【實(shí)用】項目合同三篇
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深,合同出現的次數越來(lái)越多,它可以保護民事法律關(guān)系。那么大家知道合同的格式嗎?以下是小編幫大家整理的項目合同3篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

項目合同 篇1
合同號: 江夏區“平安城市”二期工程施工合同
甲方名稱(chēng):湖北名達輝通信科技有限公司
乙方名稱(chēng):
簽訂時(shí)間: 20xx年 5月 5日
湖北名達輝通信科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)承擔武漢廣電網(wǎng)絡(luò )投資有限公司江夏分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)主”)“城市視頻監控”二期光纜工程施工項目,根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規,雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商達成一致意見(jiàn),特簽訂本合同。
一、 工程內容
1.1工程名稱(chēng):武漢廣電網(wǎng)絡(luò )投資有限公司江夏分公司江夏城市視頻監控(2期)工程施工、熔接工程
1.2工程地點(diǎn):江夏行政區域內
1.3工程內容:
1、本工程以業(yè)主方設計圖紙為主要施工依據,以業(yè)主方的材料預算明細為工程用料依據。由湖北名達輝通信科技有限公司負責光纜敷設、光纜熔接、管道開(kāi)挖,預計施工長(cháng)度300公里(據實(shí)結算),施工單價(jià): 元/KM(含光纜敷設、光纜熔接、110波紋管費用,不含接頭盒、輔材、管道開(kāi)挖等);
2、管道光纜施工中如遇管道不通的情況,由業(yè)主方負責疏通,或由業(yè)主方出資與施工方協(xié)調疏通費用;如遇長(cháng)距離管道不通的情況,及時(shí)由乙方反饋給甲方,疏通周期不計算在總工程工期間內。
3、需路面開(kāi)挖或做通信井的詳細單價(jià)見(jiàn)附件一。
二、 甲方、乙方權利與義務(wù)
1、 共同義務(wù)
甲方、乙方分別向其他方承諾并保證:
<1>其將維護自身健全的法律地位和良好聲譽(yù),擁有簽署并履行其在本協(xié)議項下義務(wù)所需的權力和權限,具備履行本協(xié)議下義務(wù)所必須的法定資質(zhì)要求。
<3>其應當就其承諾不實(shí)或錯誤給其他方造成的損失向受損方承擔賠償責任。
<2>有權審核乙方報送的工程施工方案,并提出修改意見(jiàn),乙方應按甲方意見(jiàn)進(jìn)行修改,并報請甲方批準后方可實(shí)施。
<4>有權組織本工程各階段的驗收(包括隱蔽工程與中間驗收),對于驗收不合格的,有權要求乙方返工,直至經(jīng)甲方復驗達到約定標準。
<6>甲方對乙方提供的110毫米波紋管及井蓋組件材料進(jìn)行審核,不合乎業(yè)主要求的甲方有權要求乙方及時(shí)更換業(yè)主認可的合格產(chǎn)品。
<8>有義務(wù)確保工程實(shí)施的管道滿(mǎn)足工程施工要求,負責辦理本工程建設占道施工手續,負責與相關(guān)部門(mén)協(xié)調,為乙方工程順利施工創(chuàng )造便利條件。
<2>乙方應按甲方和業(yè)主提供的.工程設計文件,復勘路由、編制施工計劃,處理工程施工中所發(fā)生的問(wèn)題,確保工程順利施工,涉及需要甲方協(xié)調的,有權要求甲方予以協(xié)助。
<4>乙方按照甲方及業(yè)主共同批準的設計方案和工程施工方案開(kāi)展施工,負責管道疏通,光纜的施工。
