裝飾合同匯編9篇
在人們的法律意識不斷增強的社會(huì )，合同對我們的幫助越來(lái)越大，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的裝飾合同9篇，歡迎大家分享。
裝飾合同 篇1
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規的規定，雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎上就裝飾材料供貨事宜達成協(xié)議如下：
第一條 所購裝飾材料基本情況：見(jiàn)附件
第二條 總價(jià)合同：
合同總價(jià)： 元，大寫(xiě)（人民幣）；
第三條 質(zhì)量標準：
乙方保證所供產(chǎn)品符合國家標準及行業(yè)標準以及甲方對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，乙方應隨貨提供產(chǎn)品合格證等證明文件。
第四條 供貨：
供貨時(shí)間及地點(diǎn)：按照甲方的.通知分批次供應。乙方在接到甲方書(shū)面通知之日起 3日內將貨物送達甲方指定的地點(diǎn)。
第五條 安裝：
安裝方式為(乙方安裝/甲方自裝);選擇乙方安裝的，安裝標準為 《北京市裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，安裝費用由乙方承擔，甲方應為乙方提供必要的安裝條件。
第六條 付款方式：
乙方在貨物交付給甲方并驗收合格后，憑發(fā)票一次付清。
第七條違約責任：
1、甲方按規定時(shí)間及方式向乙方付款。如未按規定時(shí)間付款，每延期一天，則向乙方支付應付款項的5‰違約金。
2、工程竣工后，甲方應及時(shí)對乙方進(jìn)行驗收，并在2個(gè)工作日內完成驗收工作。每延期一天，則向乙方支付應付款項的5‰0違約金。
3、所供材料的品種、規格不符合本合同規定時(shí)，乙方應負責退、換，由于上述原因延誤交貨時(shí)間，每延期一天，乙方應按延期交貨部分貨款總值的5‰向甲方支付違約金。
4、如果乙方不能按合同規定的產(chǎn)品數量交貨，則乙方付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的違約金。
5、乙方不能按合同規定時(shí)間交貨時(shí)，每延期一天，乙方應按延期交貨部分貨款總值的5‰向甲方支付違約金。
第八條爭議解決方式：
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、
消費者協(xié)會(huì )申請調解解決，也可向行政機關(guān)提出申訴;協(xié)商、調解、申訴解決不成的，應向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第九條 本合同一式 肆 份，甲乙雙方各持 貳 份，自雙方簽字蓋章之日起生效 。本合同在執行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，具有同等效力。
甲方(章)：
簽訂時(shí)間：
乙方(章)： 簽訂時(shí)間：
裝飾合同 篇2
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據國家有關(guān)法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：XXXXX。
2、居室規格：計XX平方米。
3、委托方式：包工包料。
4、工程開(kāi)工日期：20xx年X月X日。
5、工程竣工日期：20xx年X月X日。
工程總天數：XX天。
第二條：工程價(jià)款
工程價(jià)款：XXX元整(小寫(xiě)：XXX元整)。
第三條：質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認可。詳見(jiàn)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià)。詳見(jiàn)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，此時(shí)或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見(jiàn)《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該就是符合設計要求的'合格產(chǎn)品，并應按時(shí)供應到現場(chǎng)。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付20%工程材料款和施工工費的10%;當工期進(jìn)度過(guò)半，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余30%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
甲方在應付款日期不付款就是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動(dòng)，此時(shí)詳見(jiàn)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價(jià)款，當場(chǎng)結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價(jià)款的，此時(shí)每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第八條：本合同自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
簽約日期：年 月 日
裝飾合同 篇3
發(fā)包方(甲方)：____________
身份證號碼：_____________
聯(lián)系(通信)地址：__________
電話(huà)：___________________
手機：___________________
承包方(乙方)：____________
公司總部地址：___________
法定代表人：_____________
