包工包料施工合同15篇
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深，合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？下面是小編為大家收集的包工包料施工合同，希望對大家有所幫助。
包工包料施工合同1
發(fā)包人：
承包人： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方） （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，相互了解，本著(zhù)平等互利、自愿承擔一切風(fēng)險的原則下，甲方將 工程項目為基礎以包工包料方式承包給乙方，具體協(xié)議如下，希雙方自覺(jué)遵守，不得違約。
一、工程名稱(chēng)：
____________
二、工程地點(diǎn)：
____________________
三、乙方所承包內容
采用綜合單價(jià)以包工包料方式包干。建筑面積 元/m2（大寫(xiě)： m2）人民幣計算（建筑面積計算規則以工程綜合驗收合格后房管局測繪的面積為準）。
四、開(kāi)工日期：
年 月 日
竣工日期： 年 月 日
五、承包范圍：
工程施工圖及設計圖說(shuō)明，圖紙會(huì )審紀要及設計變更，甲方以包工包料發(fā)放給乙方，乙方在施工過(guò)程如有圖紙改動(dòng)，必須要求設計方和甲方同意更改。乙方承包內容所含圖紙里面的內容有：基礎開(kāi)挖、地梁開(kāi)挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、鋼筋、外墻漆、窗、室內廚廁防水、房頂防水、樓梯扶手、外墻保溫、室內抹灰和地皮墊層及各種輔助性材料，以室內清水房交工。（乙方不含圖紙里面有的內容：消防、油漆、防瓷和室內涂料、水電安裝、門(mén)，室內裝修及地板磚、樓梯梯步在磚、吊頂裝修、廚廁裝修及廚廁瓷磚、化糞池、玻璃幕墻、玻璃門(mén)、玻璃雨棚不由乙方施工負責，一切由甲方自行負責施工）。
六、甲方內容
1、甲方提供圖紙、水電的來(lái)源處。
2、監理方的人員由甲方提供；
3、乙方需要各種手續，甲方必須配合提供。
4、如有更改、變動(dòng)，所產(chǎn)生的勞務(wù)費用和材料費用都由乙方負責。
七、乙方負責內容
1、在該工程中所有的稅收、報建費由乙方負責。
2、水電預埋和防雷預埋，預埋管和防雷的材料由乙方負責。
3、乙方不負責水電安裝，只負責預埋。
4、乙方負責窗子安裝，材料以圖為準。
八、付款方式
1、乙方進(jìn)場(chǎng)后地梁起，甲方支付乙方工程款20萬(wàn)元。
2、主體封面，甲方支付乙方工程款60萬(wàn)元。
4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60萬(wàn)元。
5、綜合驗收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。
6、其余2%作為保修金，在一年之內付清。
九、質(zhì)量要求
1、嚴格按照施工圖施工，執行《建筑工程施工質(zhì)量驗收規定》做好施工放線(xiàn)工作、材料計劃，自檢及專(zhuān)用表格填寫(xiě)，達到竣工驗收合格。
2、變更單等設計文件及規范要求，精化組織施工，加強現場(chǎng)這理及人員的技術(shù)管理工作，確保工程達到優(yōu)質(zhì)工程。經(jīng)建設方、監理、項目部，甲方進(jìn)行建筑規范驗收。
十、安全文明施工
1、乙方對承包項目的安全施工負責，嚴格執行國家、地方的.政策、法規、規范、標準和制度、不得違章指揮，嚴格執行安全技術(shù)交底，必須讓進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行安全教育；三級教育，班前班后安全活動(dòng)。
2、在施工過(guò)程中，安全事故責任及處理由甲乙雙方共同調解處理，不得以任何理由推卸責任。
本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方負責人友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向所在地致人民法院起訴。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，具有同等的法律效力。
甲方簽字：
年 月 日
乙方簽字：
年 月 日
包工包料施工合同2
包方（甲方）：______________
承包方（乙方）：______________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行裝修。為保證工程順利進(jìn)行，根據國家有關(guān)法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
一、工程項目：裝修工程。
二、承包方式為包工。工程預算總金額（不含稅金）大寫(xiě)：_______，（小寫(xiě)：￥_______元）
三、甲方要求增加或更改工程設計，須與乙方協(xié)商實(shí)行，由此導致延長(cháng)工期的，由甲方承擔責任。
四、乙方應于_______年_______月_______日進(jìn)行施工，_______年_______月_______日前完成，否則每逾期一天，乙方應按工程總造價(jià)的千分之一計付違約金，違約金可在工程費用內相扣減。
五、甲方經(jīng)過(guò)審定施工方案（圖紙）后簽名蓋章確認。施工應按圖施工。施工現場(chǎng)實(shí)際尺寸與圖紙不相符時(shí)，應通知甲方協(xié)商修改后，蓋章確認方可施工。
六、甲方要求更改工程設計應書(shū)面通知乙方協(xié)商實(shí)行，雙方協(xié)商所更改的設計，對乙方的工時(shí)及材料所造成的損失進(jìn)行評估確認補償。施工當中業(yè)主要求增加項目的.由雙方當時(shí)確認報價(jià)。
七、隱敝工程量應甲乙雙方派出代表進(jìn)行現場(chǎng)度量，應提前2天通知甲方而在需隱敝前時(shí)甲方代表還未到現場(chǎng)，乙方有權自行隱敝并按乙方提供的工程量進(jìn)行結算。甲乙雙方代表現場(chǎng)度量隱敝工程量后但甲方代表不簽字確認時(shí)乙方保存甲方代表手寫(xiě)工程量數據以此為據進(jìn)行結算。
八、乙方應在本工程項目完成后五天內，通知甲方并與其共同驗收，雙方應在甲方收到乙方驗收通知之日起5天內共同驗收完畢，雙方應在驗收文件上簽章確認。甲方如在收到乙方通知五天內不與乙方共同驗收或入住、使用，則視為甲方默認工程質(zhì)量符合要求。
九、本工程施工期間，如遇不可抗力，則施工期限中斷，在消除不可抗力因素后，施工期限恢復計算。
十、本工程質(zhì)量保修期為叁年，自雙方驗收之日起計算（注：若甲方人為損壞由甲方自行負責）。
十一、該工程結算：按現場(chǎng)實(shí)際已做展開(kāi)工程量結算，單價(jià)___面積___
十二、付款方式：進(jìn)場(chǎng)前預付工程款的40%。第二次預付工程款的30%。面漆完工預付工程款的20%。余款5%工程驗收合格10天內一次性付清。另留5%作為質(zhì)保金，到期后甲方應按規定退還質(zhì)保金。
十三、若乙方因違反施工規范，安全操作規范，防火法規，環(huán)保規定和雙方其它約定，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
十四、本合同的其他附頁(yè)甲乙雙方簽名后生效。
十五、本合同一式兩份，自甲乙雙方簽名后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料施工合同3
甲方：
乙方：