<6>向甲方提供周工程進(jìn)度計劃及相應進(jìn)度統計報表。
<8>乙方應向甲方提供與本工程相關(guān)的所有協(xié)議及文件,包括采購第三方材料及設備的相關(guān)產(chǎn)品檢測證書(shū)等。
三、 開(kāi)工及工期
1、工期
<1>工程總工期 個(gè)自然日,在20xx年月日前完成光纜布放。
2、工期的提前與延誤
<1>乙方未在約定的工程竣工日期完成本工程,構成工期延誤,應承擔業(yè)主方及甲方的經(jīng)濟損失,承擔相應違約責任,但由于以下原因引起工期延誤除外:
。1)甲方、業(yè)主方共同提出重大設計方案變更,導致乙方工作量增多;
。2)本協(xié)議約定的不可抗力。
。3)由于甲方通信管道堵塞嚴重,疏通所耽誤的時(shí)間,不計算在乙方的施工工期內;
。4)由于其它機構和部門(mén)阻擾施工的,協(xié)調由甲方負責,協(xié)調所需時(shí)間不計算在施工工期內;
因前述原因導致工期延誤的,甲乙雙方應根據受影響的程度,共同協(xié)商調整工期。
項目合同 篇2
甲方:
身份證編號:
公司名稱(chēng):
乙方:
身份證編號:
一、委托事項
1、甲方是一家專(zhuān)門(mén)從事工程裝飾類(lèi)的施工單位,為擴大甲方的業(yè)務(wù)需要,乙方接受甲方聘請為業(yè)務(wù)經(jīng)理,專(zhuān)門(mén)為甲方聯(lián)系工程項目,以甲方名義和項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關(guān)于該工程項目的的'重要信息,并最終促使甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、業(yè)務(wù)成功是指在乙方的促使下與建設單位就項目簽訂書(shū)面的工程承包合同。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負責向乙方提供真實(shí)的資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料;洽談業(yè)務(wù)過(guò)程中所發(fā)生的招待費用由甲方負責。招待款項不得超過(guò)工程總額的百分之一,超出部分有乙方負責。
2、若業(yè)務(wù)成功、則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù),與乙方無(wú)關(guān)。
3、若業(yè)務(wù)成功,甲方應按本合同的約定,向乙方支付提成報酬。
三、乙方的義務(wù)
1、乙方需向甲方提供有關(guān)工程項目的信息,內容包括中標通知書(shū),
合同條件,建設單位供應材料等,同時(shí)協(xié)助甲方對該工程項目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的信息真實(shí)可靠。乙方在代表甲方與建設單位進(jìn)行合同談判期間,應盡必要的謹慎和誠實(shí)義務(wù)。
3、乙方根據與建設單位簽定的工程承包施工合同約定的建設單位支付工程款的進(jìn)度,負責聯(lián)系建設單位索要工程進(jìn)度款,并保證工程進(jìn)度款的及時(shí)回籠。
四、業(yè)務(wù)提成報酬
1、甲、乙雙方約定,報酬為一次性支付該工程總款的百分之十,若未及時(shí)支付,則每越一日,由甲方按支付金額的----%向乙方支付違約金。
2、
五、合同終止
1、本合同簽字后生效,至-----------------------------本合同自動(dòng)終止。
2、甲、乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項,本合同終止。
六、爭議解決方式
在本合同履行過(guò)程中,如產(chǎn)生合同爭議,雙方均應協(xié)商,若協(xié)商不成,雙方均應向合同簽訂當地人民法院提起訴訟。