電話(huà)：___________________
法人營(yíng)業(yè)執照號：_________
資質(zhì)證書(shū)號：_____________
分公司(分部)地址：________ 營(yíng)業(yè)執照號：_____________
電話(huà)：___________________ 負責人：_________________
職務(wù)：___________________ 簽約人(或代理人)__________
電話(huà)：___________________
依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規，結合家裝工程施工特點(diǎn)，雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
一、工程概況
1、工程地址：_________。
2、建筑面積：_________㎡。
3、戶(hù)型：____室_____廳____衛，為平層□，或錯層□，或復式□，或別墅□。(□為確定的內容，以√或×表示，下同。)
4、承包方式：雙方商定采用下列第_____種方式承包：①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委托乙方代購主材清單"為準)。②乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見(jiàn)甲方提供材料明細表)。③其他方式_________。
5、施工內容：(附施工說(shuō)明、施工圖及工程報價(jià)單)。
6、施工日期：_____年____月____日至____年_____月_____日。
7、合同付款：(大寫(xiě))_________元�？⒐ず髶䦟�(shí)復核結算□;合同款包干□。
8、支付方式：合同簽定后，甲方預付30%工程款_____元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_____元;家私、天花、廚衛等中間工程驗收后支付25%工程款_____元和追加工程款_____元。工程竣工驗收合格后5日內支付5%的尾款____ 元。
9、甲方向乙方支付定金和工程款時(shí)，應認真核對乙方收款印鑒，取得乙方蓋有"財務(wù)專(zhuān)用章"的收據或發(fā)票，除此以外的憑證，乙方不認可。
二、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：
1、甲方自行設計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。
2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費(大寫(xiě))_____元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。
三、甲方工作
1、若由甲方自行設計的，開(kāi)工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說(shuō)明，并進(jìn)行現場(chǎng)交底。
2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說(shuō)明及提出交的`工程報價(jià)單，并分別鑒字認可。
3、開(kāi)工前尾乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件，包括搬清家內家具、陳設，和歸堆、遮蓋，以不影響施工尾原則。
4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關(guān)費用。
5、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
6、及時(shí)提供符合設計要求、正規廠(chǎng)家合格的自備材料和設備。
7、組織好工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。
四、乙方工作
1、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全法和環(huán)境保護規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說(shuō)明進(jìn)行施工，按期保質(zhì)完成裝修工程。
2、若由乙方設計，開(kāi)工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說(shuō)明，并進(jìn)行現場(chǎng)交底。
3、施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
4、確保裝修質(zhì)量，尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發(fā)生施工造成的質(zhì)量問(wèn)題，負責返工返修，費用自負。
5、遵守有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，做好現場(chǎng)安全保衛工作，處理好施工擾民問(wèn)題及與四鄰的關(guān)系。
6、保護好原居室內的家具和陳設，保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責并負責將垃圾運到指定地點(diǎn)。
7、組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方(第三方監理也參加)共同進(jìn)行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。
五、工程監理
本工程實(shí)行工程監理，甲乙雙方共同委托____監理公司對本工程進(jìn)行監理，甲方付監理費_____%，乙方支付____%□;甲方單獨與監理公司訂立家裝工程監理合同，由甲方支付監理費□。
六、工期
1、乙方應按合同期限完成整個(gè)工程，不得無(wú)故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時(shí)以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程總造價(jià)千分之一的違約金。
