加工承攬合同

　　在當今社會(huì )，人們對合同愈發(fā)重視，合同的用途越來(lái)越廣泛，在達成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家整理的加工承攬合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

加工承攬合同1

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規格（長(cháng)，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180x40x200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)．甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款25000元．

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收．驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬(wàn)元）．甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值２０％的.違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收．

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值

　�。常埃サ倪`約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：××縣木具廠(chǎng)（蓋章）

　　代表人：黃華新（簽名）

　　地址：七都鎮

　　電話(huà)：６６．８９７１

　　開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所

　　帳號：１０４７５０

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關(guān)中山街５號

　　電話(huà)：３３．７３４７

　　開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行

　　帳號：００３４８５

　　一九八五年一月二十五日

加工承攬合同2

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　法定代表人：_____________

　　法定代表人：_____________

　　聯(lián)系電話(huà)：_______________

　　聯(lián)系電話(huà)：_______________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。

　　七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的.原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長(cháng)春仲裁委員會(huì )申請仲裁。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　甲方(蓋章)：_____________

　　乙方(蓋章)________________

　　授權代理人(簽字)：_______

　　授權代理人(簽字)：___________

　　住址：_____________________

　　住址：______________________

　　聯(lián)系電話(huà)：_________________

　　聯(lián)系電話(huà)：__________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：_________________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：__________________

　　賬號：_____________________

　　賬號：______________________

　　_________年____月____日

　　_________年______月____日

　　簽訂地點(diǎn)：__________________

　　簽訂地點(diǎn)：__________________

加工承攬合同3

　　合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時(shí)間：＿＿年＿＿月＿＿日

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物｜規格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數量

　　數量

　　名稱(chēng)｜型號｜單位｜｜單價(jià)｜金額｜合計

　　合計人民幣金額（大寫(xiě)）：

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料｜規格｜計量

　　數量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額

　　名稱(chēng)｜型號｜單位

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時(shí)間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：

　　第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

　　第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的`，在＿＿＿＿日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的＿＿＿＿日內答復。

　　第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：

　　第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點(diǎn)及期限：

　　第十二條報酬的結算方式及期限：

　　第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫(xiě)）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責任：

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會(huì )仲裁；

　�。ǘ�）依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項：

　　定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見(jiàn)：

　　定作人（章）：承攬人（章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　居民身份證號碼：居民身份證號碼：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話(huà)：電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：鑒（公）證機關(guān)（章）

　　賬號：賬號：經(jīng)辦人：

　　郵政編碼：郵政編碼：年月日

　　監制部門(mén)：印制單位：

加工承攬合同4

　　委托方：_________紡織器材廠(chǎng)(甲方)

　　承攬方：_____________電鍍廠(chǎng)(乙方)

　　1.加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格________數量________價(jià)格、交貨期：

　　2.質(zhì)量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

　　6.結算方式：____________________。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠(chǎng)

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠(chǎng)

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　________年________月______日

加工承攬合同5

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　郵編：郵編：

　　電話(huà)：電話(huà)：

　　法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：

　　開(kāi)戶(hù)行：開(kāi)戶(hù)行：

　　帳戶(hù)：帳戶(hù)

　　甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿(mǎn)足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規定，本著(zhù)誠實(shí)信用，互惠互利原則，結合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目規格

　　型號計量

　　單位數量?jì)r(jià)款或酬金交貨數量及交貨期限

　　單價(jià)總金額

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　代表：____________________代表：____________________

　　________年____月____日________年____月____日甲方：中國________公司，地址：________電話(huà)：________電傳：________

　　法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________

　　乙方：____國________公司，地址：________電話(huà)：________電傳：________

　　法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________

　　雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

　　第一條加工內容

　　乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

　　第二條交貨

　　乙方在合同期間，每個(gè)月向甲方提供________原材料，并負責運至________車(chē)站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。

　　第三條來(lái)料數量與質(zhì)量

　　乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無(wú)法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

　　第四條加工數量與質(zhì)量

　　甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。

　　第五條加工費

　　甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費，在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時(shí)中國國內和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內勞務(wù)費用水平有變化時(shí)，雙方將另行議定。

