承攬合同書(shū)(15篇)

　　隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心，合同對我們的幫助越來(lái)越大，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，以下是小編整理的承攬合同書(shū)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

承攬合同書(shū)1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根據《_________》及有關(guān)規定，為明確甲乙雙方的權利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條、運輸服務(wù)要求

　　甲方提供兩輛車(chē)為乙方提供汽車(chē)站運輸服務(wù)，_________情況分別為：

　　1、廠(chǎng)牌車(chē)型____________，營(yíng)運證號碼____________，發(fā)動(dòng)機號____________，車(chē)架____________，

　　2、廠(chǎng)牌車(chē)型____________，營(yíng)運證號碼____________，發(fā)動(dòng)機號____________，車(chē)架____________。

　　第二條、服務(wù)期限

　　期限從____________年____________月____________日時(shí)起，至____________年____________月____________日時(shí)止，共計____________天。

　　第三條、服務(wù)費用

　　合同總費用為_(kāi)___________元(人民幣)(大寫(xiě)____________元整)，乙方在服務(wù)期滿(mǎn)后60天內一次性付清。

　　第四條、甲方責任

　　1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。

　　2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車(chē)證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無(wú)營(yíng)運證的_________從事運輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運政管理部門(mén)舉報的權利。

　　3、在服務(wù)期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車(chē)計劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車(chē)計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

　　4、負責服務(wù)期內_________的二級維護及_________年檢、年審。

　　5、負責機動(dòng)車(chē)第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_(kāi)________等。

　　6、如果服務(wù)_________在服務(wù)期間內發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的.賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。

　　7、甲方嚴格按行業(yè)管理規定，即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進(jìn)行汽車(chē)運輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有違反，乙方可向運政管理部門(mén)舉報。

　　8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車(chē)計劃執行。

　　9、甲方在合同期內不得無(wú)故將服務(wù)_________收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務(wù)義務(wù)。

　　10、服務(wù)期內，應遵守國家有關(guān)法律規定，安全行車(chē)，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。

　　11、甲方不得利用服務(wù)_________進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。

　　12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過(guò)路過(guò)橋費、停車(chē)費、違章罰款等由甲方自行負擔。

　　13、正常駕駛時(shí)發(fā)現_________使用異�；蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時(shí)采取補救措施，確保行車(chē)計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

　　14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門(mén)及_________公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

　　15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門(mén)，保護好現場(chǎng)，承擔公安交通管理部門(mén)的裁定責任，負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車(chē)事故的一切責任(包括連帶責任)。

　　16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費10%的違約金。

　　第五條、乙方責任

　　1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車(chē)計劃，并提交給甲方。

　　2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務(wù)________進(jìn)行包裝。

　　3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。

　　4、乙方中途退車(chē)，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。

　　第六條、糾紛解決方式

　　1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運政管理部門(mén)申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。

　　2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方_________行車(chē)記錄單等附件為合同組成部分。

　　3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。

　　第七條、特別約定

　　1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的_________和駕駛人員，繼續完成行車(chē)計劃。

　　2、服務(wù)期間，甲方承擔妥善保管_________的義務(wù)和責任，若發(fā)生_________被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

承攬合同書(shū)2

　　建設方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包方：___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確雙方在承包過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　(1)工程名稱(chēng)：___

　　(2)工程地點(diǎn)：甘肅玉門(mén)黃花農場(chǎng)

　　(3)工程范圍和內容：本房為_(kāi)__跨鋼結構廠(chǎng)房，規格：長(cháng)___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

　　(4)建筑外包面積：___平方米。

　　(5)工程總造價(jià)：本工程總造價(jià)人民幣(大寫(xiě))：___，(小寫(xiě)￥：___)

　　二、鋼結構施工準備

　　(一)甲方：

　　(1)做好建筑紅線(xiàn)以外的“三通”，負責進(jìn)場(chǎng)道路的維修，保證施工材料能運達到場(chǎng)。

　　(2)負責接通施工現場(chǎng)的施工用水源、電源、要求能滿(mǎn)足施工用水、用電的`需要，做好紅外線(xiàn)以?xún)葓?chǎng)地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

　　三、鋼結構工程期限

　　(1)根據需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來(lái)因素影響而造成停工的，工期相應順延。

　　四、鋼結構工程價(jià)款的支付與結算

　　(1)本合同的總造價(jià)經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時(shí)，以工程聯(lián)系單形式可作調整，將調整后的金額以書(shū)面形式通知對方。