工程地點(diǎn)：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為 平方米。由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式
采用包工包料方式承包，面積價(jià)格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料，因施工過(guò)程中發(fā)現設計問(wèn)題，確實(shí)需要變更的，需雙方協(xié)商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監工，并接受合理化建議并采納。
乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動(dòng)器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問(wèn)題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲處理。
三、承包價(jià)格及付款方式
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，建筑面積按相關(guān)民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是 元/平方米，屋檐滴水處是（貳佰元）/平方米。
先預付 元整（大寫(xiě)： ）。工程如在農歷 年 月 日完成外墻磚、屋內格墻及屋頂樓平完工。付款 元整（大寫(xiě)： ）。內墻及地平及外墻磚完工付款 元整（大寫(xiě)： ）。剩余部分經(jīng)甲方驗收合格后。
四、雙方責任
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質(zhì)量，按設計圖紙和甲方要求施工。
五、質(zhì)量要求
1、乙方應當按照國家規定的.房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，如：
1）所進(jìn)材料一定確保質(zhì)量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2）主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開(kāi)裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或地板開(kāi)裂、塌陷、露筋等等），由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進(jìn)行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關(guān)標準。門(mén)面貼瓷磚。
六、注意安全
乙方必須按照安全規范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過(guò)程中要特別注意安全施工，確保人身和財產(chǎn)安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求
主體工程工期為 天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，完工時(shí)間不能超過(guò) 天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢(qián) 元，因大雨等不可抗拒的客觀(guān)原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應在年前籌備齊，以便年初好施工。
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，在證人執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：
農歷日期：
乙方簽字（章）：
農歷日期：
在證人簽字（章）
農歷日期：
農歷日期：
包工包料施工合同4
甲方：____乙方：____
甲方將位于臺子上的擬建房屋幢承包給乙方施工修建。
本著(zhù)雙方平等自愿的`原則，公平、公正，就有關(guān)事項協(xié)議如下，望雙方共同遵守執行。
一、承包方式：____采用包工包料的方法。
二、甲方的責任：____
1、負責三通一平水電費用。
2、采購運輸合格建筑材料到工地現場(chǎng)。
3、看守保管乙方運入工地的架料、建筑機具。
4、現澆樓板當天負責伙食供應。
5、及時(shí)足額付工程進(jìn)度款。
三、乙方的責任：____
1、負責整個(gè)工程所有的泥工工藝，直至交付合格工程。
2、工程內容：____從地圈梁以上施工直至屋面工程。
3、裝飾工程要求：____
�、偻鈮γ嫠闹苜N瓷磚，包括琉璃瓦;
�、趦妊b飾：____樓梯間貼墻裙1.00高，踏步、休息平臺貼磚。內墻除貼磚外全部清光。廚房、衛生間、地面、墻面滿(mǎn)貼瓷磚;
�、蹣堑孛嫒抠N地板磚、地腳線(xiàn)，另外底層砌梯坎。
4、安全施工防護措施：____
乙方必須加強安全防護措施有效，嚴禁出現一切工傷事故，如出現意外一切責任由乙方負責，甲方不承擔任何經(jīng)濟補償。
四、控制質(zhì)量要求：____
1、乙方必須按甲方提供的圖紙進(jìn)行施工，如有變更必須經(jīng)甲方同意。
2、乙方必須按照有關(guān)現行施工規范、規程施工，如出現工程質(zhì)量事故所造成的經(jīng)濟損失一概由乙方負責。如乙方施工中途毀約甲方不予結算并給予一定數額違約金罰款最低元。
五、工程量計算方法：____
按定額規定計算建筑面積。
六、工程款支付方法、時(shí)間、結算：____
1、原則上按形象進(jìn)度付款，每層澆筑樓板后支付
2、內裝飾元，外裝飾元，元，余款待工程完工經(jīng)有關(guān)人員驗收合格后一月內付清。
七、工期：____開(kāi)工日期年月日至年月日竣工。
八、其他：____本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方共同協(xié)商。
九、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。直至工程完工，自然失效。
甲方：____乙方：____
聯(lián)系電話(huà)：____聯(lián)系電話(huà)：____
年月日
包工包料施工合同5
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲方將位于的自用房的建設工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過(guò)程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過(guò)程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產(chǎn)損害的.，乙方應對此負全部責任。
二、施工要求
1、乙方按照雙方協(xié)商結果進(jìn)行房屋結構施工。
2、乙方自本合同簽訂后開(kāi)始施工，工期為天），即自止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進(jìn)度，保證按期交房。一樓為平米，二樓為平米，共兩層為平米。
3、乙方在施工過(guò)程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材為16#、滇西水泥。
三、付款方式
工程報價(jià)：每平方元，以實(shí)際建筑面積為準。
1、施工隊進(jìn)場(chǎng)需支付開(kāi)工費2、第一層蓋好后付萬(wàn)元。 3、第二層蓋好后付萬(wàn)元。