裝飾合同 篇4
來(lái)源：大象填海：日期：20xx-12-05
答辯狀
答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽(yáng)市沈河區青年大街**室。
答辯人就沈陽(yáng)市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù)，違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為：
1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規定：“對物業(yè)管理區域內違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應當制止，并及時(shí)向有關(guān)行政管理部門(mén)報告�！鄙蜿�(yáng)電業(yè)房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規、規章的行為，進(jìn)行教育制止，提請有關(guān)部門(mén)處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務(wù)。 根據規劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營(yíng)、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構造，使整個(gè)建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經(jīng)營(yíng)行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問(wèn)題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務(wù)。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營(yíng)了4年。
2、不履行安全保衛義務(wù)。
沈陽(yáng)**房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實(shí)現目標管理。實(shí)行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個(gè)，保安設備、監控設備24小時(shí)運行�！钡�，原告從沒(méi)有按照合同約定運轉監控設備，給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務(wù)。
沈陽(yáng)**房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務(wù)。但是，原告并沒(méi)有按照合同約定履行維護義務(wù)。防盜門(mén)出現故障后，原告不維修。過(guò)去居民都是刷卡進(jìn)門(mén)，讀卡器、防盜門(mén)出現故障后，原告不修復，致使防盜門(mén)形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門(mén)鎖被原告員工撬掉后，原告沒(méi)有維修過(guò)，至今仍然在那里空敞著(zhù)，給整個(gè)大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。
依據消防法律法規的'規定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務(wù)，甚至破壞消防設施，使整個(gè)大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無(wú)故撤離大廈，不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。
根據20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會(huì )與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。
因原告不能適當履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)，給答辯人生活帶來(lái)諸多不便。根據合同法有關(guān)于先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前，答辯人有權拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。
因此，請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區人民法院
答辯人：
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇5
發(fā)包人(甲方)：(全稱(chēng))
承包人(乙方)：(全稱(chēng))
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關(guān)規定，遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、 工程概況
1.1 工程名稱(chēng)： 。
1.2 工程地點(diǎn)： 。
1.3 工程內容： 。
1.4 承包范圍： 。
1.5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見(jiàn)附件)
□乙方只包工
1.6 工程結構： 。
1.7 裝飾裝修施工面積： 。
二、工程質(zhì)量
2.1 本工程質(zhì)量應達到國家、北京或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2.2 國家、北京或專(zhuān)業(yè)標準：《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》(GB50325-20xx)
