有關(guān)裝飾合同范文集錦7篇
在人們的法律意識不斷增強的社會(huì )，我們用到合同的地方越來(lái)越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。知道嗎，寫(xiě)合同可是有方法的哦，以下是小編幫大家整理的裝飾合同7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
裝飾合同 篇1
_____公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）為統一和提高___________________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營(yíng)造更好的銷(xiāo)售環(huán)境，經(jīng)雙方協(xié)商，本著(zhù)自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協(xié)議：
自協(xié)議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：
門(mén)頭廣告牌的設計、制作、安裝；
產(chǎn)品形象墻的設計、制作、安裝；
產(chǎn)品展示架的設計、制作、安裝；
店內主體色調的制定、粉刷；
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝；
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書(shū)和產(chǎn)品說(shuō)明。
自協(xié)議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內不得兼營(yíng)其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品，否則將扣除乙方的.裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿(mǎn)一年后，乙方能很好的維護甲方的產(chǎn)品形象，并無(wú)違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兌現）。
本協(xié)議一式3份，甲方2份，乙方1份。
本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。
推薦合同范本。建筑裝飾工程施工合同（甲種本）。辦公樓裝修合同。裝飾裝修合同。廣東省室內裝飾裝修工程施工合同。裝修合同書(shū)樣本。裝修施工協(xié)議書(shū)
甲方：乙方：
辦公地址：辦公地址：
開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：帳號：
郵編：郵編：
電話(huà)：電話(huà)：
傳真：傳真：
代表人（簽字）：代表人（簽字）：
年月日 年月日
裝飾合同 篇2
發(fā)包方(甲方)：______________________
承包方(乙方)：_____________________
合同編號：_______________
使用說(shuō)明
1.本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時(shí)止。
2.工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執照，和建設行政主管部門(mén)核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)。
3.甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份;凡在本市各市場(chǎng)內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場(chǎng)主辦單位各執一份)。
4.開(kāi)工：雙方通過(guò)設計方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現場(chǎng)開(kāi)始運作視為開(kāi)工。
5.竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質(zhì)量檢測)全部完成，經(jīng)承包方、監理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。
6.驗收合格：承包方、監理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發(fā)包方已入住使用的，均視為驗收合格。
7.工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進(jìn)度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：__________________________
委托代理人(姓名)：__________ 民族：___________
住所：________________________ 身份證號：_______
聯(lián)系電話(huà)：____________________ 手機號：_________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：__________________________
營(yíng)業(yè)執照號：______________________________________
住所：________________________
法定代表人：_______________ 聯(lián)系電話(huà)：__________
委托代理人：_______________ 聯(lián)系電話(huà)：__________
建筑資質(zhì)等級證書(shū)號：_______
本工程設計人：_____________ 聯(lián)系電話(huà)：__________
施工隊負責人：_____________ 聯(lián)系電話(huà)：__________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn)：________________________
1.2 工程裝飾裝修面積：______________________________
1.3 工程戶(hù)型：______________________________________
1.4 工程內容及做法(見(jiàn)報價(jià)單和圖紙);
1.5 工程承包，采取下列第_______種方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見(jiàn)附表二、三)。
