家庭房屋裝修標準合同

　　隨著(zhù)法律觀(guān)念的日漸普及，我們用到合同的地方越來(lái)越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編整理的家庭房屋裝修標準合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

家庭房屋裝修標準合同1

　　原告：住所地：法定代表人：被告：住所地：法定代表人：訴訟請求：風(fēng)險提示：

　　訴訟請求必須具體﹑明確，該寫(xiě)的一定要寫(xiě)，因為其事關(guān)法院審查的范圍。但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求，如果無(wú)相應的證據來(lái)支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會(huì )因此而向法院支付相應的訴訟費。

　　另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地說(shuō)賠償原告的一切損失之類(lèi)。雖然這是沒(méi)有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時(shí)多多益善，比較切合實(shí)際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風(fēng)險，而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。

　　一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣______元，并支付原告上述款項自________年____月____日起至實(shí)際支付之日止的利息損失;

　　二、本案訴訟費用由被告承擔。事實(shí)與理由：風(fēng)險提示：

　　訴狀是個(gè)利劍，挑起戰爭。如果沒(méi)有寫(xiě)好，那么勢必倒過(guò)來(lái)傷到自己。因此，要擺事實(shí)，講明道理，引用有關(guān)法律和政策規定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實(shí)，是要把雙方當事人的'法律關(guān)系，發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過(guò)和現狀，特別是雙方爭議的焦點(diǎn)，實(shí)事求是地寫(xiě)清楚。講道理，是要進(jìn)行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關(guān)法律條款和政策規定。________年____月____日，被告將______廠(chǎng)房防腐工程發(fā)包給原告，并與原告簽訂了《_____廠(chǎng)房防腐施工合同》，合同約定：施工面積約為_(kāi)____㎡，總工程價(jià)約為_(kāi)______元，按實(shí)際施工面積結算工程款。在原告施工過(guò)程中，被告又增加了_____廠(chǎng)房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對如何支付工程款作了約定：

　　1、合同簽訂后，被告向原告支付總款____%作為合同定金;

　　2、工程全部完成，經(jīng)現場(chǎng)驗收合格，核對施工數量，被告向原告付清工程款___%，余下____%質(zhì)量保證金，待保修期滿(mǎn)________年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為_(kāi)_______年，保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后，被告支付了____萬(wàn)元的定金。________年____月____日，被告驗收了該工程，并對原告實(shí)際施工面積和工程總價(jià)款都予以了簽字確認。原告實(shí)際施工防腐面積為_(kāi)_____㎡，工程總價(jià)款為_(kāi)____元。時(shí)至今日，該工程的保修期早已屆滿(mǎn)，但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催討該款項，但被告均以各種理由推脫，至今未付。綜上所述，被告的行為已嚴重損害了原告的合法權益。為此，為使原告的合法權益得到保護，根據我國相關(guān)法律法規之有關(guān)規定，特向貴院提起訴訟，請依法予以判決。此致______人民法院具狀人：________年____月____日風(fēng)險提示：

　　提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實(shí)，支持自己訴訟主張的各種證據等等。

　　注意，列書(shū)證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實(shí)反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證，要寫(xiě)明什么樣的物品，在什么地方由誰(shuí)保存著(zhù);列舉證人，要寫(xiě)明證人的姓名、住址，他能證明什么問(wèn)題等。

　　另外，證據和證據來(lái)源，雖然法律規定必須提交，但提交時(shí)的說(shuō)明應能簡(jiǎn)就簡(jiǎn)，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動(dòng)。

　　附：起訴狀副本____份;證據材料副本____份。

家庭房屋裝修標準合同2

　　甲方：____________ 身份證號：____________

　　乙方：____________ 身份證號：____________

　　在平等自愿的基礎上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經(jīng)協(xié)商甲、乙雙方達成以下協(xié)議：

　　一、裝修施工地點(diǎn)：縣鎮村1號

　　二、工程內容：

　　1、內粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。

　　4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨泥漿。

　　三、承包方式：包工不包料，電由甲方提供。乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價(jià)為：每1個(gè)大平方82元(捌拾貳元整)。

　　四、乙方負責對甲方咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。

　　合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

　　五、在施工中由乙方自行提供相應的`設備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。

　　六、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身?yè)p失均由乙方承擔賠償責任。

　　七、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：

　　聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：

　　________年____月____日________年____月____日

家庭房屋裝修標準合同3

　　甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)____________

　　乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)____________

　　依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱(chēng)：____________

　　2、工程地點(diǎn)：____________

　　3、工程承包方式：________

　　4、工程概況：

　　建筑面積____平方米。

　　二、工程裝修內容

　　綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、工程造價(jià)

　　工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;

　　工程造價(jià)為：____元。(以甲方認定的單價(jià)為準，工程量竣工后以審計為準)

　　四、工程期限

　　工程開(kāi)工日期：________年____月____日

　　工程竣工日期：________年____月____日

　　五、質(zhì)量要求

　　按國家建設部行業(yè)標準G7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門(mén)規定的標準執行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現質(zhì)量問(wèn)題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問(wèn)題除外)，屬于乙方責任的，乙方無(wú)償保修，保修期為_(kāi)_______年，終身維修。辦公室裝修合同范本

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的

　　2、工程進(jìn)展一半時(shí)，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的.

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的

　　4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金__內付清。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個(gè)工程的使用、設計要求;提供現場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場(chǎng)地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價(jià)。

　　八、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價(jià)外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí)，需甲方認定綜合單價(jià)后，以現場(chǎng)簽證形式由甲方現場(chǎng)負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí)，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)

　　3、工程量發(fā)生變化時(shí)，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒(méi)有按合同執行的，可向上級主管部門(mén)或仲裁機構申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方：____________乙方：____________

　　簽訂日期：________年____月____日________年____月____日

【家庭房屋裝修標準合同】相關(guān)文章：

標準房屋裝修合同12-14

家庭房屋裝修合同11-10

標準家庭裝修合同08-19

家庭裝修合同標準范本10-29

房屋家庭裝修合同11-21

標準房屋裝修合同范本08-10

標準家庭裝修合同5篇10-29

標準家庭裝修合同(5篇)10-13

家庭房屋裝修合同11篇08-17