4、剩余款項自驗收合格之日起一年后如因房屋未出現質(zhì)量問(wèn)題，甲方將剩余款項全部支付給乙方。若出現質(zhì)量問(wèn)題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續索要不足部分的維修金。
四、工程內容：乙方從地基到完成磚砌結構，室內外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。水電安裝到位（電線(xiàn)由甲方提供），及按原有的化糞池改大。
五、違約責任：
1、乙方承諾：如建好后的房屋出現重大質(zhì)量問(wèn)題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。
2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結清外，須賠償另一方違約金萬(wàn)元。
3、若乙方未在規定的工期內完工，每逾期一日需向甲方支付合同總造價(jià)1%違約金，逾期時(shí)間進(jìn)過(guò)一個(gè)月以上的，乙方需向甲方支付不低于的違約金。
六、本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，均可向香格里拉縣人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。
甲方（簽字蓋章）：_____________________
乙方（簽字蓋章）：_____________________
_年_月_日
包工包料施工合同6
發(fā)包方：_________承包方：_________
根據《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進(jìn)行，結合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程概況
1·1工程名稱(chēng)：
1·2工程地點(diǎn)：
1·3工程內容及做法。
1·4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
乙方包工、包料。
乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
乙方包工、甲方包料。
1·5工程期限_____歷天，開(kāi)工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
1·6合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)詳見(jiàn)《工程預算報價(jià)表》，施工過(guò)程中有增減項目的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條施工圖紙雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份；
甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設計費__________元，由甲方支付。
第三條甲方義務(wù)
3·1開(kāi)工前______天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。
3·2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用
3·3負責提供施工所需的水源、電源；
3·4負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系；
3·5不拆動(dòng)室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續；
3·6施工期間甲方仍需部分使用該場(chǎng)所，負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等各項工作；
3·7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收。
3·8按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務(wù)
4·1指派為乙方駐工地監理，負責本合同履行；按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理解決由乙方負責的各項事宜。
4·2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；
4·3嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理規定，嚴格按圖紙或說(shuō)明進(jìn)行安全文明施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄；
4·4保護好原場(chǎng)所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通；
4·5保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
4·6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第五條工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，雙方簽名確認，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
第六條材料的提供
6·1由甲方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質(zhì)量問(wèn)題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；乙方驗收后應負責妥善保管。
6·2由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現場(chǎng)前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用；如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條工期延誤
7·1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延；
工程量變化和設計變更；
不可抗力；
甲方同意工期順延的其他情況。
7·2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
7·3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7·4因乙方責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條工程款支付方式
8·1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時(shí)，甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額的%，即元。
第二次：木工進(jìn)場(chǎng)，甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額的%，即元。
第三次：扇灰油漆進(jìn)場(chǎng)，甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額的%，即元。
第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額的5%，即元。