　　第六條付款方式

　　乙方將不作價(jià)的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月，由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證，支付加工費。

　　第七條運輸與保險

　　乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

　　第八條不可抗力

　　由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時(shí)，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長(cháng)履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第九條仲裁

　　本合同在執行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著(zhù)友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：

　　1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

　　2.中華人民共和國法律;

　　3.在中國法律無(wú)明文規定時(shí)，適用國際通行的慣例。

　　仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。

　　第十條合同有效期

　　本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的`全部應付費用時(shí)終止。

　　第十一條合同的續訂

　　本合同有效期屆滿(mǎn)之前____月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協(xié)商。

　　第十二條合同文本與文字

　　本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同以中、____兩國文字書(shū)就，兩國文字具有同等效力。

　　第十三條其他

　　1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開(kāi)支，在加工費以外收取，但這些費用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%.

　　2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術(shù)標準，對其規格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

　　第十四條合同條款的變更

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。

　　甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

　　代表：________________代表：________________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

加工承攬合同6

　　承攬方：

　　身份證號：

　　電話(huà) ：

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：

　　電話(huà)：

　　_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著(zhù)自愿公正、互利共贏(yíng)的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 ：加工產(chǎn)品及工價(jià)（見(jiàn)產(chǎn)品清單）

　　第二條 ：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）

　　第三條 ：資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應當及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應即時(shí)回復并提出修改意見(jiàn)。

　　2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價(jià)結賬（有特殊約定的除外）；

　　第五條： 驗收標準和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。

　　第六條： 交貨時(shí)間和地點(diǎn)：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條： 結算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數據結賬（平時(shí)借支除外）。

　　第八條： 其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實(shí)施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無(wú)關(guān)。

　　第九條： 承攬方的.違約責任

　　1、承攬方未按合同規定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時(shí)間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的，承擔逾期交付的責任；產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進(jìn)行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數量少于合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；

　　3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書(shū)面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。

　　第十條： 定作方公司的責任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所，機器設備和材料、部份工具等；

　　2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實(shí)際使用自行負責；

　　3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。

　　本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；

　　定作方（代表人）________________________

　　簽訂地點(diǎn)：

　　_______年___月___日

　　承攬方（代表人）：________________________

　　簽訂地點(diǎn)：

　　_______年___月___日

加工承攬合同7

　　定作單位：某某項目經(jīng)理部 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承攬單位：某某鋼結構制造有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規定，甲方將本工程風(fēng)口平臺出鐵場(chǎng)構件加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著(zhù)公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條 加工構件品名與價(jià)款

　　一、 加工品名：某某高爐大修項目鋼結構工程風(fēng)口平臺出鐵場(chǎng)構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

　　二、 承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結算的承攬方式。

　　三、 加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

　　四、 本加工構件綜合單價(jià)一次包定，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。

　　五、 本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)行防腐涂裝，乙方免費提供構件機械翻身。

　　六、 本合同價(jià)款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開(kāi)具發(fā)票。

　　第二條 加工成品期限與交付

　　一、 加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、 交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。

　　三、 交付地點(diǎn)：運輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負責卸車(chē)。

　　第三條 加工材料供應與采購

　　一、 甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點(diǎn)，乙方負責卸貨。乙方應設專(zhuān)人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。

　　二、 乙方負責供應的材料：本加工構件的'所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。

　　三、 乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒(méi)有合格證書(shū)，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

　　四、 具有合格證書(shū)的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時(shí)內清理出場(chǎng)。

　　五、 材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時(shí)，由乙方承擔發(fā)生的費用。

　　第四條 加工成品質(zhì)量與驗收

　　一、 根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說(shuō)明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規定，由乙方確保本加工構件質(zhì)量。

　　二、 質(zhì)量等級：一次驗收合格

　　三、 保修期限：保修壹年。

　　四、 技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

加工承攬合同8

　　定作方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：

　　承攬方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：

　　供料方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方）：

　　甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經(jīng)三方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。：