1.6 工程期限_______日(以實(shí)際工作日計算);
開(kāi)工日期_______年_______月_______日;
竣工日期_______年_______月_______日。
1.7 工程款和報價(jià)單
(1)工程款：本合同工程造價(jià)為(人民幣)_____________________
金額大寫(xiě)：____________________________
(2)報價(jià)單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據，根據市場(chǎng)經(jīng)濟運作規則，本著(zhù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3)報價(jià)單應當與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據。
第二條 工程監理
若本工程實(shí)行工程監理，甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門(mén)核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的`姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)
3.1 施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
3.2 雙方提供的施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)必須符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》(GB50325-20xx)的要求。
3.3 雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)予以簽收確認。
裝飾合同 篇3
甲方(委托人)：xxx
乙方(承包人)：xxx
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修，為保證工程順利進(jìn)行，簽定以下合同雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程地址：xxx宿舍三單元101室。
2、居室規格：三室兩廳
3、主要裝修范圍為室內所有工程，包括地磚、墻磚、衛生間頂、客廳、臥室吊頂、鋁塑板柱、木質(zhì)地板、電視背景、刮瓷、門(mén)套、防盜窗、窗套、床、衛浴、推拉門(mén)、櫥房餐柜。
4、委托方式：以承包人包工、包料的方式。
5、工程期限：2個(gè)月，開(kāi)工日期為20xx年4月8日，竣工日期為20xx年6月8日。
二、質(zhì)量要求
1、工程使用材料的`品種、規格、質(zhì)量經(jīng)雙方認定。
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加費用，應另簽訂補充合同。
三、委托人義務(wù)
1、開(kāi)工前幾天，應為承接人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件，把影響施工的物品清理。
2、提供施工期間的水源、電源。
3、負責做好保衛、消防等項工作。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督。
四、承包人義務(wù)
1、按期保質(zhì)完成工程。
2、竣工后負責清掃施工現場(chǎng)。
五、合同價(jià)款：本合同工程總合計造價(jià)174880.00元(大寫(xiě)人民幣壹拾柒萬(wàn)肆仟捌佰捌拾元整)。包括材料及工人費用，一次性到位。
1、合同生效后，委托人將施工前三日首付給承包人24880.00元(大寫(xiě)人民幣貳萬(wàn)肆仟捌佰捌拾元整)，其余150000.00元(大寫(xiě)人民幣壹拾伍萬(wàn)元整)于裝修工程完工，雙方驗收合作后一次性付清給乙方。最遲可延遲到10月底付清尾款，如違約，將賠付承包商一定的違約金。
2、包修期限為20xx年6月8日至20xx年6月8日止。
六、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同履行完畢后終止。
附：裝飾工程預算表
甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：
_________年____月____日
裝飾合同 篇4
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》等國家有關(guān)法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，特簽訂本合同（包括本合同附件），以便共同遵守。
第一條 工程概況
1、 工程地點(diǎn)：
2、 工程內容：房屋間數 室 廳；總建筑面積平方米。
3、 工程承包方式：雙方商定采取“乙方包工、包部分輔料，甲方提供裝修主要材料”的承包方式；詳見(jiàn)雙方簽字確認的《甲方/乙方提供裝飾裝修材料明細表》
4、 工程期限_____天；開(kāi)工日期_____年____月____日，竣工日期_____年____月____日。
第二條 工程價(jià)款及付款方式
1、工程造價(jià)：根據市場(chǎng)競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則，約定采用固定價(jià)格方式：總價(jià)款：____________元，大寫(xiě)（人民幣）：__________________________________。 注：總價(jià)款包括人工費、施工清運費、搬卸費、乙方提供材料費等。 2、付款方式：
�。�1）合同簽訂后，甲方支付工程總價(jià)款的____％作為預付金，即人民幣：__________元 ；
�。�2）材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格、中期驗收（水電改造結束；廚衛墻、地磚鋪貼結束；石膏線(xiàn)、地漏等安裝結束；地面找平結束）合格后，甲方支付工程總價(jià)款的____％；
�。�3）竣工驗收合格后，甲方支付工程總價(jià)款的____％；
�。�4）施工清場(chǎng)結束后，甲方支付工程總價(jià)款的____％。
3、甲方未按本合同約定支付工程款（進(jìn)度款）的，乙方有權停工；每延誤一日甲方按未付工程價(jià)款額的1％支付給乙方。 4、雙方款項往來(lái)，均應出具收據。
第三條 材料供應（材料明細見(jiàn)附件《甲方/乙方提供裝飾裝修材料明細表》）
1、 由甲方提供的材料，其規格、質(zhì)量應符合設計要求；甲方應按時(shí)供應到施工現場(chǎng)并通知乙方對材料品質(zhì)、數量進(jìn)行驗收；非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用；乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