8·2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字，甲方應在簽字時(shí)向乙方結算工程尾款。
8·3工程款全部結清后，乙方應向甲方開(kāi)具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務(wù)部開(kāi)出并蓋財務(wù)專(zhuān)用章收據為準。
8·4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起____月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9·1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：
不能提供水、電；
不能保證每天8小時(shí)以上工作時(shí)間；
不能按期提供自購材料、設備；
不能按期支付工程款影響正常施工的；
因甲方原因變更設計、增加施工項目；
同意工期順延的其他情況。
逾期驗收或無(wú)故怠于驗收；
因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9·2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：
因乙方責任不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工而影響工期的，工期不順延；
因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
乙方施工過(guò)程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責；
乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償；
乙方違反物業(yè)管理規定造成的損失，由乙方負責。
乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
9·3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9·4未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
9·5因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的.經(jīng)濟損失。
9·6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9·5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條關(guān)于設計和施工及驗收的約定
10·1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時(shí)間內會(huì )同甲方審圖，經(jīng)甲方確認簽字后，乙方方可進(jìn)行施工。
10·2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進(jìn)行施工。
10·3施工過(guò)程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書(shū)面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時(shí)間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià)，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協(xié)商解決。
10·4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場(chǎng)驗收，驗收期為兩天。甲方未按時(shí)驗收的，乙方可自檢后如實(shí)填寫(xiě)隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。
10·5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時(shí)間內未能驗收，應當及時(shí)書(shū)面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過(guò)驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的39看管費用和相關(guān)費用。10·6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價(jià)表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由____市裝飾協(xié)會(huì )調解；協(xié)商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13·1本合同如有未盡事宜，雙方本著(zhù)友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
13·2本合同簽訂后工程不得轉包。
13·3本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專(zhuān)用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
13·4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：____________法定代理人：委托代理人：_____________地址：_________電話(huà)：_________
乙方：委托代理人：_____________法定代理人：_____________地址：_________電話(huà)：_________
____日期
合同編號：_________
包工包料施工合同7
甲方：_________________身份證號：_________________電話(huà)：_________________
乙方：_________________身份證號：_________________電話(huà)：_________________
甲方將位于西峽縣回車(chē)鎮老廟崗村陳溝組的自住用房的建設工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：_________________
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過(guò)程所需的的水電費用由乙方支付，施施工人員的吃住行生活由乙乙方自理。乙方在施工過(guò)程程中，應注意施工安全，全全程對施工安全負完全責任任,因施工設備的原因和乙乙方人員操作失誤導致的傷傷亡事故由乙方負完全責任任。由于乙方對施工工地管管理疏忽造成的施工人員以以外第三人人身財產(chǎn)損害的的，乙方應對此負全部責任任。
二、施工要求
1、乙方需嚴格按照施工圖紙紙完成施工任務(wù)，不得隨意意更改，如需更改，需征得得甲方同意。
2、乙方自自本合同簽訂后開(kāi)始施工，，月天)，即自按期交房房。
3、乙方在施工過(guò)程程中所需材料必須使用紅磚磚、國標鋼材、中聯(lián)水泥。
三、付款方式工程報報價(jià)：_________________每平方元，以實(shí)際際建筑面積為準。
