商品房裝修施工合同
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心,合同的地位越來(lái)越不容忽視,合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的商品房裝修施工合同,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

商品房裝修施工合同1
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)
根據《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進(jìn)行,結合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1.1工程名稱(chēng):
1.2工程地點(diǎn):
1.3工程內容及做法
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
(3)乙方包工、甲方包料
1.5工程期限歷天,開(kāi)工日期___年___月___日,竣工日期___年___月___日(施工期以材料進(jìn)場(chǎng)日第二天起計算)。
1.6合同價(jià)款:_________,施工過(guò)程中有增減項目的,由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第___種方式提供:
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份設計費___元,由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
第三條甲方義務(wù)
3.1開(kāi)工前___天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。
包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的,有甲方自行負責。
3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續,并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用
3.3負責提供施工所需的水源、電源;
3.4負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;
3.5不拆動(dòng)室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場(chǎng)所,負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等各項工作;
3.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監督,辦理驗收、變更登記手續和其他事宜,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收。
3.8按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務(wù)
4.1指派___為乙方駐工地監理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),處理解決由乙方負責的'各項事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
4.3嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理規定,嚴格按圖紙或說(shuō)明進(jìn)行安全文明施工,做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄;
4.4保護好原場(chǎng)所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
4.5保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,雙方簽名確認,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
第六條材料的提供
6.1由甲方提供的材料、設備(詳見(jiàn)甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質(zhì)量問(wèn)題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。
甲方應在材料運到施工現場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。
6.2由乙方提供的材料、設備(詳見(jiàn)乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現場(chǎng)前通知甲方,并接受甲方檢驗。
如質(zhì)量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條工程款支付方式
8.1合同生效后,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時(shí),甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%,即___元。
第二次:木工進(jìn)場(chǎng),甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%,即___元。
第三次:扇灰油漆進(jìn)場(chǎng),甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%,即___元。
第四次:工程完工及竣工驗收后,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%,即___元。
8.2工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關(guān)資料送交甲方。
甲方接到資料后___日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字,甲方應在簽字時(shí)向乙方結算工程尾款。
8.3工程款全部結清后,乙方應向甲方開(kāi)具正式統一收據。
甲方所支付的工程款,以乙方財務(wù)部開(kāi)出并蓋財務(wù)專(zhuān)用章收據為準。
8.4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起12月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時(shí)以上工作時(shí)間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、設備;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗收或無(wú)故怠于驗收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方施工過(guò)程中違反安全操作規范造成人員傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業(yè)管理規定造成的損失,由乙方負責。
(6)乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9.4未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
9.5因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),該方應及時(shí)通知對方,并辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
9.6甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金元。
9.5由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金___元。