　　(2)本合同簽訂后，甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場(chǎng)甲方付本工程合同總造價(jià)的___%計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場(chǎng)后甲方付本工程合同總造價(jià)的%，計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價(jià)的___%，計人民幣___元作為工程款，

　　(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　　(4)如甲方因未及時(shí)支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經(jīng)濟責任。

　　(5)本合同結算方式：___。

　　五、附則

　　(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。

　　(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章后即生效。

　　(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　附：

　　甲方：___

　　乙方：___

　　法定代表人：___

　　法定代表人：___

　　委托代理人：___

　　委托代理人：___

　　電話(huà)：___

　　電話(huà)：___

　　本合同簽訂日期：___年___月___日

承攬合同書(shū)3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。

　　第三條工期要求：根據甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現場(chǎng)機械設備，技術(shù)人員配合指導、水電。

　　第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。

　　第七條使用標準及規范：根據國家有關(guān)百葉窗戶(hù)標準及組裝有關(guān)規范

　　第八條計價(jià)原則：雙方根據窗戶(hù)圖紙和實(shí)際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數量結算，多退少補。

　　第九條付款方式：

　　1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價(jià)款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗收：竣工驗收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負責通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。

　　第十二條結算方式：現金結算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負

　　責。乙方施工造成的`質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。

　　第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買(mǎi)人身意外保險。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　負責人簽字：_________

　　負責人簽字：_________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

承攬合同書(shū)4

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。

　　一、工程名稱(chēng)地點(diǎn)：

　　1、工程名稱(chēng)：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　二、承包方式及內容：

　　1、承包方式：

　　2、承包內容：

　　3、承包范圍及說(shuō)明：

　　三、工程造價(jià)及付款方式：

　　1、工程造價(jià)如下：

　　2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測實(shí)量的實(shí)際數據雙方簽字為準。

　　3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下：

　　四、工期及說(shuō)明：

　　根據甲方工期計劃進(jìn)行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為_(kāi)_______天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風(fēng)、地震等自然災害)，工期則相應順延。

　　五、甲方責任及義務(wù)：

　　1、提供施工項目的場(chǎng)地并作技術(shù)交底，組織承包人項目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無(wú)法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見(jiàn)及要求進(jìn)行。

　　2、負責提供工具材料存放場(chǎng)地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場(chǎng)所)。

　　3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時(shí)糾正。

　　4、如甲方在施工蹭發(fā)現乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時(shí)追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進(jìn)行施工。所造成的'一切后果由乙方承擔。

　　5、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方責任及義務(wù)：

　　1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

　　2、根據要求進(jìn)行合理施工，不得野蠻施工。

　　3、不得隨意將甲方施工現場(chǎng)的材料和原料挪作它用或變賣(mài)。如發(fā)現，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。

　　4、乙方派行現場(chǎng)規章制度，認真做好施工現場(chǎng)的施工安全，防火、防盜等工作。

　　5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過(guò)錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

　　6、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書(shū)并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地，如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權拒絕施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng)。

　　7、對于施工過(guò)程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

　　七、其他：

　　1、本工程實(shí)行項目經(jīng)理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經(jīng)理名字，監理內容及監理權限以書(shū)面形式通知承包人。不實(shí)行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。

　　2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著(zhù)實(shí)事求實(shí)的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。

　　3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進(jìn)行裁定。

　　4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執行完畢后即生效。

　　5、本協(xié)議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

　　八、附則：

　　甲乙雙方簽署合同的同時(shí)，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學(xué)習條例后，簽名申明以學(xué)習施工安全細則條例后進(jìn)入工地施工。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同書(shū)5

　　定作方：______________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承攬方：______________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　品名或項目

　　規格、型號單位數量單價(jià)價(jià)款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分

　　1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________

　　2．原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：________________________________________

　　3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：__________________________________________________

　　4．驗收標準和方法：__________________________________________________________

　　5．結算方式：________________________________________________________________

　　6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　�。�1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________％或酬金總額________的'違約金。

　�。�2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。

　　7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________

　　8．以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。

　　9．本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10．本合同一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

　　12．本合同簽訂日期：________年____月____日。

　　定作方：______________ 承攬方：____________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：____________ 開(kāi)戶(hù)銀行：__________

　　帳號：________________ 帳號：______________

　　________年____月____日

承攬合同書(shū)6

　　合同編號：75642

　　定作方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承攬方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　品名或項目

