保管合同范文匯編五篇
現今很多公民的維權意識在不斷增強，能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？下面是小編整理的保管合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
保管合同 篇1
根據《中華人民共和國合同法》的規定，雙方本著(zhù)平等互利的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
一、保管物
二、保管場(chǎng)所_________。
三、保管方法________。
四、保管期限
自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
五、保管費用及付款辦法
1.在保管物交付保管時(shí)，寄存人應先行交付保管費用的_________%;
2.在保管期滿(mǎn)，寄存人提取保管物時(shí)，應交付其余保管費用;
3.保管費總額為_(kāi)________;
4.保管費用一律以_________(方式)支付。
六、保管物的交付
保管物在交付保管時(shí)，保管人應當驗收，確認有無(wú)損壞，并當面記錄。寄存人在提取保管物品時(shí)，應該當面檢查，是否符合原樣。
七、寄存人(是/否)允許保管人將保管物轉交他人保管。
八、寄存人未向保管人支付保管費的，保管人(是/否)可以留置保管物。
九、保管期限屆滿(mǎn)，保管人應當將保管物及孳息歸還寄存人。
十、保管責任
1.保管物在保管期間發(fā)生的損壞，由保管人負賠償責任;
2.寄存人隱瞞保管物自身的缺陷，導致保管期間發(fā)生損壞，由寄存人承擔責任。
十一、聲明及保證
(一)保管人：
1.保管人為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.保管人簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對保管人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.保管人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是保管人的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)寄存人：
1.寄存人為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.寄存人簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對寄存人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.寄存人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是寄存人的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十二、保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應承擔相應的.違約責任并賠償由此造成的損失。
十三、不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
十四、通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書(shū)面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十五、爭議的處理
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(二)本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
十六、解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十七、補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十八、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年，自___
_____年______月 ______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_____份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。
保管人(蓋章)：_______ 寄存人(蓋章)：_______
