工程承攬合同
隨著(zhù)人們法律意識的加強,人們運用到合同的場(chǎng)合不斷增多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。擬定合同的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?以下是小編收集整理的工程承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

工程承攬合同1
承攬方:_____________
地址:________________郵碼:________________電話(huà):________________
法定代表人:________________職務(wù):________________
定作方:_____________
地址:________________郵碼:________________電話(huà):________________
法定代表人:________________職務(wù):________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期計算:_________________承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的`損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、換、補交等),應當向定作方償付違約金__________元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__________%(10%~30%)或酬金總額的__________%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的__________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:_________________
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自__________年__________月__________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__________份,交________________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:_________________
代表人:_________________
__________年__________月__________日
工程承攬合同2
發(fā)包方(甲方):________________________________
承攬方(乙方):____________________________________
甲方委托乙方對甲方工程進(jìn)行承攬,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、承包范圍:
第二條合同款項
本工程采用固定單價(jià)暫定總價(jià)的承包方式,依實(shí)際工程量結算;開(kāi)立發(fā)票,發(fā)票必須符合國家稅收法律法規的規定;合同單價(jià)已包含稅費、保險、保固等所有費用;合同單價(jià)包含所有工程風(fēng)險,除工程變更外不作調整;凡涉及合同價(jià)格變更的書(shū)面文件,必須有甲方蓋章確認,否則甲方不承擔責任。分項價(jià)格表如下。本合同全部工程總價(jià)為人民幣元整(RMB)?們r(jià)含各種稅金、保險、保固等直接、間接費用以及政府規定乙方應繳納的各種費用等。無(wú)論工料價(jià)格上漲、金銀匯兌變動(dòng)到或其他非甲方造成的任何原因,乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價(jià)款。乙方承諾合同價(jià)款中已包括節假日施工費用。
第三條工程款結算方式及期限
全部工程竣工驗收合格后并收到乙方開(kāi)具的全額發(fā)票后個(gè)工作日內支付全部工程款的%,工程余款%作質(zhì)量保證金,待質(zhì)量保修期滿(mǎn)(____年____月____日)后如無(wú)違約扣款事項,則在個(gè)工作日內無(wú)息支付。
第四條施工要求
1、符合設備說(shuō)明書(shū)或技術(shù)人員要求。
2、參照甲方現有的標準施工。
3、乙方選用的為全新材料并應符合現行國家標準的規定。
4、施工中需用到的所有材料,由乙方自行解決,且需符合甲方的質(zhì)量要求。
5、施工過(guò)程中,需要改動(dòng)的施工,乙方需全力配合,聽(tīng)從甲方工程人員的安排。
6、乙方應遵守國家勞動(dòng)法和地方政府有關(guān)用工規定,負責己方人員的安全和勞動(dòng)保險,保證安全生產(chǎn),乙方人員工作中的工傷事故,由乙方依據國家及地方政府的相關(guān)工傷保險條例處理,甲方不承擔法律上的責任。
7、乙方必須保證施工質(zhì)量及時(shí)間要求,經(jīng)施工后如有質(zhì)量問(wèn)題應于24小時(shí)內應甲方要求到達甲方工程地點(diǎn)進(jìn)行維修,確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行;
8、乙方在施工中不得損壞相關(guān)設備,如果損壞甲方設備應該負責修復或承擔修復費用;造成甲方生產(chǎn)及其它損失的應對全部損失承擔賠償責任。
9、乙方必須遵守甲方各項管理規定,甲方有權對工廠(chǎng)內發(fā)生的違反公司規章制度的行為進(jìn)行處罰;
10、乙方工作中遇到意外困難時(shí),可以向甲方請求提供技術(shù)支持,如有發(fā)生費用由乙方承擔。
1、乙方應遵照《勞動(dòng)法》等相關(guān)法令辦理,并指派安全管理員及在工程方面經(jīng)驗豐富的工地負責人長(cháng)駐工地,負責施工督導及施工人員管理,確實(shí)依照施工規范施工。對有特殊緊急搶修要求的.,乙方應指派施工隊伍常駐廠(chǎng)區附近,以便配合緊急搶修隨時(shí)入廠(chǎng)作業(yè)(派駐費用已含在工程款中)。
2、乙方須依工程項目實(shí)施的要求事先備妥相關(guān)設備、工具、人員,以便甲方隨時(shí)依工作需要聯(lián)絡(luò )乙方入廠(chǎng)檢修。乙方應備妥必要的通訊工具并隨時(shí)可與甲方聯(lián)絡(luò )。乙方應于甲方公司附近設立辦公場(chǎng)所及檢修人員駐地,以便配合緊急入廠(chǎng)檢修。
3、乙方所有參與工程的人員,應按甲方出入廠(chǎng)規定提前向甲方申領(lǐng)出入廠(chǎng)證,并應遵守甲方的出入廠(chǎng)規定,違者依甲方《人員、車(chē)輛、物品出入廠(chǎng)門(mén)管理規定》處理。
4、乙方應將執行本合同的管理人員名單以書(shū)面形式送達甲方備查,如有變動(dòng),亦應立即以書(shū)面形式通知甲方。
5、凡甲方所發(fā)的函件,無(wú)論簽送、掛號郵寄、傳真或于〖監工記錄表〗上通知,乙方均應切實(shí)遵照辦理。如有異議,應于規定期限內(未規定期限者,以甲方發(fā)件后五天內為準)以書(shū)面提出,否則視為同意。