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價(jià)

　　價(jià)款或酬金(元)

　　金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分

　　1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：

　　2.原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：

　　3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：

　　4.驗收標準和方法：

　　5.結算方式：

　　6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。

　　(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。

　　7.雙方約定的其它條款：

　　8.以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。

　　9.本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理局所存查。

　　11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。

　　12.本合同簽訂日期：____年__月__日

　　定作方：_____ 承攬方：_____

　　法定代表人：_____ 法定代表人：____

　　開(kāi)戶(hù)銀行：______ 開(kāi)戶(hù)銀行：_____

　　帳號：_______ 帳號：_______

　　____年__月__日

　　承攬合同模板

　　簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　貨款共計人民幣(大寫(xiě))：

　　1.質(zhì)量標準：___________

　　2.交貨(運輸)辦法及地點(diǎn)：________

　　3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________

　　4.包裝要求及費用負擔：__________

　　5.結算辦法及期限：_____________

　　6.原材料供應辦法：____________

　　7.其他：_______________

　　違約責任：

　　第一點(diǎn)：甲方承擔

　　(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí)，應償付乙方實(shí)際損失____

　　(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

　　(3)自提產(chǎn)品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

　　(4)未按合同規定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

　　(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(6)實(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。

　　(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的`，應承擔因此造成的損失。

　　(8)其他___________

　　第二點(diǎn)：乙方承擔

　　(1)產(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

　　(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　(4)未按合同規定時(shí)間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　(5)不符合合同規定產(chǎn)品，在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。

　　(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　(7)其他：____________

　　本合同一式___份。

　　有效期自____年__月__日到____年__月__日止

　　甲方：______

　　乙方：________

　　法定代表人：_______

　　電話(huà)：________

　　地址：________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_____

　　帳號：________

承攬合同書(shū)7

　　甲 方：

　　乙 方：

　　(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關(guān)法律、法規，雙方議定書(shū)柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的.原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：書(shū)柜尺寸

　　長(cháng)180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。

　　第二條：材料要求

　　站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。

　　第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。

　　第四條：書(shū)柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。

　　第五條：每個(gè)書(shū)柜大寫(xiě)壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個(gè)，總價(jià)為人民幣為大寫(xiě)貳萬(wàn)零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)

　　第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。

　　第七條：交貨時(shí)間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。

　　第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。

　　第八條：稅費由乙方承擔。

　　第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

承攬合同書(shū)8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　鑒于甲方為_(kāi)________采購洽談會(huì )的執行單位，乙方欲在本次洽淡會(huì )期間進(jìn)行廣告宣傳活動(dòng)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下一致意見(jiàn)：

　　一、甲方將在_________采購洽談會(huì )期間向乙方提供_________（類(lèi)型）的廣告宣傳，廣告宣傳條件見(jiàn)合同附件。

　　二、乙方應當自負費用按照甲方指定的設計風(fēng)格及形式設計制作相應的廣告，乙方應當在____月____日前將與甲方指定形式風(fēng)格相應的廣告交付甲方，甲方如發(fā)現乙方廣告內容不妥或違背洽談會(huì )風(fēng)格，甲方有權要求乙方補充證明或修改廣告內容，乙方不能提供或不愿意修改的，甲方有權終止本合同。

　　三、乙方保證其廣告內容真實(shí)，健康，合法，并且乙方對該廣告享有全部合法權利，該廣告不會(huì )侵犯任何第三人的合法權益。若乙方廣告造成了對第三人的侵權，并且甲方因此遭受經(jīng)濟損失，則乙方將對此向甲方承擔全部賠償責任。

　　四、本合同金額為rmb_________元。乙方應當在____月____日前向甲方全額支付合同金額。若乙方未能按本合同約定時(shí)間向甲方支付合同金額，甲方有權單方與乙方解除本合同。

　　五、因廣告媒體的'數量有限，甲方組委會(huì )將按照客戶(hù)廣告款到賬的先后順序安排廣告位，乙方應當服從組委會(huì )的安排。

　　六、若由于非甲方原因而導致_________采購洽談會(huì )無(wú)法如期召開(kāi)，則甲方應當在原定洽談會(huì )召開(kāi)前適當時(shí)間通知乙方，同時(shí)甲方將退還乙方已支付的合同金額，乙方不得再要求甲方承擔相關(guān)違約責任。

