房屋拆遷合同【推薦】
隨著(zhù)人們法律意識的加強，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編精心整理的房屋拆遷合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
房屋拆遷合同1
建設單位：_________，以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方；
拆遷戶(hù)（單位）：_________市（縣）_________區（鎮）_________街（路）_________號房主（代表人）_________，以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方。
根據_________建筑安裝工程的建設需要，經(jīng)規劃部門(mén)和拆遷房屋主管機關(guān)批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方權利義務(wù)，保證拆遷工作的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。
第一條 乙方在甲方用地范圍內共有_________結構的住房_________幢_________間，共_________平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產(chǎn)權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）。甲方負責于_________年_________月_________日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門(mén)批準的地區內進(jìn)行遷建）_________平方米（安置房屋原則上不超過(guò)原住房面積，乙方原住房過(guò)寬或有出租的房屋，在對其安置時(shí)應適當壓縮，但對壓縮面積就按房地產(chǎn)管理部門(mén)的規定作價(jià)補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的`，應按其家庭人口情況給予適當照顧）。
第二條 乙方應于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后_________日內一次付給乙方搬遷費_________元。
第三條 甲方對乙方在臨時(shí)周轉期間按下列情況給予補助：
1．乙方自行找房周轉，每人每月補助_________元；
2．由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助_________元；
3．乙方用甲方的簡(jiǎn)易房周轉的，周轉期間免收房租。簡(jiǎn)易周轉房沒(méi)有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條 甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等裝備。
第五條 乙方家庭的全部成員（18歲以上者）_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼續糾紛等，一律不負責任。
第六條 甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________％向乙方償付違約金（如不按時(shí)按量向乙方單位撥給報應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付_________元違約金）；甲方如不按合同規定的地點(diǎn)和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)。
乙方如經(jīng)甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產(chǎn)管理部門(mén)對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時(shí)搬遷，時(shí)間順延，但必須告知甲方情況。
第七條 其它：_________。
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當地房地產(chǎn)管理部門(mén)調解，調解不成的，可提請合同管理機關(guān)仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式_________份，交_________市（縣）房地產(chǎn)管理局、建設銀行、建委、計委、_________等單位各留存一份。
建設單位（甲方）（蓋章）：_________ 拆遷戶(hù)（乙方）代表人（簽字）：_________
代表人（簽字）：_________ 家庭18歲以上成員（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
房屋拆遷合同2
甲方：
乙方：
甲方與乙方約定，由乙方處理甲方房屋拆遷事宜。為明確雙方之權利和義務(wù)，依照《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法律法規的規定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，訂立本合同。
第一條 委托事項
甲方委托乙方處理甲方因建設需要的拆遷事宜，包括拆遷過(guò)程中因拆遷完所產(chǎn)生的房屋剩余價(jià)值。拆遷戶(hù)共計 戶(hù)。
第二條 費用及其支付
1、 按拆遷房屋間數計算：
(1)對于多數房屋較好的按每間人民幣 元。
(2)對于部分房屋較舊的.乙方免費負責清除。
2、乙方在拆遷之前須向甲方交納 50 萬(wàn)元保證金，該保證金在乙方拆遷房屋的同時(shí)按乙方拆遷的實(shí)際數量予以扣除。
(1)若乙方在拆除全部房屋之后，其合同價(jià)款未達50萬(wàn)元，則甲方退還乙方余下保證金;
(2)若乙方在拆遷房屋過(guò)程中，其合同價(jià)款已達到或已超過(guò) 50萬(wàn)元，則乙方須向甲方續交20萬(wàn)元保證金，依次類(lèi)推，待乙方拆除全部房屋后，甲方退還乙方余下保證金。
2、 乙方在處理委托事務(wù)時(shí)，其他費用及損失由其自行承擔。
第三條 委托事務(wù)的終止
(1) 在拆除過(guò)程中，雙方產(chǎn)生分歧的，在對乙方從事本委托合同的費用給予補償后，可終止本和同。
(2) 乙方遇政府對本單位職能將進(jìn)行調整，而致無(wú)法履行本合同的，在賠償甲方相應損失后可終止本合同。
第四條 違約責任
乙方未按本合同完成拆遷工作的，應賠償甲方因此所受的直接及間接地損失。
第五條 其他條款
合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。
(本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。)
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋拆遷合同3
原告：______________，女，漢族，_____________年__________月__________日生，
住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告：______________，男，漢族，_____________年__________月__________日生，
住址：_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告：_________________上海_________________實(shí)業(yè)有限公司
法定代表人：______________聯(lián)系電話(huà)：_____________
地址：_________________上海市________________區_________________路_____________號_____________室