1、地地基挖好后甲方支付乙方首首批款2萬(wàn)元。包工包料料建房施工合同書(shū)甲方：_________________：_________________身份證號：_________________電話(huà)：_________________乙方：_________________身份證號：_________________電電話(huà)：_________________甲方將位于西峽縣縣回車(chē)鎮老廟崗村陳溝組的.的自住用房的建設工程經(jīng)雙雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙雙方協(xié)商同意，就該建房工工程的施工承包事宜達成如如下協(xié)議：_________________
一、此次建房房的施工承包方式為乙方包包工包料。乙方負責出工建建設并自行解決建設施工所所需的所有設備、建房所用用的全部原材料，施工過(guò)程程所需的水電費用由乙方支支付，施工人員的吃住行生生活由乙方自理。乙方在施施工過(guò)程中，應注意施工安安全，全程對施工安全負完完全責任,因施工設備的原原因和乙方人員操作失誤導導致的傷亡事故由乙方負完完全責任。由于乙方對施工工工地管理疏忽造成的施工工人員以外第三人人身財產(chǎn)產(chǎn)損害的，乙方應對此負全全部責任。
二、施工要求求
1、乙方需嚴格按照施施工圖紙完成施工任務(wù)，不不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。
2、乙方自本合同簽訂后開(kāi)始始施工，月天)，即自按按期交房。
3、乙方在施施工過(guò)程中所需材料必須使使用紅磚、國標鋼材、中聯(lián)聯(lián)水泥。
三、付款方式工程報價(jià)：_________________每平方元，以實(shí)際建筑面積為準。1、地基挖好后甲方支付付乙方首批款2萬(wàn)元。
甲方：____________________
乙方：____________________
_____年_____月_____日
包工包料施工合同8
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
根據《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律規定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，達成協(xié)議如下：
一、工程范圍
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內容：
4、承包方式：
二、工期要求：
1、自 年 月 日，從開(kāi)工之日，樓房具備作業(yè)面后開(kāi)工 個(gè)月交工。
2、承包人應按甲方設計的要求進(jìn)行施工進(jìn)度安排，必須無(wú)條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經(jīng)甲方同意。
3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時(shí)、按質(zhì)、按量完成承包內容。否則，工期拖延一切直接或間接的后果自負。(注：施工中陰、雨天工期可順延，5℃以下溫度禁止施工，工期可順延。)
三、施工質(zhì)量要求：
1、鋼檁條
2、彩鋼板厚度
四、工程驗收
此工程經(jīng)甲方驗收合格即視為合格。
五、合同價(jià)款與支付方式：
合同單價(jià)： /㎡，施工面積約 ㎡。合同總價(jià)款： 工程款待工程竣工甲方驗收后一次性給付總額工程款。
六、其他約定： 由于任何一方的原因導致施工不能進(jìn)行或不能順利進(jìn)行，人為不可抗力除外，責任一方應賠償對方相應損失。
七、爭議的.處理：執行本合同中發(fā)生的問(wèn)題，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至工程所在地法院。
八、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話(huà)：_______________________ 電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
包工包料施工合同9
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建設法》及其它相關(guān)法律、法規，本著(zhù)自愿、平等、公平和誠信的原則，結合本工程情況，甲乙雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：私房
2、工程地點(diǎn)：青江村還房自建點(diǎn)
3、工程建設規模：一層為框架，二至七層為住房，結構為磚混。
二、承包方式：
1、乙方包工不包料，乙方以甲方提供的設計方案為準，簽字以后不得更改。
2、乙方負責施工所需的機械工具、設備和模板(含釘子、元絲等低值易耗品)。
3、室內素抹灰、清水房，不含二次裝修。
三、工期：
乙方正式施工之日起150天。如因甲方原因導致工程不能正常施工或不可抗拒的'自然因素(如：下雨、停電、停水)，工期順延。
四、工程質(zhì)量：
參照《國家民用建設規范》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收標準規范》為準。
五、工程內容：
1、主體為磚混。正面貼100×100外墻磚，后墻及兩側面素抹灰，室內素抹灰，窗戶(hù)做雨棚。
2、二層廚房、廁所裝修。
3、室內外水電安裝：乙方按照甲方要求的位置鋪設水電、光纖、電話(huà)、煤氣管道等。
六、結算方式：
1、工程按實(shí)際平方結算(及按建筑物外墻邊線(xiàn)計算)，計150元/㎡。
2、人生意外保險費用由甲乙雙方各付一元。
七、付款方式：
1、乙方機具、設備、模板進(jìn)場(chǎng)后，甲方支付乙方總價(jià)的5% ;一層安裝預制板后，甲方支付乙方總價(jià)的30%;二三層安裝預制板后，甲方支付乙方總價(jià)的30%。
2、剩余部分工程竣工驗收后，甲方支付乙方總價(jià)的35%。
八、工程質(zhì)量保證：
1、屋面、外墻、廚房、衛生間漏水保修一年。
2、水電保修一年(燈具開(kāi)關(guān)、水開(kāi)關(guān)壞不保修)。
3、竣工驗收之日起12個(gè)月后，沒(méi)有出現質(zhì)量問(wèn)題，甲方付給乙方剩余尾款。
4、因施工質(zhì)量事故所造成的建筑材料損失或其它傷害由乙方負全責并全額賠償。
5、乙方所有施工人員未經(jīng)甲方同意，不得攜帶任何建筑材料離開(kāi)施工現場(chǎng)。若發(fā)現有攜帶現象發(fā)生，則扣除乙方總價(jià)的10%。
九、甲方職責：
1、做好“三通一平”。
2、按時(shí)付款給乙方。
3、對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督，搞好鄰里關(guān)系。
4、搞好各項材料的采集、供應和管理，不斷乙方材料。
5、甲方對本工程向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。
十、乙方職責：
1、乙方必須按照國家相關(guān)施工標準、保質(zhì)保量施工。
2、乙方所需甲方提供材料，乙方應提前七天通知甲方采購。
3、乙方應做好本工程施工現場(chǎng)安全管理，若發(fā)生安全事故，由乙方負全責、賠償。
十一、安全責任：
由乙方負全責。施工過(guò)程中乙方、第三方人員，如有安全事故發(fā)生，由乙方承擔全部責任和賠償。甲方不負任何責任和賠償。
十二、違約責任：
合同簽訂生效后，雙方認真履行以上條約。如發(fā)生違約，由違約方承擔相關(guān)責任并支付合同總價(jià)的30%給守約方，以及賠償一切經(jīng)濟損失(及按《合同法》辦理)，經(jīng)濟糾紛訴訟由當地法院仲裁。
十三、本合同未盡事項由雙方協(xié)商解決，竣工驗收后結清人工費，保修期結束后自動(dòng)終止本合同。