　　一、工程項目名稱(chēng)：

　　二、施工地點(diǎn)：

　　三、工程量：

　　四、工程總額及付款方式：

　　1、工程總額：

　　2、付款方式：

　　3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。

　　五、工程期限：

　　1、合同簽定次日起核算，7個(gè)工作日。

　　風(fēng)險提示：

　　加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。

　　如果質(zhì)量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

　　六、乙方工作：

　　1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

　　2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書(shū)所規定的規格、品型。

　　七、甲方工作：

　　1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

　　2、乙方進(jìn)入現場(chǎng)施工時(shí)，施工場(chǎng)地應具備施工條件。

　　3、施工過(guò)程中協(xié)同乙方進(jìn)行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調工作。

　　4、負責合同約定門(mén)面標識的所有審批工作。

　　八、丙方工作

　　風(fēng)險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的.質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風(fēng)險意識。

　　1、丙方應當提交產(chǎn)品品種、型號、規格、質(zhì)量符合同規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，甲乙丙三方再次協(xié)商定價(jià)。

　　2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報廢的費用、質(zhì)量問(wèn)題所造成的乙方交貨不及時(shí)承擔責任等。

　　九、驗收：

　　1、材料以工程預算書(shū)中所標明規格、品型驗收。

　　2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說(shuō)明驗收（效果圖僅作為視覺(jué)參考，不做為驗收標準）。

　　3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進(jìn)行驗收。

　　4、甲方在驗收過(guò)程中對質(zhì)量如有意見(jiàn)，須在驗收單中說(shuō)明，經(jīng)雙方現場(chǎng)勘察，確有質(zhì)量問(wèn)題的，乙方進(jìn)行后期整改。

　　5、工程驗收單支付甲方時(shí)，甲方應在接收單手續上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無(wú)意見(jiàn)說(shuō)明或無(wú)任何書(shū)面意見(jiàn)，視為驗收合格。

　　十、保修：

　　1、甲方如發(fā)現制品損壞應及時(shí)通知乙方，乙方在12小時(shí)內到達現場(chǎng)進(jìn)行制品檢修，通報維修情況。24小時(shí)內保證制品的正常使用。

　　十一、安全責任：

　　1、乙方施工戶(hù)外廣告制品機構安全責任1年。

　　2、施工過(guò)程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失，乙方承擔完全責任。

　　3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。

　　十二、合同變更：

　　1、合同內容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。

　　2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內容不符時(shí)，以合同變更后的附件為依準。

　　十三、違約責任：

　　1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

　　4、在甲方逾期未付應付款項時(shí)，乙方擁有制品所有權。

　　5、如一方未經(jīng)對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。

　　6、在雙方發(fā)生糾紛時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)可向朝陽(yáng)法院提起訴訟。

　　十四、附件：

　　1、雙方公司經(jīng)營(yíng)執照（加蓋公章）

　　2、工程項目預算，施工圖及效果圖。

　　十四、合同成立和生效

　　1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

　　2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式2份，雙方各持1份。

　　十五、其他

　　本合同若有未盡事宜的，經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議，經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。若補充協(xié)議與本合同有沖突的，以后補充協(xié)議為準。若協(xié)商不成的，則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規定。

　�。ㄒ韵聼o(wú)正文）

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　丙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

加工承攬合同9

　　定作方：__________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承攬方：__________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　風(fēng)險告知：本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務(wù)。在這里需要注意的是合同訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件，并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協(xié)助進(jìn)行討論。通常情況下，根據《合同法》的規定，承攬人應當以自己的設備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同!

　　依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，為明確雙方權力義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

　　一、 工程概況：

　　_________________項目位于_______________，工程建筑面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。

　　二、 加工事宜：

　　甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線(xiàn)材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過(guò)程中乙方使用非合同規定的原材料時(shí)，須事先以書(shū)面形式通知甲方，經(jīng)甲方授權委托人簽字同意后，方可實(shí)施加工(如甲方在二十四小時(shí)內未能做出書(shū)面回復，則視為甲方同意乙方意見(jiàn))。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進(jìn)行加工。