2、 若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規格、質(zhì)量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，由甲方承擔責任。
3、 甲方提供的材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管；一經(jīng)使用視為合格，由于保管不善、使用不當造成不必要的浪費、損壞或者丟失以及由此造成的施工質(zhì)量問(wèn)題由乙方承擔責任（施工過(guò)程中的正常損耗除外）。
4、 由乙方提供的材料應符合國家環(huán)保標準；乙方應在材料、設備運到施工現場(chǎng)前24小時(shí)通知甲方驗收，驗收合格后方可進(jìn)行下一道工序。
5、 若乙方所供材料的品牌、規格、質(zhì)量與合同約定不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，由乙方承擔責任；嚴禁以次充好、弄虛作假。
第四條 工程質(zhì)量要求及驗收標準
1、 乙方必須按家裝規范施工，不得偷工減料、粗制濫造。
2、 凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時(shí)間內無(wú)償返工，達到工程質(zhì)量驗收標準；返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任；由于甲方原因達不到工程質(zhì)量標準的，由甲方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。
3、 乙方必須在下列關(guān)鍵工序完成后提前48小時(shí)通知甲方進(jìn)行驗收，驗收合格后方可進(jìn)行下一道工序施工：A、材料進(jìn)場(chǎng) B、水、電改造等隱蔽工程 C、防水工程及閉水實(shí)驗D、墻、頂面基礎處理 E、底漆、面漆 F、各部位板塊鋪貼 G、工程總體竣工驗收；以上分項工程未經(jīng)甲方驗收，乙方擅自進(jìn)行下一道工序施工，由此造成的工料損失等由乙方負責。
4、 甲方如不能在乙方指定時(shí)限內驗收，應及時(shí)通知乙方，另定日期；但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔給乙方造成的工期延誤及其它損失。
5、 未達到施工、驗收及環(huán)保標準的，乙方承擔不達標項目的賠償。
第五條 工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
（1） 工程量變化和設計變更；
（2） 不可抗力；
�。�3） 甲方未按時(shí)參加階段驗收而造成的停工；
（4） 甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。 3、甲方未按期支付工程款（進(jìn)度款），合同工期相應順延。
4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第六條 工程保修
1、 乙方承諾對施工范圍內的項目承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日并結清工程余款后算起，為 ________。
2、 損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。
3、 國家行政部門(mén)或者行業(yè)機構在本合同簽置生效之前已經(jīng)發(fā)布對個(gè)別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門(mén)或者行業(yè)機構的規定為準。
4、 保修期間甲方通知乙方需要維修的，乙方必須在24小時(shí)內到達現場(chǎng)；未到場(chǎng)的，乙方賠償甲方合同價(jià)的5%；乙方同樣承擔保修期的'保修。
第七條 其他事項
1、 甲方提供房屋平面圖、確認施工圖紙或作法說(shuō)明，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
2、 甲方提供施工期間的水源、電源，并說(shuō)明使用注意事項。
3、 乙方應嚴格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
4、 乙方負責施工現場(chǎng)的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。如未按規章操作造成人員傷亡，乙方承擔相關(guān)責任。
5、 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，乙方應當按照有關(guān)部門(mén)指定的位置、方式和時(shí)間進(jìn)行堆放及清運；嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品。
6、 工程竣工未移交甲方之前，乙方負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護，如造成損失，應照價(jià)賠償；同時(shí)乙方要保證裝飾裝修現場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第八條 違約責任
1、 合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的10％作為違約金付給對方；因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應進(jìn)行補償。
2、 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
第九條 爭議解決
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應協(xié)商解決；如協(xié)商無(wú)效的，可向當地仲裁委員會(huì )申請仲裁或提交人民法院訴訟。
第十條 合同生效
1、 本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。
2、 本合同履行完成后自動(dòng)終止。
3、 合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方（業(yè)主）： 乙方（施工方）：
身份證號： 身份證號：
電 話(huà)： 電 話(huà)：
簽約日期： 簽約日期：
其他未盡事宜：
裝飾合同 篇5
甲方：
簽約時(shí)間：
乙方：
簽約地點(diǎn)：
