承攬建設私人住宅主體工程合同
隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的用途越來(lái)越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編精心整理的承攬建設私人住宅主體工程合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
承攬建設私人住宅主體工程合同1
基本建設貸款是指各類(lèi)銀行利用企業(yè)存款，居民儲蓄存款，發(fā)行金融債券籌集的資金對新建、改擴建項目發(fā)放的中長(cháng)期投資貸款。
工程基本建設借款合同范本
貸款方(甲方)：_________借款方(乙方)：_________
根據國家規定，乙方為進(jìn)行基本建設所需貸款，經(jīng)甲方審查發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣(大寫(xiě))_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。
第二條借款用途：購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開(kāi)始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實(shí)際支用數計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動(dòng)，本合同貸款利率根據政策相應調整。
第四條甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產(chǎn)基本折舊率、應納稅率和產(chǎn)品價(jià)格等有較大調整，需要延長(cháng)或縮短時(shí)，雙方通過(guò)協(xié)商計算，調整還款年限，并簽訂補充文本。
第五條貸款還本付息的資金來(lái)源，雙方同意按規定在建設項目投產(chǎn)后用下列資金清償：
1.基本建設收入;
2.新增固定資產(chǎn)的基本折舊基金;
3.固定資產(chǎn)稅;
4.利潤。
乙方還款超過(guò)合同期限，還本付息的資金來(lái)源按規定辦理。
第六條乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協(xié)議作為合同附件。
第七條貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個(gè)月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣(mài)抵押財產(chǎn)歸還貸款。
第八條乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進(jìn)度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關(guān)規定及時(shí)供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的'加收乙方的罰息計算相同。
第九條甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經(jīng)營(yíng)管理、計劃執行、財務(wù)活動(dòng)、物資庫存等情況。乙方應提供有關(guān)統計、會(huì )計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。
第十條聲明及保證
甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書(shū)面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
承攬建設私人住宅主體工程合同2
一、工程概況
工程名稱(chēng)：_________________
工程地點(diǎn)：_________________
工程內容：_________________
投資計劃或工程立項批準文號：_________________
資金來(lái)源：_________________
二、工程承包范圍
承包范圍：_________________
三、合同工期
開(kāi)工日期：______________年______月__________日
竣工日期：______________年______月__________日
合同工期總日歷天數_________________天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：_________________
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě))：_________________元(人民幣)
�。ぃ篲________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的`文件及優(yōu)先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.1款的規定一致。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同�！秾�(zhuān)用條款》中沒(méi)有具體約定的事項，均按《通用條款》執行。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十、合同生效
合同訂立地點(diǎn)：_________________
本合同雙方約定_________________后生效，并黑龍江省建設工程合同范本報建設行政主管部門(mén)備案。
【承攬建設私人住宅主體工程合同】相關(guān)文章：
私人住宅租賃合同12-16
私人住宅租用合同08-01
私人住宅贈與協(xié)議12-05
私人住宅建房工程合同11-24
私人住宅買(mǎi)賣(mài)合同12-25
建設工程承攬合同11-19
私人房屋建設合同08-06
私人住宅房屋租賃合同11-10
私人租賃住宅房屋合同03-08
建設工程承攬施工合同11-28