郵政編碼：_________________200000
第三被告：_________________上海___________________房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
法定代表人：__________________聯(lián)系電話(huà)：_____________
地址：_________________上海市_________________區_________________路_____________號_____________室
郵政編碼：_________________200000
訴訟請求：_________________
1、確認三被告簽訂的關(guān)于本市_____________區_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協(xié)議無(wú)效;
2、請求法院重新做出拆遷補償安置;
3、本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實(shí)理由：_________________
被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號)，同期開(kāi)始拆遷工作。
原告居住于_______________路_____________弄_______________號底后的房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“動(dòng)遷房屋”)，由于歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底后房屋只有一本房屋租賃證，但原告戶(hù)口在動(dòng)遷房屋底前，單獨一個(gè)戶(hù)口簿并作為戶(hù)主，是該房屋動(dòng)遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的兒子)、_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底后的'戶(hù)口本內。
_________________年_______________月_______________日動(dòng)遷房屋被強行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至該地塊動(dòng)遷項目組辦公室交涉，要求動(dòng)遷組出示動(dòng)遷方案，說(shuō)明對原告的安置情況，遭拒絕。原告多方維權無(wú)果，無(wú)奈于_________________年_______________月_______________日訴至_________________區人民法院后，通過(guò)法院調取了_________________區_________________路_________________弄_______________號底前、底后房屋的部分拆遷補償安置協(xié)議【協(xié)議編號為：_________________滬安(_____________)拆協(xié)字第_______________、_______________號】。通過(guò)該協(xié)議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下，與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區馬當路_______________弄__________號底前、底后房屋的拆遷補償安置協(xié)議，并且擅自將被告一的兩個(gè)兒媳_________________(戶(hù)口在_____________區_______________路)、_____________(戶(hù)口在_____________區_______________路)一并作為動(dòng)遷安置人口在動(dòng)遷房屋安置協(xié)議中進(jìn)行安置。被告一在與被告二、三簽訂動(dòng)遷房屋的拆遷安置補償協(xié)議后，一共獲得3百余萬(wàn)元，而原告僅獲得動(dòng)遷款10余萬(wàn)元。由于3被告簽訂的安置協(xié)議侵害了原告依法享有安置房屋的權利，導致原告至今無(wú)房可住。
原告在無(wú)奈之下，為了維護自己的合法權利，唯有提起訴訟，要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協(xié)議無(wú)效，并且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
具狀人：_________________
____年_____月_____日
房屋拆遷合同4
賣(mài)方(甲方)：________________________________。
身份證地址：_____________________________________________。
當前地址：______________________________________。
家庭電話(huà)：______________；手機：________________
(房屋共有人)_______身份證號碼：
(房屋共有人)_______身份證號碼：
(房屋共有人)_______身份證號碼：
上述____________________________________________________________________________________
買(mǎi)方(乙方)：____________________________________。
身份證地址：_____________________________________________。
當前地址：______________________________________。
家庭電話(huà)：______________；手機：________________
買(mǎi)方(乙方)：____________________________________。
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律法規，在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上，就房屋買(mǎi)賣(mài)達成如下協(xié)議：
住房的第一個(gè)基本情況
(一)出賣(mài)人出售的房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落于_____________________________[小區(街)]。該房屋的樓層為_(kāi)_______________________________________________________________
二、房屋內部設施設備：
與該房屋一并轉讓的附屬設施、設備、裝修及相關(guān)物品詳見(jiàn)附件3。
第3條本合同提及的房屋為_(kāi)____________________________________________________________________________________________允許原售樓單位轉賣(mài)，不存在產(chǎn)權糾紛、抵押、債權債務(wù)等權利瑕疵。交易后如有上述未盡事宜，由甲方承擔，乙方不承擔任何責任。
第4條上述房地產(chǎn)的成交價(jià)格：
交易價(jià)格為人民幣(大寫(xiě)：_____________________________________)。
第5條付款時(shí)間和方式：
甲乙雙方同意以現金一次性支付，并且已經(jīng)支付了首付(定金)第二筆房款為人民幣元_____________________________________________________________________________________
第6條房屋交付：
甲方應于交付日(______________________)向乙方交付與該房屋有關(guān)的一切手續、余額、拆遷補償及一切文件、單據。該房屋交付使用時(shí)，甲方應交付所有交易房產(chǎn)及其鑰匙，鑰匙上附有______________。