2.3 約定標準：
三、 工期
3.1 總工期： 日(為日歷工期，并包括法定節假日
3.2 開(kāi)工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
3.4 延期開(kāi)工：乙方不能按期開(kāi)工的，應提前2日以書(shū)面形式通知甲方，如甲方2日內未做出答復的，視為同意延期開(kāi)工，具體開(kāi)工日期將另行約定。如甲方不同意延期開(kāi)工的，則工期不順延;如因甲方原因需延期開(kāi)工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。
3.5 暫停施工(停工)：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時(shí)內向乙方提出處理意見(jiàn)，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時(shí)提出處理意見(jiàn)的，乙方可繼續施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的.，甲方應在12小時(shí)內予以答復。甲方未能按時(shí)答復的，乙方可自行復工。
3.6 工期順延
3.6.1 發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：
(1)甲方未能按合同約定提供開(kāi)工條件的。
(2)工程量增加、設計變更的。
(3)甲方未按時(shí)驗收隱蔽工程的。
(4)甲方未按時(shí)供應合同約定的材料和設備的。
(5) 7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時(shí)以上不能施工的。
(6)甲方未按時(shí)支付工程款的。
(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現以上情況時(shí)，乙方應及時(shí)以書(shū)面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術(shù)措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應在3日內批準乙方修訂的進(jìn)度計劃及新技術(shù)措施，并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協(xié)議應包含以下內容：
(1)提前的時(shí)間。
(2)乙方采取的技術(shù)措施。
(3)甲方為實(shí)行新技術(shù)措施提供的條件。
(4)實(shí)行新技術(shù)措施增加的費用。
四、設計
4.1 設計圖紙及技術(shù)文件的提供方式
□由甲方于開(kāi)工 日前向乙方提供滿(mǎn)足施工需要的設計圖紙及技術(shù)文件。
□由乙方于開(kāi)工 日前提供滿(mǎn)足施工需要的設計圖紙及技術(shù)文件送甲方審批，甲方應于 日內審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專(zhuān)業(yè)設計公司于開(kāi)工 日前向乙方提供滿(mǎn)足施工需要的設計圖紙及技術(shù)文件。
4.2 設計變更
4.2.1 甲方要求變更設計時(shí)，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動(dòng)。
4.2.2 由于設計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理并承擔相應損失。
4.2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。
4.2.4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續，乙方應變更施工進(jìn)度計劃，送甲方批準，同時(shí)調整工程價(jià)款。
4.2.5 涉及設計變更的，設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價(jià)及施工依據。
裝飾合同 篇6
發(fā)包人：
營(yíng)業(yè)執照號：
聯(lián)系方式：
住所：
承包人：
本工程設計人：
施工隊負責人：
聯(lián)系方式：
住所：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定，結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、工程地點(diǎn)：___________________________________________________________________。
2、工程內容及做法：
�。�1）餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。
�。�2）餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。
3、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
�。�1）承包人包工，包料：承包人提供裝飾裝修材料明細表。
�。�2）承包人包工，部分包料，發(fā)包人提供部分材料：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
�。�3）承包人包工，發(fā)包人包料：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天，開(kāi)工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
5、合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為（大寫(xiě)）：____________元。
第二條 工程監理
若本工程實(shí)行工程監理，發(fā)包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的，單位，聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
