工程承攬合同通用
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同對我們的約束力越來(lái)越不可忽視，簽訂合同也是非常有必要的行為。擬定合同的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編收集整理的工程承攬合同通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
工程承攬合同通用1
甲方：______________________聯(lián)系電話(huà)：______________________
乙方：______________________聯(lián)系電話(huà)：______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達成以下協(xié)議：
1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。
合同總價(jià)款：￥_________元(大寫(xiě)：_________萬(wàn)____仟____百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫(xiě)：_________萬(wàn)____仟____百____拾整)
硬件費：￥________元(大寫(xiě)：________萬(wàn)____仟____百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫(xiě)：_________萬(wàn)____仟____百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫(xiě)：____萬(wàn)____仟____百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫(xiě)：____萬(wàn)____仟____百____拾整)
硬件費：￥_________元(大寫(xiě)：____萬(wàn)____仟____百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫(xiě)：____萬(wàn)____仟____百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場(chǎng)地經(jīng)乙方點(diǎn)數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時(shí)間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點(diǎn)數的費用)。
4、乙方責任
(1)甲方調試系統所用的.素材僅供系統測試，均不得用于ktv營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用于營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。
(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方_____的，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟件加以仿制;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過(guò)____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關(guān)法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復印或涂改后無(wú)效!
甲方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時(shí)間：_______________
地點(diǎn)：_______________
乙方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時(shí)間：_______________
地點(diǎn)：_______________
工程承攬合同通用2
甲方：_________
乙方：_________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將 _________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。
一、工程名稱(chēng)地點(diǎn)：
1、工程名稱(chēng)：_________
2、工程地點(diǎn)：_________
二、承包方式及內容：
1、承包方式：_________
2、承包內容：_________
3、承包范圍及說(shuō)明：_________
三、工程造價(jià)及付款方式：
1、工程造價(jià)如下：_________
2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測實(shí)量的實(shí)際數據雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下：_________
四、工期及說(shuō)明：
根據甲方工期計劃進(jìn)行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為 _________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風(fēng)、地震等自然災害)，工期則相應順延。
五、甲方責任及義務(wù)：
1、提供施工項目的場(chǎng)地并作技術(shù)交底，組織承包人項目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無(wú)法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見(jiàn)及要求進(jìn)行。
2、負責提供工具材料存放場(chǎng)地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場(chǎng)所)。
3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時(shí)糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時(shí)追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進(jìn)行施工。所造成的.一切后果由乙方承擔。
5、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務(wù)：
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進(jìn)行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現場(chǎng)的材料和原料挪作它用或變賣(mài)。如發(fā)現，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現場(chǎng)規章制度，認真做好施工現場(chǎng)的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過(guò)錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書(shū)并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地，如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權拒絕施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng)。
7、對于施工過(guò)程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
七、其他：
1、本工程實(shí)行項目經(jīng)理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經(jīng)理名字，監理內容及監理權限以書(shū)面形式通知承包人。不實(shí)行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著(zhù)實(shí)事求實(shí)的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進(jìn)行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
八、附則：甲乙雙方簽署合同的同時(shí)，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學(xué)習條例后，簽名申明以學(xué)習施工安全細則條例后進(jìn)入工地施工。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程承攬合同】相關(guān)文章：
工程承攬的合同11-28
工程承攬合同03-07
建設工程承攬合同11-19
護欄工程承攬合同04-11
護欄工程承攬合同10-29
工程安裝承攬合同03-08
工程承攬合同(15篇)11-02
工程承攬合同范本09-05
工程承攬合同精選15篇11-15
工程承攬合同15篇10-17