十四、本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，相關(guān)政府部門(mén)存檔管理一份。
本合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等的效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
包工包料施工合同10
建設單位：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國民法典》的要求,甲、乙雙方對本工程項目進(jìn)行了商議。甲方對乙方的施工能力和管理水平進(jìn)行了考察，認為能夠滿(mǎn)足該工程的`要求。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商特定協(xié)議如下。
一、工程項目的綜合說(shuō)明
2、工程地址：
3、工程規模：建筑面積約8000平方米(實(shí)際面積以施工圖為準)
4、結構及層數：磚混六層
5、發(fā)包方式：包工包料
6、發(fā)包范圍：工程圖紙全部?jì)热?/p>
7、開(kāi)竣工日期：_________年____月____日至_________年____月____日。
8、本工程質(zhì)量必須達到國家施工驗收規范的合格標準。
二、工程造價(jià)
1、經(jīng)甲、乙雙方共同商定本承包協(xié)議造價(jià)為：
車(chē)庫及住宅部分實(shí)行平方米包干為910元/平方米。
2、面積計算依據：
國家規定的建筑面積計算標準
三、材料采購供應
材料均由乙方自行采購。如甲方供料價(jià)格應按照同期市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)雙方認可。甲方指定使用的砂石、門(mén)窗等材料用撥付給乙方的房產(chǎn)進(jìn)行置換。
四、工程款支付方式
工程款支付按施工進(jìn)度足額撥付。由乙方將已完成工程量上報甲方，按50%現金加50%房產(chǎn)進(jìn)行撥付(砂石及門(mén)窗等甲方供應的材料視同撥付房產(chǎn))。房產(chǎn)在施工前按2950元/平方米以立體砍塊的形式留足，經(jīng)雙方確認后，根據施工進(jìn)度情況陸續進(jìn)行撥付。工程名稱(chēng)：富拉爾基區小區號樓
五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取
1、施工現場(chǎng)三通一平由甲方負責，其費用不含在總價(jià)內。
2、基礎墊層以下的地基如需處理費用不含在總價(jià)內，經(jīng)雙方確認后按實(shí)際發(fā)生給予調整。
3、重大設計變更(指結構、規模、標準)由該工程圖紙設計部門(mén)出變更圖或變更說(shuō)明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價(jià)內。按實(shí)際發(fā)生給予調整。
六、工程保修
本工程保修按中華人民共和國國務(wù)院《建設工程質(zhì)量管理條例》及《黑龍江省建設工程質(zhì)量管理規定》執行。按工程總造價(jià)的2%預留，滿(mǎn)一年后返還。
七、其他有關(guān)要求和說(shuō)明：安全生產(chǎn)及文明施工按有關(guān)規定執行。如發(fā)生安全事故由肇事方負責。
八、本協(xié)議共四份，建設單位、施工單位各二份。
以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
建設單位:(蓋章)施工單位:(蓋章)
法定代表人：(簽字、章)
法定代表人：(簽字、章)
代理人：(簽字、章)
代理人：(簽字、章)
_________年____月____日
包工包料施工合同11
甲方：_________________
乙方：_________________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著(zhù)互惠互利的原則，甲方同意將碧桂園二期內粉刷工程承包給乙方施工，其承包價(jià)格為砂漿粉刷，每平方米壹拾叁元整，工程完工以實(shí)際面積結算，門(mén)洞口、窗洞口、陽(yáng)臺洞口不去，按全面積計算。
承包范圍：_________________內墻面室內粉刷（內陽(yáng)臺墻面由甲方負責完成）。
乙方責任：_________________
1、施工中，乙方必須嚴格按照甲方的要求施工，搞好工藝，服從甲方、建設方、監理的管理，把好質(zhì)量關(guān)。
2、節約材料，不能有浪費現象，更不能有隔夜灰，如遇甲方、建設方罰款由乙方承擔。
3、乙方工人不得在場(chǎng)內隨地大小便，發(fā)現一次罰款貳佰元。
4、嚴把安全關(guān)，不準酒后上崗，不準違規操作，嚴格按照甲方工程安全規章管理制度施工。如有違規操作出現安全事故，其一切經(jīng)濟損失和責任自行承擔。
5、工地現場(chǎng)不得打架斗毆，不得偷摸扒竊，如出現以上現象，除罰款每次貳仟元外，交移公安機關(guān)處理。
6、按時(shí)按合同約定，積極付給一線(xiàn)工人工資。不得截留，不得另作它用。
如出現以上現象，調查屬實(shí)甲方可以代付，并處以應付款的一倍罰款。
7、墻面沒(méi)有空鼓的.，出現裂縫由甲方負責修補完成。
甲方責任：_________________
1、工程完工前甲方、建設方、監理方向乙方交底。
2、按時(shí)按合同約定，給付乙方工程款。
付款方式：_________________
甲方每棟按乙方完成的工程量（70%）支付生活費用，工程全部完工后付至工程的90%，余款待工程驗收后一月內付清（年底付清）。
此合同一式貳份，簽字生效，并具有法律效力，甲、乙雙方各執一份。
甲方（蓋章）___________
乙方（簽章）___________
____年_____月_____日
包工包料施工合同12
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著(zhù)平等、互利、公平、公正、誠實(shí)信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業(yè)用工事宜，為明確雙方責任、義務(wù)和權利，經(jīng)雙方友好協(xié)商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：私宅
2、結構層次：
3、施工地點(diǎn)：下蜀鎮西謝村
4、建筑面積： 平方米
二、承包方式：
包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。
三、工程作業(yè)范圍及其內容：
1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：
2、水泥：
3、鋼筋：
五、質(zhì)量管理：
質(zhì)量標準：乙方施工的工程質(zhì)量，應當符合國家和地方有關(guān)的施工及驗收標準及甲方的要求。
六、工程進(jìn)度：
合同工期：自 年 月 日至 年 月 日，總日歷天數為 天。
七、安全、文明施工：
在施工過(guò)程中，乙方施工人員所發(fā)生的安全事故，乙方自理與甲方無(wú)關(guān)。（工程造價(jià)包含乙方工人的保險費。）
八、結算價(jià)格及方式：
1、固定單價(jià)包干： 元/平方米，按建筑面積實(shí)算（建筑面積按國家規范標準計算）
2、工程完工后，留工程造價(jià) 為工程質(zhì)保金，工程竣工驗收后無(wú)維修等質(zhì)量、安全問(wèn)題一年內全部付清。
九、付款方式：