�。�1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式____份，發(fā)包人，承包人各____份。
�。�2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式____份，發(fā)包人，承包人各一份，設計費（大寫(xiě)）______元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價(jià)款內）。
第四條 材料的提供
1、由發(fā)包人提供的材料，設備，發(fā)包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。
2、由承包人提供的材料，設備，承包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第五條 工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款：
開(kāi)戶(hù)銀行：
戶(hù)名：
賬號：
2、工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時(shí)向承包人結清工程尾款。
3、工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開(kāi)具正式發(fā)票。
第六條 發(fā)包人義務(wù)
1、開(kāi)工前____天，為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。包括：搬清室內家具，陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源，電源。
3、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
4、不拆動(dòng)室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續。
5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作。
6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)，竣工驗收。
第七條 承包人義務(wù)
1、施工中嚴格執行安全施工作規范，防火規定，施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
2、嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境。
3、保護好原餐廳內的陳設，保證餐廳內上，下水管道的暢通。
4、保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
第八條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
第九條 工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延：
�。�1）工程量變化和設計變更。
�。�2）不可抗力。
�。�3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
2、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料，設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
3、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第十條 質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：___________________________________________。
施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第十一條 工程驗收和保修
1、承包人應提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收，階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單。
2、工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫(xiě)工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)___月。驗收合格簽字后，填寫(xiě)工程保修單。
第十二條 違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關(guān)政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的`，由發(fā)包人負責。
3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。
5、由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的， 則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條 具體規定
1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現場(chǎng)，并負責將垃圾運到指定的地點(diǎn)，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用（大寫(xiě)）________元（此費用不在工程價(jià)款內）。
2、施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發(fā)包人負責提供新鎖____把，由承包人當場(chǎng)負責安裝交付使用。
3、施工期間，承包人每天的工作時(shí)間為：上午____點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分；下午___點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分。