授權代表(簽字)：_____ 授權代表(簽字)：_____
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_____________ 簽訂地點(diǎn)：____________
保管合同 篇2
存貨方: 合同編號:
簽訂地點(diǎn):
保管方: 簽訂時(shí)間: 年 月 日
根據《中華人民共和國合同法》和《倉儲保管合同實(shí)施細則》的有關(guān)規定，
存貨方和保管方根據委托儲存計劃和倉儲容量，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 儲存貨物的品名、品種、規格、數量、質(zhì)量、包裝
1、貨物品名:
2、品種規格:
3、數量:
4、質(zhì)量:
5、貨物包裝:
第二條 貨物驗收的內容、標準、方法、時(shí)間、資料
第三條 貨物保管條件和保管要求
第四條 貨物入庫、出庫手續、時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方式
第五條 貨物的損耗標準和損耗處理
第六條 計費項目、標準和結算方式
第七條 違約責任
1、保管方的責任
(1)在貨物保管期間，未按合同規定的儲存條件和保管要求保管貨物，造成貨物滅失、短少、變質(zhì)、污染、損壞的，應承擔賠償責任。
(2)對于危險物品和易腐物品等未按國家和合同規定的要求操作、儲存，造成毀損的，應承擔賠償責任。
(3)由于保管方的責任，造成退倉不能入庫時(shí)，應按合同規定賠償存貨方運費和支付違約金 元。
(4)由保管方負責發(fā)運的貨物，不能按期發(fā)貨，應賠償存貨方逾期交貨的損失;錯發(fā)到貨地點(diǎn)，除按合同規定無(wú)償運到規定的到貨地點(diǎn)外，并賠償存貨方因此而造成的實(shí)際損失。
(5)其它約定責任。
2、存貨方的責任
(1)由于存貨方的責任造成退倉不能入庫時(shí)，存貨方應償付相當于相應保管費 %(或 %)的違約金。超議定儲存量?jì)Υ娴?，存貨方除交納保管費外，還應向保管方償付違約金 元，或按雙方協(xié)議辦。
(2)易燃、易爆、易滲漏、有毒等危險貨物以及易腐、超限等特殊貨物，必須在合中注明，并向保管方提供必要的保管運輸技術(shù)資料，否則造成的貨物毀損、倉庫毀損或人身傷亡，由存貨方承擔賠償責任直至刑事責任。
(3)貨物臨近失效期或有異狀的，在保管方通知后不及時(shí)處理，造成的損失由存貨方承擔。
(4)未按國家或合同規定的標準和要示對儲存貨物進(jìn)行必要的包裝，造成貨物損壞、變質(zhì)的，由存貨方負責。
(5)存貨方已通知出庫或合同期已到，由于存貨方(含用戶(hù))的原因致使貨物不能如期出庫，存貨方除按合同的規定交付保管費外，并應償付違約金 元。由于出庫憑證或調撥憑證上的差錯所造成的損失，由存貨方負責。
(6)按合同規定由保管方代運的貨物，存貨方未按合同規定及時(shí)提供包裝材料或未按規定期限變更貨物的運輸方式、到站、接貨人，應承擔延期的責任和增加的有關(guān)費用。
(7)其它約定責任。
第八條 保管期限
從 年 月 日至 年 月 日止。
第九條 變更和解除合同的期限
由于不可抗力事故，致使直接影響合同的履行或者不能按約定的條件履行時(shí)，遇有有不可抗力事故的一方，應立即將事故情況電報通知對方，并應在 天內，提供事故詳情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效證明文件，此項證明文件應由事故發(fā)生地區的 機構出具。按照事故對履行合同影響的程度，由雙方協(xié)商解決是否解除合同，或者部分免除履行合同的責任，或者延期履行合同。
第十條 爭議的解決方式
第十一條 貨物商檢、驗收、包裝、保險、運輸等其它約定事項。
第十二條 本合同未盡事宜，一律按《中華人民共和國合同法》和《倉儲保管合同實(shí)施細則》執行。
存貨方(章): 保管方(章):
地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話(huà); 電 話(huà):
電 掛: 電 掛:
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
帳 號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
保管合同 篇3
1、保管合同概念
保管合同又稱(chēng)寄存合同、寄托合同，是指保管人妥善保管寄存人交付的物品，并在一定時(shí)期或一段時(shí)間后歸還原物，寄存人按約定向保管人支付或不支付保管費用的合同。它屬于一種提供勞務(wù)的合同，提供勞務(wù)可以是有償的，也可以是無(wú)償的。