甲方根據工程進(jìn)度付款，基礎結束付 ，主體結束付 ，粉刷結束付 ，工程竣工驗收付 ，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一年后付清。
十、現場(chǎng)用電：
費用有甲方負責。
十一、施工用水：
費用有甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方的勞動(dòng)力安排和施工的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全不能滿(mǎn)足甲方，經(jīng)甲方書(shū)面通知，仍不能滿(mǎn)足要求的'，甲方有權向乙方發(fā)出通知解除合同，責令乙方退場(chǎng)，已完工程量按70%結算。年底結清。
2、合同的終止：甲、乙雙方根據合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務(wù)后，本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協(xié)議，補充協(xié)議與該協(xié)議具有同等效力。
4、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
>包工包料施工合同14
甲方：_________________姓名：_________________
乙方：_________________姓名：_________________
甲方將位于___________的自住用房的建設施工工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：_________________
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工，甲方包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備，甲方負責建房所用的全部原材料，施工過(guò)程所需的水電費用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過(guò)程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的一切傷亡事故由乙方負完全責任，與甲方無(wú)關(guān)。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產(chǎn)損害的，乙方應對此負全部責任。
二、被建房屋的建筑面積為_(kāi)__________平方米，甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼外墻的瓷磚、樓梯及其附屬設施、)乙方的施工承包房子主體單價(jià)為每平方米___________(大寫(xiě)：_________________ 元) 元整。平方面積以滴水為界;樓梯1個(gè)平方按兩個(gè)平方計算。二層多砌一堵?lián)跬翂Α?/p>
三、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。自簽訂之日起生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
簽訂日期：________________
包工包料施工合同13
甲 方：
乙 方：
甲方將“ 杭政儲出【20xx】9號地塊商品住宅 ” 防水工程發(fā)包給乙方施工，根據《中華人民共和國建筑法》 、《中華人民共和國合同法》甲方與發(fā)包方簽訂的《建設工程施工合同》以及相關(guān)工程補充協(xié)議和經(jīng)濟文件的約定，結合本工程具體情況，雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1、承包范圍：包工包料
2、防水工程報價(jià)
地下室底板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，單價(jià)按 18 元/㎡。 地下室側板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，單價(jià)按 18 元/㎡。 屋面及衛生間防水具體施工方案及價(jià)格由甲乙雙方另行協(xié)商。
以上防水工程完工驗收合格后，工程量按以實(shí)際完成的平方數為準，工程總價(jià)以實(shí)際完成的平方數×單價(jià)。
第二條 甲方工作責任
2.1開(kāi)工前，甲方向乙方提供原設計圖紙、變更通知及發(fā)包方要求說(shuō)明，并向乙方作現場(chǎng)交底;基層要平整、干凈、牢固、無(wú)空鼓、無(wú)松動(dòng)、不得有起砂、開(kāi)裂等缺陷，符合防水施工規范要求;清除影響施工的障礙物。
2.2 合同簽訂后，甲方做好施工組織設計，各分部門(mén)分項開(kāi)工前要有具體的施工方案、方法、質(zhì)量保證措施和技術(shù)交底工作。
2.3 甲方向乙方免費提供施工用水、電源、垂直運輸機械，以及乙方施工管理人員住宿場(chǎng)所等，并說(shuō)明使用注意事項。
2.4 甲方協(xié)助乙方做好現場(chǎng)成品的保護、防盜等工作。
2.5 甲方負責該防水工程項目的'質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工和技術(shù)的檢查和監督，組織工程質(zhì)量的檢查、驗收。
2.7 甲方對乙方交接的防水層成品有保護的責任。
第三條 乙方工作責任
3.1 嚴格執行施工規范、工地安全規程、防火安全規定，按圖紙或雙方協(xié)定方案施工，參加驗收。
3.2工程完工未移交甲方前，負責對現場(chǎng)成品進(jìn)行保護。
3.3施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
3.4乙方負責提供產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗報告、出廠(chǎng)合格證、現場(chǎng)抽樣檢驗報告、產(chǎn)品施工工藝并按時(shí)提供給甲方。
第四條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
4.1本工程按施工圖紙或雙方協(xié)定方案、做法說(shuō)明、設計變更及國家制度的施工規范組織施工、驗收。
4.2采用合格的防水材料，進(jìn)場(chǎng)施工。
第五條 關(guān)于工程款支付的約定
5.1 防水工程施工完畢、防水工程驗收合格后15天內，甲方將工程款付至工程總造價(jià)_80_%(除 5 %做質(zhì)量保證金外)，其余款甲方在兩個(gè)月內需全部付清給乙方。
5.2 保修期滿(mǎn)甲方在一個(gè)星期內將保修金一次性支付給乙方。
第六條 工程保修
6.1工程質(zhì)量保修期為三個(gè)月，質(zhì)量保修期從該分項工程實(shí)際驗收合格之日算起。甲方扣除相應保修金時(shí)給乙方辦理保修金欠條，保修期滿(mǎn)甲方將保修金本金付還乙方。
6.2保修范圍：材料老化、搭接開(kāi)裂、材料脫落造成漏水屬于保修范圍。找平層開(kāi)裂、基層裂縫、基層沉陷而造成材料斷裂或人為損害造成漏水不屬于保修范圍。
6.3屬于保修范圍和內容的項目，乙方應在接到保修通知之日后3個(gè)工作日內派人修理。乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委托其他人修理，保修費從質(zhì)量保修金內扣除。
第七條 違約責任
7.1甲方未按合同支付工程款，乙方有權停止施工，所造成的工期延誤由甲方負責。停工期間給乙方造成的誤工費用由甲方承擔。
7.2方必須確保工程工期和施工質(zhì)量及防水工程順利進(jìn)行。如果基層達不到防水施工規范要求，甲方要求乙方施工，其施工費用由甲方負責補給乙方。
