執____份。
發(fā)包人（簽字）：
經(jīng)辦人：
簽訂日期：
簽訂地點(diǎn)：
承包人（蓋章）：
經(jīng)辦人：
簽訂日期：
簽訂地點(diǎn)：
裝飾合同 篇3
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：住房裝修
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據國家有關(guān)法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、居室規格：計***平方米。
3、施工內容：詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、委托方式：包工包料
5、工程開(kāi)工日期：
6、工程竣工日期：
工程總天數：
第二條：工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))：__________________。
第三條：質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準，雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見(jiàn)本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的'內容，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付%工程材料款和施工工費的_____%；當工期進(jìn)度過(guò)半，甲方即第二次付施工工費的____%。剩余____%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見(jiàn)本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng)，詳見(jiàn)本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款，當場(chǎng)結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第八條：本合同自簽訂之日起生效。
甲方：___________乙方：___________
法人代表：____________
簽約日期：_____年_____月____日
委托方(甲方)： 承接方(乙方)：
一、工程地點(diǎn)：____________________
二、形式結構：_________室_________廳_________衛，為平層
三、工程項目：(附施工說(shuō)明、施工圖及工程報價(jià)單)。。
四、承包方式：乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見(jiàn)甲方提供材料明細表)。
五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準，雙方認可，以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規范》(gb50210-20xx)為質(zhì)量評定的最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》為室內環(huán)境達標標準。
六、合同付款：(大寫(xiě))_________元�？⒐ず髶䦟�(shí)復核結算□;合同款包干□。
七、付款方式：合同協(xié)議后，甲方預付35%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_________元;泥工，木工中間工程驗收后支付20%工程款_________元，工程竣工驗收合格后5日內支付5%的尾款_________元。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：
年 月 日
裝飾合同 篇4
甲方(發(fā)包方)：
身份證號碼：
乙方(承包方)：
身份證號碼：
雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。如下：
一、工程項目：
1、三個(gè)房間(兩臥室、一客廳，以下簡(jiǎn)稱(chēng)三個(gè)房間)打地角線(xiàn)，包暖氣及管線(xiàn)(客廳要對稱(chēng))，房頂四周打石膏線(xiàn)，包三個(gè)房間的門(mén)、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。
2、通陽(yáng)臺的門(mén)窗處打一吧臺，上方根據甲方要求(圖紙)做一置物架;陽(yáng)臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書(shū)柜)、西側打一吊柜，包陽(yáng)臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊pvc板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線(xiàn)路根據甲方要求適當調整，客廳門(mén)后一多用途柜(底下放鞋，上面掛衣服)。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。
三、質(zhì)量標準：
施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：
二○ 年八月二十日至二○ 年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。
五、工程造價(jià)：
材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。
六、付款方式：
工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。
七、其它問(wèn)題：
裝修項目的'具體要求，由甲方提出，乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執一份，具有相同效應。
甲方： 乙方：
簽(蓋章)： 簽(蓋章)：
年 月 日 年 月 日
個(gè)人裝修合同樣本(三)
委托方(甲方)： 承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)：____區____街____單元____室
二、形式結構：____層式 ____室____廳____廚____衛
三、工程項目：
1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚，打地角線(xiàn)，要求平整;一個(gè)廚房，一個(gè)衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個(gè)月內因乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。
七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金， 年 4 月_ _日至 年 7 月 日內無(wú)任何問(wèn)題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽之日起生效。
甲方： 乙方：
簽(蓋章)： 簽(蓋章)：
聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
裝飾合同 篇5
答辯人：
身份證號碼：
地址：
被答辯人：
身份證號碼：
地址：
答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責任糾紛一案，具體答辯如下：
一、被告黃余明應當承擔賠償責任
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條規定：雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身?yè)p害，雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動(dòng)中遭受的人身?yè)p害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當、疏于監督管理的過(guò)錯，應當承擔賠償責任。
二、被答辯人自身存在一定過(guò)錯
作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動(dòng)中因自身沒(méi)有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過(guò)錯，應減輕被告黃余明的賠償責任。
三、答辯人不應承擔賠償責任。
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十條規定：承攬人在完成工作過(guò)程中對第三人造成損害或者造成自身?yè)p害的，定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過(guò)失的，應當承擔相應的賠償責任。
被告黃余明以包干價(jià)的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。
被告黃余明雖然沒(méi)有在勞動(dòng)部門(mén)申請從業(yè)資質(zhì)，沒(méi)有提供相應的'資質(zhì)證書(shū)，但被告黃余明已經(jīng)從事室內裝修的承包事務(wù)多年，亦曾承包過(guò)類(lèi)似工程而具備相當施工經(jīng)驗，因此，答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質(zhì)的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。
根據上述法律規定，答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人，而且盡到選任的注意義務(wù)，不應承擔賠償責任。
四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過(guò)失，也只是應承擔相應的賠償責任，而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任