2、保管合同法律特征
保管合同為實(shí)踐性合同
根據《合同法》第367條規定：“保管合同自保管物交付時(shí)成立，但當事人另有約定的除外�！笨梢�(jiàn)，在一般情況下，保管合同的成立，不僅須有當事人雙方的意思表示一致，而且須有寄存人將保管物交付于保管人的行為。
保管合同既可以是有償合同，也可以是無(wú)償合同
保管合同是社會(huì )成員相互提供幫助或服務(wù)部門(mén)為人們提供服務(wù)的一種形式，應以無(wú)償為原則，當事人沒(méi)有約定保管費，或者約定不明確，依照《合同法》第61條規定仍不能確定的，保管合同是無(wú)償合同。當事人也可以約定為保管而給付報酬，此時(shí)保管合同為有償合同，在此時(shí)，保管合同是雙務(wù)合同。
保管合同僅以寄存人對保管物的實(shí)際交付為成立要件，并不要求當事人必須采取何種特定形式，因此，保管合同為不要式合同。
保管合同以物品的保管為目的
保管合同訂立的直接目的是由保管人保管物品，而非以保管人獲得保管物品的所有權或使用權力為目的。因此，保管合同的標的是保管人的保管行為，保管人的保管行為，保管人的主要義務(wù)是保管寄存人的交付其保管的物品。
保管合同轉移標的物的占有
保管合同以標的物交給保管人為成立要件，但保管合同不以保管人獲得物品的所有權或使用權轉移。
3、保管合同種類(lèi)
通常我們可以將保管合同分為一般保管合同與特殊保管合同，同時(shí)特殊保管合同又包括消費保管合同與法定保管合同。
一般保管合同就是在通常情況下的保管合同，即寄存人根據其與保管人的約定而將其特定物保管于保管人處，并于合同終止時(shí)取回保管物的合同。
消費保管合同又稱(chēng)不規則保管合同、種類(lèi)物保管合同，是指保管物為種類(lèi)物，當事人雙方約定保管人取得保管物的所有權，而僅負以相同種類(lèi)、品質(zhì)、數量的物返還寄存人的.義務(wù)的合同。
與一般保管合同相比較，消費保管合同以下3個(gè)特點(diǎn)：
第一，保管物為種類(lèi)物，并且一般是貨幣或者其他可替代物;
第二，保管物的使用權按照約定轉移于保管人，保管人可以在保管期內對保管物加以利用;
第三，保管人返還保管物時(shí)，可以用相同品質(zhì)、種類(lèi)、數量的物品替代。
法定保管合同是指依照法律規定，直接成立的保管合同。當事人之間只要具備法定條件，就形成保管合同關(guān)系，不需要當事人另行約定。法定保管合同的保管人通常是旅館、餐飲店、浴室和法定的經(jīng)營(yíng)者，寄存人則是顧客。
法定保管合同的規定，主要在于保護作為顧客的消費者的利益，提高相關(guān)服務(wù)行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量。在法定保管合同中，保管人負有當然的保管義務(wù)。只要攜帶的物品在保管人處毀損滅失，無(wú)論其是否交付保管，也不論保管人有無(wú)過(guò)錯，保管人均應負損害賠償責任。但對于顧客攜帶的貴重物品，如顧客未予聲明且未交給保管人保管的，保管人可不負賠償責任。
保管合同 篇4
審判長(cháng)、審判員：
北京齊致律師事務(wù)所濟南分所接受被上訴人北京某某運輸有限責任公司的委托，指派我擔任其訴訟代理人，依法出庭參加訴訟活動(dòng)�，F針對本案爭議的問(wèn)題，結合相關(guān)規定，提出以下代理意見(jiàn)，供合議庭參考：
一審判決認定事實(shí)清楚，采信證據正確，程序合法，判決結果公平公正，依法應予維持;上訴人上訴無(wú)理，濫用訴權，企圖逃避制裁，推卸責任，公然置事實(shí)和法律于不顧，混淆黑白，依法不應支持。為此，請求二審法院明鏡高懸，依法駁回上訴人上訴，維持原判，保護北京某某運輸有限責任公司的合法權益。
一、一審判決認定北京某某運輸有限公司與上訴人保管合同糾紛案由定性準確，一審判決認定事實(shí)清楚，采信證據正確，上訴人觀(guān)點(diǎn)依法不能成立。
北京某某運輸有限公司與上訴人和一審被告潘人美在20xx年1月10日簽定的保管合同是當事人的真實(shí)意思表示，當事人都具有相應的民事行為能力，不違反法律規定，應當受我國法律保護。中華人民共和國民法通則第五十五條：“ 民事法律行為應當具備下列條件：(一)行為人具有相應的民事行為能力;(二)意思表示真實(shí);(三)不違反法律或者社會(huì )公共利益�！钡谖迨鶙l：“ 民事法律行為可以采取書(shū)面形式、口頭形式或者其他形式。法律規定是特定形式的，應當依照法律規定�！钡谖迨邨l：“ 民事法律行為從成立時(shí)起具有法律約束力。行為人非依法律規定或者取得對方同意，不得擅自變更或者解除�！鄙显V人違反了該協(xié)議，擅自處分了合同項下的貨物，我方收取賠償款是有充分法律依據和事實(shí)依據的。