七、其他事項
本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效,均具有同等法律效力。
合同簽訂地:
甲方:
年月日 (蓋章)乙方:
項目合同 篇3
建設方:_______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
代建投資方:_______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
為加快市中心城區的建設,甲方根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》和市中心城市建設領(lǐng)導小組辦公室印發(fā)的《_____市中心城市市政公用基礎設施項目代建承攬實(shí)施意見(jiàn)(試行)》、《關(guān)于代建投資承攬項目有關(guān)問(wèn)題的補充意見(jiàn)》、《對_____市中心城市市政公用基礎設施項目代建承攬實(shí)施意見(jiàn)(試行)〉的補充通知(二)》及相關(guān)法律法規的規定,依照招標文件所約定的內容,接受了乙方的投標。本著(zhù)平等自愿、協(xié)商一致的原則,現就項目投資承攬事項達成以下協(xié)議。
一、項目概況
項目名稱(chēng):_______________
項目地點(diǎn):_______________
項目?jì)热荩篲______________
項目建設總投資額:_______________萬(wàn)元(以中標金額為準)
項目建設規模:_______________
項目建設范圍:_______________
項目資金來(lái)源:自籌
二、代建投資承攬的方式及內容
1、甲方根據_____市人民政府城市規劃的要求,將_______________項目交由乙方投資承攬代建,由乙方承擔該項目的全部投資資金,按法定程序交付給甲方使用后,甲方按照本合同約定方式向乙方支付投資回報。
2、代建投資承攬的內容包括本合同_______________項目的征地、拆遷、安置、青苗補償、建安工程等全部工作。具體包括:
。1)該項目紅線(xiàn)范圍內的征地、拆遷、安置、青苗補償;
。2)該項目范圍內建安工程,包括:排水設施等(具體建設內容,以中標的工程量清單為準);
。3)該項目投資費用支付承諾匹配土地上的征地、土地報批、拆遷補償及青苗補償。
3、若乙方將本合同項下的征地、拆遷、安置、青苗補償工作委托甲方完成,甲方可以接受,由甲方指定本項目實(shí)施單位受托完成,并由乙方與項目實(shí)施單位簽訂委托合同。該委托合同應約定在委托合同生效后____日內由受委托人完成委托事項,若受委托人不能在此期限內完成,超過(guò)合同委托期限20%以?xún)鹊,屬寬限期,不補償乙方的損失;超過(guò)合同委托期限20%以上的天數,以乙方投入的拆遷補償和青苗補償總費用為基數,由受托人按照銀行同期貸款基準利率的3倍計息,補償給乙方。
4、乙方也可委托具有相應資質(zhì)的拆遷公司進(jìn)行拆遷。
5、乙方建成后的市政公用設施的產(chǎn)權全部歸甲方所有。
三、項目投資價(jià)款
1、本項目代建投資承攬的合同價(jià)款金額為_(kāi)____元,包括項目占地的征地、拆遷、安置、青苗補償;建安工程;匹配土地征地、拆遷、安置及青苗補償、前期費用等部分。
2、本項目合同價(jià)款確定后,因材料價(jià)格、機械費和人工工資發(fā)生變化,甲方不再給予相應調整。
3、乙方在代建投資承攬過(guò)程中所產(chǎn)生的相關(guān)稅費按國家和省市有關(guān)規定承擔。勞;鸬目劾U按上級勞;鹩嘘P(guān)規定和招標文件執行。
四、合同工期