第十五條 其他約定事項：
________________________________________________________________。
第十六條 其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式____份，雙方各執____份。
發(fā)包人（簽字）：
經(jīng)辦人：
簽訂日期：
簽訂地點(diǎn)：
承包人（蓋章）：
經(jīng)辦人：
簽訂日期：
簽訂地點(diǎn)：
裝飾合同 篇7
發(fā)包方：XX建筑裝飾工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方（yifang））
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規，甲、乙雙方在平等自愿、誠實(shí)信用的前提下就
裝修工程施工事項達成以下協(xié)議，以資共同遵守。
一、工程概況
1.1工程名稱(chēng)：。
1.2工程地點(diǎn)：。
1.3施工面積：。
二、工程承包范圍及工作內容
2.1工程承包范圍：。
2.1.1（省略）。
2.2工程管理
2.2.1施工時(shí)，乙方（yifang）應確保工地附近現存的一切市政配套設施維持正常狀況、消防通道暢通等；如因工程引起上述設施的破壞，乙方應立即予以修復并通知甲方。乙方應保證工地附近居民生活不受施工影響。
2.2.2施工時(shí)，乙方應滿(mǎn)足工程所在地文明施工及環(huán)境保護等相關(guān)要求，確保工地及周?chē)鷧^域安全、衛生、整潔。乙方自行安排施工所需要的排污、排水、渣土（及其他垃圾）裝運等工作。
2.2.3乙方已經(jīng)部分施工完畢的工程，需要采取相應的保護措施（如：地面鋪貼后應覆蓋保護膜）。
2.2.4乙方應根據甲方及監理的要求及時(shí)修補缺陷，或根據施工圖紙的進(jìn)行工程變更。
2.2.5乙方承包工程整體竣工后，應提供相關(guān)資料書(shū)面通知甲方驗收。
2.3材料及設備采購
2.3.1工程所需材料，除本合同附件《材料設備配置表》中特別注明外，由乙方負責采購提供。乙方采購的主材，應根據甲方書(shū)面要求提供樣品封存。
2.3.2（省略）。
2.3.3乙方進(jìn)場(chǎng)的原材料、半成品等，必須提供原材料清單及相關(guān)質(zhì)量合格證明。上述原材料、半成品，應經(jīng)甲方驗收合格后方可使用；否則，甲方可以中止付款并不承擔違約責任，工程工期不予順延。
三、工程期限
3.1本工程開(kāi)工日期為，竣工日期為。
3.2工程因甲方或不可抗力原因延期的，期限予以相應順延；工程因乙方原因延期的，期限不得順延。
3.3（省略）。
3.4實(shí)際竣工日期以甲方、乙方、設計方、監理方四方共同進(jìn)行竣工驗收后簽認的竣工日期為準。
四、質(zhì)量與驗收
4.1工程質(zhì)量要求：優(yōu)良、合格。
4.2乙方應確保本工程質(zhì)量達到國家和地方現行的建筑、安裝工程施工及木結構驗收規范、施工操作規范和質(zhì)量驗收標準，并保證可以一次性驗收通過(guò)。驗收標準如下：
1、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規范》
2、《通風(fēng)與空調工程施工驗收質(zhì)量驗收規范》
3、《建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規范》
4、《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規范》
5、《木結構工程施工驗收規范》
6、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統一標準》
7、室內外裝飾施工圖、相關(guān)效果圖及照片
8、《材料設備配置表》及部分主材封樣照片
其他：
4.3隱蔽工程和中間驗收
4.3.1隱蔽工程和分項工程需要中間驗收的，乙方應提前24小時(shí)通知甲方駐工地代表，監理、工地代表驗收合格簽字認可后方可進(jìn)行下道工序施工。
4.3.2施工期間，甲方不定期對乙方所承包的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及現場(chǎng)文明施工管理等進(jìn)行綜合檢查和考核。對于檢查中發(fā)現的問(wèn)題，乙方應按甲方或監理方要求進(jìn)行整改，對于較為嚴重的質(zhì)量安全問(wèn)題，甲方有權從工程款中每次扣除500~5000元。
4.4竣工驗收
甲方在收到乙方竣工驗收通知單及全部驗收文件后3日內組織進(jìn)行驗收。
五、工程價(jià)款、結算辦法及付款方式
5.1本合同總價(jià)款為：（大寫(xiě)）元、
�。ㄐ�(xiě)）元�？⒐を炇蘸细窈笠约�、乙雙方申請額為準。
5.2工程結算辦法：
5.2.1包工包料：。
5.2.2包清工：。
5.3付款方式
5.3.1工程開(kāi)工后7日內付給乙方員工每人50元生活費，其次按工程進(jìn)度支付。工程竣工后支付至總價(jià)款的70%，驗收合格后支付至總價(jià)款的80%，審計完成后支付至總價(jià)款的95%.剩余總價(jià)款的5%為質(zhì)保金，于工程驗收合格后兩年屆滿(mǎn)后支付。
5.3.2（省略）。
六、雙方權利和義務(wù)
6.1甲方權利和義務(wù)
6.1.1甲方委派為甲方管理人員代表，行使合同約定的甲方權利，履行甲方的義務(wù)。
6.1.2提供《裝飾、裝修施工圖》圖紙，組織設計單位技術(shù)交底和施工圖會(huì )審，協(xié)調設計單位及時(shí)解決施工中的問(wèn)題。
6.1.3監督工程質(zhì)量和進(jìn)度，檢查文明施工情況，組織隱蔽工程驗收、工程中間驗收和竣工驗收，辦理現場(chǎng)技術(shù)簽證。
6.1.4審查并確認乙方施工方案。
6.1.5根據乙方工程進(jìn)度，向乙方按約定支付工程款。
6.1.7僅提供工程施工所需距施工現場(chǎng)30米的電源和水源，工程所需的施工用水、用電和通訊線(xiàn)路的接入及相關(guān)費用等，均由乙方負責。