6、工程進(jìn)行期間,甲方對施工質(zhì)量、進(jìn)度材料等有權隨時(shí)加以查驗,乙方應提出施工質(zhì)量檢驗證明、材質(zhì)證明或材料試驗報告等資料供甲方查驗。
7、乙方對該工程相關(guān)的技術(shù)文件應妥為保存,無(wú)論任何文件、在任何地點(diǎn)、任何時(shí)候等均應無(wú)條件保密,不得泄漏,否則應負契約及法律責任,若因此給甲方造成任何損失,應負賠償責任。
8、本工程如與其它工程相互配合時(shí),與其它工程承攬人的協(xié)調工作以甲方為主,乙方應無(wú)條件服從并配合。
9、乙方發(fā)現施工內容與現場(chǎng)有出入或須更換重要零部件時(shí)應通知甲方確認后方可施工。
10、乙方應隨時(shí)保持施工場(chǎng)地清潔,做到工完場(chǎng)清。施工中所造成的垃圾,乙方應負責及時(shí)清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場(chǎng)所(由甲方統一清運),否則甲方可雇工清理,清理費用從其工程款中扣除。
11、因乙方所屬工作人員的過(guò)錯致使甲方遭受任何損失時(shí),概由乙方負責賠償。
1、乙方應嚴格遵守甲方各項規定,無(wú)條件配合甲方做好安全措施,按甲方規定辦妥工作票、動(dòng)火票等,再憑票施工。并甲方已將乙方施工區域存在的高壓、易燃易爆等危險隱患在《安全告知單》中告知乙方,乙方已知悉施工區域的危險隱患及施工中的注意事項。若因此發(fā)生人員、設備傷、損事故、環(huán)境污染等,概由乙方負責,若給甲方造成損失,乙方應負賠償責任,并從工程款中扣除。
2、乙方應自行負責辦理其全體人員的有關(guān)人身及財產(chǎn)保險,如于施工期間的人員、設備發(fā)生任何傷、損事故、環(huán)境污染等,概由乙方負責,若因此給甲方員工或第三人造成任何損失,乙方應負賠償責任。
3、工程進(jìn)行期間,乙方對各種可能發(fā)生的災害或意外事故等,應預先辦理保險并采取必要的防護措施(包括有關(guān)設施、設備上設置明確的安全警告標志等),如因預防措施不足所造成的一切損失,概由乙方負責賠償。
4、實(shí)施爆破作業(yè),在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時(shí),乙方應在施工前14天以書(shū)面通知甲方,并提出相應的安全防護措施,經(jīng)甲方認可后實(shí)施,由乙方承擔安全防護措施費用。甲方對防護措施的認可不免除乙方的任何責任。
5、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關(guān)規定立即上報有關(guān)部門(mén)并通知甲方,同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)要求處理,由事故責任方承擔發(fā)生的費用。
第五條工期要求:
1、工程工期:
(1)開(kāi)工日期:____年____月____日,甲方要求延期開(kāi)工的,乙方應予配合,工期相應順延。
(2)竣工日期:____年____月____日
(3)總日歷工期:天;
2、施工的期限應當按照合同規定履行。一方要求提前或延期交付,應當提前與對方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議,對提前或延期交付的工作成果按補充協(xié)議執行,補充協(xié)議沒(méi)有約定或約定不明的仍以原合同為準。因為不可抗力等造成工期延期的,經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整,以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內完工。工程若有調整,甲方提前天書(shū)面通知。如系年約則可約定:本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時(shí)間以甲方書(shū)面通知為準。
第六條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、乙方必須依照合同規定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國家、行業(yè)標準的原材料施工影響工程質(zhì)量時(shí),甲方有權要求乙方更換、重作、減少價(jià)款,有關(guān)費用由乙方承擔,由此造成甲方損失的,乙方應承擔賠償責任。
2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書(shū)面認可,方可采購進(jìn)場(chǎng)安裝。
第七條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1、甲方應當(何時(shí))提供技術(shù)資料、圖紙。
2、乙方在依照甲方要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理的,應當立即通知甲方;甲方應當在收到通知之日起日內回復,提出修改意見(jiàn)。乙方在約定的時(shí)間內未得到答復的,有權停止工作。
3、乙方對于承攬的工作,應當嚴格保密,未經(jīng)甲方事先書(shū)面同意,不得泄露給任何第三人,也不得留存任何技術(shù)資料及其復制品。
第八條驗收標準和方法
1、符合現行國家或行業(yè)標準并符合甲方使用目的,以合同明確規定的圖紙、質(zhì)量要求作為驗收依據。
2、乙方在自檢合格后向甲方提交書(shū)面驗收要求,甲方應在日內對乙方所完成的工作進(jìn)行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗收合格簽章后,方可進(jìn)行下一道工序。
4、驗收時(shí)如發(fā)現品質(zhì)不符要求,乙方應于甲方指定時(shí)間內改善完成,逾期未完成的,甲方可不經(jīng)催告徑自處理,所需費用由工程款中扣除,如有不足概由乙方補足,因乙方逾期改善導致其他損失亦由乙方負責賠償。
5、雙方對工程質(zhì)量有爭議,且經(jīng)協(xié)商無(wú)法達成一致時(shí),由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第九條保修期及保修責任
1、本工程保修期為年(或月),自工程完工并通過(guò)甲方及有關(guān)部門(mén)驗收合格之日起計。保修期內,如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,除甲方使用、保管不當等原因外,乙方應在甲方指定期限內修復,其一切工料費用均由乙方負責。如乙方未在約定時(shí)間內修復,甲方有權自行修復或請第三方進(jìn)行修復,所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
2、乙方指定負責本工程的維護人員及其聯(lián)系方式為變更,乙方應提前日書(shū)面通知甲方,否則甲方有權委托第三方修復,所發(fā)生的費用從保固費中扣除。
3、在保修期外,如甲方就本工程有關(guān)問(wèn)題委托乙方修復,乙方應按成本價(jià)計費.