1、本項目履行期限從________年____月____日開(kāi)始,至________年____月____日竣工完成,共計____天。在此時(shí)間范圍內,詳細的分期工期另行約定。(此合同工期包括國家法定的節假日在內)
2、因人力不可抗拒的自然災害造成的工期延誤可以順延,但投資專(zhuān)項資金不計息;因重大規劃調整或甲方的原因引起合同工期的延誤,乙方可以提出延期申請,經(jīng)甲方審核后工期可以順延。順延工期在60天以?xún)鹊,投資專(zhuān)項資金不計息,在60天以上的,乙方可以要求計息。具體計算辦法,以乙方投資專(zhuān)項資金帳上的實(shí)際余額,按銀行同期活期存款利率計息。因乙方的`原因引起合同工期的延誤,由乙方自行負責,甲方不給予順延工期。
3、延誤工期每天賠償元,最高延誤工期賠償限額為合同總造價(jià)的1%。
五、質(zhì)量要求
乙方代建投資承攬的工程必須達到國家、省、市現行各項質(zhì)量驗收標準的要求,確保合格,爭取優(yōu)良。
六、代建承攬項目的管理
1、甲方委托_______________公司負責該項目實(shí)施過(guò)程中的管理和協(xié)調工作。
2、乙方應成立項目管理部,負責項目實(shí)施過(guò)程中的管理和協(xié)調工作。
3、本合同簽定后,若乙方需自行組織施工的,應具備相應的市政施工資質(zhì)。若乙方不具備市政施工資質(zhì)的,乙方應在市建設工程招標辦的監督下通過(guò)邀請招標的方式確定施工隊伍,并辦理項目報建各項手續。
七、工程量的變更
1、工程量、土石比在設計文件及招標人提供的工程量清單中已明確,在項目建設過(guò)程中,原則上不作項目工程量和土石比的變更(含溝槽)。但在項目建設過(guò)程中,因甲方設計圖紙的變更及其它原因引起的項目造價(jià)增加或減少達到或超過(guò)一定的比例時(shí),由乙方書(shū)面向甲方提出變更理由并計算出變更數量后,經(jīng)甲方同意,報相關(guān)部門(mén)審核后,可以相應的變更工程量。
2、工程量的變更在本條款約定的比例范圍內的,由乙方自行負責,甲方不給予乙方增加或減少工程量。甲方只對變更造價(jià)達到總造價(jià)的5%(含)以上的工程量相應增加或減少工程款。
增加或減少的造價(jià)達不到上述比例的不予變更,增加變更若多個(gè)子項目累計才超過(guò)上述比例的,則在計算增加變更總額時(shí),應按上述比例扣除后才計算,若是單個(gè)子項目增加,則依實(shí)際發(fā)生計算。
八、代建投資專(zhuān)項資金的管理和使用
1、本項目的投資專(zhuān)項資金共分三期交納:第一期為項目投資響應金,按照區財政局審核的道路工程紅線(xiàn)范圍內征地和青苗賠損及稅費估算費用人民幣萬(wàn)元和前期費用人民幣____萬(wàn)元,合計人民幣____萬(wàn)元,于投標資格確認登記前轉入到招標人指定的銀行帳戶(hù);第二期按區財政局審核的建安工程預算的60%交納,即人民幣____萬(wàn)元(萬(wàn)元X60%)作為投資專(zhuān)項資金,在完成第一期項目投資額后____日內交納;第三期以匹配土地的報批、征地、青苗補償及安置等所需費用按區財政審定的金額,在完成第二期項目投資額后____日內交納。此條款列入合同條文。對不履行合同的,對前期工程不予驗收。
所交投資專(zhuān)項資金優(yōu)先滿(mǎn)足道路工程紅線(xiàn)范圍內征地、拆遷、安置、青苗補償及稅費估算費用和前期工作費用的需要。
2、乙方將打入甲方指定帳戶(hù)的響應金轉為該項目的投資專(zhuān)項資金后,該專(zhuān)項資金實(shí)行雙控,且不計利息。乙方在代建投資承攬過(guò)程中根據項目建安工程建設的需要,可以使用該專(zhuān)項資金。專(zhuān)項資金首先保證道路紅線(xiàn)范圍內的征地拆遷及青苗補償的需要,代建承攬人申請使用專(zhuān)項資金用于征地拆遷和青苗補償方面的,可由代建承攬人按市財政審定的金額申請使用,若該專(zhuān)項資金除滿(mǎn)足該項目征地拆遷和青苗補償需要外仍有剩余,則用于建安工程建設,根據建安工程形象進(jìn)度完成情況,代建承攬人可以提出使用申請,經(jīng)項目實(shí)施單位和我司核實(shí)后,可按核實(shí)的已完建安工程預算造價(jià)與中標人建安工程投標報價(jià)的比例乘以專(zhuān)項資金剩余部分,作為甲方同意代建承攬人使用的專(zhuān)項資金額度。