為規范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件：
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記，并取得房產(chǎn)管理部門(mén)頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書(shū)的單位。
2、裝飾施工地點(diǎn)： 區 路 幢號 室。
3、住戶(hù)結構： 室 廳 結構，建筑面積 平方米。
4、裝飾施工內容：詳見(jiàn)附件一《施工內容表》
5、承包方式： 。
6、本工程由 設計。
7、工期：工程期限 天，從 年 月 日開(kāi)工，至 年月 日竣工。
二、工程價(jià)款及結算方式
1、總價(jià)款： 元，稅金 。經(jīng)雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程價(jià)款另計。
2、合同簽訂兩日內，甲方支付總價(jià)款的60%，計 元。工期至木工全部收口油漆工進(jìn)場(chǎng)前，甲方支付總價(jià)款的35%，計
元。工程竣工驗收合格后兩日內，甲方支付總價(jià)款的5%，計 元。
三、施工準備及雙方的義務(wù)
甲方工作
1、甲方開(kāi)工前，應向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權單位登記備案；確需改變房屋結構和使用性質(zhì)的，應當請具備相應資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門(mén)核準后，領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2、甲方應在開(kāi)工前 天，向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說(shuō)明使用注意事項。
3、做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調工作。
4、指派 為甲方代表，負責合同履行，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。
乙方工作
1、對甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬定方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
2、指派 為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
3、未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門(mén)批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質(zhì)。
4、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5、嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應
1、甲方提供的材料：詳見(jiàn)附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時(shí)供應到現場(chǎng)，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異或無(wú)法提供有關(guān)證明的，乙方應及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書(shū)面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
2、乙方提供的材料：詳見(jiàn)附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價(jià)款的雙倍補償給甲方。
乙方提供的材料、設備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產(chǎn)
甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工現場(chǎng)地應符合防火。防事故的要求，主要包括電氣、通訊線(xiàn)路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過(guò)程中形成的各種固體、可燃液體等廢物，應當按規定的位置、方式和時(shí)間堆放和清運。如上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責賠償；屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產(chǎn)，文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期的變更
在施工過(guò)程中，甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進(jìn)行該項目的施工，由此造成費用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
七、工程質(zhì)量及竣工驗收的辦法
1、本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設計變更和《住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規范》為質(zhì)量評定驗收標準。
2、裝飾裝修工程竣工后，工程質(zhì)量和環(huán)保要求應當符合國家有關(guān)標準。
3、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問(wèn)題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5、乙方應及時(shí)通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參與驗收，由乙方組織人員進(jìn)行驗收，甲方應予書(shū)面承認。
6、工程竣工后，乙方應及時(shí)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知七日內進(jìn)行驗收。
八、違約責任
1、本合同簽訂生效后，甲乙雙方應履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方工程預算總造價(jià)的10%的違約金，并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工。窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方工程價(jià)的1‰；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按工程價(jià)的1‰支付違約金。