　　風(fēng)險告知：上述條款列明了定做方對加工產(chǎn)品的質(zhì)量、數量、規格、材料等的要求，經(jīng)雙方約定無(wú)異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質(zhì)量及其他特殊要求后，承攬方不得擅自改變，否則需要承擔相應的違約責任，亦不可以以該批次產(chǎn)品可替代使用為由。

　　三、 重量結算依據：

　　根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經(jīng)四舍五入保留小數點(diǎn)后三位。

　　四、 甲方工作：

　　1、 合同簽訂時(shí)甲方提供授權經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

　　2、 合同簽訂時(shí)，甲方應以書(shū)面的形式對乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應詳細說(shuō)明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖，計劃施工進(jìn)度(月度計劃及結構封頂時(shí)間排序計劃)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長(cháng)度，特殊角度的工藝要求等。

　　3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時(shí)須提前3日，數量不得超過(guò)30噸)，配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱(chēng)處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。

　　4、 成型鋼筋加工制作過(guò)程中，甲方有權隨時(shí)到乙方加工現場(chǎng)就加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢工作，乙方有義務(wù)積極配合。

　　5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。

　　6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專(zhuān)人進(jìn)行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。

　　7、 成型鋼筋每車(chē)裝車(chē)數量不得小于10噸。

　　五、 乙方工作：

　　1、 合同簽訂時(shí)，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進(jìn)度。

　　2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時(shí)，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無(wú)法正確識別時(shí)，甲方授權委托人應在12小時(shí)內書(shū)面確認，否則免除乙方的供貨責任。

　　3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

　　4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠(chǎng)質(zhì)量證明合格證書(shū)。

　　5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

　　6、 乙方有責任協(xié)助甲方人員在乙方加工現場(chǎng)對成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車(chē)工作，并按甲方的要求運至施工現場(chǎng)。

　　六、 設計變更：

　　1、施工過(guò)程中如出現不可預見(jiàn)及設計變更，甲方應以書(shū)形式及時(shí)向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時(shí)間(供應時(shí)間甲、乙雙方協(xié)商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準。

　　2、設計變更及修改過(guò)程中，乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規定價(jià)格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

　　七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求：

　　1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤(pán)條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。

　　2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結構長(cháng)城杯工程質(zhì)量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。

　　3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術(shù)規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規程》q/jy16-20xx中的規定。

　　八、鋼筋原材復試及資料：

　　1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的'機構必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見(jiàn)證試驗資質(zhì)的檢測中心。

　　2、根據《北京市建設工程施工試驗實(shí)行有見(jiàn)證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進(jìn)行見(jiàn)證取樣時(shí)應持正式書(shū)面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

　　3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場(chǎng)后，提供《半成品出廠(chǎng)合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠(chǎng)材料質(zhì)量證明書(shū)及產(chǎn)品銘牌、原材料復試檢驗報告。

　　九、合同價(jià)款及付款方式：

　　1、 合同價(jià)款：

　　(1) 本合同成型鋼筋的結算單價(jià)為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價(jià))，上述結算單價(jià)包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車(chē)費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車(chē)及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　(2) 三級螺紋鋼的結算價(jià)格在本合同結算單價(jià)基礎上加____________元/噸。

　　(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進(jìn)行簽收。

　　(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠(chǎng)合格證》實(shí)際標注數量進(jìn)行簽收。

　　(5) 合同執行過(guò)程中如鋼廠(chǎng)價(jià)格調整，其結算價(jià)格以首鋼現貨市場(chǎng)、北京市京首貿易服務(wù)有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價(jià)政策通知作為價(jià)格調整的依據，由乙方以書(shū)面形式送達甲方，調價(jià)依據在送達后24小時(shí)內，甲方予以書(shū)面確認或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。

　　(6) 本合同成型鋼筋總量為_(kāi)___________噸，總價(jià)款(人民幣)：_______元，(大寫(xiě)：_____________________)�？們r(jià)中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　(7) 驗貨地點(diǎn)：__________________________

　　風(fēng)險告知：承攬方應該在在雙方約定的交貨時(shí)間之前將加工品于約定地點(diǎn)進(jìn)行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前，應當對一切風(fēng)險承擔責任。承攬方在履行合同期間，對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責任，不僅對完成工作成果的質(zhì)量、數量、期限負有全部責任，而且對由于不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風(fēng)險，也必須承擔由于未能預料和不可防止的事故所造成的一切后果。也就是說(shuō)，承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經(jīng)濟損失。