第十條乙方的違約責任
1、未按合同規定的質(zhì)量完成工作,乙方應當負責修理,如果修理后的交付時(shí)間超過(guò)合同約定的日期,應當承擔逾期交付責任。
2、完成工作的數量少于合同約定,乙方應當照數補齊施工,因此超過(guò)合同約定的交付時(shí)間的,應當承擔逾期交付責任。
3、在工程現場(chǎng),乙方進(jìn)場(chǎng)設備保管責任由乙方承擔。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當由乙方承擔賠償責任。
4、逾期交付項目(包括因返修、更換、補交等造成的逾期),應當向甲方支付違約金,每逾期一天,按合同總額的%支付違約金,違約金不足以彌補甲方損失的,甲方有權要求乙方繼續承擔賠償責任。
5、擅自調換經(jīng)甲方驗收合格的原材料或零部件,乙方應按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過(guò)合同約定的交付期限的,應承擔逾期交付的責任。
第十一條甲方的違約責任
1、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付違約金。
2、無(wú)故拒絕驗收工程,應當賠償乙方因此造成的損失。
第十二條合同的解除
1.乙方有下列情形之一者,甲方有權解除合同:
(1)乙方逾約定開(kāi)工日期天,或甲方認為不能依限完工時(shí);
(2)乙方無(wú)正當理由,自行停工達小時(shí)(或天)以上時(shí);
(3)除不可抗力或甲方書(shū)面同意者外,乙方逾期完工達日以上;
(4)乙方不履行合同約定的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合合同約定的要求,經(jīng)甲方通知后仍不履行或采取補救措施的;
(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因導致合同解除時(shí),乙方應向甲方支付違約金元,并應立即停工并依甲方指定期限負責遣散工人并將由甲方提供到場(chǎng)材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用,且乙方未領(lǐng)的工程款,應待工程全部竣工,甲方一切損失獲賠償后,方結算支付余款給乙方,甲方亦有權直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失,如工程款不足抵扣的,甲方仍有權要求乙方承擔賠償責任。
3、解除合同時(shí),乙方應繳還甲方提供的一切資料,如經(jīng)甲方要求,乙方應繼續承擔保密義務(wù)。
第十五條不可抗力
在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方應立即通知甲方,在乙方取得合法證明后,可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程,在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的,不免除乙方的賠償責任。
上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰爭、政府行為或其他不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況。
第十三條爭議解決
本合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間,非經(jīng)甲方同意,乙方對爭議以外工作不得停工,應繼續履行本合約義務(wù),甲方對爭議的工程款可暫予止付,待協(xié)商處理完成后,再無(wú)息支付該工程款。
第十四條其他約定事項
乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術(shù)和勞力完成承攬工作。
第十五條附則
1、本合同附件包括,與本合同具同等法律效力,內容如有沖突,以本合同為準。
2、本合同如有未盡事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,另簽補充協(xié)議。經(jīng)雙方簽字確認的補充協(xié)議等書(shū)面材料均為本合同的組成部份,與本合同具同等法律效力,內容如有沖突,以時(shí)間在后的為準。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,除第九.3條外,保修期限屆滿(mǎn)且雙方權利義務(wù)履行完畢之日終止。
5、本合同一式份,甲方執份,乙方執份,具有同等法律效力。
發(fā)包方(蓋章):承攬方(蓋章):
甲方:乙方:____年____月____日:
工程承攬合同3
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規和有關(guān)文件,遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱(chēng):整修堰塘工程
二、工程地點(diǎn):___鎮___村
三、工程內容及規模:
四、工程承包范圍:
五、工程期限:
1、本合同工期為:20___年___月___日開(kāi)工,至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況,工期順延。
。1)施工現場(chǎng)不符合安全施工;
。2)設計范圍內出現重大變動(dòng);
。3)人力自然災害而影響工程進(jìn)度;
。4)甲方不能按合同規定支付工程款;
六、合同價(jià)款
工程總價(jià):_______元
七、工程質(zhì)量要求
八、價(jià)格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現場(chǎng)實(shí)行安全文明標準化管理,確保安全施工無(wú)事故,若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故,法律責任和費用由乙方負責,甲方不負責任何責任。
十、甲方義務(wù)
十一、乙方義務(wù)
十二、工程違約責任、工程延誤違約
乙方在施工中,質(zhì)量,進(jìn)度,安全,服務(wù)等方面必須按約定執行,若一方違約賠償對方的.一經(jīng)濟損失。并特別約定:由乙方原因造成工程延誤,乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現不可抗拒的自然原因,由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份,雙方各執兩份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______乙方簽字:_______
20___年___月___日
工程承攬合同4
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱(chēng):
2.工程地點(diǎn):
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費用
5.工期:按照甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。
6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程
二、合同單價(jià)和付款方式
1.合同單價(jià):
2.實(shí)際結算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價(jià)為準。以上價(jià)格包括含稅價(jià),材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價(jià)款一經(jīng)確定,不作任何調整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監理公司驗收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內,付至結算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無(wú)息付清。
4.該項目合同約定的.款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開(kāi)具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務(wù)部門(mén)認可的正規票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價(jià)款的__%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全監察人員依法實(shí)施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身?yè)p害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過(guò)協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時(shí)本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內,如有質(zhì)量問(wèn)題,在接到甲方通知后24小時(shí)內安排人員到現場(chǎng)進(jìn)行免費維修。若乙方不能及時(shí)維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執份,乙方執份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話(huà):電話(huà):
甲方駐工地代表:
電話(huà):
_____年___月____日
工程承攬合同5
承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司(以下稱(chēng)乙方)
定作方:哈爾濱振陽(yáng)建筑工程有限責任公司(以下稱(chēng)甲方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定,結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、 承攬名稱(chēng):、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、 承攬項目名稱(chēng):北樹(shù)小區6#樓
b、 承攬項目地點(diǎn):哈爾濱道外區三棵樹(shù)大街三機街、北樹(shù)小學(xué)、天恒小區地段
c、 本工程自20xx年 月 日開(kāi)工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書(shū)面報告且需得另一方的書(shū)面同意。
d、 承攬方式:包工不包料。
e、 承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內容:
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、 質(zhì)量標準:
a、 材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、 施工質(zhì)量:按照防水工程施工規范,結合本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式:
工程完工驗收后 天內,結算全部工程款,置留工程總造價(jià)的 %保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法:
工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內因施工工藝造成的漏水,由承攬方無(wú)代價(jià)修復,如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預留的 %保修金,若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負責。
