關(guān)于承攬合同
現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，合同起到的作用越來(lái)越大，它也是實(shí)現專(zhuān)業(yè)化合作的紐帶。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家整理的關(guān)于承攬合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
關(guān)于承攬合同1
甲方（裝修方):
乙方（承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進(jìn)行驗收，合格后支付加工承攬費（也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢(xún)、設計、報價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期）。
二：裝飾施工地點(diǎn)：
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90.m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開(kāi)工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，工期＿＿天。
三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施
工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，造成的`損失均由乙方負責賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價(jià)格、品牌、售貨單位購買(mǎi)材料 。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買(mǎi)材料。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進(jìn)行施工，每一個(gè)施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場(chǎng)價(jià)格分別議定和支付。
六：乙方在進(jìn)場(chǎng)前應提供本人及施工人員身份證復印件（須與原件對照），通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時(shí)交還甲方，同時(shí)對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
關(guān)于承攬合同2
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規格（長(cháng)，寬，高cm）│單位│數量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)．甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款25000元．
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收．驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明．
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續．
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬(wàn)元）．甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款．
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值２０％的違約金．
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收．
第十三條乙方的.違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值
�。常埃サ倪`約金．
三，乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用．
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份．
甲方：××縣木具廠(chǎng)（蓋章）
代表人：黃華新（簽名）
地址：七都鎮
電話(huà)：６６．８９７１
開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所
帳號：１０４７５０
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街５號
電話(huà)：３３．７３４７
開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行
帳號：００３４８５
一九八五年一月二十五日
關(guān)于承攬合同3
合同編號：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點(diǎn)：______________________
簽訂時(shí)間：________年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱(chēng)及內容
計量單位數量工作量（工時(shí)）報酬交付期限單價(jià)金額合計人民幣金額（大寫(xiě)）： （注：空格如不夠用，可以另接）
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：____________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________
第六條定作人（是／否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成�？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________
第八條結算方法及期限：_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金（大寫(xiě)）________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是／否）可以留置工作成果。
第十二條違約責任：______________________________
第十三條合同爭議的'解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣_______________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十四條其他約定事項：________________________________________
定作人
定作人（章）：住所：法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：電話(huà)：開(kāi)戶(hù)銀行：賬號：郵政編碼：承攬人承攬人（章）：鑒（公）證意見(jiàn)：鑒（公）證機關(guān)（章）經(jīng)辦人：年月日 監制部門(mén)：____________印制單位：___________
關(guān)于承攬合同4
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，達成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱(chēng)：輕型鋼架棚
2、工程地點(diǎn)：鎮平工業(yè)園區，華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見(jiàn)-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。
3、工程造價(jià)165元/㎡，總造價(jià)448072.35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價(jià)30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。
5、土建工程結束后開(kāi)始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內保證維護正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協(xié)調。甲乙雙方應履行合同義務(wù)，如一方違約，應向對方支付三萬(wàn)元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
關(guān)于承攬合同5
定作人：______________簽訂地點(diǎn)：___________
承攬人：______________簽訂時(shí)間：___________
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）
承攬項目名稱(chēng)及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價(jià)
總價(jià)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時(shí)間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的日內答復。
第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成；可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn)：______________________
第九條工作成果驗收標準、方法和期限：________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件：________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫(xiě)）______元。
第十二條結算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時(shí)解除合同，但應及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的.損失。
�。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責任：_______________________
承攬人違約責任：_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
�。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________
定作人
定作人（章）：住所：
營(yíng)業(yè)執照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話(huà)：傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）：住所：
營(yíng)業(yè)執照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話(huà)：傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
關(guān)于承攬合同6
訂立合同雙方：
承攬方：縣木具廠(chǎng) 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長(cháng)，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的`損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份。
甲方：縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮
電話(huà)：66.8971
開(kāi)戶(hù)銀行：縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所
帳號：104750
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街5號
電話(huà)：33.7347
開(kāi)戶(hù)銀行：縣支行
帳號：003485
關(guān)于承攬合同7
簽定日期：xx年xx月xx日
定作方（甲方）：xxxx
電話(huà)：xxxxxx
承攬方（乙方）：xxxx
電話(huà)：xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價(jià)金額
定作方供應原材料：
原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1．技術(shù)資料、圖紙提供辦法：xxxxxxxxxx。
2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。
3．交貨地點(diǎn)及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。
4．貨款及費用結算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：xxxx
乙方（蓋章）：xxxx
關(guān)于承攬合同8
定作方：_________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：_________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
_________。
2．原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：
_________。
3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：
_________。
4．驗收標準和方法：
_________。
5．結算方式：
_________。
6．違約責任：
除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。�1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值_________％或酬金總額_________的違約金。
�。�2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值_________％的`違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：