　　2、 付款方式：

　　(1) 本合同結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時(shí)，同時(shí)將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結清)，乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。

　　(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時(shí)劃轉。

　　(3) 原材料復試費用依據《半成品出廠(chǎng)合格證》中確認數量經(jīng)甲方簽認，在月末前結清。

　　(4) 本合同總價(jià)款如發(fā)生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。

　　十、違約責任：

　　1、 乙方?jīng)]有按照本合同規定的質(zhì)量、規格、數量等提供產(chǎn)品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發(fā)生的全部裝卸及運輸費用。

　　2、 合同執行過(guò)程中，如遇鋼廠(chǎng)市場(chǎng)價(jià)格調整，根據合同第九章(5)條，甲方接到乙方調整價(jià)格依據24小時(shí)內未能書(shū)面確認或簽訂補充協(xié)議，乙方有權停止繼續供貨。

　　3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時(shí)送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。

　　4、 由于甲方清料人員不能及時(shí)清料，致使配送工作無(wú)法正常進(jìn)行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時(shí)工期順延。

　　5、 甲方如未能按合同規定時(shí)間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。

　　6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場(chǎng)，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。

　　十一、爭議：

　　本合同在執行過(guò)程中發(fā)生爭議或糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、其它：

　　1、 本合同簽訂時(shí)，甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件、企業(yè)法人代碼復印件、資質(zhì)證書(shū)復印件、法人授權委托書(shū)原件、工程項目施工合同原件等相關(guān)法律文件，并注明相關(guān)文件的授權使用范圍。

　　2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無(wú)法正常履行時(shí)，雙方應另行協(xié)商。

　　3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。

　　十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。

　　十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權人簽字后生效。

　　十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定。

　　本合同變更條款及內容(銷(xiāo)售部門(mén)填寫(xiě))：

　　甲方(蓋章)：________________ 乙方(蓋章)：_________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：_________________

　　委托代理人：________________ 委托代理人：_________________

　　聯(lián)系電話(huà)：__________________ 聯(lián)系電話(huà)：___________________

　　公司地址：____________________ 公司地址：_____________________

　　簽訂日期：_____________________ 簽訂日期：_______________________

　　簽訂地點(diǎn)：_____________________

　　簽訂承攬合同的注意事項：

　　一、定作物

　　1、原材料的消耗定額問(wèn)題:

　　若是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料，可以在簽訂合同時(shí)規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著(zhù)經(jīng)濟節約原則使用原材料，如果超過(guò)原材料消耗定額的應承擔相應責任。

　　2、定作物樣品的封存保管問(wèn)題:

　　若存在定作物樣品的，樣品應進(jìn)行封存并當場(chǎng)由承攬人和定作人確認后簽字。此外，樣品的保管問(wèn)題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂合同時(shí)要規定保管人保管義務(wù)，并要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。

　　3、定作物的后期保證問(wèn)題:

　　因有些定作物無(wú)法在檢驗當時(shí)就發(fā)現問(wèn)題，所以定作人可以在合同中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質(zhì)量合格問(wèn)題，除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問(wèn)題以外，承攬人應負責定作物的無(wú)償修復或更換。此外，質(zhì)量缺陷造成定作人損失的，承攬人還應負賠償責任。

　　二、支付款

　　1、定金條款的規定:

　　在簽訂合同時(shí)，當事人若采用定金的擔保方式的，定金數額一般以合同總額的20%為限，且交付時(shí)間要在承攬人進(jìn)行加工定作之前。同時(shí)規定，若是承攬人違反合同時(shí)，應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時(shí)，承攬人不返還定金。

　　2、關(guān)于結算方式應注意:

　　結算方式是指價(jià)金和其它費用的清結方式，包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意，除了國家允許使用現金履行義務(wù)的以外，承攬合同的結算必須通過(guò)銀行轉帳結算。