原則上乙方申請使用專(zhuān)項資金的時(shí)間間隔不得少于15天,且實(shí)際使用金額達到25萬(wàn)元時(shí),方可申請使用。
3、在項目實(shí)施過(guò)程中,項目用地上的征地、拆遷、安置、青苗補償費用超過(guò)投標報價(jià)的部分,經(jīng)市政府審批確認后,由代建投資承攬人在已繳納的項目響應金之外追加出資,計入項目成本。
4、變更工程量,按規定程序認定,但不從項目響應金中撥付進(jìn)度款。
5、本合同簽訂前,乙方應將代建投資承攬項目總預算金額的3%的現金繳入市財政局指定的銀行帳戶(hù),做為代建投資承攬項目的履約保證金。此履約保證金的使用和退還,按照國家有關(guān)規定執行,不能用于工程進(jìn)度款撥付,只能竣工驗收合格后一個(gè)月內無(wú)息退還,履約保證金不計利息。
九、投資回報及支付方式
1、項目投資的回報:采用以下兩種方式:
。1)乙方參與該匹配土地掛牌競拍的,成功競拍后,以項目投資款抵繳項目配地的土地出讓金作為項目投資回報。
。2)他方參與匹配土地掛牌競拍的,成功競拍后,以項目配地的土地出讓金作為項目投資回報。
2、工程竣工驗收后,土地方可掛牌:
。1)竣工驗收合格一年內,除質(zhì)保金外,則可以項目投資回報金抵扣全部土地出讓金,不足部分由乙方用其它資金補足。
。2)竣工驗收合格一年后,則可以項目投資回報金抵扣全部土地出讓金,不足部分由乙方用其它資金補足。
3、乙方以參與公開(kāi)出讓土地形式回報的,應按照市政府有關(guān)文件的規定到國土、規劃等相關(guān)部門(mén)辦理相關(guān)手續。
4、本項目匹配土地經(jīng)市國土資源部門(mén)認定位置、面積、價(jià)格和掛牌時(shí)間后,經(jīng)市政府批準,市財政部門(mén)出具承諾書(shū)。乙方對于投入的項目前期費用和征地拆遷費用(包括征地、報批和拆遷補償、青苗補償費用等),只能選擇土地出讓形式回報(在代建投資承攬合同簽訂時(shí)選定)。選擇土地出讓形式回報的(參見(jiàn)上述第一條款內容),待該匹配土地出讓時(shí),以該匹配土地的基準地價(jià)掛牌,最終按成交價(jià)結算,成交價(jià)超出起始價(jià)部分由甲方與乙方共同分配。其分配的比例為:乙方以投入該項目的前期費用和征地、拆遷補償和青苗補償資金占項目總造價(jià)的比例獲得超出部分資金,其余歸甲方所有。若選擇現金回報的,則從本合同簽訂之日起,至工程結算之日止,以乙方投入的項目前期費用和征地、拆遷補償、青苗補償等費用總額為基數,按照銀行同期貸款基準利率的兩倍計息。
十、項目的驗收
項目驗收分階段性驗收和竣工驗收。項目的階段性驗收和竣工驗收由乙方向甲方提出書(shū)面申請后,甲方組織相關(guān)單位進(jìn)行驗收。
十一、雙方的責任
1、甲方的責任:
。1)組建項目矛盾協(xié)調小組,協(xié)助乙方調處項目建設過(guò)程中征地、拆遷、青苗補償和阻工等矛盾糾紛;
。2)委托監理單位,派出總監、監理工程師、現場(chǎng)監理等相關(guān)人員;
。3)會(huì )同相關(guān)部門(mén)核定和批準項目工程量變更,并給予簽證;
。4)監管項目建設進(jìn)度、質(zhì)量,核定和審查項目結算;
。5)按約定支付項目代建投資費用;
。6)接收竣工合格項目;
。8)雙方協(xié)商的其它責任。
2、乙方的責任:
。1)足額提供項目紅線(xiàn)范圍內和匹配土地上的征地、批地、拆遷補償、青苗補償和前期費用等;
。2)完成項目紅線(xiàn)范圍內的建安工程建設任務(wù),包括設計圖紙內的場(chǎng)地平整、土石方、基層、面層、排水、綠化、亮化等工程任務(wù);
。3)按規定確定符合資質(zhì)的工程建設施工隊伍,并督促施工單位嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定,對施工質(zhì)量安全事故和施工中產(chǎn)生的糾紛負責;
。4)項目工程達到合同規定的質(zhì)量、安全標準,按規定時(shí)間移交竣工驗收合格的項目;
。5)提出項目建設變更申請,并向甲方說(shuō)明變更理由,計算變更工程數量;
。6)接受甲方委托單位的全程管理;
。7)雙方協(xié)商的其它責任。
十二、違約處理
1、甲方違約處理:
甲方違反本合同規定,致使本合同無(wú)法履行的,甲方應向乙方支付本合同價(jià)款金額的5%的違約金。給乙方造成重大經(jīng)濟損失的,應按損失金額向乙方承擔賠償責任。
2、乙方違約處理:
乙方違反本合同規定,致使本合同被解除、終止而無(wú)法履行的,甲方不再退還乙方繳納的履約保證金(且乙方還應向甲方支付違約金萬(wàn)元)。給甲方造成重大經(jīng)濟損失的,乙方還應按損失金額向甲方承擔賠償責任。
十三、合同的免責條款
由于國家政策變動(dòng)或其它人力不可抗拒的原因造成項目需解除或終止的。
十四、合同的組成文件
組成合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書(shū);
2、中標通知書(shū);
3、招標書(shū)及其附件;
4、投標書(shū)及其附件;
5、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件;
6、項目投資建設總預算書(shū);
8、本合同的各項書(shū)面補充、修訂或變更及其它附件;
7、圖紙。
十五、合同的解除和終止
有下列情形的,本合同可以解除或終止:
1、甲、乙雙方在合同簽訂后超過(guò)約定時(shí)間56天仍不能按期履行合同義務(wù)的。
2、乙方違反代建投資承攬合同關(guān)于建設進(jìn)度的約定,乙方承攬項目建設速度緩慢,經(jīng)甲方或其委托單位書(shū)面催促后乙方仍不能改正,導致不可能按期完成的。
3、在征地、拆遷、安置和青苗補償等政策性工作中,乙方不執行市政府的統一政策標準,惡意突破政策界限,造成大規模上訪(fǎng)或嚴重擾亂全市建設秩序現象的。
4、乙方在執行合同過(guò)程中,自己或通過(guò)他人直接或間接行賄,有損建設單位利益或公共利益的;或伙同監理單位營(yíng)私舞弊、虛假簽證的。
5、代建投資承攬項目在建設過(guò)程中出現重大質(zhì)量、安全隱患,乙方拒不整改或整改后仍達不到要求或造成重大事故的。
6、乙方嚴重拖欠工程款或民工工資影響社會(huì )穩定的。
7、乙方破產(chǎn)或宣布破產(chǎn)、或陷于重大經(jīng)濟糾紛或被司法機關(guān)依法羈押而不能繼續履行合同的。
8、乙方完成全部建設工作,經(jīng)竣工驗收達到約定質(zhì)量等級要求并將項目依程序移交給甲方,且甲方全部付清項目費用后。
十六、其它
本合同一式拾貳份,雙方各執陸份,甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
甲方委托單位(蓋章):_______________
________年____月____日
【項目合同】相關(guān)文章:
項目設計合同12-22
項目制作合同11-10
項目管理的合同09-24
開(kāi)發(fā)項目合同11-18
廣告項目合同07-19
項目承攬合同11-26
項目投資合同12-20
項目借款合同12-23
項目入股合同12-08
軟件項目合同12-12