第七，戶(hù)口遷出：
甲方應在房屋交付前將本合同所述房屋內的所有戶(hù)口遷出(_______)。
第8條逾期交房并遷出逾期賬戶(hù)的甲方違約責任：
除不可抗力自然災害等特殊情況外，如甲方未能在本合同第六條規定的期限內將房屋交付乙方使用，乙方有權按已支付的房?jì)r(jià)款向甲方追償違約金。逾期不超過(guò)30日的，違約金自約定交付之日后第二天起至實(shí)際交付之日止。每延期一天(遇法定節假日順延)，甲方應向乙方支付已付房?jì)r(jià)款的1%(大寫(xiě))，合同繼續履行。逾期超過(guò)六十日(大寫(xiě))視為甲方不履行本合同，乙方有權按照下列第_____________________________________________________種方式追究甲方的違約責任
1、甲方應按乙方累計支付金額的20%(大寫(xiě))向乙方支付違約金，并繼續履行本合同，自本合同第六條約定的實(shí)際交付之日起90天內交付該房屋。
2、本合同終止時(shí)，甲方應將乙方累計支付的款項全額償還給乙方，并按10%的利率支付利息。
3、_________________________________________。
如甲方故意隱瞞房屋原產(chǎn)權人、位置和質(zhì)量，影響乙方居住和使用，乙方有權要求退房，一切損失由甲方承擔、、
甲方未能在規定的遷出戶(hù)口時(shí)間內將本合同所述房屋內的戶(hù)口全部遷出的，視為甲方違約，并向乙方支付人民幣20xx元整的違約金，并在30日內完成全部戶(hù)口遷出手續。
第9條產(chǎn)權登記協(xié)議：
如該房屋日后需要辦理房屋產(chǎn)權證、土地證等其他手續，則按下列______________________________。
1、自乙方實(shí)際接收該房屋之日起，甲方應在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)規定的期限內(日)協(xié)助乙方向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)辦理權屬登記和過(guò)戶(hù)手續。如因甲方原因(遇法定節假日順延)乙方未能在實(shí)際交房之日起日(大寫(xiě))內取得房產(chǎn)證，乙方有權退房。甲方應在__________________________________________內退還乙方已付款
2、乙方在收到甲方房屋及其手續后，自愿延期辦理產(chǎn)權證、土地證和過(guò)戶(hù)手續。但乙方如需辦理房產(chǎn)證、土地證、過(guò)戶(hù)手續，甲方應提供一切相關(guān)手續和材料(原業(yè)主的房產(chǎn)證、土地證、原業(yè)主的結婚證及復印件、原業(yè)主夫妻雙方身份證復印件、其他業(yè)主同意出售的書(shū)面意見(jiàn)等)。)，并協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)規定的期限內(日)辦理房地產(chǎn)產(chǎn)權登記，如因甲方原因(遇法定節假日順延)乙方未能在乙方向甲方提出書(shū)面要求后(大寫(xiě))日內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)，乙方有權要求退房，甲方應在________________________內將乙方已付款退還給乙方
3、由于售房單位和甲方的原因，該房屋的產(chǎn)權證、土地證尚未辦理，但甲方出于甲方及其共有人的資金需要，自愿將該房屋出售給乙方。但是，在辦理產(chǎn)權證和土地證及其手續時(shí)，甲方負責在期限內辦理乙方名下的產(chǎn)權證和土地證(____________________________________________________________
如因甲方原因無(wú)法以乙方名義直接辦理該房屋的產(chǎn)權證、土地證，則由甲方為乙方辦理產(chǎn)權證、土地證及過(guò)戶(hù)手續，一切費用由_________承擔。
如乙方未能在__________________________________________________________________內取得標有乙方名稱(chēng)的房地產(chǎn)權屬證書(shū)
房屋買(mǎi)賣(mài)合同成立后，如乙方將房屋出租出售，甲方不得以任何方式阻撓。甲方在辦理產(chǎn)權證、土地證、過(guò)戶(hù)手續時(shí)，應提供一切相關(guān)手續和材料(原產(chǎn)權人的產(chǎn)權證、土地證、原產(chǎn)權人的結婚證及復印件、原產(chǎn)權人的夫妻身份證復印件、其他產(chǎn)權人同意出售的書(shū)面意見(jiàn)等)。)，不得以任何方式拒絕阻撓。
第10條違約責任：
1、如乙方未在約定期限內向甲方支付房款，逾期一個(gè)月，甲方有權解除本合同。乙方支付給甲方的房?jì)r(jià)款歸甲方所有，其余部分歸乙方所有、、
2、甲方不得擅自終止合同。甲方擅自解除合同的，乙方有權要求甲方繼續履行合同或返還乙方已支付的房款，并有權要求甲方支付按銀行同期貸款利率計算的利息。同時(shí)，甲方有權向乙方支付人民幣貳拾萬(wàn)元整的違約金、、
3、甲方未按本合同約定向乙方交付房屋產(chǎn)權證的，視為甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋產(chǎn)權證并支付違約金人民幣貳拾萬(wàn)元整。
4、乙方提出按照本合同第五條的.規定向甲方辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續，超過(guò)30天甲方仍未協(xié)助乙方辦理的，視為甲方違約，乙方有權要求甲方履行合同并支付違約金人民幣20萬(wàn)元。
5、當該房屋因城市規劃再次面臨拆遷時(shí)，拆遷補償歸乙方所有、、
6、如因繼承、贈與或其他原因導致產(chǎn)權人發(fā)生變更，新的產(chǎn)權人應承擔甲方的全部責任、、
第十一條、雙方約定的其他事項：
本合同附件如下：
房屋實(shí)際所有人的確認
首付(定金)收據確認
房屋產(chǎn)權轉移清單及確認
第12條本合同的主體
1、甲方為_(kāi)_______________________________________________________________________________甲方及甲方代表保證出售該房屋，該房屋由所有房屋共有人在簽訂本合同時(shí)約定。
2、乙方為_(kāi)__________________________________________為代表。
第13條本合同需要公證的，應當經(jīng)國家公證處公證。但本合同未經(jīng)任何法律公證，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字之日(20xx)起生效。本合同空白處填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第14條本合同經(jīng)甲方、乙方和見(jiàn)證人簽字后生效。本合同一式____份。一份由甲方產(chǎn)權人及甲方委托代理人持有，一份由乙方持有，一份由見(jiàn)證人(中介)持有，留存備查。
第15條本合同引起的爭議的解決方案：
雙方本著(zhù)友好協(xié)商、公平合理的原則簽訂本合同。本合同簽訂后，雙方應嚴格遵守，不得以任何理由反悔。因履行合同發(fā)生的爭議，雙方可以協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意按以下方式解決爭議。
1、提交仲裁委員會(huì )仲裁。
2、任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第16條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，補充協(xié)議由甲乙雙方協(xié)商解決，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