二、保管合同可以是無(wú)償的。
山東恒豐橡塑有限公司按照北京某某運輸有限公司的要求，在20xx年12月7日，20xx年1月2日將貨物送達到新泰市新興路中段陳真手中，為了預防糾紛的`發(fā)生，北京某某運輸有限公司與上訴人和一審被告潘人美在20xx年1月10日簽定了保管合同，該保管合同只是將原先的“口頭合同”落實(shí)到了紙面上。合同法第三十七條：“采用合同書(shū)形式訂立合同，在簽字或者蓋章之前，當事人一方已經(jīng)履行主要義務(wù)，對方接受的，該合同成立�！� 第三百六十六條 ：“ 當事人對保管費沒(méi)有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，保管是無(wú)償的�！�
三、該保管合同簽定后沒(méi)有任何變更、解除、終止或撤消，到目前為止仍然是合法有效的。
四、上訴人上訴無(wú)理，濫用訴權，企圖逃避制裁，推卸責任，上訴人到目前為止沒(méi)有提供任何證據支持自己的主張。沒(méi)有提供合伙協(xié)議、投資比例、甚至連證人證言也沒(méi)有。 上訴人根本沒(méi)有任何證據推翻我方的證據。
五、北京某某運輸有限公司業(yè)務(wù)員孫某收取對方的賠償款是有充分法律依據和事實(shí)依據的。對方違反了合同理應承擔相應的民事責任。
六、一審支持了我方的訴訟請求是有充分證據的。
我方提供的一系列證據相互印證，形成了完整的證據鏈條體系，完全地、充分地、排他地得出了保管合同這一客觀(guān)事實(shí)的存在。上訴人私自處分輪胎理應賠償。
綜上，代理人認為，一審判決認定事實(shí)清楚，采信證據正確，程序合法，判決結果公平公正，依法應予維持。
保管合同 篇5
合同編號：
甲 方：
公司注冊地址：
乙 方：
公司注冊地址：
甲乙雙方本著(zhù)“長(cháng)期合作、互利互惠、共同發(fā)展”的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成本協(xié)議。乙方為甲方提供 項目的模具設計，模具開(kāi)發(fā)，模具保管。雙方共同承諾，本合同項下的所有業(yè)務(wù)往來(lái)均依據中華人民共和國的相關(guān)法律法規的要求。
一、 模具清單與價(jià)格：
序號 模具名稱(chēng) 模具材料 模腔 表面處理 模具單價(jià)（RMB） 備注
1
2
3
4
5
總計
總金額（大寫(xiě)）：
二、模具制作及修改
2.1甲方提供產(chǎn)品零件圖（2D/3D）和工藝圖，由乙方嚴格按照甲方要求制作相應模具，經(jīng)甲方郵件確認后，乙方按該圖紙制作加工。乙方發(fā)現甲方提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.2在模具開(kāi)發(fā)過(guò)程中，甲方通知乙方進(jìn)行的產(chǎn)品結構或工藝變更，除有更換大行位、模仁降面等大面積改模外，乙方免費修改模具，并在一周內修改完成；
2.3乙方提供材料的，乙方應當按照約定選用材料，并接受甲方的檢驗。因乙方生產(chǎn)的模具無(wú)法達到甲方圖紙及合格產(chǎn)品的要求，為達到要求進(jìn)行的模具修改而發(fā)生的費用由乙方承擔。
2.4因乙方過(guò)錯使模具無(wú)法達到甲方最終確認的模具圖紙要求的，由此造成的甲方工期延誤，乙方須向甲方支付違約金，在延期期間內，每天的違約金為合同總金額的5%。
2.5甲方中途變更承攬工作的要求，造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.6加工工作需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行義務(wù)，并可以順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同。
2.7乙方在工作期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作。
2.8乙方完成工作的，應當向甲方交付工作成果，并提交必要的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。甲方應當驗收該工作成果。乙方交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，甲方可以要求乙方承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。