　　三、關(guān)于合同中提交定作物的規定

　　1、提交期限問(wèn)題:

　　在約定定作物提取日期時(shí)應注意計算定作人必要的途中時(shí)間;

　　2、提前或延期提交問(wèn)題:

　　合同中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。

加工承攬合同10

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話(huà)：____________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話(huà)：____________

　　法定代表人：____________

　　職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量

　　1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應當向定作方償付違約金____元；（合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

　　___%（20%～60%）的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。

　　七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人）,除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的.____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：

　　1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

加工承攬合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　1、前言

　　經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，甲、乙雙方本著(zhù)長(cháng)期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。

　　2、供貨范圍和雙方職責

　�。�1）供貨范圍

　　按甲方提供的鑄件清單供貨。

　　鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書(shū)。

　�。�2）乙方職責

　　完成上述規定供貨范圍的供貨。

　　返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

　　向甲方提供鑄件的材料說(shuō)明（A、機械性能；B、材質(zhì)化驗）

　�。�3）甲方職責

　　每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。

　　負責解決乙方在泡沫模型制作過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。

　　向乙方提供鑄造清單（明細）并說(shuō)明材料，件數，交貨期。

　　甲方向乙方提供技術(shù)要求。

　　技術(shù)要求

　�。ˋ）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

　�。˙）鑄件化學(xué)成份：根據提供給貴公司的化學(xué)成份標準。

　�。–）鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

　�。―）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

　�。‥）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。

　�。‵）鑄件交貨時(shí)應附有合格證、質(zhì)保書(shū)，其中包括：供方名稱(chēng)、鑄件名稱(chēng)、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期（或編號）或生產(chǎn)批號、機械性能。

　　3、價(jià)格

　�。�1）鑄件價(jià)格

　　HT250：

　　MoCr：

　　QT600：

　　特殊規格鑄件價(jià)格雙方協(xié)商定

　　4、結算方式：

　�。�1）鑄件以甲方驗收過(guò)磅，并通知乙方認可。

　�。�2）鑄件在甲方現場(chǎng)驗收合格后，開(kāi)具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內全額付款。

　�。�3）鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿(mǎn)足第六條定義的質(zhì)量保證。

　　5、交貨期

　�。�1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時(shí)交貨。

　�。�2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）

　　鑄件5噸以下16-20天。

　　鑄件5-8噸18-22天。

　　鑄件8噸以上的另商定。

　�。�3）特殊規格雙方協(xié)商定。

　　6、驗收

　　甲方應根據有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進(jìn)行驗收。

　　7、質(zhì)量保證：

　　甲方在加工過(guò)程中發(fā)現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。

　　8、合同修改：

　　只有在合同雙方的合法代表書(shū)面簽字同意后，才能對本合同的條款進(jìn)行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

　　9、不可抗力：

　�。�1）當不可抗力發(fā)生時(shí)，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來(lái)的'損失減少到最低限度。

　�。�2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

　　10、權力和義務(wù)的轉讓?zhuān)?/strong>

　　乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權力義務(wù)轉讓給任何第三方。

　　11、合同的終止和解除

　�。�1）發(fā)生下列情況之一時(shí)，甲方有權終止和解除合同，并有權要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

　　乙方無(wú)正當理由不按期制造投入時(shí)。

　　實(shí)際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲，按期交付無(wú)可能時(shí)。

　　乙方無(wú)正當理由不執行合同有關(guān)規定，經(jīng)甲方書(shū)面催促仍無(wú)解決誠意時(shí)。

　�。�2）發(fā)生下列情況時(shí)，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

　　甲方違反本合同而造成本合同無(wú)法履行時(shí)。

　　甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時(shí)。

　　12、爭議解決：

　　當甲、乙雙方之間在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議而通過(guò)協(xié)商已無(wú)法解決時(shí)，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。

　　13、合同附件

　　下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署，一并有效。

　　附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。

　　14、通知

　　所有通知和通訊均需采用書(shū)面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當日視為送達。

　　15、合同生效

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同經(jīng)雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

　　甲方 乙方

　　代表（簽字） 代表（簽字）

　　日期： 日期：

加工承攬合同12