7、 工期:根據定作方的`要求而定。
8、 安全施工條例:
1)、定作方應向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規定介紹造成安全事故,定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現場(chǎng)應遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、 期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過(guò)后、當日維修款全部結清,合同自動(dòng)失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補充規定,補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定 作 方:
承 攬 方:
定作方代表:
承攬方代表:
20xx年 月 日
工程承攬合同6
發(fā)包方:___________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:___________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據甲乙雙方協(xié)商,甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責,確保工程順利完工,依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致,就本工程具體情況,達成以下條款:
一、 工程名稱(chēng):_____________________________________
二、 工程地點(diǎn):_____________________________________
三、 工程價(jià)款:按圖紙實(shí)際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價(jià)138600元
四、 工程承包方式及范圍:
1、 承包方式:包工不包料
2、 承包范圍:本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(xiàn)(包含切割片、焊條等)乙方自負,施工過(guò)程中所需的腳手架及吊車(chē)由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷,乙方只做焊口部位的`補刷。
五、 驗收標準:乙方按照甲方簽字認可的圖紙進(jìn)行施工,施工過(guò)程中甲方逐項驗收,確認合格,施工完畢驗收完畢。
六、 工程開(kāi)竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤,工期順延。
七、 付款方式:本工程乙方進(jìn)場(chǎng)甲方支付10000元生活費,主鋼立完,甲方支付人工費總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費的_____%,在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。
八、 甲乙雙方責、權、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時(shí)足額供應,若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔任何責任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程,若因質(zhì)量事故造成延誤工期,材料浪費,乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失
九、 安全:為保證工程質(zhì)量和施工安全,甲方指派_______為現場(chǎng)負責人,乙方指派____________為現場(chǎng)負責人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場(chǎng)管理人員指揮,不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負責,在施工期間,乙方應理好自己的工人,不得在工地內發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責任及經(jīng)濟責任,由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
十、 本合同未盡事宜,在施工過(guò)程中雙方友好協(xié)商。
十一、本合同一式兩份,甲方雙方各執一份,雙方簽字之日生效,完工、款清后自動(dòng)失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同7
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關(guān)法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱(chēng):__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________ 。
3.承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫(xiě))____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計 圓整,大寫(xiě)金額: 圓整(附報價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限 日,時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6. 嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的'規定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個(gè)月后
10%
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由
乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì )申請仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
地址: 地 址:
電話(huà): 電 話(huà):
傳真: 傳 真:
工程承攬合同8
委托方:_____________(以下稱(chēng)甲方)
承接方:_____________(以下稱(chēng)乙方)
簽約地點(diǎn):________________________
施工地點(diǎn):________________________
簽約時(shí)間:________________________
1.合同內容
本合同項所指的項目是:___________________________
。ㄏ到y配件參考“附件一:物料清單”)
2.合同金額
2.1 合同總金額為人民幣:_______________(RMB:__________)
2.2 合同總價(jià)已包括執行本合同內工程全部?jì)热葜M用。
3.付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣__________(RMB___________)。
3.2 設備進(jìn)度款
當乙方進(jìn)場(chǎng)并系統布線(xiàn)完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的`____________%,即人民幣_____________(RMB________)。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價(jià)的_______%,即人民幣___________(RMB______)。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣________________(RMB________________)。
3.5 其它事項
________________________________________________
4.合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時(shí)起____________個(gè)工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規定負責進(jìn)行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應時(shí)間為全天24小時(shí))
5.安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個(gè)安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進(jìn)行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________
乙方:___________________
地址:________________
地址:___________________
電話(huà):________________
電話(huà):___________________
傳真:________________
傳真:___________________
簽約代表:____________
簽約代表:_______________
指定聯(lián)絡(luò )人員:________
指定聯(lián)絡(luò )人員:___________
工程承攬合同9
發(fā) 包 方(簽章):(以下稱(chēng)甲方) 法定代表人:
地址:聯(lián)系電話(huà):
承 包 方(簽章):(以下稱(chēng)乙方) 法定代表人:
地址:聯(lián)系電話(huà):
乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程,為了明確雙方責任及義務(wù),
保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定,并結合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點(diǎn): XXX市XX區XX路XXX號別墅工程內容:室內/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價(jià):總承包價(jià)人民幣(大寫(xiě)):
施工工期: 本工程暫定自2013年 月 日開(kāi)工,于 2013年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為12個(gè)月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙
2.1 乙方進(jìn)行設計,并向甲方提供施工圖紙、施工說(shuō)明和工程報價(jià)單。
2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報價(jià)單分別進(jìn)行書(shū)面簽字確認。
2.3 施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報價(jià)單經(jīng)甲方書(shū)面確定后作為本合同的附件和組成部分。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期。