_________。
8．以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
定作方（蓋章）：_________承攬方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
關(guān)于承攬合同9
合同編號：XXX
定作方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價(jià)
價(jià)款或酬金(元)
金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：
4.驗收標準和方法：
5.結算方式：
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____承攬方：_____
法定代表人：_____法定代表人：____
開(kāi)戶(hù)銀行：______開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號：_______帳號：_______
XX年X月X日
承攬合同
簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣(大寫(xiě))：
1.質(zhì)量標準：___________
2.交貨(運輸)辦法及地點(diǎn)：________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________
4.包裝要求及費用負擔：__________
5.結算辦法及期限：_____________
6.原材料供應辦法：____________
7.其他：_______________
違約責任：
第一點(diǎn)：甲方承擔
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí)，應償付乙方實(shí)際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的’違約金。
(4)未按合同規定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。
(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的`，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點(diǎn)：乙方承擔
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規定時(shí)間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規定產(chǎn)品，在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話(huà)：________
地址：________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____
帳號：________
關(guān)于承攬合同10
委托方：xx紡織器材廠(chǎng)（甲方）
承攬方：xxxx電鍍廠(chǎng)（乙方）
1．加工的'項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià) （元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬(wàn)xxxx萬(wàn)xx萬(wàn)淬火綜條支xx萬(wàn)萬(wàn)xx萬(wàn)合計
2．質(zhì)量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結算方式：
xxxx。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。
甲方：xx紡織器材廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日
關(guān)于承攬合同11
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條
甲方加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費定作物名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價(jià)
第二條
加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱(chēng)
完工時(shí)間
檢驗時(shí)間地點(diǎn)
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔定作物名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運輸方法
運輸價(jià)款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條
原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時(shí)間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx％的違約金。
3．乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的.判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用xx（書(shū)信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書(shū)面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
�。�1）提交xx仲裁委員會(huì )仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn)：xxxx簽訂地點(diǎn)：xxxx
關(guān)于承攬合同12
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規定，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。
建設單位：
工程名稱(chēng)：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經(jīng)營(yíng)收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實(shí)際人員配置、運營(yíng)和工程的施工由乙方具體實(shí)施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關(guān)部門(mén)規定，安全生產(chǎn)、文明施工，認真執行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關(guān)手續，不負擔具體問(wèn)題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時(shí)甲方有權單方面解除合同并撤銷(xiāo)項目部。
三、甲方有權對正在施工的'工程項目和施工地盤(pán)進(jìn)行正常的管理和指導，乙方必須無(wú)條件接受甲方的管理。對發(fā)現有違反質(zhì)量、安全操作規程施工或發(fā)現存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的一切債權、債務(wù)等經(jīng)濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問(wèn)題，所有涉及本工程項目的勞動(dòng)工資問(wèn)題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門(mén)部門(mén)頒發(fā)的上崗資格證。并自覺(jué)遵守上級有關(guān)部門(mén)規定，按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內業(yè)等資料，隨時(shí)接受上級部門(mén)的檢查，并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。
七、現場(chǎng)保險費、質(zhì)保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場(chǎng)的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門(mén)規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時(shí)上報統計財務(wù)報表。建設單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶(hù)，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時(shí)，若工程質(zhì)量、工期沒(méi)有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任，發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門(mén)的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿(mǎn)，雙方債權債務(wù)結清以及乙方結清以?huà)炜繂挝幻x在外的債務(wù)后，本合同自動(dòng)解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
簽定日期：
關(guān)于承攬合同13
訂立合同雙方：
建設單位：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)
施工單位：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱(chēng)：
第二條：工程地點(diǎn)：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價(jià)款及付款方法：
第五條：工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)
第六條：工程質(zhì)量標準
第七條：承包形式及材料設備供應
第八條：發(fā)包方義務(wù)：
1.開(kāi)工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”; 辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執行)
2.按協(xié)議分工，開(kāi)工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作， 負責監督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
5.……
第九條：承包方義務(wù)
乙方負責：
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規范進(jìn)行。
6.……
第十條：違約責任及獎勵條款
第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、 ______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)
法定代表人：_____ 法定代表人：______
地址：________ 地址：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：______ 開(kāi)戶(hù)銀行：_______
帳號：________ 帳號：_________
簽約日期：____年__月__日
關(guān)于承攬合同14
定作人：
簽訂地點(diǎn)：
承攬人：
簽訂時(shí)間：年月日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱(chēng)、型號單位、單價(jià)金額合計
合計人民幣金額（大寫(xiě)）：
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱(chēng)型號單位
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時(shí)間及提出異議的期限：
第四條 加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的`時(shí)間、辦法及保密要求：
第八條 承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的日內答復。
第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn)：
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點(diǎn)及期限：
第十二條 報酬的結算方式及期限：
第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫(xiě)）元。
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條 違約責任：
第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項：
定作人（章）：
承攬人（章）：
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
居民身份證號碼：
居民身份證號碼：
委托代理人：
委托代理人：
電話(huà)：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
開(kāi)戶(hù)銀行：鑒（公）證機關(guān)（章）
賬號：
賬號：
經(jīng)辦人：
郵政編碼：
郵政編碼：
監制部門(mén)：
印制單位：
關(guān)于承攬合同15
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的.加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無(wú)權代理行為拒絕追認。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬的合同03-05
承攬的合同12-22
承攬合同11-02
承攬合同03-05
加工承攬合同09-10
房屋承攬合同10-29
勞務(wù)承攬合同11-28
正規承攬合同10-23
承攬合同模板12-06
【推薦】承攬的合同12-01