身份證號碼： 身份證號碼：
電： 電：
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
身份證號碼： 身份證號碼：
電話(huà)：
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：
身份證號碼： 身份證號碼：
電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
房屋拆遷合同5
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
名稱(chēng)：__________
身份證號：__________________________。
地址：______________。
電話(huà)號碼：___________________。
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
名稱(chēng)：__________
身份證號碼：___________________。
地址：____________________。
電話(huà)號碼：______________。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方四位產(chǎn)權人自愿將一套完全所有權的房屋轉讓給乙方，為更好地明確雙方的權利和義務(wù)，根據《合同法》、《物權法》等相關(guān)法律法規，特制定本合同，供雙方共同遵守。
房子的第一個(gè)基本情況
甲方房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落于___________________；它位于___________________________________________________________________該房屋平面圖及原房屋買(mǎi)賣(mài)合同見(jiàn)本合同附件一，房屋內附屬設施見(jiàn)附件二。該房屋尚未取得房產(chǎn)證。
第二條住房面積特別協(xié)議
本合同第一條約定的面積為甲方自報建筑面積。甲方自報建筑面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)測面積有差異的，以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)測面積為準。
房產(chǎn)證核發(fā)時(shí)，如實(shí)際面積與甲方自報建筑面積之差不超過(guò)甲方自報建筑面積的2%(含2%)，則房?jì)r(jià)不變。
實(shí)際面積與自報面積之差小于自報面積的2%的，甲方違約，乙方有以下選擇權：(小于或不大于是否為同一意思，按照標準商品房買(mǎi)賣(mài)合同計算誤差不好嗎？)
1、乙方有權退房，自乙方要求退房之日起3日內，甲方按押金規定雙倍返還押金。
2、每平方米價(jià)格不變，總房?jì)r(jià)根據實(shí)際面積調整。
第三條土地使用權的性質(zhì)
獲得該房屋土地使用權的相應方式是：必須轉讓?zhuān)坏脛潛�；土地使用權期限為_(kāi)_____至______。
第四條價(jià)格
該房屋總價(jià)款為人民幣捌拾叁萬(wàn)元整(小寫(xiě)：￥830000、00元)。甲方承擔的契稅、所得稅由乙方承擔，雙方共同辦理納稅。
第五條支付條款
在本合同生效之日，乙方首次向甲方支付定金人民幣20，000、00元。第二次：甲方出具房產(chǎn)證并過(guò)戶(hù)給乙方后三日內，支付人民幣貳拾貳萬(wàn)玖仟元整(小寫(xiě)：￥229，000、00元)；第三次：銀行貸款全額存入乙方賬戶(hù)后三日內，支付剩余人民幣伍拾捌萬(wàn)壹仟元整(小寫(xiě)：￥581，000、00元)。
第六條交貨期限
自本合同生效之日起，甲方將該房屋鑰匙移交給乙方，乙方可自行裝修。甲方應在本合同簽訂之日起3個(gè)月內取得房產(chǎn)證，并在房產(chǎn)證頒發(fā)之日起3天內轉讓給乙方。如果乙方需要甲方協(xié)助辦理銀行貸款，甲方必須協(xié)助辦理。
第七條違約責任
1、如甲方未能在本合同第六條規定的期限內核發(fā)房產(chǎn)證并完成過(guò)戶(hù)手續，乙方有權解除合同，甲方應按押金規則向乙方雙倍返還押金；如乙方已裝修，甲方還必須賠償給乙方造成的一切損失，但不限于律師費等額外費用。
2、本合同簽訂后，甲方有任何阻礙本合同實(shí)現的情形，如一房二賣(mài)、一房多賣(mài)、產(chǎn)權糾紛、房屋抵押等。導致房屋權利和質(zhì)量出現任何缺陷，屬于甲方違約。乙方有權單方解除合同。同時(shí)，甲方應在乙方口頭或書(shū)面提出解除合同之日起3日內返還乙方已支付的房?jì)r(jià)款，并賠償乙方該房屋總價(jià)款20%的違約金，由此產(chǎn)生的訴訟費等
3、要不要寫(xiě)逾期付款的違約責任？
第八條解決爭議的方式
因履行本合同而產(chǎn)生的'任何爭議應由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，向有管轄權的法院提起訴訟解決。
第九條其他
本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。本合同的附件是本合同不可分割的一部分。
本合同及其附件和補充協(xié)議未盡事宜，按照中華人民共和國有關(guān)法律、法規和政策執行。
在充分了解和理解的基礎上，雙方自愿簽署本合同，共4頁(yè)。
本合同一式六份，甲方一份，乙方一份，見(jiàn)證一份，具有同等效力。自雙方簽字之日起生效，不得違約。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽名)：_________
乙方(公章)：________
法定代表人(簽名)：_________
房屋拆遷合同6
出租人(甲方)：
承租人(乙方)：
根據《中華rm共和國合同法》及其他有關(guān)法律，法規之規定，在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎上，甲乙雙方就本合同項下房屋租賃事宜達成如下協(xié)議：
一 房屋基本情況：
1.1 出租房屋坐落地址：。
1.2 出租面積：1層前后，共計2間房間。
1.3 裝修設施情況：無(wú)裝修，簡(jiǎn)易設施。
二 房屋租賃期限
房屋租賃期限為3年整，自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止 。
三 租金及支付方式
3.1 房屋年租金計幣30000元整，三年共計總租金90000元整。
3.2 付款方式為：現金支付，一年一付。
四 甲方須于_______年_____月_____日前交付該出租房屋。
乙方需在合同期限內每年的2月1日之前一次性付清當年房租款。
五 乙方租賃房屋用作經(jīng)營(yíng)理發(fā)店等合法用途。
六 租賃房屋的水電費由乙方承擔，雙方按供水供電部門(mén)的正式發(fā)票和共同損耗的數量進(jìn)行核算。
七 乙方因經(jīng)甲方同意后，方可接收指定的第三人向甲方支付上述租金及其他費用。
八 房屋的裝修
8.1 乙方與甲方協(xié)商，甲方同意后，允許乙方或其他合法使用人自行對租賃房屋進(jìn)行裝璜，改善，安裝設備或增設他物，并允許乙方在甲方指定的位置設置牌等而無(wú)需額外支付費用。
8.2 乙方對房屋裝修，改善以不損壞甲方房屋結構為原則，如果由于乙方的原因造成房屋結構損壞的，乙方負責修理或賠償。
8.3 甲方在乙方裝修，施工期間，應提供水電及進(jìn)出房屋方面的便利，應提供通信線(xiàn)纜，電源線(xiàn)路等設施順利進(jìn)入乙方房屋的協(xié)助。乙方在甲方維修及搶修期間，乙方也應提供同樣的便利與協(xié)助。
九 租賃期間，甲方如將房屋所有權轉讓給第三人，應告知該第三人房屋租賃的事實(shí)并同時(shí)書(shū)面應通知乙方。房屋所有權轉讓給第三人后，該第三人即成為本合同的當然甲方，承受原甲方的權利義務(wù)。
十 租賃期間，乙方須經(jīng)甲方同意后方可轉租該房屋.