　　七、由于不可抗力因素導致一方不能履行本合同，應當免除遭受不可抗力一方不履行合同的違約責任，但遭受不可抗力的一方應當立即以快捷方式通知對方，并在十五天內提交當地公證機關(guān)的證明文件。雙方應及時(shí)協(xié)商善后處理事宜。

　　八、凡因執行本合同或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應友好協(xié)商，經(jīng)協(xié)商不能解決的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　九、本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同未盡事宜，甲乙雙方應當簽訂書(shū)面補充協(xié)議。本合同1式_________份，甲乙雙方各執_________份。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　負責人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

承攬合同書(shū)9

　　合同編號：________

　　定作方：_________(甲方)

　　承攬方：________

　　(乙方)

　　簽訂日期：____年__月__日

　　簽訂地點(diǎn)：__________

　　經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　1.品名(或項目)、數量及價(jià)款：

　　2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定：

　　(1)甲方向乙方提供部分：

　　質(zhì)量要求：

　　檢驗及提供方法：_________

　　價(jià)款處理方法：__________

　　(2)乙方提供部分：

　　3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：___________

　　4.包裝要求及費用負擔：_____________

　　5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點(diǎn)：_____

　　6.驗收標準、方法和期限：________

　　7.給付定金數額、時(shí)間、方法：________

　　8.結算方式和期限：___________

　　9.違約責任：____________

　　10.其他：_____________

　　未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

　　定作方 承攬方

　　單位名稱(chēng) 單位名稱(chēng)

　　法定代表人 法定代表人

　　簽約代表 簽約代表

　　地址 地址

　　電話(huà) 電話(huà)

　　電掛 電掛

　　開(kāi)戶(hù)銀行及帳號 開(kāi)戶(hù)銀行及帳號

承攬合同書(shū)10

　　定做方：__________

　　承攬方：__________

　　根據《中華人民共和國民法典》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為_(kāi)____________________。

　　2、制作內容：_______________________________________________________。

　　(1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;

　　(2)次鋼構材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;

　　(3)其他：以上單價(jià)主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同價(jià)款及結算方式：

　　1、合同總價(jià)暫定為_(kāi)__________，______________________。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：

　　(3)試驗檢測費用：合同價(jià)格□甲方自理□

　　四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：

　　1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>

　　2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開(kāi)始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費含在合同價(jià)內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。

　　六、雙方權利及義務(wù)：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的.疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《民法典》相關(guān)規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式_____份，雙方各執_____份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_(kāi)______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　時(shí)間：__________

承攬合同書(shū)11

　　合同編號：_________

　　定作方：_________

　　承攬方：_________

　　一、項目名稱(chēng)、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注

　　_________。

　　二、項目的內容及質(zhì)量技術(shù)要求

　　_________。

　　三、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　_________。

　　四、驗收標準、方法和期限

　　_________。

　　五、結算方式及期限

　　_________。

　　六、違約責任

　　_________。

　　七、解決合同糾紛的.方式

　　_________。

　　八、雙方協(xié)商的其它條款

　　_________。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同書(shū)12

　　甲方：

　　乙方：

　　根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關(guān)法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、 工期：天（日歷天）。在甲乙雙方認同可以開(kāi)工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計算工期,開(kāi)工日期為20xx年11月22日。

　　第二條甲方責任，權利和義務(wù)

　　1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開(kāi)工現場(chǎng)準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、 電，并承擔相關(guān)費用。

　　4、 根據乙方要求及時(shí)做好工程驗收工作。

　　第三條乙方責任、權利和義務(wù)

　　1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定；嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

　　第四條工程項目

　　1、振升平開(kāi)窗，雙層鋼化中空玻璃，單價(jià)420元/m2×81 m2=34020元（大寫(xiě)：叁萬(wàn)肆仟零貳拾元）

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價(jià)860元/ m2×46.5 m2=39990元

　�。ù髮�(xiě)：叁萬(wàn)玖仟玖佰玖拾元）

　　3、上海雙雄銅門(mén)廠(chǎng)，單價(jià)12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫(xiě)：陸萬(wàn)零壹佰陸拾元） 樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網(wǎng)，單價(jià)150元/ m2×54 m2=8100元

　　5、推拉門(mén)：?jiǎn)蝺r(jià)560元/ m2×35.3 m2=19768元

　　6、陽(yáng)光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價(jià)450元/ m2×37 m2=16650元