6.2乙方權利和義務(wù)
6.2.1乙方委派為乙方項目經(jīng)理，代理行使合同約定的乙方權利，履行合同約定的乙方義務(wù)。任何對乙方項目經(jīng)理發(fā)出的.指示，均視為有效地傳達給乙方。
6.2.2乙方應向甲方報送施工方案，經(jīng)甲方審批后實(shí)施。乙方對工程施工中的重要工作向甲方提出書(shū)面報告，甲方未在5個(gè)工作日內作出書(shū)面答復，則乙方可以視為甲方同意乙方書(shū)面報告中的建議并據此作出決定。
6.2.3（省略）。
6.2.4本工程每分部工程完成后，乙方需向甲方以書(shū)面形式申請驗收；驗收合格后，乙方進(jìn)行下一道工序。若甲方收到書(shū)面申請后7個(gè)工作日內未組織驗收，乙方視為本分部工程合格可進(jìn)行下一道工序。
6.2.5因乙方施工失誤造成工程質(zhì)量不合格或工程期限延誤，乙方承擔因此造成的全部損失，并承擔相應的違約金。
6.2.6加強施工現場(chǎng)管理，采取安全防范措施，如因自身管理原因在施工中出現甲方、乙方或第三方人身、財產(chǎn)損害所造成賠償的，乙方承擔賠償責任；甲方按照本合同5.3.2款處理。乙方承擔賠償責任后，甲方將扣除的款項予以支付。上述賠償責任包括但不限于：損害賠償額、訴訟費用、律師費用及處理該事故的其他所有費用。
6.2.7乙方自行負責乙方現場(chǎng)管理人員及工人的食宿及工資、補貼等相關(guān)費用。因勞動(dòng)爭議或甲方工人故意或過(guò)失造成甲方損害的，甲方按照本合同5.3.2款處理。乙方工人和管理人員應統一著(zhù)裝或其他標識。
6.2.8（省略）。
6.2.9成品保護要求：已竣工工程未交付甲方前，乙方按本合同約定負責對已完工工程的成品保護工作。期間發(fā)生損壞（含正常使用損耗），乙方負責修復。乙方在施工期間，損壞已交付的已完工工程成品，乙方負責修復或賠償。
6.2.11必須配備專(zhuān)職的安全員和質(zhì)檢員，為安全施工和工程質(zhì)量把關(guān)。
6.2.12提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照副本、組織機構代碼證副本、資質(zhì)證書(shū)副本、法定代表人和授權代表以及項目經(jīng)理專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證、居民身份證復印件（均需要加蓋乙方印章）。
七、安全生產(chǎn)
7.1乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規定》，確保施工場(chǎng)地的人員和財產(chǎn)安全。
7.2乙方應嚴格遵守《中華人民共和國消防法》及其條例規定，施工過(guò)程中防患未然，積極排查火災隱患。
7.3乙方違反上述法律、法規或規程發(fā)生安全或火災事故的，乙方應承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失。
八、工程保修
8.1工程保修按《建設工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建設質(zhì)量保修辦法》執行，保修期從甲方驗收合格之日起算貳年；驗收過(guò)程中需要整改的，從整改后驗收合格之日起算。
8.2保修期內出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方應在甲方（或甲方指定的物業(yè)公司）通知后24小時(shí)內，與甲方有關(guān)人員查看現場(chǎng)；查看現場(chǎng)后24小時(shí)內提出書(shū)面處理方案，復雜、重大維修項目應在兩天內提出書(shū)面處理方案。處理方案經(jīng)甲方同意后，按約定及時(shí)完成維修任務(wù)。
8.3（省略）。
8.4除非不可抗力或甲方原因，乙方未逾期完成維修任務(wù)或的，每遲延一日向甲方支付200元違約金。
8.5保證期內，工程質(zhì)量缺陷或維修工作造成他人人身、財產(chǎn)損害的，按照6.2.6款處理。工程保修條款中未約定的其他事項，依照本合同其他相應條款處理。
8.6保修期滿(mǎn)，經(jīng)甲方（或甲方指定的物業(yè)管理部門(mén)）驗收后，退還剩余的質(zhì)保金。質(zhì)保金不計利息。
九、違約責任
9.1本合同生效后，除非不可抗力和本合同另有約定任何一方不得單方解除合同。單方解除合同的，要承擔對方所有損失，并向對方支付本合同總價(jià)款10%的違約金。
9.2乙方如不能按本合同約定完成本工程，應向甲方承擔逾期違約金。每逾期一天，在30日以?xún)鹊�，乙方按工程總價(jià)款萬(wàn)分之五向甲方累積支付違約金；超過(guò)30日以外的，乙方按工程總價(jià)款千分之一向甲方累積支付違約金。
9.3（省略）。
9.4除專(zhuān)業(yè)設備、安防、櫥柜等常規另行分包項目外，事先未取得甲方同意，乙方不得將本合同工程轉包、分包。否則，甲方有權解除合同，并拒絕支付乙方轉包及分包部分工程的工程款。乙方同時(shí)應向甲方承擔工程總價(jià)款20%的違約金。
9.5甲方未按時(shí)支付工程款、結算款的，每逾期一天，應按應付而未支付工程款的千分之五累積承擔逾期付款違約金。
十、爭議處理
甲乙雙方在爭議出現后協(xié)商不成的情況下選擇以下第種解決方式：
1、提交仲裁委仲裁；
2、向甲方住所地法院起訴。
十一、合同附則
11.1本合同經(jīng)雙方法定代表人（授權代表）并加蓋法人公章或合同專(zhuān)用章后生效。
11.2本合同一式三份，甲方執兩份，乙方執一份，具體同等法律效力。
11.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議和合同附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定（授權）代表人：法定（授權）代表人：
年月日年月日
責任編輯：米、小陽(yáng)
裝飾合同 篇8
委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
受托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因裝修工程的需要，委托乙方進(jìn)行室內裝修設計工作，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、設計工程概況