十一 乙方應在租賃期到期之前提前兩個(gè)月告知甲方是否繼續合作，甲方承諾在同等情況下優(yōu)先與乙方繼續合作，乙方如有意向繼續向甲方租賃本房屋，應于租賃期到期前一個(gè)月通知甲方，重新簽訂合同，并繳納相應的租金。
十二 安全措施
12.1 在本樓層的.一層與二層樓梯口裝設木門(mén)，并在空置處安裝遮擋板，以確保一層與上面樓層的隔斷性。該安裝費用均由乙方承擔。
十三 違約責任
13.1 乙方在租賃期限起始日起向甲方一次性繳納20___元幣的保證金，如租賃期間無(wú)違約行為，則租賃協(xié)議到期時(shí)甲方應歸還乙方20___元幣保證金。
13.2 乙方延遲支付租金或其他費用的，對延遲的金額，應按同期銀行存款利率向甲方支付延遲履行違約金。
13.3 本協(xié)議因乙方原因而致無(wú)法繼續履行的，乙方應提前2個(gè)月告知甲方，乙方繳納的20___幣保證金甲方不予以退還。
13.4 本協(xié)議因甲方原因而致無(wú)法繼續履行的，甲方應提前2個(gè)月告知乙方，除退回當年余下月份的租金外，需賠償乙方20___元。
13.5租賃期限到期時(shí)，乙方應恢復出租房屋在出租前的面貌。如對房屋造成永久性損害，破壞的。乙方繳納的20___幣保證金甲方不予以退還。
十四 因本合同發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，應向房屋所在地起訴解決。
十五 本協(xié)議一式二分，甲方持一份，乙方持一份;自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 _________年____月____日
房屋拆遷合同7
發(fā)包方：__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方將__________________拆遷項目中所涉及的部分建筑物委托乙方進(jìn)行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務(wù)，經(jīng)共同協(xié)商，一致同意簽訂本協(xié)議。
一、施工內容及工程量
1.工程地址：__________________________________________。
2.施工內容：建筑物拆除，渣土清運。
3.工程數量___列___層，共____平方米
4.拆除標準：拆除范圍內建筑物房屋拆除、渣土清運至室內地平。
5.注意：施工中拆下的各類(lèi)廢舊材料歸___方所有，均由___方自行處理。
二、工程價(jià)款及結算方式：
1.工程價(jià)款：
(1)雙方商定：本工程單價(jià)為_(kāi)___/平方米。
(2)項目總金額：________元
2.結算方式：
(1)自簽訂合同開(kāi)工日，甲方先付工程款的30%
(2)乙方完成全部拆除清運工作后甲方一次性支付工程款。
三、施工日期：
1.本合同工程定于20__年__月__日開(kāi)工，于20__年__月__日竣工。
2.因不可抗力或天氣影響等因素不能按時(shí)開(kāi)工或竣工時(shí)，甲乙雙方可以重新約定開(kāi)工或竣工日期。
四、雙方責任及權力：
甲方：
1.乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方向乙方進(jìn)行施工交底，交待清楚施工現場(chǎng)周?chē)叵抡系K物與在施工中需注意的事項并提供有關(guān)技術(shù)資料。
2.負責協(xié)調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線(xiàn)路。
3.負責處理周邊關(guān)系及其它管理部門(mén)。
4.盡量保證向乙方所交房屋的`完整性，維護乙方的合法利益。配合乙方對施工人員進(jìn)行安全教育。
5.甲方指定________為工程項目負責人，負責協(xié)調施工中有關(guān)事宜并監督乙方的施工全過(guò)程。
乙方：
1.負責編制施工方案，制定安全、環(huán)保措施。
2.積極配合甲方的工作。
3.做到那文明施工、安全、按期完成施工任務(wù)。
4.負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施，確保施工中萬(wàn)無(wú)一失;對因管理不善所發(fā)生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。
5.服從甲方現場(chǎng)管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。
7.乙方指定________為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜并及時(shí)向甲方通報工程拆除有關(guān)情況。
五、違約責任
1.違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔。
2.合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應做好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的可向蘄春縣人民法院起訴。
六、其它
1.本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議。
2.補充協(xié)議及附件與本合同正文有同等法律效力，雙方須共同遵守。
3.本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日生效。
4.本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________；乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________；法定代表人(簽字)：_________
20__年__月__日；20__年__月__日
房屋拆遷合同8
甲方(聘用單位)：_________________
法人代表(負責人)：_________________
乙方(受聘教師)：_________________
身份證號：_________________
為了依法維護雙方權益，明確義務(wù)，根據現行法律法規和有關(guān)政策規定，本著(zhù)平等自愿、協(xié)商一致的原則，經(jīng)甲乙雙方商議，特訂立此合同，以便共同遵守。
一、聘用合同期限：
本合同為有固定期限的聘用合同，合同期從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。合同執行完畢，經(jīng)雙方協(xié)商，可續簽合同，否則，合同終止。
二、雙方的權利和義務(wù)：_________________
(一)甲方的權利和義務(wù)：_________________
1、對乙方進(jìn)行黨和國家的政策、法規教育，教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓及輔導;
2、對乙方的工作進(jìn)行考核、獎懲;
3、制訂嚴格的規章制度規范乙方;
4、根據乙方的工作表現和實(shí)績(jì)，每月按時(shí)足額支付乙方的工資報酬;
5、根據乙方的崗位及工作要求，為乙方提供必需的工作條件;
(二)乙方的權利和義務(wù)：
1、認真學(xué)習黨和國家的方針、政策、法規，不斷提高政治素養;
2、遵守國家法律法規，遵守甲方依法制定的.規章制度和工作紀律;
3、服從甲方工作安排，認真履行崗位職責;
4、熱愛(ài)教育事業(yè)，刻苦鉆研教育教學(xué)業(yè)務(wù)，積極投入教育改革，參與教育實(shí)驗工作;
5、乙方發(fā)現甲方不履行合同，有權提出同甲方解除聘用合同。
三、聘用合同變更、終止、解除的條件
(一)聘用合同確需變更的，雙方應協(xié)商一致，按程序變更合同。
(二)聘用合同期滿(mǎn)或者雙方約定的合同終止條件出現，聘用合同即行終止。經(jīng)雙方同意，可續簽聘用合同。
(三)乙方有下列情況之一的，甲方可單方面解除聘用合同：
1、聘期內嚴重不履行合同的。
2、乙方不服從甲方工作安排。
3、乙方嚴重違反教師職業(yè)道德規范、失職、違法、違紀、不遵守幼兒園規章制度。
4、乙方工作隨便，不履行崗位職責，在幼兒園內外造成不良影響。