3.2 工程量變化和設計變更
(1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無(wú)效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止
。1)因不可抗力及政府行政行為導致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現的情況出現,雙方都可以書(shū)面提出解除本合同,并進(jìn)行結算后雙方簽署結算單,本合同終止;
。2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;
。3)因一方的違約行為,相對方根據約定終止本合同的;
。4)本合同履行期限屆滿(mǎn)自行終止;
。5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
。1)工程量變化和設計變更;
。2)不可抗力因素;
。3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權利與義務(wù)
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見(jiàn)。
5.4 乙方應于本合同簽訂后3日內安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價(jià)單所列品牌、材料購買(mǎi)裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價(jià)單不符的,須經(jīng)甲方書(shū)面同意,否則甲方有權拒絕支付該材料費用;
5.6 乙方應規范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導致的安全事故與甲方無(wú)關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權利,甲方承擔后可向乙方追償;
5.7 乙方應積極主動(dòng)與甲方配合,對甲方提出的合理意見(jiàn),要在合理時(shí)限內完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,并清理好場(chǎng)地;
5.9 甲方在本合同期限內,發(fā)現因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規定的,乙方應在接甲方通知后合理時(shí)限內免費完成修理或返工。
第六條:工程結算及工程款支付方式
6.1 本合同根據工程施工進(jìn)度,按實(shí)際驗收進(jìn)度進(jìn)行結算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后,提交該階段裝修施工報告給甲方確認。
6.2 在施工過(guò)程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費用,雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計,不在總承包價(jià)范圍內;
6.3 工程款支付方式
。1)合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的`30%作為工程預付款;
。2)工程施工進(jìn)行至50% 時(shí),甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認之后的10 日內支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款;
。3)工程施工進(jìn)行至80% 時(shí),甲方依照6.1條款完成書(shū)面無(wú)異議確認之后的10 日內支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款;
。3)本工程竣工驗收合格后15日內,甲方支付乙方工程總造價(jià)的15%;
。4)剩余工程總造價(jià)的5%做為質(zhì)保金,待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過(guò)后,如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,由乙方書(shū)面向甲方申請支付。
。5)甲、乙方在此約定,乙方的接收工程裝修款開(kāi)戶(hù)行:XXXX,賬戶(hù):XXXX,賬號:XXXX,如銀行賬戶(hù)信息有變更,應及時(shí)書(shū)面通知甲方。
第七條:工程驗收和工程保修
7.1 工程駿工后,乙方以書(shū)面形式向甲方提出工程結算,乙方應自接到通后10天內組織驗收辦理驗收移交手續,填寫(xiě)工程驗收單,不得無(wú)故拖延。(驗收時(shí)應以施工圖紙及說(shuō)明書(shū)、國家頒發(fā)的施工及驗收規范和質(zhì)量檢驗標準為依據。)如10天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過(guò)。
7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工范圍內質(zhì)量保證期為12個(gè)月。
7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍
。1)因使用不當或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。
。2)自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風(fēng)、地震、電力負荷超標)
7.4 保修期內,乙方負責免費對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修,費用由乙方負責,且必須在合理時(shí)限內完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費用則由責任方支付。
第八條: 違約責任
8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的,乙方應承擔由此造成甲方
工程承攬合同10
建設單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過(guò)程中的權利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱(chēng):
二、工程地點(diǎn):
三、工程范圍和內容:
1、承包范圍:
2、工程建筑面積:
3、結構:----------------------------------
4、層數、建筑高度:詳見(jiàn)經(jīng)甲方單位審核通過(guò)的施工圖
5、其他:本合同價(jià)包括土建、鋼結構,圍墻,地坪,
第二條合同價(jià)款及調整
一、工程合同價(jià)款采用固定合同,
總造價(jià)為(大寫(xiě)):人民幣: 萬(wàn)元 , (大寫(xiě))
二、雙方約定合同價(jià)款的其他調整因素:
1、調整方式:
。1)遇業(yè)主方要求或設計規范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內容。
。2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。
。3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監理簽證后予以調整。
2、調整原則:
。1)合同報價(jià)書(shū)已有相同項目的,按該項目的單價(jià)同比例下浮后執行。
。2)合同報價(jià)書(shū)中無(wú)相同項目的,以市場(chǎng)信息價(jià)為基礎或參照本合同報價(jià)書(shū)而確定該項目的單價(jià)。
。3)工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。
。4)增加的工程量務(wù)必確定增加價(jià)款。
三、本工程最終結算價(jià)款為:固定合同價(jià)+追加合同價(jià)款+現場(chǎng)簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價(jià)款的支付與結算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現場(chǎng)3日內,甲方支付合同總價(jià)的%預付款,場(chǎng)平基礎完工后3日內,甲方支付該工程合同總價(jià)的%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢,如未審核代表甲方已確認并在14日內付清余款 (即工程竣工結算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價(jià)的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿(mǎn)1年內付清,以竣工通知書(shū)日期為準。
3、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià),如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減時(shí),支付金額作相應增減。
二、結算:
1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價(jià)按本合同第二條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結算。遇本合同無(wú)約定的,按國家合同法有關(guān)規定實(shí)施。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見(jiàn)。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發(fā)生爭議時(shí)應協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價(jià)機構審價(jià)確定。
第四條工程期限
一、根據工程實(shí)際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達開(kāi)工報告為準。計劃進(jìn)場(chǎng)日期年月日,具體進(jìn)場(chǎng)日期甲方應提前5天書(shū)面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現場(chǎng)代表簽證后,工期相應順延:
1、按施工準備規定要求,不能提供壓實(shí)平整的施工場(chǎng)地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進(jìn)場(chǎng)施工時(shí);
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進(jìn)度時(shí);
3、在施工中因連續停電、停水8小時(shí)以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過(guò)24小時(shí),影響正常施工時(shí);
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預見(jiàn)原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方:
1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線(xiàn)以外的“三通一平”,負責紅線(xiàn)外進(jìn)場(chǎng)道路的維修,并接到施工現場(chǎng)。