　　7、衛浴門(mén)，1080元/條×5條=5400元

　　8、室內門(mén)，2880元/條×9條=25920元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價(jià)1280元/ m×65.8 m=84224元

　　第五條工程質(zhì)量及驗收

　　1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦 理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

　　3、 在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視 同該部分驗收認可合格。

　　4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的.一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：（大寫(xiě)）貳拾玖萬(wàn)肆仟貳佰叁拾貳元

　�。ㄐ�寫(xiě)）

　　1、乙方完成1.2.3項的工程時(shí)，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。

　　第七條 本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效；

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期： 年 月日簽訂日期： 年 月 日

承攬合同書(shū)13

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量１．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。２．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條 技術(shù)資料，圖紙提供辦法１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。３．定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條 驗收標準和方法１．按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。３．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)１．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。２．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他如：１．根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。

　　七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的.原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話(huà)：________________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話(huà)：_________________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________

承攬合同書(shū)14

　　發(fā)包方(甲方)：___身份證號：

　　承包方(乙方)：___身份證號：

　　甲方在海南省樂(lè )東縣佛羅鎮佛南村自家宅基地建一棟三層框架結構樓房，現已基礎完工，鋪設好水泥板，由乙方負責承攬施工建設。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務(wù)，根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，結合該工程具體情況，雙方本著(zhù)平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，現經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、承包方式

　　甲方負責供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建筑材料。乙方負責施工建設并交付建房成果。乙方負責自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機械以及模板、內外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產(chǎn)生活用具等，費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無(wú)關(guān)。乙方所有工人的食宿等問(wèn)題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

　　二、承建項目

　　樓房為三層框架結構，承包從正負零起，第一層高為3.90米，第二層高為3.6米，第三層高為3.3米。乙方負責房屋主體工程的建筑，完成麻批，包括框架、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔墻、批粗面內外墻體(含6個(gè)衛生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門(mén)前臺階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。

　　乙方必須嚴格按照設計圖紙或甲方提出的要求進(jìn)行施工，若發(fā)現圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進(jìn)行施工。結構及承重由乙方負責，若施工過(guò)程中房子就有問(wèn)題，乙方要負完全責任。

　　三、施工安全

　　1、乙方必須按照安全施工規范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，乙方負責找工人，組織、指揮工人施工。甲乙雙方當事人明確，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系。

　　2、乙方應加強現場(chǎng)管理，乙方人員必須滿(mǎn)足雙方簽訂的協(xié)議條款的要求，并對自身的施工、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全、文明施工、消防保衛、環(huán)境保護等全面負責，如乙方未能履行上述職責而造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方

　　承擔責任及由此發(fā)生的一切費用。乙方在組織工人施工過(guò)程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發(fā)生的一切費用。在乙方進(jìn)入工地施工時(shí)到履行義務(wù)終了期間，由乙方對其工人及雇傭人員、財產(chǎn)和機械設備辦理相關(guān)保險并承擔其費用。乙方及其工人所發(fā)生的一切傷亡事故與甲方無(wú)關(guān)，任何安全事故由乙方負全部責任，甲方不負任何責任。

　　四、工程質(zhì)量要求

　　1、乙方按照國家規定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，工程質(zhì)量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件，建房后的墻體、窗戶(hù)、門(mén)等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標準。做到：⑴乙方完成每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量監督和驗收，達到標準后才能進(jìn)行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿(mǎn)度必須要達到"三個(gè)一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌筑法。⑶做水泥面前務(wù)必將砼表面清理洗掃干凈，將墻面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈，用水將磚縫中的塵土沖凈，趁墻面濕潤開(kāi)始抹灰，以提高粘結強度，防止出現空鼓開(kāi)裂現象。⑷梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。⑸脫模后，梁、板、柱的`表面必須平整光潔，線(xiàn)角方正順直，無(wú)漏漿、麻面。⑹軸線(xiàn)、門(mén)窗洞口的尺寸要準確，所有模板的平整度控制在3㎜內，垂直度3米以?xún)瓤刂圃?㎜，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽(yáng)角必須順直、整齊、每3米不超過(guò)5㎜。

　　2、工程竣工后，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗收。___如出現工程質(zhì)量問(wèn)題，由乙方進(jìn)行返工、修改和重作，直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因工程質(zhì)量問(wèn)題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費用(包括工時(shí)費用和材料費用)全部由乙方自行承擔。返工、修改和重作后仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質(zhì)量違約責任。