5、乙方知識能力不夠，無(wú)法勝任崗位工作。
6、乙方如有上述其任意一條，甲方有權扣除乙方押金。
四、甲乙雙方都應遵守本合同，不得擅自違約。
如需中途終止合同，須經(jīng)雙方協(xié)商解決。未經(jīng)協(xié)商同意，違約一方應給對方賠償損失。如有爭議，由勞動(dòng)部門(mén)仲裁。
五、本合同一式兩份。
甲乙雙方各執一份，具有同等效力。
六、本合同于從_______年_______月_______日起生效。
七、本合同未盡的其他事項，由雙方協(xié)商。
甲方：_________________(蓋章)
甲方法定代表人：_________________(簽字)出租方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承租方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致達成以下協(xié)議：_________________
一甲方將其所在位于_______________路__________弄__________號__________室的房屋出租給乙方使用。
二租賃期限：自________年_____月__________日起至________年_____月__________日止。
三租金及付款方式：
1.租金優(yōu)惠至每季_____________元整(大寫(xiě)數字/元整)，乙方在起租日前十天支付給甲方。
2.租金先付后用，一季一付。
3.甲方在收到乙方租金(包括押金)后，應開(kāi)具收據給乙方。
四甲方提供設備如下：
全裝修房一套，含：_______________________________________________________________
五乙方履約事項：
1、乙方及時(shí)清付所使用的水、電、煤氣等費用。
2、乙方保證不轉租房屋，并遵守國家法律、法規和物業(yè)的管理制度，如乙方造成甲方房屋和鄰居利益受損，甲方可以提前解約，除不返還預付的房租和押金外，還可進(jìn)一步向乙方索賠和采取其它法律措施。
六甲乙雙方任何一方在租賃期內解約，必須提前一個(gè)月通知對方，否則違約方應支付對方違約金__________元
七租賃期滿(mǎn)，甲方對協(xié)議書(shū)第四條和第五條進(jìn)行驗收，如無(wú)損壞，乙方也無(wú)其他違約行為，甲方應退還押金，否則甲方有權酌情扣除押金，并保留采取法律措施的權利。
八本協(xié)議一式二份，經(jīng)雙方簽字即生效。
甲方：_________________乙方：_________________
電話(huà)：_________________電話(huà)：_________________
簽約日期：_________________簽約日期：_________________
簽約日期：_________________
房屋拆遷合同9
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《合同法》、《建筑法》、《安全生產(chǎn)法》和《拆遷管理條例》，為明確雙方責任，確保拆遷安全和進(jìn)度，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致達成以下條款，雙方共同遵守。
一、 工程名稱(chēng)：河南中州企業(yè)發(fā)展有限公司中州禮堂拆除工程;
二、 工程地點(diǎn)：中州家屬院內;
三、 拆除面積：約343平方米;
四、 承包范圍：二層平臺及耳房、門(mén)洞、舞臺(一米二范圍內)拆除;
五、 合同工期：20xx年 3 月17 日-20xx年 4月 2日;
六、 合同價(jià)款：叁仟元(3000.00元);
七、工程質(zhì)量要求：
乙方負責凈甲方要求拆除指定建筑物、附著(zhù)物，并將拆除的建筑垃圾及時(shí)清理干凈，嚴禁隨意拋灑，傾倒垃圾。
七、 雙方的責任及義務(wù)
1、 甲方的責任與義務(wù)：
1)、甲方負責將拆除范圍內的物品騰空，使之具備可拆除條件。
2)、甲方負責協(xié)調被拆除戶(hù)以及與拆除有關(guān)的周邊關(guān)系，以保證乙方安全順利的施工。
3)、甲方負責提供拆除范圍內準確的地下管線(xiàn)資料。
4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延誤，工期可相應順延。
八、乙方的責任與義務(wù)：
1)、乙方施工前將安全保證金(捌仟元)交納到甲方指定的帳戶(hù)，完工驗收合格后甲方如數退還。
2)、按照甲方批準的`施工方案安全有序的進(jìn)行拆除。
3)、在施工中要懸掛警示標語(yǔ)并采取安全防護措施，設置安全隔離帶并有專(zhuān)人進(jìn)行巡察以確保施工人員、行人和施工設備的安全，因乙方責任引起的一切安全事故由乙方承擔全部責任。
4)、按照國家相關(guān)規定及技術(shù)標準，采取切實(shí)可行的措施進(jìn)行安全文明施工，保證施工進(jìn)度。
5)、拆除現場(chǎng)材料堆放整齊有序，保證拆除現場(chǎng)人走場(chǎng)清。
九、工程款支付辦法
工程完工經(jīng)甲方驗收合格，半年之內付清全部工程款。
十、其他
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字生效。工程完工，合同內容執行完畢，工程價(jià)款及各種費用結清后合同自行失效。
3、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方：(蓋章) 乙方：(簽字)
法人代表：(簽字) 法人代表：(簽字)
房屋拆遷合同10
拆遷過(guò)程中的租賃合同糾紛與一般意義上的租賃合同糾紛區別在于，出租方提起租賃合同糾紛訴訟的目的并非由于履行租賃合同過(guò)程中產(chǎn)生了糾紛，而是企圖通過(guò)租賃合同糾紛訴訟達到解除租賃合同之目的，從而降低或者免除對承租方的拆遷安置補償。
出租方一般會(huì )用以下三個(gè)理由來(lái)主張解除租賃合同：
第一，未按照租賃合同約定支付租金，出租方行使合同解除權。
在出租方與承租方的《租賃合同》當中，一般都會(huì )有對租金支付方式和時(shí)間的約定，比如每月10日之前支付租金，超過(guò)三個(gè)月未支付的，出租方有權解除租賃合同等等類(lèi)似的約定。因此，根據《合同法》的相關(guān)規定，承租方只要在合同約定的期限內未支付租金的，出租方可以單方解除租賃合同。出租方不按照合同約定支付租金的情況是很常見(jiàn)的'，因為拆遷開(kāi)始之后，出租方一般會(huì )要求終止履行合同，租金問(wèn)題到拆遷補償款下來(lái)之后一并結算，這種情況下，是出租方要支付給承租方大額的拆遷安置補償，小額的租金問(wèn)題就顯得很不重要了，承租方往往忽略了還有租賃合同的存在。在最后雙方對于拆遷補償問(wèn)題無(wú)法達成一致意見(jiàn)的時(shí)候，出租方就會(huì )以未按照租賃合同約定支付租金為由，主張解除租賃合同，而之前出租方不要求支付租金的行為往往是口頭約定，承租方?jīng)]有證據證明這個(gè)事實(shí)，因為，往往在訴訟過(guò)程當中陷于被動(dòng)。
第二，由于拆遷導致合同無(wú)法繼續履行，要求法定解除租賃合同。
《合同法》第九十四條有下列情形之一的，當事人可以解除合同：因不可抗力致使不能實(shí)現合同目的。出租方會(huì )認為，國家拆遷或者征地，已經(jīng)導致不能實(shí)現合同目的，因此，要求行使合同法定解除權。
第三，擅自轉租，出租方行使合同解除權。
《合同法》第二百二十四條規定，承租人未經(jīng)出租人同意轉租的，出租人可以解除合同。承租方如果租賃的房屋或者土地比較大，為了分擔租金壓力，獲取收益，一般會(huì )進(jìn)行再轉租，而出租方只要收到了應有的租金，也認可轉租的行為，但是一般沒(méi)有書(shū)面的同意意見(jiàn)。在糾紛產(chǎn)生之后，出租方往往否認知道轉租的事實(shí)，主張轉租未經(jīng)過(guò)其同意，按照法律規定，可以解除合同。而出租方認可轉租行為往往也是口頭認定，承租方?jīng)]有證據證明這個(gè)事實(shí)，因為，在訴訟過(guò)程當中也顯得很被動(dòng)。
承租方對于上述三大解除租賃合同的事實(shí)和理由，如何有理有據地應對呢?