2、xx年xx月xx日前,負責接通施工現場(chǎng)的施工用水源、電源、變壓器,要求滿(mǎn)足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線(xiàn)以?xún)鹊膱?chǎng)地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作,并提供相應的資料。
3、甲方負責設計時(shí),合同簽訂后3天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關(guān)部門(mén)參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會(huì )審紀要,在7日內分送有關(guān)單位,并在7日內提供會(huì )審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時(shí))。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續;協(xié)助乙方辦理現場(chǎng)施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。
6、甲方應在施工準備期屆滿(mǎn)前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進(jìn)場(chǎng)施工的書(shū)面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設計時(shí),本合同簽訂之日起3 日內,甲方應向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料,并保證資料數據真實(shí)、準確。
2、由乙方提供設計時(shí),在本合同簽訂之日起3 日內,通知甲方出面組織施工圖會(huì )審和交底會(huì )議,會(huì )后3 日內,由甲方書(shū)面提出會(huì )審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。
3、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進(jìn)場(chǎng)。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現場(chǎng)管理。
5、構件已制作,具備發(fā)運安裝條件時(shí),乙方應書(shū)面通知甲方,準備進(jìn)場(chǎng)安裝。
第六條雙方的職責
甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
。1)下達的指令、通知由其本人簽字后,以書(shū)面形式交給乙方代表,乙方代表在回執上簽署姓名和收到時(shí)間后生效;
。2)有權對乙方工程量的增減核實(shí)確認;
。3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;
。4)有權代表甲方對乙方施工的工程進(jìn)行驗收。
。5)檢查和監督乙方和監理單位執行合同;
。6)乙方項目負責人及有關(guān)人員的調換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應保證乙方進(jìn)場(chǎng)施工能順利進(jìn)行,若在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后,因甲方原因導致乙方不能正常施工,一切責任由甲方承擔。施工場(chǎng)地具備“三通一平”等條件,并在開(kāi)工后繼續負責解決以上事項的遺留問(wèn)題。
3、組織乙方和設計單位進(jìn)行圖紙會(huì )審,向乙方進(jìn)行設計交底。該圖紙會(huì )審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后,作為乙方預算、施工、決算的依據。
乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
。1)乙方的`要求、請求和通知,以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。
。2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案,和依據合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規定。
4、乙方按有關(guān)規定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關(guān)責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效依據,開(kāi)工前由甲方組織設計交底和三方會(huì )審作紀要,作為施工與結算的補充依據,甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會(huì )審紀要在圖紙會(huì )審后7天內各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更,須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書(shū)或修改圖紙,并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后,乙方予以實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí),必須另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。如構件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應賠償相應經(jīng)濟損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設計時(shí),應由甲方正式以書(shū)面通知乙方進(jìn)行設計變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認可的設計變更,發(fā)生工程費用變動(dòng),工程款按實(shí)結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進(jìn)場(chǎng)施工至交付工程的整個(gè)期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現場(chǎng)管理人員許可,不得擅自進(jìn)入施工現場(chǎng),否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前應組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓和教育。未經(jīng)教育培訓,不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關(guān)規定立即報告有關(guān)部門(mén)并通知項目經(jīng)理,同時(shí)按有關(guān)部門(mén)要求進(jìn)行處理,費用由事故責任方承擔。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標準:合格。
二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構件質(zhì)量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說(shuō)明文件及國家有關(guān)規范、規程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺(jué)接受監理工程師的質(zhì)量監督,隨時(shí)接受監理工程師的檢查。發(fā)現工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的應及時(shí)整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。
五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業(yè)規定影響施工正常進(jìn)行。如違反國家或行業(yè)規定檢查、檢測影響乙方施工,影響施工的費用和損失由甲方承擔,并順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質(zhì)量驗收規范對分項、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時(shí),應通知監理工程師進(jìn)行中間結構驗收。驗收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應及時(shí)書(shū)面報告監理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結果由監理工程師報質(zhì)檢部門(mén)備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應經(jīng)設計單位、甲方、質(zhì)檢部門(mén)共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%,保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的,由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實(shí)際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格,由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要,明確存在的問(wèn)題和修改意見(jiàn)及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,并承擔因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔,工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個(gè)單體前后進(jìn)場(chǎng)或完工時(shí)間相隔三個(gè)月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書(shū)面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
第十一條違約責任
乙方的違約責任
1、主結構工程質(zhì)量不符合合同和設計要求的,應予返工或修理,承擔其費用。
2、由乙方設計時(shí),因設計錯誤造成返工時(shí),發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的,應按《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律規定賠償損失。
4、工程竣工結算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過(guò)28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份,甲方執肆份、乙方執貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章即生效。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,
作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色:
2、墻面的顏色:
3、外門(mén)顏色:
4、內門(mén)顏色