第十條關(guān)于設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時(shí)間內會(huì )同甲方審圖,經(jīng)甲方確認簽字后,乙方方可進(jìn)行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進(jìn)行施工(安裝)。
10.3施工過(guò)程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書(shū)面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時(shí)間、材料等。
乙方根據變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià),因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。
甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場(chǎng)驗收,驗收期為兩天。
甲方未按時(shí)驗收的,乙方可自檢后如實(shí)填寫(xiě)隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
10.5工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。
甲方應在接到通知后___天內驗收,并辦理驗收移交手續。
如甲方在上述規定時(shí)間內未能驗收,應當及時(shí)書(shū)面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過(guò)驗收。
如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
10.6雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價(jià)表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由東莞市裝飾協(xié)會(huì )調解;協(xié)商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13.1本合同如有未盡事宜,雙方本著(zhù)友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后工程不得轉包。
13.3本合同一式貳份,雙方各執壹份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專(zhuān)用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
甲方: 乙方:
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
地址: 地址:
電話(huà): 電話(huà):
年月日年月日
商品房裝修施工合同2
出租方(以下稱(chēng)甲方):承租方(以下稱(chēng)乙方):
根據《中華人民共和國合同法 》及國家相關(guān)法律、法規,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 房屋基本狀況
1. 甲方將自有的坐落在的住房出租給乙方做 使用。房屋建筑面積平方米,房屋使用面積平方米。該房屋屬于多層住宅,鋼筋混凝土結構,裝修完整,墻面清潔,家具、家電完好,水、電、氣均已開(kāi)通。
2. 出租屋內包含家具、家電價(jià)值等詳見(jiàn)《租賃合同之附件》。
第二條 租賃期限
租賃期共 (個(gè)月),甲方從 年 月 日起將出租房屋出租給乙方使用,至 年 月 日收回。
乙方有下列情形之一的,甲方可以終止合同,收回房屋,由此造成的一切法律責任及損失由乙方承擔:
1. 擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借、聯(lián)營(yíng)、入股; 2. 利用承租房進(jìn)行非法活動(dòng)的,損害公共利益的; 3.拖欠租金累計達30天的,賠償違約金并且押金不退。 4. 存放易燃易爆等危險品或有毒有害物品;
5. 出租期間,因乙方使用不當造成房屋漏水等導致與其他住戶(hù)發(fā)生糾紛。租賃合同如因期滿(mǎn)而終止時(shí),如乙方到期確實(shí)無(wú)法找到房屋,甲方應當酌情延長(cháng)租賃期限。如乙方逾期不搬遷,甲方有權向人民法院起訴和申請執行,甲方因此所受損失由乙方負責賠償。
合同期滿(mǎn)后,如甲方仍繼續出租房屋,乙方享有優(yōu)先權。
第三條 租金和租金交納方式
1. 甲乙雙方議定月租金元,押金元,付租金方式為押一付三。在簽訂本租賃合同之日乙方應支付押金和三個(gè)月租金。
2. 乙方每月 日前繳納下月租金,乙方可以現金形式或轉賬方式支付租金。 3.乙方必須按照約定向甲方繳納租金。如無(wú)故拖欠租金,甲方有權向乙方每天按實(shí)欠租金1%加收滯納金。
第四條 各項費用的繳納
1.出租期間,水、電、氣、有線(xiàn)以及物管費(包含衛生費,污水費,垃圾費,公攤費)由乙方及時(shí)繳納。因乙方不按時(shí)交納上述費用而產(chǎn)生的滯納金和所造成的一切后果由乙方承擔。
2. 使用該房屋進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的其它各項費用均由乙方繳納 (其中包括乙方自已申請安裝電話(huà)、寬帶等設備的費用)。
第五條 租賃期間房屋修繕
1.甲方將房屋交給乙方后,乙方不得破壞已裝修部分及房屋架構,要保持房屋墻面、窗戶(hù)、玻璃、地面、所有設施及家電、家具的完好,如有人為損壞乙方照價(jià)賠償。
2.修繕?lè )课菔羌追降牧x務(wù)。甲方對房屋及其設備應每隔半年認真檢查、修繕一次,以保障乙方居住安全和正常使用,人為破壞除外。乙方在租賃期間導致租賃房屋的質(zhì)量或房屋的內部設施損毀,則維修費由乙方負責。
3. 甲方維修房屋時(shí),乙方應積極協(xié)助配合。
第六條 出租方與承租方的變更
1. 如果甲方將房產(chǎn)所有權轉移給第三方時(shí),合同對新的房產(chǎn)所有者繼續有效。 2. 甲方出賣(mài)房屋,須在3個(gè)月前通知乙方。在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買(mǎi)權。3. 乙方需要與第三人互換住房時(shí),應事先征得甲方同意;甲方應當支持乙方的.合理要求。
第七條 違約責任
1. 甲方未按時(shí)交付出租房屋供乙方使用的,負責償付違約金元。 2. 甲方未按時(shí)(或未按要求)修繕出租房屋的,負責償付違約金 元;
如因此造成乙方人員人身受到傷害或財物受毀的,負責賠償損失。
3. 乙方逾期交付租金的,除仍應及時(shí)如數補交外,應支付違約金 元。 4. 乙方違反合同,擅自將承租房屋轉給他人使用的,應支付違約金元;如因此造成承租房屋毀壞的,還應負責賠償。
第八條 免責條件
1. 房屋如因不可抗拒的原因導致?lián)p毀或造成乙方損失的,甲乙雙方互不承擔責任。
2. 因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋,使甲乙雙方造成損失,互不承擔責任。
因上述原因而終止合同的,租金按實(shí)際使用時(shí)間計算,多退少補。 第九條 爭議的解決方式
本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可以向人民法院起訴。
第十條 其他約定事項
本合同如有未盡事宜,一律按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的有關(guān)規定,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第十一條 本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方簽署:乙方簽署: 代表人: 身份證號: 聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà): 開(kāi)戶(hù)銀行:
銀行帳號:簽訂日期: 年 月 日
【商品房裝修施工合同】相關(guān)文章:
商品房裝修合同09-27
裝飾裝修施工合同-施工合同12-15
通用裝修施工合同10-05
【薦】裝修施工合同09-02
家居裝修施工合同07-20
裝修施工合同范文07-17
酒店裝修施工合同09-20
施工裝修合同09-30
2022商品房裝修工程合同10-19