1.設計工程名稱(chēng)： 景泰縣檢察院未成年幫教矯正中心
2.設計工程地點(diǎn)： 白銀市景泰縣
3.設計工程面積約： 162 ㎡
4.設計工程范圍： 景泰縣檢察院未成年幫教矯正中心室內裝飾工程設計
二、設計時(shí)間:
1.設計期限：
設計期限為 15 天，從乙方收到甲方支付的定金后開(kāi)始計算，到向甲方交付全套設計圖紙之日為止。因甲方變更設計要求或對乙方意見(jiàn)未及時(shí)答復，其耽誤的時(shí)間應從合同約定的設計期限中相應扣除。
2.設計交圖步驟及時(shí)間：
(1)甲、乙雙方當面協(xié)商滿(mǎn)意后確定設計詳細內容及金額，即簽定本合同，同時(shí)支付定金人民幣 20xx 元。乙方收到定金后 7 天內，向甲方提交裝修設計方案圖及平面功能定位草圖，如乙方未提交裝修設計方案圖及平面功能定位圖，則雙倍向甲方返還定金。
(2)乙方向甲方提供全套正式設計施工圖紙，甲方簽字確認設計施工圖后即支付設計費尾款。
三、 提交成果
1 裝修設計方案圖 1套
2裝修施工圖 1套
四、 雙方責任
1.甲方應按合同規定及時(shí)支付設計費。
2.甲方應將設計要求準確、簡(jiǎn)明扼要的告之乙方設計人員，并不得隨意變更(除了合理的變更)。甲方變更設計委托事項或因提交的資料錯誤，或對所提供資料作較大修改，造成乙方設計返工，除雙方需協(xié)商簽訂補充合同(或另訂合同)，重新明確有關(guān)條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付相應的費用。
3.甲方應到乙方公司所在地提出設計要求、簽定合同、看圖定樣、支付設計費。
4.乙方須按合同規定的時(shí)間提交設計圖紙。
5.乙方應本著(zhù)認真負責的精神，按照甲方的`要求完成設計。
7.若甲方未能按時(shí)支付設計費，乙方有權拒絕甲方提出的下一步工作要求。
8、乙方未履行本合同規定的任何一項義務(wù)視為根本違約，甲方有權解除本合同，乙方并賠償甲方因此造成的損失。
五、 設計費金額、支付時(shí)間與方式
1.設計費總額：人民幣 貳萬(wàn)肆仟伍佰元整 (小寫(xiě)：￥ 24500 元)
2.支付時(shí)間：
(1)雙方簽訂委托設計合同時(shí)，甲方即應向乙方支付定金，即人民幣￥ 20xx 元。
(2)甲方確認簽字整套施工圖，驗收合格，一次性付清剩余款項。
六、 違約責任和爭議的解決
1.甲方在乙方提供有關(guān)設計圖紙后，未在合同規定的期限內支付設計費，或乙方無(wú)特殊情況延遲交付圖紙，均應視為違反合同約定。按每日100元予以處罰。
2.合同生效后，甲、乙方無(wú)故要求終止或解除合同時(shí)，應以雙倍定金賠償無(wú)過(guò)錯方(不可抗力除外)
3.甲、乙雙方在履行合同過(guò)程中，如有爭議，應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成任何一方可向合同簽訂地法院提出訴訟。
七、 合同效力
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。合同經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
負責人： 負責人：
開(kāi)戶(hù)行： 開(kāi)戶(hù)行：
賬號： 賬號：
裝飾合同 篇9
甲方：(下稱(chēng)甲方)乙方：(下稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修裝飾工程項目，達成以下協(xié)議：
一、工程內容：。
二、工程造價(jià)：工程總承包價(jià)約人民幣元。其中單價(jià)按雙方確認的工程預算表，工程量按實(shí)結算，拆除及清運廢土項目包括本項目所有應拆除和清運的范圍。
三、施工工期：個(gè)日歷天(自年月日開(kāi)工至年月日完工，其中一期工程應于年月日前竣工并交付使用。如遇不可抗力的因素影響，工期相應順延。)
四、乙方必須按甲、乙雙方確定的設計方案和國家建筑行業(yè)施工技術(shù)要求進(jìn)行制作、安裝。乙方施工人員進(jìn)駐工地現場(chǎng)須服從甲方工程管理人員安排，遵守甲方的規章制度，自覺(jué)清理現場(chǎng)衛生，做到安全、文明施工。
五、付款方式：本合同簽訂之日甲方先付給乙方備料款人民幣元。余額待工程完工驗收合格天內付清。
六、工程質(zhì)量標準：乙方必須根據甲方提供設計施工圖紙及有關(guān)技術(shù)資料，按國家有關(guān)施工規范、施工技術(shù)操作規程精心施工，所用材料質(zhì)量必須達到設計要求及甲方確定的樣品要求。
七、工程質(zhì)量保修：工程質(zhì)量保修期為一年，自驗收合格之日起計，在保修期限內，發(fā)現工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應當天派人到現場(chǎng)無(wú)償修復。
八、違約責任：工程質(zhì)量不符合合同規定，乙方負責無(wú)償維修或返工，因維修或返工造成逾期交付的，每逾期一天乙方應向甲方按工程總造價(jià)千分之五，償付逾期違約金;工程不能按合同規定的工期交付使用，乙方每逾期一天應向甲方支付違約金元。甲方如不能按時(shí)付款，工期順延，所造成的`后果由甲方負責。
九、因履行本合同發(fā)生的爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向當地人民法院提起訴訟。
十、其它約定事項：工程項目如有數量增減或改動(dòng)，在裝修過(guò)程中共同協(xié)商解決。
十一、本合同一式二份，雙方各執一份(含設計平面圖、預算表各一份)。，具有同等效力，合同自雙方簽訂之日起生效。
十二、補充條款：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【裝飾合同】相關(guān)文章：
關(guān)于裝飾合同10-10
裝飾施工合同08-15
裝飾施工合同07-04
裝飾合同通用12-15
裝飾裝修合同【精選】12-17
裝飾裝潢合同12-08
裝飾公司合同12-03
裝飾設計合同12-15
2022裝飾合同10-06
裝飾設計合同07-30