1、《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動(dòng)中因安全生產(chǎn)事故遭受人身?yè)p害的，發(fā)包人、分包人知道或者應當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒(méi)有相應資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應當與雇主承擔連帶賠償責任�！钡谴疝q人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明，兩者之間應定性為承攬合同關(guān)系，而非建設工程合同關(guān)系，我國法律目前沒(méi)有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象，因此本案不適用該條法規的連帶責任。
2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè)，必須經(jīng)建設行政主管部門(mén)資質(zhì)審查，取得相應的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內承攬工程”的規定，但該《辦法》是20xx年5月1日實(shí)施的，在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》（國發(fā)[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規定，已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。
3、現今并沒(méi)有相關(guān)法律法規規定個(gè)人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì)，也沒(méi)有明令禁止個(gè)人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質(zhì)。
4、本案中，法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過(guò)失，即便過(guò)失成立，法院也應當按照選任過(guò)失的大小，將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來(lái)，而不能籠統的與被告黃余明一起承擔連帶責任。
此致
深圳市龍崗區人民法院
答辯人：
20xx年11月18日
裝飾合同 篇6
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議。
第1條：工程概況
1.1工程名稱(chēng)：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：包清工
注：承包方式含以上工程不含水電，另作工程另行計算;不含租架費和上料費用。
1.5工程期限：本工程年月日開(kāi)工，于年月日竣工。
1.6合同定價(jià)：
第2條：甲方工作
2.1開(kāi)工前三天，向乙方現場(chǎng)交底（裝修方案由雙方協(xié)商決定）。全部騰空或
部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說(shuō)明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3如確實(shí)需要拆改醫院建筑物結構和設備管線(xiàn)，負責人道有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
2.4協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
2.5提供必需的安全防護措施，而且到位。
第3條：乙方工作
3.1參加甲方組織的作法說(shuō)明現場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4施工人數必須符合施工進(jìn)度要求，嚴格執行國家施工規劃、安全操作規范、防火安全規定、環(huán)境保護規定、嚴格按照作法說(shuō)明進(jìn)行施工，定期配合甲方做好各項質(zhì)量檢查驗收記錄、施工用料、材料堆放、垃圾清運必須服從公司項目總監的安排。乙方嚴格按照國家制定的安全措施、規范進(jìn)行施工。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
3.6工程施工過(guò)程中，施工用的機械由乙方進(jìn)行解決和保管。施工現場(chǎng)臨時(shí)的材料和搭建的'設備，由乙方向甲方辦理借用手續，進(jìn)行保管和維護。
第4條：關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，不能按工期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時(shí)以上（一周內累計計算），工期相應順延。
4.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內驗收，并辦理驗收，移交手續，如甲方在規定的時(shí)間內未能驗收，需及時(shí)同時(shí)乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期。
第5條：關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
5.1雙方商定本合同價(jià)款采用可調價(jià)格：按照國家有關(guān)工程計價(jià)規定計算造價(jià)，并按有關(guān)規定進(jìn)行調整和竣工結算。
5.2付款方式：本合同生效后首付總工程款的40%;工程進(jìn)度到一半時(shí)再付總工程款的50%;工程結束驗收合格后付總工程款的10%，全部付清。
5.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算的有關(guān)資料送交甲方，甲方自接到上述資料后三天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內結清尾款。
第6條：安全生產(chǎn)和防火
6.1甲方提供的做法說(shuō)明應符合《中華人民共和國消防條例》和防火設計規范。
6.2因乙方違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火規范，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
6.3由于甲方確認的做法說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規程，消防條例和防火設計規范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
6.4施工人員每次施工后要及時(shí)對現場(chǎng)的垃圾雜物進(jìn)行清理，清理道指定的地點(diǎn)。
第7條：維修約定
7.1本工程交工后，乙方在裝潢施工范圍內承擔免費保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為
7.2因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方實(shí)行有嘗維修。
第8條：爭議解決
8.1本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應協(xié)商解決�；蛘堄嘘P(guān)部門(mén)進(jìn)行調節。
第9條：附件
9.1本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
9.2合同附件與本合同具有同等的法律效力。
9.3合同附件即工程量表（經(jīng)甲乙方共同簽字確認）共頁(yè)。
9.4本合同一式份，甲乙雙方各執壹份。
9.5本合同履行自工程款全部結算后自動(dòng)終止。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇7
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價(jià)格法》、《北京市保護消費合法權益條例》，中華人民共和國建設部（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條工程概況
1、裝潢施工地點(diǎn)：
2、住房結構：磚混結構；房型__房__廳__套，建筑面積約__平方米。
3、承包方式：
4、裝飾施工內容：甲方完成好住房的水電改造工程，墻體改造，墻體拆除，墻面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門(mén)窗拆除，包水管，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。（關(guān)于采購及搬運工程的補充約定：甲方完成好所有采購都由乙方協(xié)助完成，甲方在采購過(guò)程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場(chǎng)）。
5、總價(jià)款：____元（包括屋內垃圾清理費和材料搬運費），乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價(jià)值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大寫(xiě)（人民幣______整。以上總價(jià)款根據乙方實(shí)地考察甲方完成好房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價(jià)款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6、工期：自____年__月__日開(kāi)工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，對工期的延長(cháng)達成一致意見(jiàn)，則按達成的統一意見(jiàn)執行。
第二條關(guān)于乙方職責的約定