建設單位:承攬單位:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
電話(huà): 開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:
電話(huà):
身份證號:
日期:日期:
工程承攬合同11
發(fā)包人: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 承包人: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規定,結合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過(guò)程中的權利、義務(wù)和責任,本著(zhù)平等、互利、保證質(zhì)量的原則,按期保質(zhì)完成本工程,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、 工程慨況
工程名稱(chēng): 工程地址:
二、 合同價(jià)格
木質(zhì)門(mén) 元/樘,(此價(jià)格包含五金配件、門(mén)鎖、門(mén)框和門(mén)制作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現場(chǎng)甲方指定地點(diǎn)、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點(diǎn)而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價(jià)一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場(chǎng)價(jià)格的漲落等任何因素的變化而調整)。
三、 承包范圍
承包的內容:
四、 工期期限
1、開(kāi)始工作日期:年日,結束工作日期:門(mén)必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在施工過(guò)程中,乙方按約定的工期進(jìn)度及質(zhì)量組織施工,若乙方
不能按約定完成,甲方有權解除本合同,乙方必須在2日內撤出施工現場(chǎng)。甲方不以結算,一切費用由乙方自行承擔。
五、質(zhì)量要求
1、按照設計圖紙及相關(guān)圖集規范施工,工程質(zhì)量、技術(shù)必須達到《木門(mén)窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求,質(zhì)量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時(shí)達到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務(wù)用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關(guān)圖集規范規定進(jìn)場(chǎng)合格材料,必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價(jià)款的支付和結算方式 1、付款方式: 每個(gè)月25日支付當月完成工程量的70%進(jìn)度款。
2、結算方式:
。1)本工程預付款元;
。3)全部門(mén)窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位后,甲方在確定工程結算后2個(gè)月內支付至工程結算的95%;
。4)其余5%作為質(zhì)量保證金,保修期屆滿(mǎn)之日起一個(gè)月內無(wú)息支付。
八、工程驗收與結算
1. 本合同項下門(mén)窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說(shuō)明書(shū),國家頒發(fā)的`質(zhì)量檢驗標準及時(shí)進(jìn)行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內組織驗收,并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見(jiàn)。
4. 經(jīng)甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過(guò)本合同約定期限的,乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔,驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風(fēng)險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進(jìn)場(chǎng)前承包人指定管理人員一名隨時(shí)與甲方協(xié)調。進(jìn)場(chǎng)后必須做好入場(chǎng)教育、三級教育、安全技術(shù)交底,凡進(jìn)入該工程項目的各位人員,必須服從現場(chǎng)管理人員統一指揮,遵守現場(chǎng)管理的一切規章制度,配帶安全設施,按相關(guān)操作規程作業(yè),保證安裝質(zhì)量。做到工完場(chǎng)清,保證制安現場(chǎng)清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進(jìn)入制安現場(chǎng)必須嚴格遵守建筑安全法規,嚴格按相應安全操作規范和《現場(chǎng)施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時(shí),由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應按有關(guān)規定立即上報甲方,并保護好現場(chǎng),做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時(shí)按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規對事故進(jìn)行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時(shí),應按相關(guān)規定處理。
十一、雙方權利義務(wù)
甲方權利義務(wù)
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內,向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求,及時(shí)與乙方進(jìn)行施工現場(chǎng)技術(shù)交底。
3、依據本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項。
。ǘ┮曳綑嗬x務(wù)
1、乙方負責對洞口尺寸的實(shí)測、復核工作。
。1)乙方在門(mén)制作前,應自行進(jìn)入施工現場(chǎng)對洞口尺寸進(jìn)行實(shí)測,并提交甲方審核確認,但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。
。2)乙方在門(mén)安裝前,應對洞口尺寸進(jìn)行二次復測,如有異議應當在進(jìn)場(chǎng)施工前書(shū)面報告甲方,并按甲方要求執行。否則,視為乙方認可施工現場(chǎng)條件,由此產(chǎn)生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔,且不予延長(cháng)工期,不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統一管理,負責施工現場(chǎng)及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點(diǎn),保持施工現場(chǎng)的清潔,并在甲方要求的時(shí)間內清除,否則,甲方有權委托他人清理,所發(fā)生費用由甲方在屆時(shí)應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門(mén)窗進(jìn)行設計變更,甲方應提前通知乙方。乙方應當及時(shí)調整進(jìn)度計劃。
3、雙方確認:對于涉及工程價(jià)款的確認,雙方協(xié)商后進(jìn)行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過(guò)甲方及有關(guān)主管部門(mén)驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責并承擔所發(fā)生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復并承擔費用。
工程承攬合同12
甲方:_________________廣告裝飾有限責任公司
乙方:_________________
乙方承攬甲方位于________縣________鎮________街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內容
乙方承攬的工程項目:過(guò)街廣告位寬________米,高________米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為_(kāi)_______年________月________日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險,乙方必須做好必要的`安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任,與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià):________元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
簽字(蓋章):________________簽字(蓋章):________________
工程承攬合同13
委托單位:
承攬單位:
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關(guān)法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱(chēng):__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________。
3.承包范圍:參見(jiàn)合同附屬文件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費____________元,由發(fā)包人支付.
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計圓整,大寫(xiě)金額:圓整。
二、施工時(shí)間
工程期限__日,時(shí)間自__起至__止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的.手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項需要甲方確認的,應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6.嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個(gè)月后
10%
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì )申請仲裁。
委托方:
承攬單位:
代表人:
代表人:
日期:
日期:
地址:
地址:
電話(huà):
電話(huà):
傳真:
傳真:
工程承攬合同14
發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
法定代表人:
承包人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