第一，尋找不支付租金的事實(shí)證據和法律依據。
第二，是否為合法程序的拆遷，是否為不可抗力。
第三，尋找出租方認可轉租的證據和喪失合同解除權的法律依據。
加強對合同同住人保護的必要性，這是根據誠實(shí)信用原則以及租賃合同性質(zhì)而產(chǎn)生的。保護承租人的同住人是租賃合同的一項附隨義務(wù)。對承租人的同住人的保護義務(wù)涉及附保護第三人作用合同制度。附保護第三人作用合同制度為德國判例法所首創(chuàng )，至《美國統一商法典》而發(fā)展完善，《美國統一商法典》中第2-318條所規定的利益第三人擔保責任堪稱(chēng)附保護第三人作用合同的典范。該規定由于較好地貫徹了民法的誠實(shí)信用原則，同時(shí)又合理地保護了第三人的利益，備受各國重視。
附保護第三人作用合同，是指特定合同一經(jīng)成立，不僅在合同當事人雙方間產(chǎn)生權利義務(wù)關(guān)系，同時(shí)，債務(wù)人對于與債權人具有特殊關(guān)系的第三人，也應負有照顧、保護、通知等義務(wù)，債務(wù)人違反此項義務(wù)時(shí)，就該對特定范圍的人所遭受的損害，也應依照合同法的原則，負賠償責任。附隨義務(wù)主要目的，在于加強保護與債權人具有特殊關(guān)系的第三人的利益。
一般情況下，房屋租賃合同解除可以分以下三種情況：訴訟之前，雙方當事人協(xié)商解除房屋租賃房屋租賃合同的，協(xié)商確定之日為房屋租賃合同解除之日。在情形下房屋租賃合同可以解除?想要;了解房屋租賃合同解除情形，見(jiàn)下文。
如何確定房屋租賃合同解除的時(shí)間?
一般情況下，房屋租賃合同解除可以分以下三種情況：
1、訴訟之前，雙方當事人協(xié)商解除房屋租賃房屋租賃合同的，協(xié)商確定之日為房屋租賃合同解除之日;
2、一方當事人行使房屋租賃合同解除權，對方有異議提起訴訟，經(jīng)法院審理后認為行使房屋租賃合同解除權并無(wú)不當的，解除房屋租賃合同通知送達之日為房屋租賃合同解除之日。
房屋拆遷合同11
建設單位(甲方)：_________
拆遷戶(hù)(乙方)：_________
根據_________建筑安裝工程的建設需要，經(jīng)規劃部門(mén)和拆遷房屋主管機關(guān)批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務(wù)，保證拆遷工作的順利進(jìn)行，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。
一、乙方在甲方用地范圍內共有_________結構的住房_________幢_________間，共_________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產(chǎn)權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)甲方負責于_________年_________月_________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門(mén)批準的地區內進(jìn)行遷建)_________平方米(安置房屋原則上不超過(guò)原住房面積，乙方原住房過(guò)寬或有出租的房屋，在對其安置時(shí)應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產(chǎn)管理部門(mén)的規定作價(jià)補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)
二、乙方應于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷_________日內一次付給乙方搬遷費_________.