1、乙方（即）在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責。乙方全面承擔聯(lián)絡(luò )甲方，提供材料需求，現場(chǎng)管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。如在施工過(guò)程中，產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題和各類(lèi)應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方完成好只針對乙方（即）提出賠償。
2、乙方在裝修過(guò)程中，需保證全程在現場(chǎng)進(jìn)行施工和管理（陪同甲方進(jìn)行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協(xié)商并且獲得認可）。
3、乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無(wú)條件更換。
第三條關(guān)于材料供應的約定
1、全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設備、工具由乙方提供。
2、甲方負責采購供應的材料，應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，乙方應及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場(chǎng)后，經(jīng)甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。
3、乙方必須負責進(jìn)行材料的搬運上樓工作（瓷磚除外）。
4、為了保證工程的正常進(jìn)行，乙方必須至少提前一周書(shū)面向甲方提出下一工序需要購買(mǎi)的材料的清單及協(xié)助甲方進(jìn)行材料采購，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時(shí)提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時(shí)必須提供大致精確（+/-5-10%）的所需材料的數量。由于乙方材料估算錯誤過(guò)大而導致的材料重新購買(mǎi)或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。
5、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本協(xié)議規定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價(jià)款的雙倍補償給甲方。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2、甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。
4、在施工過(guò)程中，甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目，須提前與乙方聯(lián)系后，方能進(jìn)行該項目的施工。
5、若部分工序由甲方材料供應廠(chǎng)家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝（如窗戶(hù)，櫥柜防火門(mén)，臺面等），甲方應事先安排時(shí)間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。
6、工程驗收-甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
7、工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，并書(shū)面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收，須及時(shí)通知乙方，另定驗收日期。如通過(guò)竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
8、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當造成質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修，并承擔相應材料費用。
第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定
1、甲方提供的施工要求（見(jiàn)上述第三條）及與乙方協(xié)商，且施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的.要求，主要包括電氣線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門(mén)的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，乙方負責修復和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓（地）面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門(mén)提出協(xié)商，經(jīng)確認后施工。
3、乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類(lèi)安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產(chǎn)生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
1、工程款付款方式：經(jīng)雙方認可，工程款付款時(shí)間表如下：
協(xié)議簽訂完畢，水電改造完成并驗收合格后，給予甲方支付乙方____元整
所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后，給予甲方支付乙方____元整
所有工程竣工，驗收合格之后，給予甲方支付乙方____元整
剩余______元作為質(zhì)量保證款，給予甲方入住三個(gè)月內支付。
合計______元整。
第七條其它事項
1、甲方工作：
�。�1）甲方應在開(kāi)工當天，向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項。
�。�2）做好施工中因臨時(shí)使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調工作。
2、乙方工作：
�。�1）參加甲方工作召集的現場(chǎng)交底。
�。�2）全權負責協(xié)議履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員，乙方應提前通知甲方，并取得甲方同意。
第八條違約責任
1、甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因逾期竣工的，至逾期____天后，每逾期一天乙方向甲方給予支付__元違約金。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
4、工程未辦理驗收、結算手續，給予甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無(wú)法驗收和損失的，由甲方負責。
5、工程關(guān)鍵節點(diǎn)未辦理驗收，乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。
第八條糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí)，雙方應盡量協(xié)商�；蛉魠f(xié)商不成時(shí)，可以按照本協(xié)議約定向：
____區仲裁委員會(huì )申請仲裁；
____人民法院提起訴訟
第九條協(xié)議的變更和解除
1、協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協(xié)議內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充條款。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止協(xié)議，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止協(xié)議協(xié)議，解除本協(xié)議。
3、如由于乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題，給予甲方可以無(wú)條件提出中止協(xié)議，而無(wú)需獲得乙方的認可。
第十條附則
1、工程開(kāi)工前，給予甲方應將房屋外門(mén)鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時(shí)，甲方負責提供新鎖____套，由乙方當場(chǎng)負責安裝交付使用。
2、本協(xié)議簽訂后，工程不得轉包。
3、本協(xié)議一式____份，甲、乙雙方各執一份，協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，具有同等的法律效力。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
住址： 住址：
電話(huà)： 電話(huà)：
身份證號： 身份證號：
簽訂日期：年月日
簽訂地點(diǎn)：____
【裝飾合同】相關(guān)文章：
關(guān)于裝飾合同10-10
裝飾施工合同08-15
裝飾施工合同07-04
裝飾合同通用12-15
裝飾裝修合同【精選】12-17
裝飾裝潢合同12-08
裝飾公司合同12-03
裝飾設計合同12-15
2022裝飾合同10-06
裝飾設計合同07-30
- 裝飾合同 推薦度：
- 家庭裝飾合同 推薦度：
- 裝飾工程合同 推薦度：
- 裝飾合同 推薦度：
- 裝飾維修合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