3、由于乙方原因造成逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程價(jià)的1‰。
4、甲方未經(jīng)乙方同意，甲方擅自改變房屋結構和使用性質(zhì)，由此發(fā)生的損失或事故，由甲方負責并承擔損失。
九、工程保修
1、凡包工包料的`“雙包”工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為二年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2、由于乙方原因造成質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修。
3、由于甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。
4、保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、糾紛處理
住宅室內裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的，可以協(xié)商或者調解解決。不愿協(xié)商、調解或者協(xié)商、調解不成的，當事人可按下列第 種方式處理。
提交臺州仲裁委員會(huì )仲裁；
依法向人民法院起訴；
十一、其它約定事項
十二、本合同一式貳份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方： 乙方：
姓名： 單位名稱(chēng)：
地址： 法定代表人：
地址： 委托代理人：
郵編： 郵編：
電話(huà)： 電話(huà)：
工商營(yíng)業(yè)執照號碼：
住宅裝修企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號碼：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
稅號：
年 月 日 附件一：施工內容表
附件二：甲方提供的材料、設備清單
附件三：乙方提供的材料清單
附件四：工程項目變更單
附件五：工程質(zhì)量驗收單
附件六：工程保修單
附件七：施工業(yè)務(wù)通知單
補 充 條 款 甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方商定，下列條款作為 號《臺州家庭裝飾工程施工合同書(shū)》的補充條款，與《主合同》具有同等的法律效力。
一、甲、乙雙方之間一切約定均簽訂文字協(xié)議，所有口頭承諾均無(wú)效。
二、甲、乙雙方均有責任核實(shí)工程項目及工程量，乙方為甲方施工的工程項目以報價(jià)單上文字寫(xiě)明的項目為準，工程量按照工程中實(shí)際發(fā)生的為準。
三、工程驗收后若發(fā)生漏水情況，如果是乙方施工原因，乙方負責修理并承擔相應損失賠償：如果是甲方原因，乙方不負責任。
四、乙方應遵守甲方物業(yè)部門(mén)的有關(guān)規定，如違反相關(guān)規定給甲方造成的損失應由乙方負責。
五、乙方設計師負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)服務(wù)，并代表乙方與甲方簽訂《主合同》。合同簽訂后，乙方執行《主合同》的代表人為乙方工程部派出的工程巡檢。甲方關(guān)于工程的一切事宜均通過(guò)乙方工程巡檢解決，以確保工程中的指揮和管理。
六、乙方施工人員對甲方現場(chǎng)物品應認真清點(diǎn)和保護，并且雙方須簽署“物品清單”。鑒定之后，如發(fā)現丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開(kāi)工前將原有的電話(huà)機等設備拆除。
七、工程由乙方采購的主要材料，設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到施工現場(chǎng)，如甲方所供材料，設備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規格差異，對工程造成的損失由甲方負責。若需要乙方代購，加收10%服務(wù)費及運輸費。
八、本工程由乙方采購的主要材料、設備，必須在報價(jià)單中注明質(zhì)量標準并經(jīng)甲方簽字認可。實(shí)際進(jìn)料如與報價(jià)單不符，應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。
九、施工過(guò)程中由甲方指定材料供應商的情況，材料發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨以及因此延誤工期，均由甲方承擔責任，凡由乙方提供的材料，發(fā)生上述問(wèn)題均由乙方負責。
十、除合同中注明外，五金，石材、瓷磚、設備、燈具等，均須甲方供貨到施工現場(chǎng)。若需要乙方代購，加收10%服務(wù)費及運輸費。
十一、凡砂灰墻面料，輕質(zhì)量隔墻及外墻內保溫墻面均存在較多嚴重的開(kāi)裂因素，須加貼豆包布的確良布處理，嚴重的部分還需加貼石膏板，以保證墻面不開(kāi)裂，以上費用均由甲方承擔。砂灰墻面不能直接貼磚，須打掉面層，重新抹灰打底后，方可貼磚。遇見(jiàn)此情況，另行增加費用。
十二、工期由于甲方提供材料或安裝地板、櫥柜、電器等而影響工程進(jìn)度的，工期順延。乙方不承擔延期責任。
十三、如在工程施工過(guò)程中甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目的，需提前與乙方代表聯(lián)系，在雙方簽訂變更后方能進(jìn)行該項施工。凡甲方直接與現場(chǎng)施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方只得自己承擔。乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易，請甲方配合。
十四、合同簽訂后，甲方減項超過(guò)總工程款的5%以上，甲方須向乙方支付變更項目35%的變更損失費。若甲方所減項目所用材料乙方已訂購或運到施工現場(chǎng)，甲方需另外支付材料來(lái)回運費、材料損耗及退貨費用。
十五、根據有關(guān)規定，乙方無(wú)權移動(dòng)改造煤氣，暖氣，天然氣管線(xiàn)，樓宇對講，可視電話(huà)，紅外線(xiàn)，監控系統，須出示有關(guān)部門(mén)的批準并與乙方簽訂“施工責任保證書(shū)”，且改造驗收后，乙方只負責合同保修期內和維修責任，不負責其他賠償責任。