7.3乙方在施工過(guò)程中，嚴格按圖紙或按雙方協(xié)定方案及甲方技術(shù)交底施工達到保質(zhì)保量。
7.4方在施工中，甲方注意對成品進(jìn)行保護，如因甲方在施工中對防水成品損壞或污染，經(jīng)甲乙雙方確認，由甲方負責處理。需要返工的由甲方負責費用。
八條 爭議糾紛
8.1合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
8.2 未盡事宜，雙方共同協(xié)商，補充協(xié)議與本合同同具法律效力。
8.3本合同的執行中發(fā)生爭議，當事人不愿通過(guò)協(xié)商時(shí)，應向甲方所在的人民法院起訴。
第十條 本合同一式貳份，雙方各執壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。在本合同項目工程
竣工驗收合格，保修期滿(mǎn)甲方付清乙方保修金，該合同全失效。
甲 方：乙方：
年月日：
包工包料施工合同14
建設單位(甲方)：
承建單位(乙方)：
為確保該工程的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成以下條款，雙方將嚴格執行。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng)：園林綠化
2、工程地點(diǎn)：
3、承包方式：包工、包料
4、工程造價(jià)：
第二條工程期限
本工程_________年____月____日開(kāi)工，______________年____月____日竣工。
第三條工程延誤與工程獎罰
1、乙方應及時(shí)按期開(kāi)工，如遇施工現場(chǎng)不能開(kāi)工的情況下應提前三天書(shū)面通知甲方并經(jīng)甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規定期限內發(fā)出延期通知的，工期不順延。
2、施工中因各種原因需要停工，應提前24小時(shí)書(shū)面向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然災害等原因，工期相應順延。
4、因乙方原因造成延期開(kāi)工或停工的，由乙方承擔相應損失。
第四條甲方工作
1、確保施工現場(chǎng)做到三通一平。
2、確保乙方施工用水及養護用水、用電。
第五條乙方工作
1、乙方必須按甲方確認的工程進(jìn)度組織施工，接受甲方對工程進(jìn)度的監督檢查。
2、工程竣工后，乙方應按本合同約定的.保修期，對本工程承擔質(zhì)量保修責任。
3、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關(guān)費用，由乙方承擔。
第六條質(zhì)量驗收
工程質(zhì)量應達到《城市綠化施工及驗收規范》標準，經(jīng)驗收不合格，乙方進(jìn)行返工、修改并承擔所發(fā)生的費用。
第七條付款方式
工程施工完畢驗收合格后15日內，甲方應向乙方以銀行轉賬或網(wǎng)銀方式支付全部結算價(jià)款
第八條爭議處理
因履行本合同發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應由甲方所在地人民法院管轄。
本合同一式貳份。甲、乙雙方各執壹份，雙方蓋章生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
包工包料施工合同15
發(fā)包單位：
承包單位：
根據《中華人民共和國民法典》以及福建省有關(guān)基本建設和施工管理等規定，經(jīng)甲乙雙方商定，甲方將______________________包工包料委托給乙方，為明確雙方權利、義務(wù)和責任，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議條款，以便雙方共同遵守執行。
一、工程概況：承包形式和施工依據
工程項目：
使用品牌：
工程范圍：外墻內保溫系統項目25�；⒘Ｖ楸貪{料-抹聚合物抗裂砂漿-壓入耐堿網(wǎng)格布-抹抗裂砂漿。具體內容和范圍以建筑外墻內保溫系統設計圖紙為準。
承包形式：本工程采取包工包料的承包方式承包。
施工依據：以本合同以及施工圖紙，現行施工規范、操作規程驗收評定標準和工程變更通知單為本工程施工依據。
二、施工工期
1、乙方在合同簽訂后，具體開(kāi)工日期以甲乙雙方書(shū)面形式確認的開(kāi)工日期為準。
2、如有特殊情況或由于甲方原因造成工期拖延，乙方工期可順延。
三、工程造價(jià)
工程總造價(jià)約：元。
四、結算方式
1、乙方承包甲方外墻內保溫系統項目施工，承包價(jià)按人民幣元/平方
2、工程量報價(jià)中包括保溫系列材料、人工工資費用、檢測費用、不包括稅金。
五、付款方法
1、合同簽定，人工、材料進(jìn)場(chǎng)十天內甲方付給乙方所完成工程量造價(jià)的80%作為備料款。
2、工地正常施工，甲方每月支付乙方當月所完工程量的80%進(jìn)度款。
3、本工程節能分部驗收全部合格后，乙方報送的結算書(shū)經(jīng)甲方審核后30天內支付乙方工程量總造價(jià)15%進(jìn)度款。
4、竣工驗收通過(guò)后，余款一年內付清。
5、甲方如若未按甲乙雙方約定的`付款方式付款，乙方有權停止工程施工，由此造成的損失乙方將不承擔責任。
六、甲、乙方工作
1、甲方工作：
提供配合施工用水、電、作業(yè)現場(chǎng)等，倉庫、內墻腳手材料、砂漿機、施工電梯等供乙方使用。
提供有關(guān)圖紙資料及施工現場(chǎng)障礙物拆除。
負責對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監督，辦理簽證。
按合同規定撥付工程款，辦理竣工結算，組織工程竣工驗收。
2、乙方工作：
施工人員進(jìn)場(chǎng)后根據施工安全操作規范進(jìn)行施工，聽(tīng)從甲方安全專(zhuān)職人員指揮。
編制施工組織設計，做好施工準備工作和施工機具的合理調配。
按合同規定做好材料的采購、供應和管理工作。
嚴格按照施工圖紙和操作規程進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。
負責外墻內保溫系統相關(guān)材料、驗收資料及成品的試驗、檢測等工作。.嚴格按照施工組織設計、專(zhuān)項施工方案或作業(yè)指導書(shū)中有關(guān)安全技術(shù)措施和方案，杜絕違章指揮、違章作業(yè)和機械帶病運轉，承擔因違章、違規作業(yè)造成安全事故的全部責任;
七、工程質(zhì)量和竣工驗收
1、工程質(zhì)量：本工程質(zhì)量要求達到合格。
2、工程驗收以施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國家頒發(fā)的施工驗收規范和質(zhì)量驗收標準為依據。乙方負責對原始資料、報驗資料的收集、整理、報審和歸檔。
3、根據現場(chǎng)施工需要，可以分階段驗收。
4、乙方負責本子分部工程的全部檢測、驗收費用，并保證合格通過(guò)該分布的驗收。
八、其它事項
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，合同全部條款履行完畢后即自行生效。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【包工包料施工合同】相關(guān)文章：
包工包料施工合同12-14
防水包工包料施工合同09-26
包工包料建房施工合同12-22
包工包料施工合同(15篇)11-16
包工包料施工合同精選15篇11-25
包工包料施工合同范本11-13
包工包料施工合同范本12-14
關(guān)于自建房包工包料施工合同10-24