三、甲方對乙方在臨時(shí)周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助_________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助_________元;
3.乙方用甲方的簡(jiǎn)易房周轉的，周轉期間免收房租。簡(jiǎn)易周轉房沒(méi)有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。
四、甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。
五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領(lǐng)取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的'分家析產(chǎn)、繼承糾紛等，一律不負責任。
六、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金(如不按時(shí)按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付_________元違約金);甲方如不按合同規定的地點(diǎn)和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)。
七、乙方如經(jīng)甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產(chǎn)管理部門(mén)對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時(shí)搬遷，時(shí)間順延，但必須告知甲方情況。
八、其它：
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當地房地產(chǎn)管理部門(mén)調解，調解不成的，可提請合同管理機關(guān)仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式_________份，交_________等單位各留存一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋拆遷合同12
為了保證雙方當事人的合法權益，，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，現將房屋轉讓有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
一、協(xié)議雙方當事人
甲 方： 所有人： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 聯(lián)系電話(huà)：
身份 證：
乙 方： 購房人： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 聯(lián)系電話(huà)：
身份 證：
二、住宅基本情況
1、住宅為 小區， 樓 戶(hù)。
2、該房建筑面積 平方米。其中套內面積 平方米，公共分攤面積 平方米.地下室建筑面積 平方米，面積 平方米。
3、水、電、天然氣齊全，集中供暖。
4、該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房一并轉讓?zhuān)摲课莸南嚓P(guān)權益隨該房一并轉讓。
三、房款
按照甲乙雙方協(xié)商一致的價(jià)格，房屋、地下室和總金額(幣) (小寫(xiě))， (大寫(xiě))。
四、繳款期限
乙方在簽訂本協(xié)議之日繳納房款(幣) 。
五、交房期限
甲方在 年 月 日前，將鑰匙和房屋手續交付乙方。
六、雙方約定的'其他事項
1、交付房屋后，甲方不再享有該房的任何權利和義務(wù)。
七、本協(xié)議在執行過(guò)程中發(fā)生爭議，應首先協(xié)商解決，如協(xié)商不一致，應有判決。
八、本協(xié)議簽字蓋章有效。
九、本協(xié)議一式兩份，雙方各執一份。
十、本協(xié)議自簽訂之日起生效。
甲 方 ： 乙 方：
年 月 日 年 月 日
房屋拆遷合同13
出賣(mài)人(甲方)
買(mǎi)方(乙方)
鑒于:
1.甲方為本合同項下拆遷安置房的房屋所有人，其對該房屋的處分已取得該房屋相關(guān)權利人的同意；
2.甲方愿意將安置房的房屋出售給乙方；
3.乙方愿意購買(mǎi)下列安置房；
4.本合同項下房屋的《房屋所有權證》和《土地使用權證》尚未辦理。根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規，為明確雙方的權利和義務(wù)，甲乙雙方就乙方向甲方購買(mǎi)房屋事宜簽訂合同，雙方共同遵守和執行。
第1條甲方保證對拆遷安置房出售的'房屋擁有完全的處置權，并遵守國家有關(guān)規定，不存在產(chǎn)權和債務(wù)糾紛。
第2條房屋的位置和面積。
本合同所指拆遷安置房的房屋面積為平方米。
第3條估價(jià)方法和價(jià)格。
該房屋交易估價(jià)方法:每平方米人民幣元，合計人民幣元整(大寫(xiě):)
第4條支付方式和期限。
雙方同意按以下方式付款:
1.乙方應自簽訂本合同之日起一次性付款。
第5條房屋交付及產(chǎn)權登記協(xié)議。
1.甲方應在取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)(指房屋所有權證或土地使用權證)之日起的法定工作日內，及時(shí)將房屋所有權登記過(guò)戶(hù)至乙方名下
2.乙方應承擔因甲方將房地產(chǎn)轉讓至乙方名下而產(chǎn)生的交易稅費、產(chǎn)權登記費、交易手續費等一切稅費。
第6條爭端的解決
因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。
第7條特別規定，本合同簽訂后，房屋及相應土地的補償，如房屋征收或拆遷等，歸乙方所有..
第8條陳述和承諾
1.甲方承諾:甲方對本合同項下拆遷安置房中的房屋擁有完全的處置權。
2.乙方承諾確實(shí)愿意購買(mǎi)本合同項下拆遷安置房的房屋。
第9條本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力，經(jīng)雙方簽字后生效。
第十條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，補充協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。
第十五條雙方約定的其他事項:
賣(mài)方(甲方):
買(mǎi)方(乙方):
______年______月______日
房屋拆遷合同14
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：___________
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：___________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設工程及有關(guān)法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就本工程施工中的相關(guān)事項，達成如下協(xié)議：
第1條：工程概況與承包范圍
拆除地點(diǎn)位于：___________農房建筑一座。
拆除費用：甲方補給乙方拆除費用為(人民幣)__________。
進(jìn)場(chǎng)日期：____年___月___日，完工日期___年___月____日。
房屋內以及拆除房屋后的所有物品歸屬權為甲方所有，乙方必須征得甲方同意后才可以能處理。
第2條：雙方職責
甲方責任：
負責拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作，配合乙方做好各方面的協(xié)調工作。
負責對拆除施工現場(chǎng)的.監督、檢查、對拆除完畢的區域進(jìn)行驗收。
在乙方拆除完成并通過(guò)驗收后一次性支付拆除費用給乙方。
乙方責任：
按甲方要求按時(shí)進(jìn)入施工現場(chǎng)、保證工期的順利完成。
負責對本協(xié)議所列拆除范圍內所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
乙方按有關(guān)規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。因拆除原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用均有乙方自行承擔。
自備安全拆除施工方案、拆除現場(chǎng)堅持文明施工、對出入施工現場(chǎng)的道路及時(shí)清掃。嚴禁在道路，路道堆放任何材料。
第3條：違約責任
若甲乙雙方有一方違約、違約方將承擔違約所造成的全部經(jīng)濟損失及相關(guān)責任。
第4條：爭議
甲乙雙方發(fā)生爭議時(shí)，應該本著(zhù)友好合作的宗旨，協(xié)商解決。
本合同共2頁(yè)，一式2份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等效力。
甲方：___________(按壓指模)
乙方：___________(按壓指模)
日期：______年_____月_____日
房屋拆遷合同15
甲方：______________
乙方：______________
委托事項：負責實(shí)施_______________項目建設占地范圍內（詳見(jiàn)規劃拆遷紅線(xiàn)圖）房屋及附屬物的拆遷：
1、負責拆遷范圍內房屋、附屬物的'調查摸底，匯總測算。
2、協(xié)助辦理房屋拆遷許可各項證件。
3、配合委托單位組織召開(kāi)房屋拆遷動(dòng)員會(huì )。
4、協(xié)商簽訂房屋拆遷補償安置協(xié)議。
5、負責被拆遷戶(hù)房屋產(chǎn)權證、土地使用證等有效證件的收繳。
6、負責房屋拆遷相關(guān)手續資料的收集、整理、移交工作。
7、協(xié)調配合強制拆遷。
委托期限：自_____年____月____日起至____年____月____日止。
本委托書(shū)一式三份，委托雙方各持一份，一份報房屋拆遷主管部門(mén)備案。
甲方：______________
乙方：______________
____________年____月____日
【房屋拆遷合同】相關(guān)文章：
房屋拆遷合同11-29
拆遷房屋合同11-11
房屋拆遷補償合同11-06
[必備]房屋拆遷合同02-20
（精品）房屋拆遷合同03-07
房屋拆遷補償安置合同10-14
房屋拆遷合同(精選15篇)07-27
房屋拆遷買(mǎi)賣(mài)合同10-12
房屋拆遷合同五篇10-16