十六、距離市中心五公里以?xún)鹊氖┕さ攸c(diǎn)，乙方施工人員一律不得在施工現場(chǎng)吃住。五公里以外和偏遠客戶(hù)，乙方加收工程造價(jià)10% 15%的遠程費。如裝修房屋內有家用或住人，工程需分階段進(jìn)行，乙方加收工程造價(jià)3%的復雜施工費用。
十七、由于各個(gè)物業(yè)小區收費的標準不統一性，乙方只承擔出入證工本費，其他均不負擔。
十八、工期過(guò)半，油漆材料進(jìn)場(chǎng)前，甲方應配合乙方進(jìn)行分階段收及二期結算。甲方應在二期預算后兩日內到乙方財務(wù)部門(mén)交納二期款。否則，乙方有權將工程中止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期驗收，乙方有權自預結算發(fā)生日起停止施工，由此延誤的工期以及給乙方造成的損失由甲方負責。
十九、甲方自行安排工程項目不計在工期內。
二十、甲方應在工期內積極配合乙方完成各項分段驗收，甲方接到通知單后無(wú)正當理由而未到場(chǎng)驗收則視為對工程的驗收合格。
二十一、乙方應提前五天通知甲方參加驗收及結算，如甲方接到通知后，未按時(shí)參加，每超過(guò)一天按其所欠款額的1‰向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結算款后，填寫(xiě)工程保修單，辦理工程移交手續。甲方七日內未支付工程結算款視為自動(dòng)放棄保修及維修的權利，且乙方保留相關(guān)權利。
二十二、合同簽訂后，當一方提出解除合同時(shí)，須向另一方支付合同總額10%的違約金，由此造成的損失，違約方應予以賠償對方。
二十三、如甲方對乙方工作有任何質(zhì)疑時(shí)，請撥打投訴電話(huà)：
二十四、以上各條款為《主合同》不可分割的部分，屬《主合同》的補充規定，與《主合同》具有同等法律效力。
甲方代表簽字： 乙方代表簽字：
年 月 日 年 月 日
裝飾合同 篇6
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
委托代理人(姓名)： 民族：
住所： 身份證號：
聯(lián)系電話(huà)： 手機號：
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
營(yíng)業(yè)執照號：
住所：
法定代表人： 聯(lián)系電話(huà)：
委托代理人： 聯(lián)系電話(huà)：
建筑資質(zhì)等級證書(shū)號：
本工程設計人： 聯(lián)系電話(huà)：
施工隊負責人： 聯(lián)系電話(huà)：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1工程地點(diǎn)：
1.2工程裝飾裝修面積：
1.3工程戶(hù)型：
1. 4工程內容及做法(見(jiàn)報價(jià)單和圖紙);
1.5工程承包，采取下列第 種方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見(jiàn)附表二、三)。
1.6工程期限 日(以實(shí)際工作日計算);
開(kāi)工日期 年 月 日;
竣工日期 年 月 日。
1. 7工程款和報價(jià)單
(1)工程款：本合同工程造價(jià)為(人民幣)
金額大寫(xiě)：
(2) 報價(jià)單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價(jià)格》為參考依據，根據市場(chǎng)經(jīng)濟運作規則，本著(zhù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3) 報價(jià)單應當與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的根據。
第二條 工程監理
若本工程實(shí)行工程監理，甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門(mén)核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)
3.1施工圖紙采取下列第 種方式提供：
(1)甲方自行設計的`，需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
3.2雙方提供的施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)必須符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》(GB50325-20xx)的要求。
3.3雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價(jià)計算書(shū)予以簽收確認。
3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1開(kāi)工三日前要為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件，以不影響施工為原則。
4.2無(wú)償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負責辦理物業(yè)管理部門(mén)開(kāi)工手續和應當由業(yè)主支付的有關(guān)費用。
4.4遵守物業(yè)管理部門(mén)的各項規章制定。
4.5負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4.6不得有下列行為：
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開(kāi)窗、門(mén)或擴大原有門(mén)窗尺寸，拆除連接陽(yáng)臺門(mén)窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門(mén)提出申請，由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位對改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書(shū)面證明，再由房屋管理部門(mén)批準。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
4.9參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1施工中嚴格執行施工規范、質(zhì)量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內容。
5.2嚴格執行市建設行政主管部門(mén)施工現場(chǎng)管理規定：