2.9甲方未向乙方支付報酬或者材料費等價(jià)款的，乙方對完成的工作成果享有留置權，但當事人另有約定的.除外
三、模具精度及壽命
3.1精度要求：依甲方最終確認的模具圖紙要求的公差為標準 。
3.2模具壽命：模具壽命在 50 萬(wàn) 次以上，若未能達到設定之壽命,由此而產(chǎn)生的模具維修或模具更新制作費用均由乙方承擔，并承擔由此對甲方造成的所有直接和間接損失。
四、模具制作時(shí)間
4.1在本合同簽訂后 天（功能機13天，智能機和平板15天）,乙方須將該批模具T0樣品交由甲方確認（開(kāi)模日期 ，要求模具TO日期 ）。
4.2如乙方不能按期交付該批模具樣品，乙方應向甲方支付違約金，在延期期間內，每天的違約金為合同總金額的5%。
五、模具驗收及保管
5.1模具驗收：模具T1試模后由甲方模具工程師根據《智科模具驗收表》進(jìn)行驗收。
5.2模具保管時(shí)間：甲方項目停產(chǎn)后由乙方保管三年。保管期滿(mǎn)后由乙方書(shū)面詢(xún)問(wèn)甲方處理方式，未經(jīng)甲方同意，不得私自處理；如需延長(cháng)或者縮短可以另行協(xié)商確定。
5.3在模具被驗收合格后，乙方就應承擔保管責任，并有義務(wù)對以上模具進(jìn)行維修和保養。乙方不得將以上模具轉交第三方保管，但甲方同意除外。乙方未經(jīng)甲方同意，將以上模具轉交第三方保管，對模具 造成損失的，要承擔因此而造成的所有損失。
5.4乙方應當妥善保管完成的工作成果，因乙方保管不善造成以上模具毀損、丟失的，乙方應當模具實(shí)際價(jià)格承擔損失賠償責任。
5.5經(jīng)甲方同意，乙方在使用中，因過(guò)錯而造成該批模具損壞，乙方應立即進(jìn)行維修，使模具能正常使用，并承擔甲方因此而遭受的經(jīng)濟損失。
六、模具的權利歸屬
6.1該批模具所有權歸甲方所有，甲方可隨時(shí)轉移和支配。
6.2乙方不得使用或者許可第三方使用，且不得銷(xiāo)售該制品給第三方，但甲方授權除外。否則一經(jīng)查實(shí)，甲方有權對乙方進(jìn)行罰款，該罰款為乙方所銷(xiāo)售該制品總銷(xiāo)售額的10倍，最低不能低于10萬(wàn)元，同時(shí)承擔相應的法律責任。
七、付款方式
7.1模具費總金額為 人民幣，此模具量產(chǎn)一年內如未達到150K, 需一次性付清模具。
7.2乙方完成模具后，須將模具圖紙備份給甲方一套（2D/3D）。模具對應的圖紙是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
7.3乙方負責該批模具產(chǎn)品的正常量產(chǎn)，量產(chǎn)達 數量后，乙方承諾將模具費全部返還給甲方。
7.4如因甲方訂單安排調整，需要將模具轉移，乙方需返還部分模具費，計算公式為：已量產(chǎn)數/全返量產(chǎn)數*模具費。
7.5由乙方自身原因無(wú)法滿(mǎn)足我司生產(chǎn)要求，并主動(dòng)要求甲方模具轉移，乙方需返還甲方所有模具費，并需承擔甲方由此造成的一切損失（包括但不限于違約金、訂單損失等），甲方有權停止支付所有貨款。
八、適用法律和爭議解決
8.1本合同的成立﹑履行﹑效力和解釋均適用中華人民共和國法律﹑法規。
8.2本協(xié)議項下發(fā)生的任何糾紛或爭議，應先由甲乙雙方本著(zhù)友好互利的原則協(xié)商解決。雙方協(xié)商解決未果時(shí)，任何一方可向甲方住所地（深圳）有管轄權的人民法院提起訴訟。由敗訴一方承擔訴訟費。
九、其他
9.1經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可對本協(xié)議進(jìn)行修改和補充，修改及補充的內容經(jīng)雙方簽字后作為協(xié)議的組成部分，與本合同具備同等法律效力。
9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有同等的法律效力。
9.3合同期限：本合同有效期始于合同簽訂之日起，至于模具保管期限滿(mǎn)。
甲方： 乙方：
授權代表簽字： 授權代表簽字：
蓋章： 蓋章：
簽約日期： 簽約日期：
【保管合同】相關(guān)文章：
貨物保管條件和保管要求合同02-19
北京保管合同11-25
檔案保管合同12-13
最新保管合同09-16
有關(guān)保管合同09-30
貨物保管合同10-12
關(guān)于保管的合同09-02
最新保管合同12-17
保管合同模板10-16
人事保管合同08-01