　　3、上條所說(shuō)的工程質(zhì)量問(wèn)題，包括以下等方面：(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開(kāi)裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;

　　(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開(kāi)裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)梁、柱、板面中空;(6)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;

　　(7)屋頂漏水，浸水。

　　4、房屋保修期按國家相關(guān)保修規定執行。

　　五、承包價(jià)格

　　本工程按照每層水平投影面積計算付款，每平方米承包價(jià)貳佰伍拾元整(￥250元)。如不在結算范圍內的工程由雙方協(xié)商一致后另行計付。

　　六、付款方式

　　乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方先預付工程款壹萬(wàn)元，以后將按工程進(jìn)度付款。一、二、三層澆注封頂后，若無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方即再向乙方分別支付壹萬(wàn)元、貳萬(wàn)元、貳萬(wàn)元工程款。余下的款項待工程完工一月后甲方的住房無(wú)任何裂縫、無(wú)漏水、無(wú)樓梯積水等工程質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，經(jīng)雙方驗收合格后五天內，一次性付清給乙方。若有住房開(kāi)裂、漏水、積水、傾斜等工程質(zhì)量問(wèn)題出現，則要求乙方及時(shí)維修，否則甲方終止合同，沒(méi)收余款。

　　七、工期要求

　　___年___月___日開(kāi)工，每15天一層，乙方必須在___年___月___日前完工。

　　八、違約責任及爭議的解決辦法

　　1、乙方承攬建設工程的質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要無(wú)償修理、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無(wú)法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢(qián)的50%給乙方。

　　九、合同的生效與終止

　　1、本合同共4頁(yè)，一式二份,甲乙雙方各執一份。

　　2、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格并結清款項后失效。

　　3、乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，節約材料，嚴格按照工期要求施工，否則甲方有權終止合同，并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產(chǎn)生的費用，如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價(jià)費用等等。乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質(zhì)量。施工現場(chǎng)必須達到工完場(chǎng)地清，乙方負責清運工地周?chē)�及室內所有的建筑垃圾，打掃干凈。工程結束后，乙方腳手架留給甲方使用一個(gè)月。

　　以上合同,雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字(手印)：___乙方簽字(手印)：___

　　日期：___

承攬合同書(shū)15

　　甲方（定作方）：

　　代理人：

　　地址：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　乙方（承攬方）：

　　代理人：

　　地址：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　甲、乙雙方本著(zhù)平等合作、互惠互得的原則，依據《民法典》和其他相關(guān)法規的`規定，就___________（地點(diǎn)）玻璃供需問(wèn)題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

　　一、品種、規格、數量、單價(jià)：

　　玻璃品種： ___________，規格： ___________，數量：___________，單價(jià)：___________。

　　交貨地點(diǎn)：

　　運輸方式、費用：

　　1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車(chē)前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.

　　2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。

　　二、交貨期：

　　合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。

　　三、驗收方式：

　　1）玻璃送達甲方工地后應當場(chǎng)驗收當批玻璃，發(fā)現有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應以及時(shí)予以檢驗，若有異議應在三日內以書(shū)面形式通知乙方，否則視為驗收產(chǎn)品合格。

　　2）_________玻璃制作按國家標準執行，相關(guān)規定以行業(yè)標準為準.

　　六、結算及付款方式：

　　甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發(fā)車(chē)后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。

　　七、違約責任：

　　1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.

　　2）如產(chǎn)品質(zhì)量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經(jīng)濟損失。

　　八、其他：

　　本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。

　　九、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

　　十、保質(zhì)期及保修

　　1、保質(zhì)期為二年（驗收之日起）

　　2、執行本項目保修期，在保修期內發(fā)現玻璃質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)償更換，執行保修內產(chǎn)品所附有的責任。

　　甲方：

　　代表：

　　賬號：

　　戶(hù)行：

　　___________年___月___日

　　乙方：

　　代表：

　　賬號：

　　戶(hù)行：

　　___________年___月___日

【承攬合同書(shū)】相關(guān)文章：

承攬合同書(shū)10-02

承攬合同書(shū)12-04

承攬加工合同書(shū)09-14

承攬合同書(shū)【熱門(mén)】11-11

承攬合同書(shū)(15篇)11-12

半成品承攬合同書(shū)03-04

承攬合同書(shū)15篇12-16

承攬合同書(shū)15篇09-09

企業(yè)加工承攬合同書(shū)01-23