(1)無(wú)房屋管理部門(mén)審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動(dòng)室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動(dòng)。
(3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
(6)保證施工現場(chǎng)的整潔，每日完工后清掃施工現場(chǎng)。
5.3 通過(guò)告知網(wǎng)址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過(guò)程中涉及的各種標準、規范、計算書(shū)、參考價(jià)格等書(shū)面資料的查閱條件。
5.4甲方為少數民族的，乙方在施工過(guò)程中應當尊重其民族風(fēng)俗習慣。
第六條 工程變更
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的根據。
裝飾合同 篇7
答辯人：
身份證號碼：
地址：
被答辯人：
身份證號碼：
地址：
答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責任糾紛一案，具體答辯如下：
一、被告黃余明應當承擔賠償責任
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條規定：雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身?yè)p害，雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動(dòng)中遭受的人身?yè)p害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當、疏于監督管理的過(guò)錯，應當承擔賠償責任。
二、被答辯人自身存在一定過(guò)錯
作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動(dòng)中因自身沒(méi)有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過(guò)錯，應減輕被告黃余明的賠償責任。
三、答辯人不應承擔賠償責任。
《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十條規定：承攬人在完成工作過(guò)程中對第三人造成損害或者造成自身?yè)p害的，定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過(guò)失的，應當承擔相應的賠償責任。
被告黃余明以包干價(jià)的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。
被告黃余明雖然沒(méi)有在勞動(dòng)部門(mén)申請從業(yè)資質(zhì)，沒(méi)有提供相應的資質(zhì)證書(shū)，但被告黃余明已經(jīng)從事室內裝修的承包事務(wù)多年，亦曾承包過(guò)類(lèi)似工程而具備相當施工經(jīng)驗，因此，答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質(zhì)的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務(wù)。
根據上述法律規定，答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人，而且盡到選任的注意義務(wù)，不應承擔賠償責任。
四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過(guò)失，也只是應承擔相應的賠償責任，而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任
1、《最高人民法院關(guān)于審理人身?yè)p害賠償案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動(dòng)中因安全生產(chǎn)事故遭受人身?yè)p害的，發(fā)包人、分包人知道或者應當知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒(méi)有相應資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應當與雇主承擔連帶賠償責任�！钡谴疝q人將房屋裝修的`勞務(wù)部分承包給被告黃余明，兩者之間應定性為承攬合同關(guān)系，而非建設工程合同關(guān)系，我國法律目前沒(méi)有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象，因此本案不適用該條法規的連帶責任。
2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè)，必須經(jīng)建設行政主管部門(mén)資質(zhì)審查，取得相應的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內承攬工程”的規定，但該《辦法》是20xx年5月1日實(shí)施的，在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》（國發(fā)[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規定，已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。
3、現今并沒(méi)有相關(guān)法律法規規定個(gè)人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì)，也沒(méi)有明令禁止個(gè)人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質(zhì)。
4、本案中，法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過(guò)失，即便過(guò)失成立，法院也應當按照選任過(guò)失的大小，將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來(lái)，而不能籠統的與被告黃余明一起承擔連帶責任。
此致
深圳市龍崗區人民法院
答辯人：
20xx年11月18日
【裝飾合同】相關(guān)文章：
關(guān)于裝飾合同10-10
裝飾施工合同08-15
裝飾施工合同07-04
裝飾合同通用12-15
裝飾裝修合同【精選】12-17
裝飾裝潢合同12-08
裝飾公司合同12-03
裝飾設計合同12-15
2022裝飾合同10-06
裝飾設計合同07-30