代表人:
為了全面履行施工合同,加強對工程項目的管理,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,增加項目經(jīng)理及項目相關(guān)人員的收入,經(jīng)甲方研究決定,對該工程項目的管理實(shí)行責任承包制。通過(guò)對乙方的執業(yè)資質(zhì)、施工業(yè)績(jì)、管理能力、風(fēng)險抵押等方面的綜合考評,確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著(zhù)公開(kāi)、公平、平等、自愿、誠實(shí)信用的原則,達成如下協(xié)議:
一、承包的方式:
風(fēng)險抵押、個(gè)人承包
乙方同意向甲方交納風(fēng)險抵押金萬(wàn)元,對工程項目的管理負責,以風(fēng)險抵押的方式承包。
二、承包的期限:
自 年 月 日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價(jià)款及分包結算價(jià)款清算完畢)。
三、承包工程項目概況:
1、工程名稱(chēng):
2、工程地址:
3、建設單位:
4、設計單位:
5、承包范圍:招標文件中規定的內容(含業(yè)主在工程施工過(guò)程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。)
6、建筑面積: 平方米
7、施工工期:總日歷工期: 天,以開(kāi)、竣工報告為準,業(yè)主工期若延期,工期順延;工期與業(yè)主合同有關(guān)規定不一致的,按業(yè)主合同和有關(guān)通知執行;超出規定工期、沒(méi)按業(yè)主和甲方要求時(shí)間內進(jìn)場(chǎng),則視為違約。
8、分段任務(wù):年月日前完成基礎
年月日前完成主體結構封頂
年月日前完成裝修
年月日前交付使用
如因建設方和甲方原因影響工期,則在承包工期基礎上順延。
四、承包的指標
1、成本指標:本工程承包價(jià)款確定為 萬(wàn)元。承包范圍內總價(jià)一次性包死。乙方承包價(jià)中含按當地稅務(wù)部門(mén)規定應當繳納的各種稅、費。
2、質(zhì)量指標:一次驗收合格率100%。
3、安全指標:無(wú)重傷、死亡事故發(fā)生。
4、進(jìn)度指標:滿(mǎn)足總承包合同的要求,
5、其他約定:
五、甲方的職責和權限
1、甲方的職責
。1)負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、
地方社會(huì )環(huán)境資源的聯(lián)系銜接;開(kāi)工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術(shù)資料給乙方。
。2)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務(wù)分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
。3)協(xié)助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優(yōu)申報;
。4)負責組織項目管理期間和終結時(shí)的考核審計;兌現項目承包人經(jīng)濟收益(包括薪金)或實(shí)施經(jīng)濟賠償處罰;
。5)協(xié)助乙方選聘項目管理人員,組建項目經(jīng)理部,配置其他生產(chǎn)要素;
2、甲方的權限
。1)有權對乙方的施工管理工作進(jìn)行指導、檢查、監督、協(xié)調;不定期對工程進(jìn)度、質(zhì)量、工程檢(試)驗資料、工程資金的使用等.進(jìn)行監督、檢查。
。2)除建設單位指定外,有權將項目的 工程分包給 專(zhuān)業(yè)公司;
。3)乙方違法、不執行國家標準不按規范進(jìn)行管理施工、違反甲方有關(guān)規定的情況下,甲方有權進(jìn)行糾正,責令停工整改、予以經(jīng)濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
。4)審核乙方編制的施工組織設計、工程進(jìn)度計劃及完成工程量報表。
六、乙方的職責和權限
1、乙方的職責
。1)代表企業(yè)實(shí)施項目管理,遵守國家法律法規,執行強制性標準,執行企業(yè)相關(guān)管理制度,積極維護企業(yè)合法權益;對所施工的項目自開(kāi)工準備至竣工驗收,實(shí)施全過(guò)程、全面管理;
。2)根據國家規范組織編制項目管理實(shí)施計劃;
。3)組織實(shí)施施工現場(chǎng)的生產(chǎn)要素的配置和管理;
。4)組織制定和實(shí)施項目經(jīng)理部各項管理制度;
。5)在企業(yè)授權范圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關(guān)部門(mén)、企業(yè)管理層的工作聯(lián)系和協(xié)調,負責勞務(wù)分包、協(xié)作單位的管理;
。6)解決施工現場(chǎng)和項目經(jīng)理部出現的問(wèn)題,發(fā)現和處理突發(fā)事件;
。7)負責竣工驗收和竣工結算,提供和準備相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟資料;
。8)協(xié)助企業(yè)進(jìn)行項目的檢查、鑒定和評優(yōu)、評獎申報;
。9)負責員工的各項管理和教育、企業(yè)文化和精神文明建設;
。10)接受上級和地方建設行政主管部門(mén)的檢查監督,認真落實(shí)整改意見(jiàn),提高管理水平;接受本企業(yè)的檢查監督和考核審計;
。11)處理項目經(jīng)理部善后工作和工程質(zhì)量保修服務(wù),完成清收工程款等債權債務(wù)的`清理和移交;
。12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況;
。13)按公司規定及時(shí)足額交納職工的各種保險等費用;職工發(fā)生工傷事故,保險費賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔;如果乙方?jīng)]有交納保險費的,職工發(fā)生工傷事故,由乙方全額承擔。
。14)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風(fēng)險控制;
。15)因質(zhì)量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經(jīng)濟損失等均由乙方承擔。如發(fā)生仲裁或訴訟,甲方對外承擔費用后,甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的一切費用。
2、乙方的權限
。1)代表甲方實(shí)施項目管理,全面履約施工合同,遵守國家法律法規,執行強制性標準、規范和甲方相關(guān)管理制度;
。2)根據甲方的授權,組建項目經(jīng)理部,項目經(jīng)理部全面工作;.甲方項目部印章只能用于與本工程有關(guān)的材料采購合同的簽訂、工程文件收發(fā)、函件制作活動(dòng)中,不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無(wú)關(guān)的活動(dòng),不得用于變更業(yè)主合同規定,乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾;否則;視為乙方違約,并承擔由此造成的一切責任和經(jīng)濟損失。
。3)確定項目經(jīng)理部組織架構,班子成員報甲方審查批準后,報送業(yè)主、監理單位及有關(guān)管理部門(mén)備案。未經(jīng)甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視為乙方違約;
。4)有權選擇聘用管理人員和生產(chǎn)工人,乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質(zhì)或資格,并復印其身份證件、證書(shū)存檔備查;否則,視為乙方違約。少數關(guān)鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘;確定管理人員職責、權限,并組織考核獎懲;
。5)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務(wù)隊伍,但必須報發(fā)包方備案;乙方無(wú)權轉包或分包本合同工程,否則甲方有權終止本合同,甲方有權要求乙方承擔承包總價(jià)5%的違約金。
工程承攬合同15
甲方:
乙方:
根據,《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質(zhì)量管理條列》,《建筑工程安全管理條列》,結合本工程具體事項,本著(zhù)雙方互利互惠公平、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,以資信守。
一、工程地點(diǎn):
迎賓路以西,西安大路以北。香港城一期場(chǎng)區土方挖運。
二、承包范圍及內容:
場(chǎng)區土方挖運。
三、承包方式:
挖土及場(chǎng)外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)
四、工程承包價(jià)格及計算方式
按實(shí)際挖土方實(shí)測實(shí)量計算土方量及場(chǎng)外運輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求:
按照國家驗收規范施工,驗收達到合格。
六、工程款支付方式:
土方挖運完成支付3萬(wàn)元人民幣,余款________年____月____日末支付。
七、施工工期
八、甲方責任
負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車(chē)輛運輸、等挖運土方手續,所發(fā)生的一切費用均由承包方負責,與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方負責運輸車(chē)輛所發(fā)生的'一切行車(chē)安全事故,由于挖運土方而產(chǎn)生的任何事項與甲方無(wú)關(guān)。
3、承包人嚴格按照施工現場(chǎng)管理規定,關(guān)于安全、環(huán)保交底的內容執行,遵守相關(guān)法律法規,違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰,由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔,并對發(fā)包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負責,與甲方無(wú)關(guān)。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權終止合同,對已發(fā)生的挖土工程量不予結算,因此給甲方所造成的負面影響及經(jīng)濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時(shí)雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執一份,經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日________年____月____日
【工程承攬合同】相關(guān)文章:
工程承攬的合同11-28
工程承攬合同03-07
建設工程承攬合同11-19
護欄工程承攬合同04-11
護欄工程承攬合同10-29
工程安裝承攬合同03-08
工程承攬合同(15篇)11-02
工程承攬合同范本09-05
工程承攬合同精選15篇11-15
工程承攬合同15篇10-17